现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
水电清包工合同协议篇一
甲方:(发包方)
乙方:﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1.装修施工地
2.工期:﹍﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍﹍月﹍﹍﹍﹍日至﹍﹍﹍﹍年﹍﹍﹍月﹍﹍﹍日
第二条:材料供应的约定
1.甲方提供的材料,乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计,施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工地必须工具(锥子,切割片等),要保证安全性,良好使用性,乙方自行工具维修费和损耗费用。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修施工规范》gb50210—20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327—20xx并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他db—35/t98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条:有关安全生产和防火等的现场管理约定
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定
1在工人进场后三天给部分生活费,施工中途在给予部分生活费,工程完工后全款付清。
2.乙方承包内容:
(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(2)所以水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋);
(3)水电施工地穿墙、打孔、切割;
(4)开关面板安装;
(5)后期灯具的安装。
第六条:工程结算方式,按实结算、总价结算元/平米(套内面积)。
第七条:违约责任
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的违约金。
第七条纠纷处理方式:因工程质量双方发生争执时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决、或协商调解不成事,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第八条:合同的变更和解除
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同内容,应协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。延。
第九条:其他约定
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺
2.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工作的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方30元/天的劳务费。
3.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题有乙方免费维修,在接到甲方通知后必须半小时内到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可预见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条:附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后过程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)水电过程保修五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电清包工合同协议篇二
发包方:随州市东兴建筑公司世纪外滩3#楼项目部(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
东兴建筑公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程,经甲、乙双方共同协商,该公项工程由甲方发给乙方施工,为了明确双方的权利和义务关系,特对承包方中的一些事项订立如下合同条款:
第一条承包范围:世纪外滩3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工,办公楼土建施工中的临时用水用电。
第二条承包形式:包工不包料。
第三条承包价款:按世纪外滩3#楼建筑面积每平方米元。
第三条付款办法:
第五条:工程质量:必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工,服从建设单位及甲方人员的管理,精心施工,严格各工序的施工程序和施工质量,每道工序完成后,该试验的要进行试验,该检测的要进行检测;建筑电器工程竣工后,按建筑电气工程施工质量验收规范gb50303—标准验收,质量必须达到合格。
建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范gb50242—2002验收,质量必须达到合格。
避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。
若有质量不合格的生,乙方必须及时返工,其人工费、材料费由乙方承担自理。
若在竣工交付使用后,在保修期限内发生质量问题,乙方必须及时自费修理,或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题,由乙方承担责任和损失。
第六条施工安全:乙方搞好安全生产教育,必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度,重视安全生产,若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。
第七条施工工期:
土建施工阶段,水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度,若耽误工期,引响施工进度,按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。
第八条材料供应有关事项
乙方根据设计图纸,提前计划出各种材料的用量交甲方负责人,并配合甲方材料员采购,以避免材料供应不及时影响工期。
后购材料的材质必须符合质量要求,保留好产品出厂合格证,不合格的材料不得采购进场,更不得使用于工程中。
第九条文明施工:
