最新软件合作开发合同 软件开发商合同(9篇)

时间:2024-12-22 作者:曹czj

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧

最新软件合作开发合同 软件开发商合同(9篇)篇一

合同编号:____________

委托人:______________(以下简称“甲方”)

研发人:______________(以下简称“乙方”)

在甲方指定的设备(小型机、服务器、工作站、台式机等)实施安装,并开通使用,同时向甲方交付该开发软件的程序、文档、使用说明书等全部技术资料。

软件正式开通使用后_______工作日内,甲方需求提供部门或任务要求部门委派代表进行验收,双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果,验收结果经双方确认后,由______________审核确认。

交付并经验收合格后,甲方凭验收合格文件等材料以_______方式向乙方一次性支付_______%的费用。剩余费用待质量保证期满后工作日内由甲方以_______方式向乙方一次性支付。

按照本合同项目需求书规定的质量要求和技术标准。本合同项目需求书经双方签字确认后作为本合同附件,具有同等法律效力。

质量保证期为_______天,自验收合格之日起计算。在质量保证期内软件运行发生故障或需要优化时,乙方在接到甲方通知后_______小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、修改软件等服务,并及时填写报告(包括更改原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案。

乙方应当保证所交付的软件或其中任何一部分没有侵犯第三方的专利权、商标权或工业设计权等知识产权。如第三方对该软件或其中任何一部分提出侵权指控,由乙方负责与第三方交涉并承担一切法律责任与因此产生的所有费用。甲方因此而遭致损失的,乙方应全额赔偿。

本合同所开发软件的专利、著作申请权利属______________方所有。

如果乙方未能按合同规定的时间按时交付使用(不可抗力除外),延期交付违约金比例为每迟交_______天,乙方应承担合同总金额的_______%/日的违约金。延期交付时间超过_______天,甲方有权解除本合同,乙方向甲方支付合同总金额的_______%的违约金。

9、1本服务合同未尽事宜的处理,由双方协商,并以补充协议或会议记录经双方签字确认同意后,方能生效。双方在更换全权代表时,须在____________________________在_______个工作日内以正式书面形式通知对方。

(1)提交_______仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院提起诉讼。

9、3在仲裁或诉讼期间双方应继续履行服务中不属于纠纷范围的义务。

10、1本合同由双方代表于_______年_______月_______日签字生效。

10、2本合同用中文制成一式四份,甲方、乙方各执两份,具有同等法律效力。

10、3本合同的所有附件及工作过程中形成的文件、会议纪要等均为本合同不可分割的部分,并与本合同具有同等法律效力。如合同附件中的条款与协议条款的相关内容相冲突时,以本协议条款为准。

10、4所有关于本合同条款的修改、补充、变更,需经双方协商并制作书面补充协议,双方签字盖章后方能生效,补充协议作为本合同不可分割的一部分,具有与本合同相同的法律效力。

附件:合同项目需求书

甲方:_____________ 乙方:_____________

单位地址:_________ 单位地址:_________

法定代表人:_______ 法定代表人:_______

委托代理人:_______ 委托代理人:_______

电话:_____________ 电话:_____________

开户银行:_________ 开户银行:_________

账号:_____________ 账号:_____________

最新软件合作开发合同 软件开发商合同(9篇)篇二

合同编号:_________________________

(示范文本)

买方:_________________________

卖方:_________________________

买卖双方在平等互利、协商一致的基础上,经充分协商,就茶青订购事宜订立本合同。

一、茶青交售品种、数量、价格

春夏秋冬雪

品种

数量

价格

备注

收购价格:买方以不低于如上表规定的保护价进行收购,具体收购价由双方于收购前按茶青等级和收购时市场收购价另行确定,但不得低于保护价。

二、收购时间与方式

买方须提前三天发出收购凭单,确定应交售的品种、数量。

三、包装要求

卖方按买方要求进行包装、运输。

四、买方责任

2.应当于收购当天自行或者委托检测机构对茶青质量进行检测;

