合同协议是在商业交易过程中达成的一种双方或多方之间的约定，用以明确责任和权益。我们为您收集了一些撰写合同协议的常见问题和解决方案，希望对您有所帮助。
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇一
甲方：
乙方：
乙方承接甲方万达广场裙楼外墙清洗工程。施工期间，乙方严格执行甲方所制定的各项规章制度，具体如下：
一、乙方在施工作业过程中，需派驻一名管理人员，对现场的安全和质量标准全面管理，积极与管理方沟通协调每日工作开展情况和进度。
二、乙方在施工前作业前每日须到甲方客服中心填写服务申请单，待甲方批准后方可进行施工作业。施工期间，乙方所使用的工具、机械必须放在甲方指定的位置。
三、乙方在施工前，须向甲方提供有效证件如：营业执照、税务登记证、组织机构代码、安全生产资质证、高空服务资质证、员工保险名单等，所有资料施工完后不予退回管理方备案存档。
四、乙方在施工工程中，须严格管理下属员工，在施工期间做好各项安全措施，确保施工安全，包括使用电源插座中绝缘地线时的.安全，临时布线应适当架离地板并于施工结束时拆除，使用符合要求的配电箱、急救包及灭火器,随时备用，发生任何施工安全事故均由乙方承担，损坏物品按价赔偿。
五、施工人员在现场不准吸烟、喝酒，不准打架、闹事、等违法之事发生。当天施工结束，必须指定人员清理现场，经甲方检开施工现场。保证现场施工后无安全隐患。
六、由于乙方的责任发生火灾或其它安全事件，乙方负全责并赔偿给成都万达广场及其它业主造成的一切损失，同时承担法律责任。在施工区域必须打围施工作业，地面和楼面均有安全引导人员。
七、本协议之附件均为有效组成部分，其附件内容具有同等法律效力，本协议经加盖甲乙双方公章后生效。协议及其附件和补充协议未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
八、协议有效期20天，自____年11月28日至____年10月18日止，双方以诚信为原则签定本协议，本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
负责人：
负责人：
签约日期：
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇二
甲方：
乙方：
因施工进度需要，乙方在甲方场地内进行外墙清洗施工作业。为了明确双方安全生产管理职责，特签订本协议。
1、甲方负责作好乙方作业过程中的协调配合工作。
2、甲方有权对乙方作业实行安全监督检查，对乙方违反甲方区域内安全生产相关规章制度的行为，有权勒令停止作业，视违章情节给予经济处罚——元至——元。
3、甲方负责教育本方职工不可擅自进入乙方施工区域或使用乙方的各种设备、工具。
1、乙方应自觉遵守、执行国家有关安全生产的各项法律法规，并服从甲方现行有关安全生产的各项规章制度和管理方式，加强自身安全生产管理，履行自身的安全责任。
2、乙方必须将外墙清洗人员的相关特种作业操作资格证书复印件、保险复印件于作业前报送甲方备案。
3、所有进入施工场地的乙方人员必须按规定进行安全生产教育和培训，佩戴符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。所有特种作业人员必须按规定持有有效的特种作业操作资格证书，并经甲方审核检查。
4、乙方与甲方如在作业现场内交叉作业，必须首先确保甲方生产的正常和安全，乙方必须指派专人在现场负责安全监督、协调工作。
5、乙方应在施工区域设立明显的警示标志，由乙方负责采取安全措施。
6、施工现场内乙方需接临时电源时，必须报请甲方工程管理部门，办妥相关手续后方可进行。
7、乙方应按照甲方要求做到文明施工、安全施工，符合甲方相关消防保卫、环保卫生、料具定置管理等规定，并做到工完场清。
8、乙方在登高、起重、焊接动用明火等危险作业时应向甲方提出申请，办妥相关手续，落实安全防范措施后方可作业。
9、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。严禁在厂区内使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应征得甲方安全生产部门书面同意。
10、乙方必须严格执行甲方的出入证管理制度。
11、乙方需严格按外墙清洗安全作业规程进行施工管理。如果乙方不服从甲方管理违章作业所产生的一切后果由乙方负全部责任。
1、外墙清洗人员必须经过专业培训并颁发外墙清洗资格证才能上岗。
2、上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、锁扣、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作。
3、操作绳、安全绳必须分开扎在两个牢固的固定点上，并系上死结，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳。
4、施工员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，工作前要先系安全带，再系保险锁(安全绳上)，尔后再系好座板卸扣(操作绳上)，才能进行下吊工作。
5、下绳时，施工负责人要给予现场指挥，施工人员要相互帮助。
6、操作时辅助用具要扎紧扎牢.以防坠伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品。
7、主管及施工人员随时相互观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除。
8、楼上监护人员不得随意在楼顶边沿上来回走动。需要时，必须先系好自身安全绳，尔后再进行辅助工作。地面监护人员不得在施工现场看书看报，更不得随意观赏其它场景。并要随时制止行人进入危险地段及拉绳、甩绳现象发生。
9、操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及辅助工人要一同协调安置好，不用时需把绳子打好捆紧。
四、争议的处理。
乙方须承担因乙方原因造成人员、设备、财产损失等安全事故的经济责任和法律责任。
当合约双方发生争议时，可以通过协商、仲裁等方式予以解决，无法通过协商、仲裁方式解决的可向上级人民法院提起诉讼。
五、本协议一式三份(甲方二份、乙方一份)，经双方签字、盖章后生效。有效期为清洗工程开始工至工程结束。
甲方：乙方：
公司(盖章)公司(盖章)。
代表人：代表人：
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇三
甲方：
乙方：
为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全、火灾等事故发生，特签订本协议书：
一、安全目标：
杜绝一切安全、火灾等事故发生，确保石材幕墙安装工作顺利完成。
二、甲方责任：
1、贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。
2、严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。
3、加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组及防火领导小组。
4、不违章指挥，不强令冒险作业。
5、乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。
6、乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。
