合同协议可以规定双方的权力和责任范围，确保双方在合作期间遵守规则。下面是一些关于合同协议的案例分析，希望对大家的撰写有所帮助。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇一
甲方（转出方）：
住所地：
法定代表人：
乙方（转入方）：
住所地：
法定代表人：
本协议由上述双方于 年月 在 省 市 区签署。
鉴于：
1、 有限公司（以下称目标公司）是 依法成立的有限责任公司（其他有限责任公司），其中， 持有目标公司 %的股权， 持有目标公司 %的股权。
2、 有限公司是依法成立的有限责任公司（国有独资）；
3、甲方同意根据本协议约定内容，将其持有的目标公司 %股权，无偿转让给乙方持有。乙方同意通过无偿转让的方式获得上述股权。
为此，甲、乙双方经协商一致，达成以下协议，以资共同遵守。
第一条 转让的标的及价格
1.1 甲方将其持有的目标公司的 %股权无偿转让给乙方。
1.2 本次转让完成以后，乙方即持有目标公司 %的股权第二条 甲方承诺
为实现本协议之目的，甲方谨此向乙方做出如下承诺：
2.1 甲方合法持有目标公司 %股权，且该股权目前不存在质押、抵押、司法冻结或其他任何第三人主张的权利。
2.2 甲方作为目标公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务。
2.3 甲方及其主管部门已经通过决定同意转出本协议项下的&%股权；
2.4 目标公司其他股东同意甲方本次股权转让，且放弃对该股权的优先购买权。
2.5 自本协议生效之日起，甲方完全退出目标公司的经营活动，不再参与目标公司财产、利润的分配。
第三条 乙方承诺
为实现本协议之目的，乙方谨此向甲方作出如下承诺：
3.1 乙方董事会已经通过决议同意接受本协议项下甲方转让之股权份额；
3.3 乙方承诺，本次股权转让完成后，在接受转让股权份额的范围内，将继续承受目标公司原有的债权债务和对外担保。
第四条 利益安排
4.1 目标公司在本次转让完成之前的债权债务继续由已方在受让股权范围内享有和承担。
4.2 本协议生效之后，甲方对目标公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。
4.3 本次股权转让中，需要缴纳的税费由甲方、乙方按照法律法规的规定各自承担。
4.4 本协议生效后，涉及办理公司工商变更登记手续及公司交接等事项，由双方相互配合，协商完成。
第五条 协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效。
第六条 协议终止
6.1 本协议可以因以下原因终止：
6.1.2 认为有必要终止本协议。
第七条 违约责任
任何一方违反本协议项下的义务，均视为违约，违约方应依照法律规定及本协议的约定，向守约方承担违约责任。
第八条 其他事项
8.1 本协议未尽事宜，由双方或双方协商签订补充协议。补充协议及本协议附件与本协议具有同等法律效力。
8.2 本协议正本一式 份，每份具有同等法律效力。
签署时间： 年 月 日
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
最新同意放车协议书（实用18篇）篇二
签订时间：_______________。
签订地点：_______________。
甲乙双方经友好协商,平等自愿原则下双方签订如下协议：
1.甲方销售标的物(位置包装规格型号数量)为甲方所有;。
2.乙方购买甲方的以上标的物价格多少。
3.付款方式：现金或者支票.协议签订当日乙方付定金____________元,余款于____________月____________日付清.(注：定金不退,甲方违约双倍赔偿)。
4.交接方式：甲方收到乙方全部货款后提货.
5.运输方式：_______________乙方自行承担。
6.本协议自甲方收到乙方定金之日起生效!任何一方违约应承担全部责任,双方协商不成由本市仲裁机构裁决!
7.本协议一式贰份,甲乙双方各执一份.
甲方：_______________乙方：_______________。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇三
根据《民法典》、《北京市房屋租赁条例》的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就甲方将其依法承租的房屋转租给乙方使用、收益、由乙方向甲方支付租金等事宜、订立本合同。
一、转租房屋的情况。
1-1甲方依法承租的座落于____________________________________________(公有居住/非公有居住)房屋已(书面告知公房出租人/按房屋租赁合同的转租约定/征得房屋出租人书面同意)，由甲方将上述承租房屋________(全部/部分)即____号____室(以下简称该房屋)转租给乙方。该房屋的建筑面积________平方米。
1-2该房屋的共用或合同部位的使用范围、条件的要求;现有装修、附属设施和设备状况，由甲、乙双方在本合同附件(二)、(三)中予以明确。甲、乙双方同意附件(二)、(三)作为甲方向乙方交付该房屋和乙方在本合同转租期满向甲方交还该房屋时的验收依据。
二、租赁用途。
2-1甲方已向乙方出示该房屋________(租赁合同登记备案证明/租用公房赁证)(编号________)。该房屋的用途为________，乙方承诺按________(租赁合同登记备案证明/租用公房凭证)所载明的用途使用该房屋。
2-2乙方保证，在转租期间未事先书面通知甲方，并由甲方按租赁合同的约定取得出租人的书面同意以及按规定报经有关部门核准前，不擅自改变该房屋使用用途。
三、转租期限及交付日期
3-1甲、乙双方约定，甲方于____年____月____日前向乙方交付该房屋。转租期为____个月。自____年____月____日起至____年____月____日止。甲方保证该转租期限未超出________(租赁合同/前一个转租合同)的租期。
3-2转租期满，甲方有权收回该房屋，乙方应如期返还。在租赁合同约定的期限内，乙方需继续承租该房屋的，则应于转租期届满前____个月向甲方提出续租书面要求，经甲方同意后重新签订转租合同。
四、租金、支付方式和期限。