3.以质论价,按收购标准进行验收,不压价、不少斤缺两。

4.定期派员无偿提供必要的茶叶田间管理、采收技术和病虫害防治等知识(包括发放宣传资料,集中培训,送科技下乡活动等)。

5.不得拖欠卖方的茶青款,按当天验收凭单足额发放茶青款(如遇特殊情况,其付款方式及期限由双方协商确定)。

五、卖方责任

1.不得在茶叶生产中使用国家禁止使用的高残留农药。

2.不得在采收前  天施下肥料、喷施叶面肥等。

3.按标准要求于当天上午9:00后至下午4:30前手工采摘鲜叶,并在采摘后 小时内送达买方指定的地点。不得向买方提供雨天采收的茶青和隔天采摘的茶青。

六、买方违约责任

1.没有按时按量收购,造成茶青变质等损失,或故意压级压价,除赔偿卖方的损失外,应向卖方支付该批茶青总价值%的违约金。

2.拖延支付茶青款,应参照银行关于拖延付款的规定,向卖方偿付违约金。

七、卖方违约责任

1.非因不可抗力,未完成当月合同总数量的90%,应向买方支付未完成部分茶青总价值 %的违约金。

2.交售不符合质量安全标准的茶青,应按每百斤元向买方支付违约金。因此造成人身伤亡,卖方应承担一切责任。

八、争议解决方式

1.提交____ 仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

九、其他约定事项:

_____________________________。

十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜,按照《民法典》等国家有关规定,经合同双方协商,作出补充规定附后。

本合同一式二份,合同双方各执一份;合同副本一份,送备案。

最新软件合作开发合同 软件开发商合同(9篇)篇三

通讯地址:

电子邮箱:

乙方(材料供方):

通讯地址:

电子邮箱:

根据《_合同法》等相关法律法规规定,甲乙双方本着*等自愿、合作共赢、互惠互利的原则,经友好协商,就货物买卖签订下列条款,以资双方信守遵照执行。

第一条合同期限

本合同有效期限自______年_____月____日起至______年____月____日止,合作期限为______年。

第二条货物的交付和服务的提供

乙方交货的时间和地点以《订货单》载明的时间和地点为准。除非有双方的书面确认,任何一方不得随意更改货物在合同中所规定的交付时间和地点。在货物交付甲方前,乙方有义务主动提供该货物的生产、检验、运输等详细进展情况,也有义务接受甲方的随时询问。如果乙方交付货物时弄错交付地点,则乙方应该负责将货物交付到本合同所规定的正确地点,且货物转移到正确地点所发生的所有费用和对甲方造成的损失均由乙方承担。

采购周期是指:从甲方下达订单到乙方将货物交付至甲方指定地点的全部时间。

交货数量:以双方签字确认的订单数量为准,未经甲方的事先书面同意,采购订单中所规定的供货的数量不得随意变更。甲方原则上不接受超出订单中所规定的数量。甲方采购的最小订单量、接收数量与订单量误差、每批次重量等具体要求见附件。

运输:乙方负责将货物运输到甲方指定地点,并负责将货物卸到甲方指定地点,费用由乙方承担。

第三条货物产权和风险的转移

除非双方另有协议约定,在乙方将货物交付到甲方指定地点且由甲方指定的代表在交货单据上签字确认并甲方签章前,货物的所有权属于乙方且风险由乙方承担。

不论甲方是否付款,还是货物的所有权和风险转移到了甲方,均不能免除乙方应承担的质量和权利瑕疵责任,也不表示甲方对根据本合同及附件所享有的任何形式的权利的放弃。

第四条数量和价格

货物的具体数量、价格及其它情况详见本合同附件《订货单》。

无论何种原因(包括但不限于原料、人工、运输、通货膨胀、汇率等等因素的变化),乙方同意未经甲方书面同意合同价格在采购周期内保持不变。

竞争条款:乙方同意本合同价格是市场上最具竞争力的价格,如果甲方在采购周期内,发现市场上有比本合同价格更有竞争力的价格,甲方有权利要求乙方立刻执行市场上最具竞争力的价格。否则,甲方有权利减少合同承诺的采购数量或者解除合同。