7、甲方负责协调各班组间的配合作业。
8、甲方提供施工场地，施工用电，宿舍，水源。
三、乙方责任：
1、严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。
2、严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。（见附件一）。
3、建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。乙方自带的施工器械必须有当地安全部门出示的安全检测证明。
4、乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。
5、在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。
6、因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是他人，由乙方负全部责任。
7、乙方必须建立防火领导小组，并指派专人负责工程项目的施工防火工作；进场后先向甲方提供防火施工方案，并严格按方案施工。
8、施工现场严禁随意动用明火，若因生产需要动用明火，必须到甲方办理动火审批手续，并做好防火措施。若违章作业，引发火灾事故，一切损失全部由乙方承担。
9、服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。
10、乙方必须保证保证宿舍的卫生，防火，用电安全。（见附表二）。
四、协议书效益、有效期：
1、乙方违反此协议时，甲方有权对乙方处以罚款、勒令停工等管理措施。
2、自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。
五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方负责人：乙方负责人：
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇四
甲方：
乙方：
根据“安全第一，预防为主”的方针，为关心、爱护施工人员的安全着想，使“安全第一，生产必须安全”真正有效地落实到实处，经甲乙双方协商一致，特签订此安全协议书：
一、乙方进场施工前，必须对施工现场进行细致的安全检查，查看外墙脚手架搭设是否安全、完备，查看脚手架扣件是否牢固、有无松动，若达不到安全施工要求，必须上报甲方及土建方，经整改达到安全施工条件后方可进场。
二、甲方向乙方提供施工用脚手架以及竹排，但竹排的质量检查由乙方负责，乙方不得在本工程使用质量不合格、老化、腐烂的竹排，并承担竹排检查不力造成的安全责任及有关的一切经济损失。
三、乙方施工作业时必须佩带安全帽、安全带（安全帽、安全带由乙方自备），承担因不戴安全帽、不系安全带造成的安全责任及与之有关的一切经济损失。
四、施工过程中，乙方应服从现场业主、甲方、监理公司的安全监督、检查和管理，并认真听取各方对乙方安全措施提出合理化建议和意见，及时补救和更正不符安全要求的操作，乙方承担不服从现场安全管理、不按安全操作规程施工所造成的安全责任及与之有关的一切经济损失。
五、乙方负责甄别雇请的施工人员身份，不得雇佣童工、刑事犯罪人员以及不适合外墙施工作业的人员，负责监督雇请的施工人员不得带家属和小孩进入施工现场，所有施工人员作业前禁止饮酒，施工现场及作业时禁止嬉戏打闹，禁止使用、移动与施工无关的机械设备及标志牌。乙方承担上述甄别不力监督不到位所造成的一切后果，承担与之有关的一切安全责任和经济损失。
六、乙方及其施工人员因触犯法律法规或违反《武汉市治安管理处罚条例》的，以及在施工现场以外发生的事故（事件），其责任自负，与甲方无关。
七、本安全施工责任书，甲、乙双方一经签字则具有法律效律。
八、本安全施工责任书壹式两份，甲乙双方各执壹份。未尽事宜，甲乙双方可增设补充协议。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订时间：20xx年月日。
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇五
甲方：
乙方：外墙保温班组（具体人员名单见附表）。
根据上级安全生产目标管理要求和安全生产工作计划，坚持“安全第一，预防为主”的方针，全面加强安全生产工作，增强安全生产意识，保障人身安全和劳动者合法权益，甲、乙双方共同协商，签订特殊工种操作人员安全责任书。
1、操作人员进入施工现场必须戴安全帽，高处作业人员系好安全带，手持电动工具操作时，必须戴绝缘手套，穿防滑鞋，基层处理时必须戴防护眼罩。
2、电动吊篮每天使用前务必对整机进行详细检查，做空载试验。
3、每天使用前，务必对安全锁，进行性能试验，合格后方可操作。
4、随时注意观察钢丝绳的使用情况，发现断股，拉毛，磨损严重时及时更换。
5、吊篮内严禁穿载，作业人员严禁超过一人。
6、施工时吊篮上部作业人员应于下部人员相互配合，确保安全。
7、施工区域严禁行人通行，挂好警戒线。
8、清理现场时，禁止将垃圾、杂物从高处往低处抛撒。
9、每天都要做到活完场清，垃圾及时清运。
1、乙方未按《安全操作规程》操作或未按甲方要求作业，造成一切事故及经济损失均由乙方承担。
2、由于乙方原因造成伤亡或重大安全事故，乙方除承担全部责任外，甲方视情节可将乙方立即清理出场。
3、如因甲方原因造成乙方安全事故，经执法部门调查核实，甲方负主要责任，乙方不予承担。
4、本安全生产责任书自签订之日起生效，工程结束后自行解除。
甲方代表：
乙方代表：
20xx年x月x日。
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇六
甲方：乙方：
地址：地址：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
第二条：作业范围及内容：_______。
第三条：乙方以承包工的方式承包，作业机械及配套工具等由乙方负责。
第四条：承包费用及结算方式：________。
第五条：施工工期：乙方的开工日期由甲方通知，自年月日至年月日止，时间为天。
第六条：合同以外业务的特别费用：甲方委托乙方进行此合同以外的业务费用，应事前甲乙双方协商决定。
第七条：甲方的责任和义务：______。
第八条：乙方的责任和义务：_______。
第九条：违约责任及合同的变更甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业，有权进行处罚。第一次口头警告，如不见效，发警告通知书，如仍不见效，可向乙方发出罚款通知书，每张罚款按作业承包总价的0.5--1%扣除。
第十条：对此合同未规定的事项及对此合同的解释发生异议时，甲乙双方在诚挚的基础上协商。
甲方：乙方：
签章：签章：
代表人：代表人：
时间：时间：
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇七
进一步明确在施工过程中施工方的安全责任，保护施工人员的安全和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规，签订安全生产责任状。
1.工作范围：外墙的真石漆粉饰工程施工。
2.施工人员进入施工现场，必须到项目部对施工人员进行三级安全教育，同时设置兼职安全技术管理人员，负责班前安全教育和工种变换的安全教育及有针对性地进行安全技术交底，配合建筑单位在日常施工中的安全检查，有关施工人员调整时，应立即报告，并进行安全教育。未经安全教育的，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。