1、乙方必须搞好施工现场文明施工,所有材料必须堆放整齐,存放在指定的位置,随用随收,工完料净,若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失,由乙方赔偿。
2、要搞好食堂卫生和职工生活;若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为,一次给予20元及其以上罚款。
3、若乙方人员在现场打架,一次给予100元及其以上罚款。
4、搞好各工种之间的配合,搞好洞口预留、埋件预埋。
第十条:特约事项
1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电,由乙方派人跟随服务,若不跟随服务,甲方可从乙方承包费中扣除服务费。
2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理,人人持计划生育有关证明进场,杜绝违背国家计划生育现象的发生,若在各级领导检查中查出违规行为,一切责任由乙方承担。
3、乙方承包期间发生的一切债权,债务均由乙方自行处理,甲方不负责任,乙方不得拖欠民工工资。
4、由乙方引起的甲方被批评,造成荣誉损失,根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。
6、本合同自双方签字之日起生效,合同条款执行完毕失效。
7、本合同一式四份,双方各持两份。
甲方:代表:
乙方:代表:
20xx年月日
水电清包工合同协议篇三
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定,双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同,共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、合同价款及产品
1、合同价款: 元(大写: 元整 )。
2、产品及价格:(品牌) 吨保温水箱一台,每吨单价 元)。空气能5p机一台,单价 。
注: 2.1本工程价款已含税金,并开具工程发票。
2.2工程价款中含:运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期
1、合同签定后,备料期为10天,安装工期为10天,计划安装时间为20xx年11月20日至20xx年11月30日,具体甲方提前5天通知乙方。
四、工程款支付:
甲方在支付乙方工程款时,由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后,首付预付款15000元(大写: )。
2、货到安装地点后付款10000元(大写: )。
3、安装完毕调试运行正常后,甲乙双方检验合格一次性付清尾款7200元(大写: )。 注:若甲方不按合同履行付款,有权撤回设备。
五、保修与售后服务
1、自安装完工之日起,热水器整机保修三年,配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内,凡属于制造问题发生的故障,均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围,可提供修理服务,但要收取材料费:
(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可,自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内,乙方接到通知48小时内必须到现场处理。
六、双方职责
1、甲方职责
1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时,所使用的水电费用。
2.乙方职责
1、乙方需配专业技术人员进行施工安装,在规定的合同工期内完成该工程。乙方在施工过程中必须服从甲方的管理和现场监理的监督。
七、违约责任
除不可抗力及政府政策行为原因,双方应严格按照合同条款履行义务,不得违约,否则守约方有权按合同总造价的50%向违约方追究违约责任,违约金不足弥补损失的应赔偿不足部分的损失。
八、合同终止
九、其 他
1、 双方如有新的约定,应签订本合同的补充协议,其同样具有法律效力。 本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
2 本合同自双方签字盖章之日起生效,款项付清后失效。本合同一式二份,甲方壹份,乙方壹份。甲乙双方合同权利义务履行完毕,本合同终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电清包工合同协议篇四
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
经甲、乙双方共同友好协商,就程项目水电分部承包达成如下协议:
一、承包形式
1、甲方在与(以下简称:业主方)签定的有关本工程项目施工合同后,决定将本工程项目水电分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包资料报验整理、包竣工结算和竣工验收的方式承包给乙方施工、管理。
2、乙方必须全面履行甲方向业主方承诺的本工程项目有关水电的所有条件:
a、接受甲方与业主签订的本工程《施工合同》,有关水电分部的全部条款,并承担履约过程的全部经济责任和法律责任。
b、乙方在施工过程中造成的各种质量缺陷,给业主带来的损失,如发生业主按照《施工合同》内容规定的索赔由乙方承担。
c、乙方必须承担由于违反甲方和业主方签订的施工合同规定,如工程质量等标准达不到合同要求等所要承担的罚款,诉讼和所有经济支出。
3、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中,只能是甲方的内部承包者,不得以任何其他企业、单位和个人的名义开展业务工作。
4、乙方在实施本工程项目经营、管理过程中因工程需要与劳务承包者、材料及设备供货商等签订合同时,应接受甲方的监督和管理。如需要甲方对用工合同、供货合同进行担保时,应事前征得甲方同意,并出具书面承诺,如乙方不能按照合同履行支付对方费用时,甲方有权直接从支付乙方的工程款中代其支付,由此产生的一切后果由乙方负责。
二、乙方承包内容
乙方承包内容:的水电安装工程。
三、双方责任
甲方责任
1、对乙方履行《施工合同》进行监督。
2、组织协调乙方与其他劳务分包的工作关系。
3、帮助乙方催要工程进度款,业主工程款到公司帐户要及时拨付给乙方。
4、提供3间临时设施给乙方
5、图纸上的疑问和施工过程中必须要以甲方名义出面的,甲方有义务配合。
乙方责任
1、尊重甲方的权威性,听从甲方指挥,服从甲方领导和监督管理,按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点控制。
2、必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。
3、按甲方要求组建强有力的施工队伍,完成甲方向业主承诺的本工程《施工合同》中有关水电安装的全部工作内容,并承担相应的经济法律责任。
4、接受业主、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令,由这方面引起的经济责任、法律责任由乙方负责。