第五条付款方式及时间

如果货物已经按照本合同及附件的要求提供给了甲方,甲方应按照双方约定的方式将应付的货款支付给乙方。货款应该在验收货物合格后支付,具体支付时间见《订货单》。

为了保证甲方按时付款,乙方开出的所有发票都应该在甲方付款前至少提前3日送至订单上所注明的地址,否则甲方有权延期付款并不承担违约责任。

第六条货物的质量

乙方提供的货物必须符合《订货单》约定的质量标准。

乙方如有任何对产品质量可能产生影响的变更,包括但不限于工艺条件、质量标准和主要原材料产地变动,需至少提前三个月以书面形式通知甲方。由于上述变更而产生的质量问题,其损失由乙方承担。由于没有得到及时通知,甲方没有足够的时间完成对变更的控制而造成的损失由乙方承担。

乙方应接受甲方的质量跟踪。对货品中的质量问题,乙方有责任按期整改

第七条服务的标准

乙方提供的产品出现任何问题,乙方在接到甲方投诉后,必须在24小时内做出反应,并对该问题进行及时的调查,在2个工作日内将调查结果报告给甲方。乙方有义务协助甲方将所造成的损失降低到最低。乙方有义务制定纠正及预防措施,以确保同样的问题不会再次出现。

甲乙双方应该保持通畅的沟通渠道,积极沟通与业务有关的市场信息,服务反馈,新产品动态等信息。

第八条货物的有效期

乙方提供的货物的有效期应该满足甲方的生产、存储、销售以及最终消费者使用的合理周期。

第九条拒收、返工、换货和退货

返工:指乙方对货物进行重新加工或者维修。

换货:指乙方用符合合同规定的货物更换被拒收的货物。

退货:指甲方拒收货物后,取消该订单,将货物退还乙方。

重新提供服务:指乙方重新免费向甲方提供合同约定的服务。

在发生了根据上述之条款的拒收时,甲方应该以书面形式通知乙方,且甲方就提供的货物有关的付款义务亦暂时停止。

乙方承担所有由条款引发的各种费用和对甲方造成的损失。

双方应该协商解决因条款所产生的纠纷。协商不成的,应提交甲方所在地人民法院解决。

第十条包装

乙方应该根据货物的特性及甲方要求对货物进行妥善包装并添加标签,包装和添加标签的方式应该符合中转运输和仓储的要求。除非双方已经事先以书面形式约定,否则甲方不承担包装的费用也不将包装物退还。

包装必须要符合所有的相关法律、法规的要求,包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

第十一条单据

乙方在交易过程中必须提供以下单据:

送货单(内容包括货物名称、规格、数量、项目号、生产批号、生产厂家、供应商号),加盖公章。

化验报告:要注明生产日期和失效日期或再验日期,并加盖公章。 发票:在所有的发票上都要注明采购订单号码和甲方货号以便甲方及时准确地安排付款。甲方对于任何没有上述信息的发票、交货文件或者其他函件都不承担付款的义务。每一个发票应该只对应一个采购订单。

第十二条知识产权

甲方保留其提供给乙方的所有材料、计划、图纸、规格、形式和/或设计中的知识产权的所有权,在甲方提出要求之时,这些项目均应由乙方全部归还给甲方。

当货物是根据甲方提供的规格、模式、计划进行制造的时候,所制造出来的货物里所包含的与规格、模式、计划相关的知识产权以及对于这些项目的改进和发展都为甲方的知识产权。

如果乙方提供的货物或者服务中所包含的非甲方的知识产权对第三方构成了侵权,乙方承担全部责任,并且应该赔偿对甲方造成的损失。

第十三条保密和公开

第十四条违约责任

本合同任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施和/或赔偿损失等违约责任。

如果乙方提供的货物不符合甲方要求的质量标准、服务标准,甲方有权向乙方索赔。

第十五条不可抗力

如果发生了不可抗力,任何一方也不承担赔偿责任。但是遭受不可抗力的

如果合同的履行因某一方遭遇不可抗力而发生阻碍或者延迟,那么:当该期限超过了5个工作日的时候,双方就此应该进行讨论以减轻不可抗力的影响,也可以经双方合意做出在当时的情况下的合理而公正的替代方案。