3.建筑公司编制的.安全施工组织设计、安全施工方案和安全技术措施施工方应认真学习落实。
4.施工方应遵守项目部各项安全管理制度，严格按规范施工，及时配备劳动保护用品和机具设备的检查验收，经验收合格后使用。
5.由施工方所造成的施工伤亡事故，均由施工方承担。
6.施工方按文明施工要求组织施工，保持脚手架及吊篮整洁，建筑垃圾按指定地点堆放，建筑施工单位有权对施工方违反安全生产行为进行罚款500元。
7.施工方用电严禁私拉乱接，搭接用电应由专职人员负责，施工用电的电线，插线板要经常检查，特别是接头要查看是否裸露防止漏电，施工电动工具要由熟练工人操作，杜绝无证人员使用。
8.在施工过程中，工地外脚手架不得擅自拆除连接拉杆，在最后一道工序施工前通知建筑施工单位，由建筑施工单位配专职架子工加固后再进行拆除。
9.发生事故应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大、并及时报告建筑施工单位，由建筑施工单位及时报告业主和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任按照“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
10.不得破坏施工现场及生活区的公司财物，一经发现将送公安机关处理。
11.以上协议自签字之日期生效，工程竣工后自行废除。
xxx。
20xx年x月x日。
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇八
甲方：
乙方：
经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同：
一、服务事项。
1）工程项目：。
2）质量标准：。
3）施工期：年月日至年月日止，特殊情况（如遇不可抗力因素影响，如暴风雨、雷电等），施工期顺延。
4）清洁服务价款及结算方法：
a.工程总额：元整（大写:圆整）；
b.甲、乙双方签订协议后，甲方预先以现金方式支付给乙方服务款：元整（大写:圆整）；完工验收后一周内甲方以现金（转帐）方式付清余款元整（大写:圆整）。
c.中途甲方未按合同支付服务款，乙方可解除合同；工程完工甲方未按合同支付服务款，每推迟一天按1%（百分之壹）作为违约金，由乙方收取。
二、双方权利和义务：
1、甲方权利和义务。
1）对乙方工作进行检查，并及时指出错误；
2）免费为乙方提供水电，以及清洁用品库房和住宿等因服务所须的一切便利条件；
3）为加强联系，甲方应指派专人在服务现场实施监督，积极配合乙方施工；
4）在服务项目验收合格后，按约定期限付清全部服务款；
2、乙方权利和义务。
1）在规定的期限内，必须高质量完成工程；
2）遵守甲方的有关规章制度和纪律；
3）爱护甲方建筑物及各种设施，注意节约水电，因乙方造成的损坏应负责赔偿；
4）乙方员工在工作期间，因乙方责任造成的伤亡事故，甲方不负任何责任。
三、违约责任。
1）在合同有效期内，任意一方未经对方同意不得随意中止合同；
2）任意一方因为违约而造成对方的经济损失，必须予以赔偿，按工程总额的50%（百分之伍拾）。
四、本合同一式肆份，甲乙双方各执俩份，均具法律效力，本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。
甲方：乙方：
甲方法人（印签）：乙方法人（印签）：
甲方（合同章）：乙方（合同章）：
甲方电话及地址：乙方电话及地址：
日期：年月日日期：年月日
高空作业安全条例。
1.下吊时检查每吊所处位置的门窗是否关好，避免水冲入室内；
2.吊时检查每吊所处位置下方，如有花草树木，应用雨布遮盖好；
3.在清洗过程中应派专人进行看护，避免清洗过程中掉下物件砸伤行人、砸坏车辆；
甲方验收合格签字：日期：年月日
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇九
为进一步贯彻市政府《北京市建设施工现场消防安全管理方法》和《治安管理条例》，加强对在广场外墙清洗施工管理，堵塞漏洞，落实各项安全措施，确保广场安全，经甲方（广场保安部）、乙方（物业公司）协议，签定此份《安全协议书》，内容如下：
一：甲方必须承担以下责任、义务。
1、甲方负责人应把施工安全列入广场整体安保工作中，同部署、同检查，认真做好对二装施工队所有人员的审查，按照协议书规定的条款，监督乙方认真贯彻各项安全防范措施。
2、督促乙方建立安全防火制度，制定现场各项安全防火措施，确定安全负责人。
3、督促施工工人按照软件广场的有关规定到保安部办理“临时出入证”，真正做到来人报、走人销、不漏报、不漏项，保证底数清楚，实存人数与统计人数相符。
4、甲方必须严格监督乙方施工工地安全管理制度的贯彻落实以及施工人员对软件广场其他各项管理制度的遵守。
5、负责配合广场外围区域的警戒和隔离工作，确保无关人员不穿行。
6、引导进出广场车辆，按规定路线行走，不得从光盘下穿行。
7、封闭cd座南侧门和ab座北侧北，所有人员均从c座北门和b座南门进出。
二、乙方必须承担以下责任、义务。
1、乙方应遵守甲方拟定的施工安全管理制度。施工前做好各项安全准备工作，清洗人员要具备高空作业证，方可进行光盘清洗施工。施工单位进场前应到工程部、保安部办理相关手续，具体内容可参见二装管理规定。
3、施工现场安全由乙方负责，乙方应认真落实施工安全责任制，确定安全负责人。自行承担因违章作业和违章管理所造成的伤害事故。
4、施工单位负责人要掌握其施工人员的政历情况，确保施工人员无违法行为，并要对施工人员进行遵纪守法教育。
5、乙方施工人员应遵守甲方的有关规定，施工人员要佩带胸卡，按指定路线进入施工现场。按规定时间进行施工作业，不准在非施工区域内活动。
6、乙方施工人员要接受保安部的安全检查和工程部的施工监理，并严格执行广场的各项安全管理制度。
7、乙方施工中安装电气设备和进行电焊、气焊作业等，操作人员必须持证上岗。动用明火必须经保安部人员现场检查，合格后办理动火证方可进行施工。
8、施工现场使用的各种材料要符合防火要求，必要时要提供相应的检验报告。
9、每日施工完毕后由乙方安全负责人报保安部，保安员到现场经双方共同检查确认无安全问题后方可锁门。
10、施工单位在施工期间应严格遵守各项法律、法规及广场安全管理制度，认真落实施工现场的治安、防火工作，对甲方指出的安全问题应立即整改。
11、乙方违反上述协议规定，按照广场有关制度给予相应处罚，如因施工发生安全问题，给甲方造成损失，乙方应承担一切责任，情节严重的交公安消防机关处理。
协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇十
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，经双方协商一致，就本工程施工事项达成如下协议。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、工程工期。
工程工期为45天，自签订合同之日算起，完工时间以取得节能验收备案证书为准，乙方必须满足甲方施工总进度要求。因甲方及不可抗拒因素引起停工的，工期可顺延以甲方的签证工期为准。
三、工程价款。
1、防火涂料的承包方式为包工包料，综合单价______元/m2,（含材料费、工程费、检测费、专家论证费、相关协调费用）。以墙面涂刷实际面积计算，实际工程量以双方结算的帐单为准。
2、工程总价：暂定万x。
2、付款方式：工程材料人员进场开始施工付30%，工程施工完后经甲方验收合格支付40%的工程款，取得节能验收备案证书后，一个月内一次性付清余款。
四、权力及义务。
