为了确保我们的努力取得实效，就不得不需要事先制定方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。优秀的方案都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
精选工程项目策划书工程项目策划方案范本一
乙方： 地址： 身份证号码： 联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律，经甲、乙双方共同协商，为确保 工程正常实施，明确甲、乙双方的权利、责任和义务，特签定本合同，供双方遵照执行：
一、经营管理。
1、甲方具有班班通系统集成工程资质，符合要求，乙方以甲方名义就 项目进行投标，现已中标，并已与 签订了项目合同。
2、乙方承诺向甲方缴纳管理费，为该工程项目合同总价款的。 1)若项目款项为分期支付的，甲方乙方支付，具体支付方法为甲方收到每笔项目款项后15个工作日内，支付当期收到款项的100%给乙方，但甲方在收到第一笔款项需扣除管理费用和相关税率(高出部分按10个点授权税率)。
2)若本次项目款项为一次性支付的，则甲方应当在收到项目款项后的15个工作日内，一次性支付乙方100%的款项，但甲方在收到款项需扣除管理费用和相关税率(高出部分按10个点授权税率)。
3、以甲方成立x项目部，甲方作为负责人，负责工程实施及组织管理工作，工程相关材料款，工人工资等一切经济费用，均由甲方负责支出，并承担一切日常经营管理责任。乙方负责配合本工程的相关工程手续办理和资料收集归档，其中招投标文件原件、中标通知书原件、发改委备案原件(若有)、项目合同原件、竣工验收报告原件(若有)、竣工备案书原件(若有)以及施工各类签证原件等文体和电子文档等资料，由甲方存档。
二、财务管理
本项目中所有的货款均乙方一次性付清给甲方采购相关设备和辅材等，具体采购见表
本项目资金管理由乙方负责，但所有项目应收款项应当由 直接支付到甲方的银行对公帐户，再由甲方根据本合同约定的比例支付给乙方。乙方在本项目中发生的停工、返工和拖欠人工工资以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷和民事诉讼、刑事责任，概由乙方负责。若因本项目引起甲方进入诉讼、仲裁程序，或甲方遭到政府有关职能部门进行处罚，一切损失均由乙方承担，否则甲方有权从应支付给乙方的项目款项中直接抵扣用于解决和处理上述问题产生的费用，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失，并追究乙方法律责任。
三、安全责任
本项目在甲方施工中实行甲方负责项目全部安全责任，甲方必须执行国家和行业以及当地行政安全管理部门相关规定，在一切安全的条件下实施本工程项目。本项目在实施中所发生的一切安全事故，以及引起的经济赔偿、民事诉讼、仲裁和刑事责任，概由甲方承担全部责任。
四、项目质量
本项目在乙方施工中实行乙方个人负责本项目全部质量责任，乙方必须执行国家和行业以及当地工程质量管理部门的相关规定，达到工程质量合格要求，承担质保期的缺陷责任和质量返工等责任，本项目所发生的一切质量责任事故概由乙方负责，因质量事故引起的经济赔偿和民事诉讼、仲裁及刑事责任由乙方全部承担。否则甲方有权从应支付给乙方的项目款项中直接抵扣用于解决和处理上述问题产生的费用，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失，并追究乙方法律责任。
五、违约责任
本合同签订后，双方需共同遵守各项约定，若任何一方违反本合同约定，需向守约方承担以下违约责任：
1、若甲方在收到项目款项后，迟延支付给乙方的，每迟延一日，按照向乙方支付违约金至款项全部付清为止;
2、若乙方在组织项目款项收取时，未经甲方书面同意，将款项收取到非甲方账户的，则乙方应当按照本合同约定的管理费的3倍，向甲方支付违约金;
六、其他
本合同一式 贰份，甲、乙双方各执 壹 份，经甲、乙双方签字或盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