当甲方认为货物不可能在应该交货的日期后的一个合理的时间内交付情况下,甲方可以用书面形式通知乙方取消货物的交付而不承担任何赔偿责任。

乙方迟延履行后发生不可抗力的,乙方不能免除责任。

第十六条风险的预防和管理

乙方有责任预防和控制有关的供应、质量和成本方面的风险。如果存在潜在风险,乙方有义务尽早通知甲方该风险的可能性、严重程度和可能出现的频率等,以便甲方安排预防措施。

第十七条合法性

乙方保证货物或服务符合合同规定,并符合_现行相关的法律、法规的要求。

乙方应该在甲方提出要求之时,在合理的时间范围内,迅速提供证据表明其合法性,包括许可证、检验报告、分析证明等。乙方还应该保证其分承包商也符合该条款。

第十八条检验

甲方及其所指定的任何第三方代表有权根据其自己的决定在事先通知的情况下到乙方的工厂现场或者乙方的分承包商的工厂现场进行全部货物的检验和试验,也可以对批量产品进行抽检,也可对所提供的服务进行检验。在规定了进行发货前检验的情况下同,乙方有义务协助进行检验并提供甲方需要的全部相关的分析证书。

乙方应该做到并保证其分承包商有能力做到向甲方和甲方指定的第三方机构检验所提供的货物符合法定的关于环境、职业健康和安全立法方面的要求以及其他要求。例如甲方规定的标准要求。

第十九条环境和安全

乙方应该提供有关产品危险性方面的信息,例如材料安全数据单等,并提醒甲方了解乙方所知道的各种规定和准则(法规或者其他)、或者乙方认为是该货物和其他产品相混合时应该注意的事项。

由于乙方的或者是由乙方的分承包商的行为引起了与废物的排放、有害物质或者其他污染物有关的索赔或者损失,乙方应该承担任何第三方对于甲方的索赔和对甲方造成的损失。

第二十条信息责任

乙方应该对其所提供的图纸、数据、包装详细情况或者其他具体细节中的错误和遗漏负责,而不论这些资料是否已经被甲方批准或认可。但是,由甲方所提供的信息中的错误和遗漏不在此列。

第二十一条转让

未经对方的事先书面同意,任何一方不得将本合同下的权利和义务全部或者部分转让给第三方。

第二十二条本合同的解除与终止

任何一方有违约行为,且在另外一方通知警告以后的30日内又不纠正违约行为的话,则另外一方可以通知违约方立即解除本合同,并由违约方赔偿守约方相关的损失。

如果乙方破产、解体、停业、合并或者和其债权人做出安排、指定了接收人、管理接收人、清算人或者临时清算人对全部财产或者部分财产进行清算的话,应该立即以书面形式通知甲方详细的情况,在这种情况下,甲方可用通知的形式立即解除本合同。(为避免疑问,即使乙方有可能没有按照规定向甲方提出书面通知甲方也可以在发生了本款中所述情况时解除本合同。)

在本合同有效期内,若乙方的法律地位发生了变化或者乙方的控制机构发生了变化,那么乙方应该立即以书面形式通知甲方。甲方在收到通知或者从其他的渠道了解乙方的法律地位的变化或者乙方的控制机构发生了变化、并根据其自己的见解认为这种变化会影响其利益时,可以用书面形式通知乙方立即终止本合同。