甲方：
1、甲方根据图纸及规范要求时施工方进行技术交底。
2、甲方提供乙方施工便利（水、电），协助协调乙方与相关单位的工程关系。
乙方：
1、乙方按甲方要求规范施工，严格按设计图纸及相关规范要求施工，施工中乙方需服从甲方现场指挥。
2、乙方必须保证施工的防火涂料经节能办验收通过。
3、乙方在施工期间严格遵守安全操作规程，严格执行合同及当地安全生产管理部门的有关规定，切实做到安全生产，乙方如在施工期发生的各类事故均由乙方自行负担。
4、乙方在施工期间做好现场成品保护工作，如有损毁负责赔偿。
5、乙方施工期间不得因任何原因污染现场，施工垃圾及时清理干净。
五、质量验收及处罚。
1、按国家建设部颁发的《建筑工程施工质量验收规范》验收。
2、未按合同约定选用材料不合规范要求，乙方负责免费更换，并不得影响工期。如出现此类情况，按违约金额5%处以罚款.
3、现场施工出现质量问题，应及时处理，不得影响工期，影响工期，每日按1000元处罚。
六、违约责任及争论处理。
1、如节能办未能通过验收，则乙方需要按合同金额全额赔付甲方所有费用；合同生效后，由于单方解除合同或者擅自更改合同条款造成对方的经济损失由责任方承担并进行赔偿。
2、由于战争、国家政策、自然灾害等人力不可抗拒的因素造成合同无法履行时，双方协商解决。
3、本合同履行完成后自动解除。
4、合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决，协商不成时，通过太原仲裁委员会仲裁。
七、其他事项：本合同壹式四份，甲乙双方各执两份，未及事宜双方协商解决，自双方盖章后生效。
甲方：____________。
乙方：____________。
日期：____________
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇十一
甲方：
乙方：
为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全、火灾等事故发生，特签订本协议书：
一、安全目标：
杜绝一切安全、火灾等事故发生，确保石材幕墙安装工作顺利完成。
二、甲方责任：
1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。
2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。
3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组及防火领导小组。
4.不违章指挥，不强令冒险作业。
5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。
6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。
7.甲方负责协调各班组间的配合作业。
8.甲方提供施工场地，施工用电，宿舍，水源。
三、乙方责任：
1.严格遵守本工种安全操作规程，不违章作业，不野蛮施工，遵守“安全生产六大纪律”、“十项安全技术措施”。
2.严格遵守本公司、项目部制定的各项安全生产、防火管理、文明施工的各项规章制度。（见附件一）。
3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。乙方自带的施工器械必须有当地安全部门出示的安全检测证明。
4.乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。
5.在作业前，应先对作业环境进行检查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足点，安全防护设施是否符合安全作业条件，排除安全隐患后，方可进行作业。
6.因乙方原因引起的伤亡事故，不论事故危及者是乙方人员还是他人，由乙方负全部责任。
7.乙方必须建立防火领导小组，并指派专人负责工程项目的施工防火工作；进场后先向甲方提供防火施工方案，并严格按方案施工。
8.施工现场严禁随意动用明火，若因生产需要动用明火，必须到甲方办理动火审批手续，并做好防火措施。若违章作业，引发火灾事故，一切损失全部由乙方承担。
9.服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。
10.乙方必须保证保证宿舍的卫生，防火，用电安全。（见附表二）。
四、协议书效益、有效期：
1.乙方违反此协议时，甲方有权对乙方处以罚款、勒令停工等管理措施。
2.自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。
五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方负责人：乙方负责人：
附表一：
安全文明施工的各项规章制度。
1、进入施工现场必须戴好安全帽。在没有防护设施的`高空、临边作业必须系安全带。
2、高空作业不准穿硬底和带钉易滑的鞋，禁止攀爬脚手架、井子架，乘吊篮上下。
3、禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入现场，严禁在现场易燃区内吸烟。
4、施工现场内的各种安全设施（脚手架）、设备、标志色标等，任何人不得擅自拆动，因施工需要必须拆动时，要经过工地负责人同意后方可拆除。
5、工地临电设施严禁随意乱拉乱接，或者随意拆除。
6、上班前应先检查需使用得着的机械设备及安全设施是否存在安全隐患，工作时精力集中，注意防止高处滑落。
7、在传送材料及施工用具时应固定捆绑升降，不得乱扔。
8、在楼板上卸料时，禁止冲击楼板，更不允许集中堆放。
9、施工现场的各种机械设备、电气设施非专业人员禁止操作。
10、严禁酒后上班作业。
11、不允许在施工现场和上下班途中打闹，更不允许打架斗殴，上下班注意交通安全。
12、公司管理人员与项目部管理人员商讨问题时，应该无条件接受项目部的一切决策、决定，任何人不得顶撞和讽刺他人。
附件二：
1、宿舍内要保持整洁，卫生。
2、生活垃圾应统一处理，不得乱扔乱放。
3、严禁在宿舍使用明火。
4、严禁破坏宿舍开关、插座，严禁在宿舍乱拉电线、使。
用大功率用电器，注意节约用电。
5、严禁在工地随地大小便。
6、宿舍内禁止。
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇十二
甲方：
乙方：
乙方承接甲方万达广场裙楼外墙清洗工程。施工期间，乙方严格执行甲方所制定的各项规章制度，具体如下：
一、乙方在施工作业过程中，需派驻一名管理人员，对现场的安全和质量标准全面管理，积极与管理方沟通协调每日工作开展情况和进度。
二、乙方在施工前作业前每日须到甲方客服中心填写服务申请单，待甲方批准后方可进行施工作业。施工期间，乙方所使用的工具、机械必须放在甲方指定的位置。
三、乙方在施工前，须向甲方提供有效证件如：营业执照、税务登记证、组织机构代码、安全生产资质证、高空服务资质证、员工保险名单等，所有资料施工完后不予退回管理方备案存档。
四、乙方在施工工程中，须严格管理下属员工，在施工期间做好各项安全措施，确保施工安全，包括使用电源插座中绝缘地线时的安全，临时布线应适当架离地板并于施工结束时拆除，使用符合要求的配电箱、急救包及灭火器,随时备用，发生任何施工安全事故均由乙方承担，损坏物品按价赔偿。
五、施工人员在现场不准吸烟、喝酒，不准打架、闹事、等违法之事发生。当天施工结束，必须指定人员清理现场，经甲方检开施工现场。保证现场施工后无安全隐患。