精选工程项目策划书工程项目策划方案范本二
1、全面负责项目技术相关工作，具有独立主持或承担房地产开发项目工程建设、施工管理全过程的经验;
2、负责组织施工现场开工的准备工作以及与外部的协调工作;
3、负责施工招投标工作和施工合同的签订工作
4、组织项目进度计划的编写和实施工作;
5、对施工单位的施工进度、质量安全、消防和监理单位的监理工作实施监控;
6、对承建商采购的物资进行质量的监督和控制;
7、组织召开施工阶段工作协调会，对施工过程中出现的问题进行协商;
8、组织施工过程的分阶段验收和竣工验收，办理竣工备案手续
精选工程项目策划书工程项目策划方案范本三
甲方(全称)：(以下简称“发包人”)
乙方(全称)：(以下简称“承包人”)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
工程概况：
(包括占地面积、建筑面积、单体数量、层数、层高、结构形式等)，实际建筑面积以发包人最终施工图纸为准。
施工现场条件及周边环境：承包人已了解本工程之工地位置、邻近建筑物情况、土质、通路、储存空间、起卸限制、已完成工程以及足以影响履行合同的相关施工条件和其它任何情况。
资金来源：自筹资金。
第二条工程承包范围
一、承包范围：
包括地下室、地上主体及配套的建筑、结构、给排水及电气工程施工，包括但不限于发包人所发施工图纸、招标文件等资料规定的全部内容。
二、承包方式：包工包料
三、承包工作内容及说明
具体包括但不限于以下内容：
1、土建工程：
①地基及基础工程：
②主体结构：
③装饰装修工程：
④屋面工程：
2、安装工程：
①室内给排水安装工程：
②室内电气安装工程：
③强电部分：
④弱电部分：
3、预埋：
4、其他：
在施工过程中如果承包人的施工进度不能满足合同约定及现场要求，发包人有权委托有资质的第三方来完成此部分工作，产生的相关费用由承包人承担，费用按发包人与第三方的结算值另加30%计算(此结算值无需承包人同意)，直接从承包方人的工程款中扣除。承包人不得因此提出任何索赔。
承包人对于本合同的承包范围有任何疑问，应在合同签订前与发包人进行充分沟通，一旦签署本合同则视为承包人已对本合同承包范围有了充分明晰的了解，在承包范围的认定上，以发包人的意见为准并与发包人的意见完全一致。
四、专业分包工程
指在施工承包工程中某些专业工程或专项工程由发包人确定具有相应资质的施工单位，并与分包人签订《分包施工合同》。分包人按该分包工程合同价款的1。5%作为总承包服务管理配合费，由分包人直接支付给承包人，承包人承担总承包管理责任，发包人将不另行支付承包人其他任何费用。
分包工程范围
(以上工程均扣除设备费后的造价作为总承包管理配合费的计算基数)，如果以上项目在总包退场后进场或者总包没有实际进行配合、管理的配合费将不得计取。
五、独立分包工程
指由发包人独立选定施工单位，非本合同承包范围内的工程项目(预埋管道除外)，由发包人分别与其他施工单位签订承包合同的工程。具体分包项目为：
说明：除上述第4条定义的专业分包工程给予计取1。5%总承包服务管理配合费外，其余专业分包工程及独立分包工程的总承包服务管理配合费，已包含在本合同总价款中，不再另行计取。
总承包服务管理配合内容包括：对所有专业分包工程和独立分包工程的施工单位，承包人有义务接受并承担统筹及协调职责，提供施工现场总包服务、管理和配合，分包工程的施工组织设计，施工现场管理，以及分包单位要求利用总承包单位的脚手架、垂直运输机械等，承包人施工场地派驻的管理人员有义务进行监督，进行本项目所有相关专业的竣工资料汇总、整理和备案，直至工程完成并通过竣工验收为止，以保证合同的完全履行。除此费用外，承包人不得向分包人收取任何其它费用。
第三条合同工期
合同工期：
总工期：天(日历天)
开工时间：
竣工时间：
关键节点：
(针对具体项目单体工程进度特别约定说明)，以上关键节点每延迟一天承包人每天向发包人支付违约金人民币壹万元。
具体节点工期详见经双方确认的总进度计划。
第四条质量标准
工程质量标准：
安全文明标准：级安全文明工地。
第五条合同价款
合同暂定金额：
大写人民币：圆整(￥元)，最终以实际结算价为准。