第二十三条本合同到期后自动终止。

自合同终止之时开始,乙方就不得再使用属于甲方的任何知识产权、也不得将其纰漏给任何第三方。

合同因解除而终止时,甲乙双方应停止所有正在进行的或即将进行的交易,并进行相应的财产返还和费用结算。

第二十四条争议解决

本合同的制定、生效、解释、履行、变更、解除、终止,及合同纠纷的解决均适用_相关法律。任何因履行本合同而发生的争议,甲乙双方应本着友好的态度协商解决。协商不成,可以向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。除争议部分外,双方应继续履行本合同及相关附件。

第二十五条其他

本合同及附件一式四份,甲乙双方各执两一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方:

授权代表:

乙方:

授权代表:

本合同签约日期:_______年_____月_____日

最新软件合作开发合同 软件开发商合同(9篇)篇四

乙 方:____________发展有限公司

签订日期:_______年______月______日

项目实施及协议签署地:

根据甲方关于“________管理*台”采购项目的需求,依据《xxx民法典》及有关法律法规,遵循公*、公正、诚信的原则,经甲乙双方协商一致,就有关事宜订立本合同。

一、合同标的

以上内容详见甲方《________管理*台》软件项目的招标文件要求和乙方的投标文件(作为本合同的)。甲方如有与本合同标的中没有涉及的系统结构、模块和功能方面的调整或增减变化,甲乙双方需另行协商。

二、技术要求

甲方采购的《________管理*台》软件采用b/s结构设计,以windows server 20__/20__作为服务器操作系统,选用oracle 10g/11g数据库,使用jboss中间件,采用j2ee的技术架构。

三、项目实施计划约定

1、甲乙双方签订本合同后,甲方支付给乙方约定的首付款。甲方采购本软件的使用、协调和需求对接、验收单位为甲方二级行政管理部门______大学______处[以下简称______处]。

2、甲乙双方应书面确认本项目各自负责人,负责项目协调和需求对接等工作。双方应书面授权或变更项目负责人。

3、甲方首付款到帐后,乙方应做好软件开发的前期准备,根据项目需求组建开发团队,搭建开发环境。

4、乙方应在首付款到位帐后15个工作日内根据本项目甲方招标要求和乙方投标承诺向甲方出具本系统详细设计说明书。甲方应在收到系统详细设计说明书的三个工作日内组织相关人员和专家对乙方所提交详细设计说明书进行审核,并应在收到系统详细设计说明书五个工作日内向乙方提交由______处书面签审的审核意见。审核意见最终结论须为无保留的同意乙方的详细设计说明。本系统最终所实现的功能和界面均以最后版本双方书面签审的详细系统设计说明为准,并作为系统开发、试运行测试和验收依据。未经双方书面同意,双方均不得在开发周期内单方面调整和变动相应功能和界面。

5、乙方应在收到甲方______处签审同意的详细设计说明书起80个工作日内向甲方提供可供试运行的《______管理*台》软件,并提前至少五个工作日向甲方提供试用________收集表格。甲方______处应提前准备好软件部署环境和试用________。双方应促使初步使用培训在乙方提供可供试运行软件之日起五个工作日内完成。甲方应组织人员和专家在培训结束之日起10个工作日内对按照详细设计说明书对系统进行深入测试、试用并出具由______处签审的修改意见。乙方应根据系统详细设计说明书要求积极响应上述修改意见并组织人手按照意见修正软件。

6、甲乙双方就系统试用及修正完全达成书面一致后,甲方应在五个工作日内组织人员参加正式培训,乙方须提交正式的系统试用说明文档和开展培训工作。甲方应在培训结束之日起五个工作日内组织相关专家和人员对《______管理*台》软件进行验收,并出具验收结论。若因甲方原因逾期未组织验收则视为验收合格。

7、系统开发及免费维护时间约定:

(1)本系统应在签约之日起______个工作日内完成并达到验收要求。乙方如因特殊原因需要延长开发时间,须与甲方协商并书面同意。

(2)系统免费支持和维护时间自验收同意结论出具之日起计算,时间为12个月。

(3)因甲方学校其他工作等原因导致延误(不包括验收工作),可按照延误情况说明和双方书面约定顺延工期。

最新软件合作开发合同 软件开发商合同(9篇)篇五

乙方:

双方本着*等互利,等价有偿,诚实信用的原则,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《_合同法》的规定,就甲方向乙方订购事宜,经友好协商,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条合同标的

1、设备质量要求和技术标准:乙方所提供的设备为原厂包装,包装按原厂的有关规定执行,解释权归原厂。乙方负责货物到达合同指定的交货地点的运输,并承担相应的货物运输风险。

第二条设备交付与验收

1、从本合同生效起,到乙方将设备交付甲方止,本合同中所列的设备的保管风险由乙方承担。在乙方将交货物按合同所定的交货地点交货后,货物的保管风险自动转移至甲方,乙方不再承担任何保管责任。

2、验收标准:依照原厂商标准,对本合同设备清单所列产品的数量、质量进行验收。

3、验收期限:甲方在收到货当天内进行到货验收并向乙方提供验收单,验收以合同所列设备清单为准,逾期未进行验收或未向乙方提供验收单,视为验收合格。若验收不合格,甲方即向乙方提出书面异议,乙方应在接到异议后及时进行解决,直到验收合格。

4、乙方提供的设备质量要求和技术标准满足本合同第一条;第二条约定的情况下,甲方不得以任何理由拒收或延期收货。

第三条付款方式、付款时间及付款条件

可选1甲方在货到当日支付给乙方全部货款,即。可选2甲方在合同签订当日付合同总金额xx%即。为定金,货到后当天向乙方支付余款即。

第四条违约责任条款

1、甲乙双方均不得擅自单方面终止合同,违约者要赔偿对方由此造成的损失。

2、乙方不得延迟交货,每延迟一天,应按合同总额的0、1%,赔偿甲方。

3、甲方不得延迟付款,每延迟一天,应按合同总额的0、1%,赔偿乙方。

第五条不可抗力条款

1、如果因战争火灾、水灾、台风、地震等依法视为不可抗拒之因素而造成无法按时履行义务时,不视为违约,待不可抗力消除后,应继续履行合同中未履行部分,但应于不可抗力发生后20日内以书面方式通知对方。

2、任何一方因不可抗力不能履行合同时,应以书面形式即时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并应在15日内提供有关主管部门的证明。

第六条合同的变更及终止

2、经双方协商同意,或因不可抗力使协议一方或双方无法履行本合同时,可以解除本合同。

第八条保密条款

1、双方应履行保密义务,未经对方书面同意,任何一方不得向与本合同无关的任何第三方泄露合同内容及合同涉及的相关技术文件。

2、在整个合同履行过程中涉及的双方业务、商务、技术秘密,双方未经对方事先书面同意,任何一方不得向第三方泄露。

第九条争议解决条款

1、本合同应按照_法律进行解释并受_法律管辖。因执行本合同而发生的或与本合同有关的一切纠纷,由双方协商解决。若不能协商解决,任一方可向深圳仲裁委员会申请仲裁,由该会按其有效的仲裁规则在深圳仲裁。仲裁裁决应为终局的,并对双方均有约束力。

2、如果甲方对本合同中第一条第二点涉及的有关原厂的规定有异议,必须在乙方交货前三十天提出,双方协商解决。

3、甲方自愿接受本合同第三条、第五条中所涉及的有关原厂的规定。

第十条合同生效

2、本合同经双方签字、盖章生效,如有未尽事宜,可经双方协商作出补充协议,补充协议经双方授权代表签字并加盖单位公章后与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

最新软件合作开发合同 软件开发商合同(9篇)篇六

甲方:_________________________

乙方:_________________________

上述甲,乙双方经友好协商一致,达成以下协议。双方申明,双方都已理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自应承担的权力和义务,忠实地履行本合同。