六、由于乙方的责任发生火灾或其它安全事件，乙方负全责并赔偿给成都万达广场及其它业主造成的一切损失，同时承担法律责任。在施工区域必须打围施工作业，地面和楼面均有安全引导人员。
七、本协议之附件均为有效组成部分，其附件内容具有同等法律效力，本协议经加盖甲乙双方公章后生效。协议及其附件和补充协议未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
八、协议有效期20天，自20xx年11月28日至20xx年10月18日止，双方以诚信为原则签定本协议，本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇十三
甲方：
乙方：
经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同：
1)工程项目：。
2)质量标准：。
3)施工期：年月日至年月日止，特殊情况(如遇不可抗力因素影响，如暴风雨、雷电等)，施工期顺延。
4)清洁服务价款及结算方法：
a.工程总额：元整(大写:圆整)；
b.甲、乙双方签订协议后，甲方预先以现金方式支付给乙方服务款：元整(大写:圆整)；完工验收后一周内甲方以现金（转帐）方式付清余款元整(大写:圆整)。
c.中途甲方未按合同支付服务款，乙方可解除合同；工程完工甲方未按合同支付服务款，每推迟一天按1%(百分之壹)作为违约金，由乙方收取。
1、甲方权利和义务。
1)对乙方工作进行检查，并及时指出错误；
2)免费为乙方提供水电，以及清洁用品库房和住宿等因服务所须的一切便利条件；
3)为加强联系，甲方应指派专人在服务现场实施监督，积极配合乙方施工；
4)在服务项目验收合格后，按约定期限付清全部服务款；
2、乙方权利和义务。
1)在规定的期限内，必须高质量完成工程；
2)遵守甲方的`有关规章制度和纪律；
3)爱护甲方建筑物及各种设施，注意节约水电，因乙方造成的损坏应负责赔偿；
4)乙方员工在工作期间，因乙方责任造成的伤亡事故，甲方不负任何责任。
1)在合同有效期内，任意一方未经对方同意不得随意中止合同；
2)任意一方因为违约而造成对方的经济损失，必须予以赔偿，按工程总额的50%(百分之伍拾)。
四、本合同一式肆份，甲乙双方各执俩份，均具法律效力，本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。
甲方：乙方：
甲方法人(印签)：乙方法人(印签)：
甲方(合同章)：乙方(合同章)：
甲方电话及地址：乙方电话及地址：
日期：年月日日期：年月日
高空作业安全条例。
1.下吊时检查每吊所处位置的门窗是否关好，避免水冲入室内；
2.吊时检查每吊所处位置下方，如有花草树木，应用雨布遮盖好；
3.在清洗过程中应派专人进行看护，避免清洗过程中掉下物件砸伤行人、砸坏车辆；
甲方验收合格签字：日期：年月日
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇十四
为保证工程质量，依据《中华人民共和国建筑法》与《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应当建立质量责任制。现将本项目部(项目经理)质量责任明确如下：
1、本工程项目经理为：xxx、技术负责人为：xxx、施工管理负责人为：xxx。
2、项目部必须严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改设计、不得偷工减料。在施工时发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
3、项目部必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑配件、设备和商品进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，未经检验或检验不合格的，不得使用。
4、必须严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
5、对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质的质量检测单位进行检测。
6、建立、建全教育培训制度，加强对职工的教育培训，未经教育或者考核不合格的人员，不得上岗作业。
7、工程竣工后，其工程质量必须满足合同要求，在保修范围和保修期内发生质量问题的，项目部应当代表公司履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
公司：项目部：
总经理：项目经理：
20xx年x月x日。
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇十五
甲方：
乙方：
因乙方须在甲方管理区域进行高空作业，为确保施工作业的安全可靠，特签订此协议，请甲乙双方遵守以下约定：
乙方在甲方管理区域进行施工作业需遵守以下规定，
1、乙方施工人员须按规定办理出入证件，施工人员进入办公楼内施工，出入证须随身携带，便于物业人员的检查，无证人员一律不许进入办公楼施工。
2、乙方应在指定的工作区域内进行施工，非工作区域严禁乙方人员进入，高空施工人员作业时间为早8：00时——晚18：30时，施工人员早8：00时之前，晚18：30时之后严禁在楼内逗留。
3、乙方施工人员运送施工材料时，保持场地的卫生，运送水泥等液体材料时，提前做好防护，防止液体材料外溅，污染墙、地面。
4、乙方需进入甲方管理区域内的办公室时，提前进行申请或电话告知甲方，待甲方得到办公室人员允许后方可进入。
5、乙方高空施工人员严禁从窗户进入办公区域，如若发生财产丢失现象，甲方将进行法律诉讼。
7、乙方施工人员严禁在办公楼内卫生间内洗头或擦洗身体。
8、乙方高空作业安全可靠性材料请提前交送监理审核，甲方不承担乙方在高空施工作业期间施工人员的人身安全。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇十六
为了搞好房屋建筑施工安全的管理工作，让甲方今后在此居住全家安康幸福，子孙兴旺。因此，杜绝发生一切安全事故，经双方协商签订本协议。
第一条、本工程为私人房屋建筑施工。
第二条、甲方安全责任：进场施工前甲方须对乙方代表进行现场口头的安全事项说明，其内容是：将该房屋建筑有关联的安全注意事项﹙即砌砖，搭架，升架，打楼面及进行一切高空施工﹚向乙方讲清楚。
（1）乙方代表为安全责任人，负责该房屋建筑工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，并负责监管安全施工作业。
（2）开工前必须对所属人员进行建房注意事项等安全教育，不安排未经安全教育人员进入建筑场地。
（3）乙方的任何人员均不得在施工地打架斗殴、酗酒。严禁酒后上班。
（4）乙方负责此项房屋建筑的全部安全责任，如果在建筑中发生生产安全事故，由乙方自己承担全部的事故责任和经济责任。
第四条、甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好房屋建筑施工。
第五条、本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方、各执一份。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
日期：日期：
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇十七
甲方：
乙方：
甲方委托乙方别墅外墙清洗工程，根据国家有关规定，明确双方责任，特签定以下安全协议。