施工图发放完毕后45个工作日内，承包人必须提交完整的施工图预算书(需使用广联达预算软件编制、包括工程量计算底稿)及配套电子版本供发包人审核。双方审核完毕后，以该版施工图及中标综合单价为依据签订补充协议就该版施工图总价包干，其它的调价及变更在结算时依合同约定另行计算。如果承包人未按时完整提交施工图预算书，发包人有权暂缓工程款的支付。
第六条组成合同的文件及解释顺序
1、组成本合同的文件包括：
1。1。在实施过程中签订的补充协议和签署的文件;
1。2。本合同协议书;
1。3。中标通知书;
1。4。本合同专用条款;
1。5。本合同通用条款;
1。6。招标文件及附件;
1。7。标准、规范及有关技术文件;
1。8。施工图纸;
1。9。投标文件及附件;
1。10。工程报价单或预算书;
1。11。廉政管理协议书、安全生产责任状、文明施工管理责任状;
1。12。发包人项目管理制度及程序。
上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准;同一类文件以时间最后者为准。
第七条词语含义
本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条承包人质保承诺
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条发包人支付承诺
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定：双方签字盖章且承包人向发包人提交履约担保后生效。
第十一条合同份数
本合同一式捌份，发包人陆份，承包人贰份，均具同等法律效力。
(以下无正文)
发包人(公章)：承包人：(公章)
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
电子邮箱：电子邮箱：
精选工程项目策划书工程项目策划方案范本四
甲方： 乙方：
甲方因工程需要，租赁乙方的工程运输车。根据《中华人民共和国合同法》等有关的法律、法规，经甲乙双方协商，签订本合同，以明确双方的权利和义务，以资共同遵守。
一、 施工地点：
二、 工作内容：运输沥青混合料、施工废料等。
三、 租赁时间：从 年 月 日起，到工程完工为止。
四、 计量办法：按甲方过磅数量净重为准，运距以双方确认为依据。
五、 结算单价：
1、沥青混合料起步价 元/t。每增加1公里每吨增加 元。
2、其它情况根据工程实际情况而定。(如回头料、拉土等零工)
3、起步运距是1公里。
六、支付办法：
1、工程进行一半时，支付已完成运输量工程款的50%。
2、工程完工结算时，支付全部运输量工程款的70%。
3、年底全部支付完毕。
4、最终结算时乙方必须开具正规税务发票。缴纳的税金已包含在上述单价中。
七、甲方的权利和义务
1、甲方有权要求乙方在规定的时间内提供足够数量的、技术状况良好的运输车辆，如乙方不能保证甲方所需的运输车辆，甲方有权解
2、如乙方的车辆不服从甲方的指挥时，甲方有权对不服从指挥的车辆进行处罚。
3、甲方的安全措施必须到位，并指挥得当，否则由此造成的安全事故，由甲方负责。
4、在施工现场，甲方须安排专门人员指挥车辆的进出。
5、甲方可为乙方提供燃油，但燃油的费用由乙方承担(结算时从工程款中一并扣除)。
八、乙方的权利和义务
1、当甲方违规指挥作业，或安全得不到保证时，乙方有权拒绝甲方。
2、在运输过程中与交警、交通等部门及周边环境的协调工作由乙方自己负责，并承担相应的费用，同时乙方不能因为协调不利等方面的原因而影响甲方的工作，由此造成的损失由乙方承担。
3、乙方车辆在施工现场必须听从甲方的指挥。
4、乙方提供的运输车辆必须性能良好，证照齐全有效，驾驶员水平较好，证件齐全有效。
5、由乙方的原因给甲方造成的损失，乙方照价赔偿。
6、乙方在运输沥青混合料过程中，因自身原因出现的任何安全、交通等事故，乙方自己负责，甲方一概不负责。
7、乙方在运输成品料过程中，因乙方原因未能及时把成品料运至施工现场而造成的损失，乙方应照价赔偿。
8、若发现乙方有私自倒运、买卖成品料现象，双倍罚款，将当事人清除出场，相关的车辆及驾驶员离开本工地。
7、乙方车辆应自己配备大小合适的篷布，所运输材料必须进行覆