5、乙方必须经常对其员工进行安全教育、社会治安教育、教育职工遵纪守法,杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。
6、乙方必须做好班前安全质量交底工作,进行过程控制,创优质挣高速,为企业树形象争荣誉。
7、乙方对本工程项目的周边债权债务全部负责,和甲方无关。
8、乙方的项目管理人员由乙方自行配备,如乙方必须向甲方借用人员,费用由乙方自行承担。
9、乙方所用工程材料、设备应严格检验,杜绝不合格材料、产品用在本《施工合同》约定的工程中去,一经发现,所造成的返工和工期延误等后果由乙方自行承担。
四、其他事项
1、乙方按照最终工程决算中水电安装部分总造价的18%向甲方支付管理费。
2、乙方对所施工的质量,按照图纸、规范规定的保修年限进行保修。
4、甲方进度款拨款方式:在业主单位工程款到达甲方账户后,按照水电部分所占的比例,扣除管理费后,余款及时支付给乙方。
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,未尽事宜双方协商解决,不得影响工程质量、进度。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电清包工合同协议篇五
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
3.本项工程预计费用 元人民币壹万捌仟元整。
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由甲方负责保管,由于保管不当造成的损失,由甲方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条 安装项目
1、电线埋设安装,如遇承重墙须明装
2、天棚照明线路为穿线管明装。
3、安装天棚灯具及开关插座。
4、配电箱柜配套装置。
5、卫生间给排水管道安装,洁具安装。
6、临时用电、用水安装。
第四条 不包含安装项目如下:
1、空调及排水电路埋设。
2、户外广告、招牌字样。
3、弱电网络及配套设施。
4、电器装置及设备。
5、消防设备及配套设施。
6、电缆桥架安装。
第五条 如增加工程配套设施安装施工,须甲乙双方协商同意后才能进行施工及安装。
第六条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1. 工程款付款方式:
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后一次性付款余款。
2. 乙方承包内容:
1).水电布线、穿线、埋槽
2).开关面板安装
3).后期灯具的安装
第七条 合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。
2.保修期内由于乙方的施工造成的质量问题由乙方免费维修。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第八条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五) 水电工程保修半年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
水电清包工合同协议篇六
甲方(发包人):
住址:
乙方(承包人):
住址:
甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上,就甲方xx项目的水电工程委托给乙方施工,达成以下协议,共同遵守。
1、承包形式:
2、承包范围:
3、承包价格:按国家招标建筑平方每平方米_______元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
4、付款方式:
按甲方及业主要求,工期跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取罚款进行制约。
该工程质量必须达到xx标准,争创优质主体。
必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
施工不带安全帽罚款xx元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款xx/人次;悬空抛物罚款xx元/人次;井字架吊篮乘人罚款xx元/人次;打架斗殴出现一次,处以xx元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款xx元。
合同期内,双方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采用调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。
1、此合同一式x份,双方签字后生效,具有相同的法律效力,各执x份为凭,存档x份,并作为甲乙双方当事人法律依据。
2、本协议未尽事宜,双方协商解决。
甲方:
代表人:
合同履行地:
签订时间:______年______月______日
乙方:
代表人:
合同履行地:
签订时间:______年______月______日
水电清包工合同协议篇七
法定代表人:
承包方(乙方):山阳市衡运物资贸易有限公司
甲乙双方经充分协调,就甲方所有的***镇水力发电站承包事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于***镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩,承包于乙方进行经营,具体设备详见清单。
二、乙方承包期限为30年,时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。
三、甲方负责为乙方办理有关经营手续,以保证乙方依法进行经营活动。
四、在承包期间,甲方应为乙方提供宽松的经营环境,保证乙方正常运营。
五、乙方负责对其水电站的设备进行维护,修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。
六、乙方承包前的债权、债务由甲方承担,乙方承包后的债权债务由乙方承担。
七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时,甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金,逾期不交,甲方有权力加收乙方一定比例的滞纳金。
八、因国家政策或其它不可抗拒因素,造成合同不能继续履行时,双方本着为对方负责的态度,妥善解决问题,力争使各自的经济损失降到最低。
九、承包期满,双方应对承包经营期间的资产进行合理清算,并优先由乙方进行继续承包。
十、未尽事宜,由双方本着互惠互利原则,另行协商解决。
十一、本合同一式份,双方各执一份。
甲方 乙方
法定代表人 法定代表人
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日