第一条 合同项目

甲方为乙方开发_________________软件(单机版/网络版)_________套。

第二条 软件价格,付款方法

1.软件价格:甲方向乙方开发的_________软件(单机版/网络版)定价为 _________元人民币/套。

2.付款方法:在本合同签定的_______天内,乙方必须向甲方交付软件定价的_________的定金,即_________元人民币。软件由甲方开发完毕,并由乙方检验通过后,乙方一次性向甲方付清剩余的_________软件开发款项,即_________元人民币。

第三条 软件开发时间

在本合同签定当日起,甲方开始软件的开发。开发时间为_____个月。即从______年____月____日起至______年____月_____日止。经双方协商一致,可以延长或缩短该期限。

第四条 软件验收标准

乙方验收软件的标准以双方合拟的合同附件功能说明书作为通过的根据。

第五条 售后服务条款及时间

甲方为乙方免费培训一定人数的软件使用人员。

甲方提供一年的免费软件系统维护服务。包括数据整理,备份等。该时间为软件由乙方验收通过之日开始的一年。免费服务期满后,另签服务协议。

甲方在软件验收通过之日起的两年期间,如对软件系统进行版本更新,将免费为乙方提供系统升级服务。期满后,甲方将对有需要的用户提供系统最新版本的升级服务,统一收取费用。

第六条 乙方运行软件的电脑硬件设备及操作系统由乙方自行解决。甲方不会替乙方的电脑平台提供升级或维护,并不会为乙方其它软件版权等事宜负任何责任。

第七条 乙方在软件使用过程中,如果要增加合同附件(功能设计书)之外的其它功能,则要另行支付甲方开发费用;如属软件本身质量问题,甲方免费为乙方修正。

第八条 甲方为乙方开发的软件只能使用在合同乙方单位范围内。乙方对甲方所开发之软件产品应作妥善保管,尊重甲方所有的版权,不得对甲方销售之软件产品进行反向工程,反向编译,反汇编或出租。否则乙方愿意承担由此给甲方带来的一切损失,甲方保留追究乙方法律责任的权利。

第九条 其它

1.甲方只负责开发软件,乙方使用该软件做其他事务,后果由乙方承担。

2.除在不可抗力或双方协议的情况下,本合同书不能取消。

3.如双方在合同期内有任何争议,应友好协商解决。若协商不成,可提交深圳市经济仲裁机构促裁。

第十条 本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

第十一条 本合同从合同签定日起生效。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

代表(签字):_________

代表(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

签订地点:_____________

签订地点:____________

最新软件合作开发合同 软件开发商合同(9篇)篇七

地址:

邮编:

电话:

乙方:

地址:

邮编:

电话:

双方本着*等自愿、互惠互利、长期合作的原则,根据《xxx民法典》及相关法律法规于上海市普陀区签订本合同。双方都已理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自应承担的权利和义务,忠实地履行本合同。

第一条本合同技术开发项目的内容等由附件载明。

第二条合同履行期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,(包含软件开发、测试、安装和质量保证;该日期仅供参考,实际开始时间以该合同签订生效日期为准);若因需求变动、优化完善产品或其它客观因素原因可能造成延时,经双方协商一致,可以延长该期限(以下统称合同期限)

第三条整个开发周期分四个阶段:

第三阶段(软件测试):完成项目最终验收,项目测试至最终验收:天,交付时间:_____年_____月_____日,若因甲方未及时配合提供相关文件和出现需求变更及反复修改导致延误超时,所延误的时间则按合同规定的总开发周期继续往后延伸,因延误超时导致的所有后果和责任,全权由甲方自行承担。

第四阶段(维护)