九、违约责任
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因乙方在运输过程中造成沥青混合料质量不符合约定(如由于乙方原因造成沥青混合料温度不符合摊铺、碾压等规范要求时),乙方应照价赔偿。
十、甲乙双方如需修改合同条款或合同未尽事宜，须经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力;如协商不成时，可向当地人民法院起诉。
本合同自签字盖章之日起生效。合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
精选工程项目策划书工程项目策划方案范本五
1、参加现场工程的日常管理工作，协调土建、安装等专业工程的现场配合工作，完成现场工程施工日志的准确记录;
2、负责每日的现场巡查工作，并作好巡查记录;
3、负责编制工程项目的现场施工进度和施工方案，确保工程项目进度计划的完成;
4、根据合同的约定、规范和设计要求，严格监督工程项目施工质量，参加工程检查验收，参加工程材料设备选型、封样及进场检查验收，对工程质量负责，对现场安全文明施工负责;
5、严格监督控制工程项目施工成本，对工程现场签证严格监督，确保工程项目成本控制目标的实现;
6、协调解决工程项目中的设计、施工问题以及现场的工程涉外关系;
7、负责解决变更、洽商中有关工程专业技术方面的问题;
8、参加专业各阶段工程验收和竣工验收并办理相关手续;
9、负责工程竣工验收工作，做好工程交付工作，督促资料员将资料合理归档和移交。
精选工程项目策划书工程项目策划方案范本六
职责：
1、负责施工现场的全面管理。
2、负责安排施工进度，与甲方、监理等进行沟通。
3、做好工程施工现场各环节验收。
4、施工工地的其他情况处理及工地安全等方面的管控。
5、领导安排的其他事项。
任职要求：
1、有二级及以上建造师资格证书(建筑类或机电类);
2、大学专科及以上学历，装修、机电暖通、工民建类等相关专业;
3、3年以上工程管理工作经验，有独立完成单一工程的管理经验;
4、熟悉工程项目前期资料申报和施工证照、工程报建报装等办理工作，能够进行图纸审查和协调工作;
5、熟悉国家相关政策法规，具备与岗位所需的相关专业知识，熟练使用办公软件，具有核算统计技能;
6、具有很强的责任心和事业心。
精选工程项目策划书工程项目策划方案范本七
1、组织项目成员熟悉图纸、现场、做好项目各岗位人员的工作分工，明确各岗位人员的工作职责;
2、负责项目的成本控制、进度控制、质量控制、安全生产、文明施工的管理，做好各分包方、供货方的协调工作;
3、做好项目所配施工员、质量员、材料员、安全员工作安排和检查，落实每个节点控制情况，并汇报领导层;
4、结合项目具体情况和要求，做好项目的进度控制计划和关键工序的节点计划以及实现计划的具体措施;
5、严格执行预算部、成本核算人员制定的成本控制计划，确保实现工程成本控制目标;
6、严格执行公司对安全生产、文明施工的要求，以及对成品、半成品的保护要求;
7、严格执行国家、行业、企业的施工质量标准和施工工艺标准，保证工程质量;
8、对施工员所审施工队材料计划进行复审;
9、对施工队人工费支付提出申请和支付依据;
10、对于业主或管理公司交代的任务妥善安排专人保质、保量、按时、彻底地完成;
11、能够接受公司调动;
12、领导安排的其他工作事项。
精选工程项目策划书工程项目策划方案范本八
合同编号：
委托方：(以下称甲方)
承接方：(以下称乙方)
签约地点：
施工地点：
签约时间： 年 月 日
1、合同内容
本合同项所指的项目是：
(系统配件参考“附件一：物料清单”)
2、合同金额
2.1 合同总金额为人民币：(rmb：)
2.2 合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用。
3、付款方式
3.1 付款
合同签订后两天内，由甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币 (rmb)。
3.2 设备进度款