l、甲乙双方必须认真贯彻国家、重庆市和上级劳动保护安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、按照《重庆市清洗施工安全操怍规程》乙方应强化安全意识，做好施工安全工作。作业前对人员的身体状况进行检查，患病、饮酒及其它身体不适者不得施工，严禁未经培训的施工工人高空作业，乙方管理人员应对员工的安全措施是否完善进行检查。乙方违反安全作业，引发的人身伤亡及财产损失事故的责任由乙方承担。
3、乙方应在本合同签订开工前，提供有关保险手续证明文件、员工身份证及操作证明的复印件，所需费用由乙方承担。乙方须确保在合同规定施工地点工作的所有人员是贵公司的正式员工并有保险证明、高空作业资格证明。
4、乙方必须按《重庆市清洗施工安全操作规程》的要求进行安全生产教育培训，并遵守甲方有关规章制度。
5、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于乙方违反安全生产规定制度等情况，甲方有要求乙方整改的权利。
6、乙方在生产操作过程中工人的防护用品由乙方自理;并应督促工人自觉穿戴好防护用品，现场严禁吸烟，严禁随地大小便。
7、乙方必须严格按国家和重庆市对高空安全操作规程和制度执行，因违反操作规程所发生的安全事故由乙方承担全部责在。
8、甲方原有建筑物存在的质量问题与乙方的清洗施工无关。在清洗施工期间发现的质量问题，以双方的验证签单为准;因乙方清洗施工造成的对原有建筑物的损坏由，乙方承担赔偿责任。
9、清洗施工中，乙方发现的甲方原有建筑物的安全隐患，应及时告知甲方采取防范、补救措施。
10、清洗施工中，乙方造成的甲方原有建筑物的安全隐患，乙方不得隐瞒，应及时告知甲方，双方商定并采取消除隐患的措施，由此发生的费用由乙方承担。
11、乙方违反上述10、11、款的约定，在乙方清洗完工中造成的财产、人身损失由乙方承担。甲方不承担任何责任。
甲方：乙方：
日期;日期：
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇十八
承包人:_________
监理人:_________
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全施工方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本合约。
在施工工程合同的执行上，本合约具有优先权。
1、杜绝重大安全事故，工亡事故为零;
2、重伤频率控制在万分之三以下，负伤频率控制在千分之四以下;
4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;
5、不发生重大中毒事故以及传染病;
6、必须保证施工现场创建文明安全施工工地;
7、确保发包人和监理人零事故的目标;
8、单列的1、5%安全经费，专款专用，确保安全措施的实施。
1、承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由承包人承担。非承包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
2、承包人应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
3、承包人必须尊重并且服从发包人和监理人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。
4、承包人必须执行下列安全管理制度:_________
4、1安全技术方案报批制度:_________承包人必须执行发包人和监理人总体工程施工组织设计和安全技术方案。承包人自行编制的单项作业安全防护措施，须报发包人和监理人审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。
4、2承包人必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话学习制度，并做好跟踪检查管理工作。
4、3承包人必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度:_________
4、3、5承包人工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育;
4、3、6承包人必须执行周一安全活动一小时制度。
4、4承包人必须执行发包人和监理人的安全检查制度:_________
4、4、3承包人必须设立专职安全人员实施______日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
4、5承包人必须严格执行检查整改消项制度。
4、6、3承包人的大型防护设施和大型机械设备，在自检的基础上申报发包人和监理人，接受专职部门的专业验收;承包人必须按规定提供设备技术数据，防护装置技术性能，设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案，其方案必须满足工程所在地方政府有关规定。
4、7承包人必须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。
4、8承包人必须执行发包人和监理人和当地政府行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。
4、9承包人必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
4、10承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
4、11承包人必须严格执行职工因工伤亡报告制度;
4、11、1承包人职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故;
4、11、5如果发生因工伤亡事故，承包人应积极做好事故的善后处理工作，伤亡人员为承包人人员的，承包人应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由承包人负责。
4、12承包人必须执行安全工作奖罚制度:_________承包人要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
4、13承包人必须执行安全防范制度:_________
4、13、1承包人要对承包工程范围内工作人员的安全负责;
4、13、12承包人应指定至少一名合格的且有经验的`安全人员负责安全方案和措施得到实施。
承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受发包人、监理人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工中造成的所有安全事故责任和因此发生的费用均由承包人承担。
1、必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，承包人应严格按彭水县消防保卫制度以及发包人和监理人施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受发包人和监理人的安全检查，对发包人和监理人所签发的隐患整改通知，承包人应在发包人和监理人指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合发包人和监理人的要求，发包人和监理人有权按规定对承包人进行经济处罚。
