最新光伏施工协议 光伏清洗施工合同通用

时间:2024-11-21 作者:储xy

随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。

最新光伏施工协议 光伏清洗施工合同通用篇一

本合同自发包、承包双方签字盖章之日起生效。

合同履行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意变更合同,方为有效。

由于承包方原因清洗进度明显滞后,经发包方要求采取改进措施后仍不能满足发包方工期要求时,承包方同意:发包方可以单方面减少承包方工作内容甚至终止合同,且同意按减少工作内容或终止合同时未完工程量所对应的合同金额的10%支付违约金。

本合同工期可能会因发包方的其它清洗进展、设备到货及整体清洗进度安排等原因而发生调整(赶工或延期),承包方应无条件配合调整,且不因调整工期而增加合同价格和签证费用。

本合同其他未尽事宜,由双方当事人协商一致后,另行签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力,不一致的内容,以补充合同为准。

合同双方来往的传真及信件均是本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。

本合同自双方当事人签字盖章时生效。本合同一式四份,当事人各执二份,具有同等法律效力。

本合同中的联系方式为双方当事人的有效联系方式,若联系方式发生变化,应及时以书面方式通知另一方,如一方没有通知或通知延误,则以原地址和号码为通讯地址和联络号码。任何一方因执行本合同向对方发送的一切通知、函件,按照本合同所列地址邮寄给对方或按本合同所列的传真号码发送给对方,视为有效发送。

最新光伏施工协议 光伏清洗施工合同通用篇二

出卖人 签订地点

买受人 签订时间

根据《_合同法》的有关规定,为加快发展农村经济,保护合同交易双方当事人的合法权益,确保农业种植增产增收,本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则,经双方协商,订立本农业作物种子买卖合同。

第一条:标的、数量及价款

标的名称

牌号商标

生产单位

计量单位

金 额

合计人民币金额(大写): 小写

第二条:质量标准;

第三条:出卖人对质量负责的内容及期限;

第四条:合理损耗标准及计算方法

第五条:结算方式、时间及地点:;

第六条:标的物所有权自 时起转移,买受人未履行全额支付价款义务的,标的物属于 所有。

第七条:检验标准、方法,地点及期限

第八条:担保方式:

第九条:违约责任:

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向 人民法院提起诉讼。

第十一条:本合同自 年 月 日双方当事人签字盖章后生效;合同履行完毕后失效。

第十二条:双方当事人需要约定的其他事项

出卖人

出卖人: 签字

(盖章)

单位地址:

法定代表人签字 (盖章)

居民身份证号码:

开户银行:

银行帐号:

最新光伏施工协议 光伏清洗施工合同通用篇三

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

依照《xxx合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本亮化工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、 工程概况

工程名称: 道路太阳能路灯亮化工程

工程地点:

工程内容: 挖填、及土包方、预埋敷设、基础浇注。路灯安装等

三、 质量标准:合格。

四、 工程价款(预、决算)编制依据:

(二)本工程合同造价暂定为 元。

五、 工程款支付方式:

(一)合同签订,基础工程完成,支付预算金额的50%;

(二)工程灯具完成立杆,支付至预算金额的70%;

(三)亮灯调试结束,支付至总金额的95%;

(四)5%的质保金在工程验收合格后一年内付清。

六、 双方职责:

(一)、乙方应必须做到严格按规范要求操作、安全施工,确保施工过程中的人身及财产安全,在施工期间若发生安全问题和意外人身伤害事故,由乙方自行负责。

(二)、工程易耗品包括蓄电池免费保修期为壹年,因人为、自然灾害、不可抗拒等原因造成的损坏除外。

七、其他:

本合同自双方代表人签字盖章后生效,一式四份,双方各执二份。未尽事宜,双方协商解决,订立补充协议与本合同具有同等效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

最新光伏施工协议 光伏清洗施工合同通用篇四

乙方:_________________

根据《_劳动法》、《_劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本现场施工人员合同。

一、劳动合同期限

合同期从施工进场起至工程完工时止。(具体时间:_________________)

二、工作内容和工作地点

1、乙方的岗位职务为施工员。

2、乙方的工作任务和职责见“附件一”。

3、乙方的工作地点

三、工作时间和休息休假

1.乙方每天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步,不得无故迟到旷工。

2.凡是建筑工人上工的日子,乙方都要到现场进行施工管理。

3.乙方回办公室做资料的时间要尽量避开重要施工时段,做到现场管理和做资料两不误。

4、甲方因生产(工作)需要可以延长工作时间,乙方不得拒绝,不得提出额外补偿。

5、乙方不享受任何法定节假日和法定节假日。甲方停工时间视作乙方假休日,并按本合同约定的工资标准支付工资。

四、劳动报酬

1、乙方正常工作时间的基础工资为人民币_____________元/月,绩效薪酬_____________元/月,全勤奖_____________元/月。

2、甲方每 月 日发放当月工资的。如遇法定休假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。

3、乙方延长工作时间或者在双休日、法定休假日上班的,不支付加班工资,也不安排补休。

五、奖罚

1.甲方承诺,乙方完成“附件一”工作任务和职责。甲方全额发放绩效薪酬。如乙方违反“附件一”工作任务和职责,甲方有权扣减绩效薪酬。

2、甲方承诺,乙方如无旷工、迟到、早退等现象,甲方全额发放全勤奖_____________元/月。乙方旷工1日,甲方有权扣除乙方全勤奖20%,并处200元罚款。

甲方(盖章) ___________

乙方(签章) ___________

____年_____月_____日

最新光伏施工协议 光伏清洗施工合同通用篇五

乙方:(以下简称乙方)_______________

根据_合同法等有关法律、法规,结合本工程实际,经甲乙双方协商一致,甲方将道路维修工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权利义务,特签订本合同。

1、工程名称:维修

2、工程内容:清理老旧道路垃圾、重新修筑砼道路

1、承包方式:包工包料等所有施工内容

2、工程价款:_______________元(大写:_______________)

该工程竣工后提交给甲方待验收的时间为 年 月 日。

质量标准:合格。

2、对于乙方由于违反安全操作规程出现的安全事故,所造成的损失均由乙方承担。

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权对工程安全、质量进行监督。

3、甲方需按时向乙方支付工程款。

二、乙方的权利和义务

1、及时组织工程施工,并对工程安全、质量、工期负责。

2、乙方负责协调周边施工环境。

3、接受甲方对工程的监督。

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

相关范文推荐

    最新小产权车库买卖合同精选

    在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希

    开发商不提供购房合同违法吗模板

    劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家整理的合

    2023年集装箱采购合同 集装箱商铺租赁合同通用

    在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你

    2023年建筑施工合同版 建筑施工合同(7篇)

    随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家

    最新招聘大货车司机协议通用

    每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?接下来小编

    2023年工厂员工劳动合同简易版 保安劳动合同通用

    合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。那么一般

    原材料收购合同 厨房承包合同实用

    合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同的格

    最新普通装潢 装修合同优质

    合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。相信很多

    最新典当行车辆抵押贷款 汽车抵押合同实用

    随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家

    最新劳务承包合同书电子版 劳务承包合同优质

    合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看