随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
付款合同每季次月付款篇一
甲方：
乙方：
甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：
甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。
甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约。()如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。
甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行交货，否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期的交货天数x 2（特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外）。
一般为电汇。（特殊情况可采取现金或者支票支付等方式）。
甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。
本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。
本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。
甲方签字： 乙方签字：
盖章 盖章
付款合同每季次月付款篇二
乙方：_________________________
鉴于：__________年______月______日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：_____________)，建设工程总价款为：______________________万元整人民币。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及______方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《_________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。双方在此相互确认：____除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
第一条甲、乙双方在此确认：____乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整，尚未支付的建设工程款__________________万元整。
第二条甲、乙双方经协商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建设工程款__________________万元整。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：____根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起______个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起______个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。
甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况。
乙方：_________________________
日期：_________________________
付款合同每季次月付款篇三
本合同双方：
委托单位(甲方)：
代理单位(乙方)：
合同签订日期： 年 月 日
委托方将 的招标事宜委托乙方代理，依据《_招标投标法》及有关法律、法规的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。
一、 代理业务的内容、形式：
甲方委托乙方组织建设工程招标活动。
工程概况：
本次招标范围： 施工图纸 内容。
2、招标代理形式：邀请招标
二、 工作条件和协作事项：
1、建设工程规划许可证、建设项目资金来源证明等(详见《办1理建设工程招标投标需提交的资料》清单)。
2、 委托方提供能够满足施工，标价计算要求的施工图纸及技术资料。
3、 乙方代理过程中，遵守国家、地方有关工程建设招标、投标法规，坚持公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照有关程序规定进行，接受招标监督管理部门的监督。
4、 委托代理人在签订本合同时，应出具委托证书。
三、 委托期限：
本合同自签订之日起执行，中标通知书签发后自行废止。
四、 费用支付方式及日期：
本工程造价为人民币大写)，收取代理费用合计人民币 (大写)。付款方式为现金或转帐，全部费用应在中标通知书发出时一次性付清。甲方可根据乙方完成工作情况选择一次性支付 元或仅支付 元，乙方均无异议。
五、违约责任：
1、双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;
2、委托方应提供真实可靠的相关资料，及按第四款约定支付代理费用，否则一切责任由委托方自负。
3、双方在合同执行过程中出现争议，可协商解决，也可由相关部门进行调解。
4、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，报招标管理机构一份。
六、双方协议的其他条款
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
付款合同每季次月付款篇四
向买一批实验相关试剂、耗材、设备及委托一批相关技术服务费用（含合同号为 ）。
已于20xx年月付 (壹万陆仟伍佰) 该合同总价款。用 （甲方）订购作分析测试产品与服务的预付款。此预约用于 订购各试剂、耗材、设备、与相关的技术服务费用，所有订购产品明细在甲方验货后需 老师签字确认，签字确认后的验货明细及发票由证明，一式贰份，一份给 （甲方）老师，一份给 有限公司。
一．甲方权利
1．检验乙方是否按要求发货，若货物与实际要求不符可要求换货，因此产生的费用由乙方负责。
2．在收到耗材、试剂、设备等后，如发现质量问题，请于7个工作日内提出投诉。若非人为因素的损坏，可要求乙方换货。因此产生的费用由乙方负责。
3．负责成立验收小组对货物或项目进行验收并签署验收报告。
4．甲方享有自向乙方支付预付款之日起无限制使用此预付款的权利，直到此预付款使用完毕。
5．按合同规定享有乙方提供的货物或服务。
二．乙方权利
1． 对甲方提出的质量问题投诉，要求甲方出具相应证明。
2． 若甲方在使用过程中产生人为因素引起的耗材、试剂、设备等损坏，不在换货范围。
3． 如甲方单方面取消订单，造成的损失由甲方承担。
三．本协议未尽事宜，经双方协商，在作出补充规定，其补充规定与本协议有同等法律效力。本协议如发生纠纷，甲乙双方应积极协商，协商不成时，争议方可像仲裁委员会申请仲裁或诉讼。
四．本协议一经双方签字后生效，一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人签字：
代表人签字：
日期： 日期：
付款合同每季次月付款篇五
甲方(全称)：乙方(全称)：
根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信用。
第一条、产品数量、价格(下表未能列尽的，可以另行附表，但须经双方签字盖
注：实际数量以双方验收为准，甲方验收签证代表人签收
第二条、质量要求、技术标准、服务承诺
质量要求：
材料(详见合同附件)：报价单
规格、型号等(详见合同附件)：图纸
技术标准：按甲方验收标准执行。
第三条、交货、付款
交货地点：甲方住所(桥西区新市北路4号)
交货时间方式：合同签订后15日内。
全部货到并安装完毕付60%货款，经验收通过后付至95%，质保期一年后全部付清。
分期制作则需制订分期交货、安装、付款时间表。该表作为本合同的一部分。
付款方式为甲方给乙方指定卡号转账，结算时乙方须向甲方提供国内有效的普通销售发票。
甲方款项未结清前，全部货物的所有权仍归乙方享有。若甲方每批付款逾期一个月以上，则乙方有权解除合同并要求甲方返还所有货物和赔偿损失。
第四条、运输、安装
运输方式：汽运，运输及运费有乙方负担。
安装由乙方负责，符合国家相关规定。
安装时间：乙方按合同或甲方要求五日内，因甲方原因不能安装则工期顺延。
第五条、验收标准
验收标准：按合同及附件执行。
验收时间：安装完毕，有甲方组织乙方配合，申请验收。
第六条、对货物的型号、规格、数量和质量提出异议的时间和方法
甲方如果发现货物的型号、规格、数量和质量不符合合同的规定，收到货物后应代为保管，并在三天内以书面形式向乙方提出异议，货到安装后未提出的，是同甲方已认可。
乙方在接到甲方书面处理意见时，应在三个工作日内与甲方协商处理。否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条、甲方责任
负责组织对货物的及时验收，指定安放地点。
因甲方原因货到现场不能及时安装，甲方应付货物的保管责任，超过安全期限七天还不能安装则应按合同支付货款。
负责对乙方提供图纸审核及签字确认。
负责按照合同付款方式支付货款。
第八条、乙方责任
负责材料的采购和保管，保证采购的材料规格、品质达到合同上的质量要求;
按照甲方签字认可图纸精心加工，保证质量，按时完工和交付使用。
免费保修一年。第九条、违约责任
除不可抗力的自然原因和社会原因外，甲、乙双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担违约责任。
甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的3‰向乙方偿付违约金。
乙方逾期交货的，每逾期一日，按货款总值的3‰向甲方偿付逾期交货的违约金。
货物通过甲方验收合格后，如甲方超过付款期限一个月未付款，乙方解约权利。
第十条、适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用^v^法律法规。
第十一条、其他
合同自双方签字、盖章之日起生效，合同履行完毕自行终止。合同有效期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
本合同未尽事宜，需经双方协调，签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，每份均具有同等法律效力。
甲乙双方如发生争议，协商不能解决，按以下方式解决：
提交泰州仲裁委员会仲裁;
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日