承包人管理以及自身防范措施不利或承包人工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由承包人独自承担，因此给发包人和监理人造成的经济损失由承包人负责赔偿，发包人和监理人可对其处罚。
1、承包人必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合发包人和监理人战略的要求，按发包人和监理人的规定执行，在施工过程中，对其全体员工的安全帽等进行统一管理。
2、承包人应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由承包人自己负责。
3、承包人应按照发包人和监理人要求建立建全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路跨塌和垃圾清运等措施。
4、承包人必须严格执行保安制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。
5、承包人在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，承包方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针。
6、承包人应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。
本工程安全保证金按合同金额的2%计取，已包含在履约保证金中。工程竣工验收无安全责任事故无息退还。
当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
本合约书一式五份，合同双方各执各执二份，监理人一份。具有同等效力。
自签字生效至施工结算结束的截止期同时截止。
发包人:_________法定代表人或委托代理人:_________
承包人:_________法定代表人或委托代理人:_________
监理人:_________法定代表人或委托代理人:_________
_____年_______月______日
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇十九
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，在依据国家相关法律规则规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。
一、甲方的责任：
1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知，对乙方人员进行安全培训，告知乙方人员安全方面的奖惩制度。
2、甲方在乙方进行施工时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司相关的奖惩制度进行处罚、情况严重，责令停工整顿。
3、作业过程中出现人员伤害情况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的取证工作，但事故发生所产生的一切费用由乙方承担，甲方不承担任何责任。
二、乙方的职责。
1、乙方负责人是本次工程安全的第一责任人，并应制定该项目工程施工安全方案(操作程序)，乙方必须设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。
2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。
3、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部责任，若对公司造。
4、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。
5、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。
6、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。
7、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。
8、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全责任。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。
三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好文明作业。
四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。
五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇二十
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：公司(以下简称乙方)。
为了做好________________施工的安全管理工作，防止安全事故发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议：
1.双方同意，由乙方负责处理________________事宜。
2.施工作业期间乙方不得损坏甲方财产设备，如施工期间因乙方原因对甲方财产造成损坏的，乙方需按市场价格赔偿甲方损失。
3.乙方在施工过程中应当认真执行国家安全生产法规和行业安全管理规定，遵守甲方安全管理规章制度，并接受甲方的检查和监督。
4.乙方作为安全管理的主体，对施工全过程的安全负全部责任。乙方应指定专职安全人员负责现场的安全管理工作，对施工过程中以及施工机具的安全及隐患问题应及时纠正、整改。
5.乙方应强化现场指挥和施工作业监护。乙方人员高空作业必须有乙方施工负责人签字确认的安全管理措施和指令，高空作业人员必须遵守高空作业安全操作规程，并持有本人有效高空作业证。
6.在施工过程中发生的各类安全事故和财产损害、人身伤害事故，由乙方负责妥善处理，并应立即组织抢救，及时报告政府安全监督部门。
7.在施工过程中甲方、乙方或第三方的财产、人身遭受损害的，概由乙方负责并全额赔偿，但乙方依法应予免责的除外。
8.乙方严格履约完成施工后，经甲方确认签字后结款。
甲方：公司乙方：公司。
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇二十一
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
甲、乙双方经友好协商，就。
第一条：工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目：
第二条：承包方式。
由乙方包工包料、包安全、包质量、包工期、包承包风险等所有费用包干。
第三条：工程期限。
经甲、乙双方协商确定：自年月日起至年月止完成。
第四条：清洗标准。
一、玻璃幕墙清洗标准：
1、玻璃幕墙清洗后无灰尘、污垢、污渍、水迹、手印等印迹；
2、玻璃幕墙与金属结构框之间的缝隙不得有污垢存在；
3、玻璃幕墙拼接处的硅硐密封胶缝表面应无污垢；
4、室外金属结构框的立面、平面上不得有污垢、污渍、灰尘、水迹手印等其它印迹；
5、玻璃幕墙处理的达到无尘、无垢、光洁明亮；
6、玻璃幕墙干刮处理后墙面等无损坏现象。
第五条：工程价款结算方式。
1、外墙清洗工程完工通过验收合格后，甲方在第15日内一次性付清款项给乙方。
2、甲方付款前，乙方需向甲方提供《广州市正规税务发票》。