维护一年

一年后如乙方继续为甲方提供软件技术维护服务,维护费则按照此项目开发总金额的百分之15%收取。

第四条任何阶段需求设计的变更都可能严重影响开发进度和大幅增加工作量;甚至造成项目进度不可控,最终可能会导致项目失败的风险。进入阶段后甲方尽可能不变更需求和设计,如果确实需要变动应提前告知乙方,并协商一致后方可;乙方不承担任何变更造成的进度延时的责任和后果,全权由甲方自行承担;,若发生工作量的大幅增加甲方要支付额外费用,额外支付的费用由双方另行协商确定,在金额确定前乙方不得停止现有的工作进度;乙方若认为变动可能将带来工作量大幅度增加或严重影响开发进度导致不可控,乙方有权拒绝,如最后双方无法达成一致,则甲方可解除合同,甲方仅需支付乙方实际已发生并经甲方验收通过开发阶段的费用。

第五条合同履行地点是上海,乙方所有开发人员办公地点都在上海;乙方开发人员在上海可自行选择工作地点,但要保证和甲方产品需求设计人员的有效沟通;质量保证阶段乙方提供有效支持。

最新软件合作开发合同 软件开发商合同(9篇)篇八

乙 方:

二,合同期限

自 年 月 日始至 年 月 日止.

三,甲方权利与义务

1, 甲方所开发软件是自行研发的,保证不是侵权软件.

4, 甲方所开发软件的所有权,版权归甲方所有,乙方只有使用权.

5, 甲方只对乙方提出的书面要求进行开发.

四,乙方权利与义务

五,乙方验收标准

1, 乙方验收时,不得对甲方所开发的软件提出附加条件.

六,费用结算方式

1, 该软件乙方付给甲方费用总金额 元整.

4, 甲方收取完开发费用后,免费为乙方维护软件 个月 .

6,付款方式_______________

七,违约责任

八,争议解决

本合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好合作的精神共同协商解决.

九,合同终止

十,附则

3, 本合同的详细要求见附件,附件具有同待法律效率.

甲 方:乙 方:

最新软件合作开发合同 软件开发商合同(9篇)篇九

乙方的交付物乙方收到甲方的合同款后,交付如下物品: (1)集成化研发管理*台的光盘(含软件包和使用手册); (2)赠送著作《it企业项目管理:问题、方法和工具》1本。

费用和支付方式

合同总金额人民币

支付方式

其它费用声明

如果乙方工作人员从其它城市到甲方现场提供本合同内的服务,则甲方承担乙方的差旅费。如果乙方通过电话和internet提供远程服务,或者双方人员在同一城市工作,那么甲方无需支付差旅费。

知识产权和保密协议 乙方交付给甲方的含有“上海漫索计算机科技有限公司”文字或图标的文件,归属乙方。甲方可以使用这些文件内容。 集成化研发管理*台的知识产权属于乙方。甲方支付本合同全部款项给乙方后,拥有该软件的使用权,不得转让给第三方。 未经对方同意,任何一方都不得将对方拥有知识产权的文件公开发表或者转让给第三方。任何一方违约,将支付壹万元违约金给对方。 盖章签字 本合同一式2份,甲方和乙方各保留1份,具有同等法律效力,自甲乙双方签字盖章后即行生效。

甲方盖章签字

地址: 邮编:

甲方授权人签字:

日期:

乙方盖章签字

地址:上海市东绣路xx弄8号xx4邮编:2xx27

乙方授权人签字:

日期:

相关范文推荐

    装修房屋合同通用

    随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。这里我整

    合伙开物流合作协议书 五个人合伙生意合同优秀

    随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家

    最新材料购销合同简单 材料购销合同通用

    随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面我给大家整理了一些

    2023年个体诊所聘用合同 转兑合同优质

    随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合

    2023年猪场养殖合作协议通用

    在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下

    单位试用期满鉴定意见优秀

    无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,

    2023年租房屋的合同书优质

    在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范

    最新船舶外包合同 船舶买卖合同模板

    随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面是小编给大家带

    房屋托管合同最详细版 房屋租赁合同房屋租赁合同通用

    现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家带来的合同

    厂房厂地出租 土地厂房出租合同精选

    随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家带来的合