当乙方进场并系统布线完毕后，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币(rmb)。
3.3 工程结算付款
本合同项下系统设备安装完成，由甲方人员验收合格之日起后两天内，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币 (rmb)。
3.4 最终验收付款
经甲方代表正式验收合格之后的____个工作日后，甲方向乙方支付合同总价的____%，即人民币(rmb)。
3.5 其它事项
4、合同双方责任
4.1 甲方责任
4.1.1 按本合同第3条款规定及时向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工现场的土建、水、电等条件。
4.1.3 安排好货物在工地的仓储设施。
4.1.4 协调各施工单位的关系，避免直接影响乙方施工进度。
4.1.5 工程安装调试完毕后，甲方应在乙方提出验收申请之时起____个工作日内安排验收。
4.2 乙方责任
4.2.1 按合同规定负责进行施工设计、供货、安装、测试及完成整个工程。
4.2.2 负责安排对甲方技术人员进行免费培训。
4.2.3 确保所提供的设备材料与质量相符。
4.2.4 向甲方提供及时的售后服务支持。(响应时间为全天24小时)
5、安装及调试
5.1 安装及调试责任
乙方根据合同规定对设备的安装、调试负全部责任。
5.2 在整个安装调试期内，乙方应按照甲方指定人员的督导及指引进行施工。
6、其它
本合同中一切未尽事宜，由甲、乙双方另行协商处理。
甲方：乙方：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
签约代表：签约代表：
指定联络人员：指定联络人员：
年月日
精选工程项目策划书工程项目策划方案范本九
甲方(委托方)：
乙方(受托人)：
根据民法典二十三章,第424节,笫426节,第428节,的规定.经甲、乙双方友好协商，甲方自愿参与建设项目，并委托等人做项目前期联系工作，情况属实，由甲方组织人员去现场考查并签订合同费用由甲方负责。
委托项目名称：
1.工程名称：
2.工程地点:
3.工程范围：
4.工程数量：
5.业主单位：
6.资金耒源：
7.工程造价：
一、甲方义务:
1、甲方负责提供参与项目施工的一切资质证书、营业执照等相关资料(包括工程业绩),负责编制施工组织文件与项目中标方进行合同谈判。
2、甲方(委托乙方)与项目中标方签定合同后，此委托协议生效，甲方必须按时向乙方支付委托服务费。
二、乙方义务：
1、乙方如实向甲方提供项目情况，情况必须真实可靠。
2、乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察协助甲方签订合同。
三、委托服务费的计算方法、支付时间和支付方式。
1、甲方同意按承包工程的总造价(元)的人民币作为支付乙方委托服务费,共计.元，由甲方按照分配表比例进行分配各自应得的服务费。
2、甲方签定合同有进场费或(工程预付款)到账时支付费用给乙方,于下的部份双方协商分批支付完。
3、委托服务费甲方可以以转账或现金的方式支付乙方。
由乙方指定银行帐号进行支付。
分配表(币种人民币，)总额大写含税总计税后大写
四、违约责任及解决办法
每次甲方委托服务费的支付，甲方必须要按照本委托合同规定的时间，经乙方提供的指定账户和定额汇入，以上款项甲方若缓付三天以后再迟付一天的话，则以后的每一天加付滞纳金(按总工程量或合同总造价的百分之二百由甲方支付给乙方)。
五、委托服务费支付完后，委托合同自然失效。
六、其他事项
1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业机密。
本合同抄描件和主合同有同等法律效力.
2、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方每人壹份。
4、双方签字盖章生效。
5、未尽事宜，双方友好协商解决。若有争议，由签定地法院裁决。
6、签合同地点:
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日