第六条：双方责任。
一、甲方责任：
1、甲方负责向乙方免费提供施工必需的水源，电源等；
2、甲方应按本合同规定的付款方式及时结款；
二、乙方责任。
1、在甲方规定时间内完成清洗施工，并保证工程质量；
2、自行负责施工人员的人身安全及相关人员的人身财产安全；
3、在施工过程中，如损坏甲方物品，乙方按甲方的购价赔付；
4、如果出现腐蚀现象，因乙方非法施工造成的，由乙方承担全部责任；
第七条：违约责任。
1、甲、乙双方在本合同签订后，任何一方违约，将由违约方承担责任；
2、按《合同法》规定协商解决，协商不成的可向当地法院起诉。
第八条：附则。
二、在清洗施工过程中因甲方原因造成施工现场损坏导致工期延误应由甲方承担责任；
三、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定协商解决。本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，双方签字之日生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表人：乙方代表人：
签订日期：年月日签订日期：年月日
一、清洗物料及工具。
中性外墙清洗剂、玻璃清洁剂、全能清洁剂、洁而亮、毛球、玻璃刮、吊板、安全绳等。
二、施工方式。
采用吊板作业。
三、清洗方法。
a、瓷片外墙用中性外墙清洁剂清洗。
b、玻璃采用玻璃清洗剂清洗。
c、窗户边框及边角位使用清洁剂用毛巾擦拭干净。
四、操作规程。
1．准备工作。
1）掌握当天天气情况。
2）勘察现场，建筑物顶部必须有固定吊板和安全绳的牢固构件，绳子下垂经过的位置不得有尖锐棱角锋口，如有，必须作特别安全处理。
3）准备清洗工具，如吊板、吊板绳、安全绳，配置好的清洁剂、玻璃刮、抹布等。对吊板绳及安全绳应伯详细检查。绳子直径不得小于16mm，中间不得有断裂及接口，将主绳扎捆在牢固构件上，绳扣必须打死结，且有两个结点，安全绳结点不得与吊板绳结点同一。
4）操作人员穿戴劳动防护衣、安全帽、水鞋。按规定系好安全带、将自锁器单独悬挂于安全绳上。
5）现场安全监督员必须到位。
2.操作过程。
1）操作人员坐于吊板规定位置，将所有用具捆扎在吊板上。
2）缓缓将吊板放下，到达第一工作位置。
3）边下滑边作业，直至一趟作业完成。降地面后，卸下水桶、吊板等，在上楼顶开始第二次作业。
4）整个作业过程中，安全监督员应自始自终任现场安全监督。
5）将吊板收好，并检查一遍使用情况。如发现绳子被损，则应报废不再使用。
3、操作要求。
1）每部高空设备应建立产品使用、检验、维修、保养档案。
2）悬挂作业区域下方应设置警戒线，并在醒目处设置“禁止入内”标志牌。
3）在腐蚀性环境中作业时，应做好作业人员，安全装置、电气控制箱及绳索的防护措施。绳索应选用耐腐蚀的。
4）作业人员应按先扣安全带和戴安全帽，然后再进行作业的程序。
5）吊板的吊绳应反兜座板底前，以防座板断裂时人员坠落。
6）吊板的工作绳绳扣应系死结，安全绳的结点不得与工作绳结扎在同一受力处。
7）吊板的下滑扣应保证作业时不会脱落。
8）吊板应用于外墙清洗或外墙粉刷作业，不得用于两人协作作业。
9）不允许在悬吊平台里使用梯子、凳子、垫脚物等进行作业。
10）置于悬吊平台里的载荷应分布均匀，且不得超过额定载荷。
11）悬吊平台在运行中，作业人员不得施工操作，并应密切注意周围。
情况及变化，发现异常应立即切断电源。
12）悬吊平台停留在某一位置作业时，应将其适当固定，以防晃动。
13）悬吊平台上下运行时，应保持钢丝绳垂直状态。
14）不允许绳索连接后使用。
15）安全锁手柄、自锁钩不得人为用物体撑起，使之失效。
16）作业时，应妥善保管好施工工具，防止高空坠物。
4.安全措施。
1)在使用吊板前，必须选择安全可靠的固定点，将两根吊绳系好，并且由专人看管。
2）吊绳与建筑物棱角锋锐接触部位，必须加胶/垫等，以保护绳索。
5、应急措施。
1)作业时断电，应立即切断电源，防止突然来电时发生意外。
2)作业时发生断绳，作业人员应及时安全撤离现场，并由专业人员处理。
3)受建筑物结构限制，不能使用吊篮作业时，应落实有关安全措施，经公司主管确认，方可使用座式登高板或自制悬装置作业。
五、高空作业要求。
1、作业环境要求。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
热门清洗外墙安全协议书大全（22篇）篇二十二
为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方就吊篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事宜达成以下协议：
1、负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批，吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核，不符合要求的立即补办齐全。
2、负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题，要求乙方立即整改。
3、负责对操作的施工人员进行安全交底，确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工，不得超载运行，不得载非操作人员上下，严格遵守安全制度，爱护吊篮设施。
4、吊篮在运行过程中发生故障，甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。
5、甲方提供吊篮配电箱，并由甲方电工负责接好各路电源。
1、按甲方的租用数量及时派持有特种作业操作证的人员到甲方工地指导安装，并严格检查各安装部位是否达到安全规范要求，调试运行正常后，组织四方单位（安装单位、施工单位、监理单位、建设单位）共同验收，验收合格后方可交付甲方使用。
2、协同甲方对施工人员进行岗前技术培训、技术交底，使其熟悉并能掌握吊篮各部位性能，以达到安全运行。
3、甲方对乙方所提出的`安全隐患问题，乙方如未在限期内整改完毕，因此所出现被罚或安全事故由乙方承担。
4、乙方应按照“吊篮安全操作规程”监督甲方人员安全操作，如发现甲方有违规操作行为，有权停止作业。
5、乙方应对“非人为损坏”如安全锁失灵，提升机因产品不合格出现的故障，电磁制动三相异步电动机，因产品不合格出现的故障，电缆线、钢丝绳、保险绳因不符合规定出现的断裂，不加垫子造成磨损或绑扎不牢固，法兰螺栓不合格，钢丝绳卡环螺丝未按规定拧紧，各部件螺丝松动，配重未按规定设压或配重脱掉造成伤亡安全事故，后果由乙方承担。
6、电器修理工必须持有特种作业操作证，且负责配电箱及吊篮配电箱的接电维修工作。
7、乙方维修人员遵守甲方制定的各种规章制度，听从管理人员的工作安排，应正确佩戴安全帽，高空吊篮内维修系好安全带。不戴安全帽罚款50元/次，不系安全带罚款200元/次。
1、认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律、法规标准，各自明确安全责任，保证安全生产的落实。
2、对违章指挥，违章作业和违反劳动纪律的行为要及时制止。
3、发生事故应当迅速采取有效措施，组织抢救伤者，保护好现场，并向上级有关部门报告。
本协议书作为明确安全责任，自签定之日起生效，拆除完工后协议终止。
本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：______________乙方：______________。
日期：______________日期：______________