4-1甲、乙双方约定，该房屋每日每平方米建筑面积租金为(____币)______元，月租金总计为(____币)______元。(大写：______万______千______百______拾______元______角整)。该房屋租金______(年/月)内不变。自第______(年/月)起，双方可协商对租金进行调整。有关调整事宜由______(甲/乙)双方在补充条款中约定。
4-2乙方应于每月______日前向甲方交付租金。逾期支付的，每逾期一日，则乙方需按日租金的____%支付违约金。
4-3乙方支付租金的方式如下：_________________________________________________。
五、其它费用。
5-1在房屋转租期间，乙方使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备、物业管理、________等费用由________(甲方/乙方)承担。其它有关费用，均由________(甲方/乙方)承担。
5-2乙方负责支付的一述费用，计算或分摊办法、支付方式和时间：______________________________________________________________________________。
六、房屋使用要求和维修责任。
6-1在转租期间，乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时，应用时通知甲方;由甲方按租赁合同的约定，在接到乙方通知后的______日内进行维修。逾期不维修的，乙方可代为维修费用由甲方负责承担。
6-2乙方应合理使用并爱护房屋及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该房屋及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责修复。乙方拒不维修，甲方或出租人可代为维修，费用由乙方承担。
6-3转租期间，甲方保证该房屋及其附属设施和设备处于正常的可使用和安全状态。甲方或出租人要对该房屋进行检查、养护的，应提前____日通知乙方。检查养护时，乙方应予配合。如因乙方阻挠养护、维修而产生的后果，则概由乙方负责。
6-4在转租期间，出租人需要对该房屋进行改建、扩建或装修的，甲方负有告知乙方的义务。具体事宜可由甲、乙双方在条款中另行商定。
6-5乙方需装修房屋或者增设附属设施和设备的，必须事先通知甲方，由甲方按租赁合同的约定征得出租人的书面同意，按规定需经有关部门审批的则应报经有关部门核准后方可进行。
七、房屋返还时的状态。
7-1除甲方同意乙方续租外、乙方应在本合同的租期届满后的____日内应返还该房屋，未经甲方同意逾期返还房屋的，每逾期一日，乙方应按_______元/平方米向甲方支付该房屋占用使用费。
7-2乙方按本合同约定返还该房屋时，应经甲方验收认可，并相互结清各自的费用，方可办理退租手续。
八、转租、转让和交换。
8-1在转租期间，乙方再转租房屋须事先书面通知甲方，并由甲方按租赁合同的约定征得出租人的书面同意。
8-2乙方向甲方承诺，在转租期间不将该房屋承租权转让给他人或与他人承租的房屋交换使用。
九、解除本合同的条例。
9-1在转租期间，租赁合同被解除的，本合同也随之终止，因本合同终止使乙方遭受损失的，甲方应按月租金的____倍向乙方支付违约金。如支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。但下列情况除外：
(一)该房屋占用范围的土地使用权依法提前收回的;。
(二)该房屋因社会公共利益或城市建设需要被依法征用的或者拆迁的。
(三)该房屋毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的;。
(四)甲方已被告知该房屋出租前已设定抵押，现被处分的。
9-2甲、乙双方同意，有下列情形之一的，一方可书面通知另一方解除本合同。违反合同的一方，应向另一方按月租金______倍支付违约金;给对方造成损失的，支付的违约金不足抵付一方损失的，还应赔偿造成的损失与违约金的差额部分。
甲方(出租方)：
乙方(承租方)：
xx年xx月xx日。
xx年xx月xx日。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇四
甲方：
乙方：
本着双方互利互惠，友好协商，甲方由于在征收“连二塘”下乙方田地时，乙方要求入股此厂，甲方是独资企业不可能入股。现协商，通过变通的方式，将“大冶市大箕铺龟敦矿粉厂”甲方名下股本转出部分给乙方。经双方协议，现订协议条款如下：
一、甲方征用乙方位于“连二塘”田地，面积xx亩，年限三十年，甲方按实际面积清算到位，补偿资金一次性付清。
二、另甲方愿意以“大冶市大箕铺龟敦矿粉厂”部分股本，即（贰万元）本金算作征地补偿给乙方，并在来年矿粉厂分红时，将此本金算入乙方名下。
三、土地征用，甲、乙方签此协议后，不得以任何借口单方不履行合同，如若违反，所造成的经济损失和产生的法律责任由对方承担。
四、此协议是原土地征用协议的补充。自签订之日生效。
五、本协议一式两份，甲、乙方双方各执一份。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日
最新同意放车协议书（实用18篇）篇五
发包人：____村委会（以下简称甲方）。
承包人：______。
（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本建设工程施工事项，经双方协商一致，订立本合同：
一、工程概况。
工程名称：道路硬化。
工程地点：______市____乡____村。
二、工程承包范围及内容。
按照发包方提供的施工图纸和实质性承诺的所有内容，硬化道路长1070米，宽4.0米，厚0.2米。
三、工程期限。
本工程期30天，工期从开工期的最后一天算起，逾期一天罚乙方__元，因不可抗拒的自然灾害和甲方因素造成的延误，经甲方同意可按时顺延工期。
四、材料供应方法。
该工程所需材料由乙方自行采购，所有材料必须符合设计要求和国家标准。
五、质量验收。
工程质量验收按施工图纸及国家规范进行，如达不到验收标准者，乙方必须返工，直至合格，并承担由此引发的.一切损失。
六、合同价款。
合同金额：贰拾壹万肆千圆整（214000元），一次包死，不再调整。如遇变更，需经建设单位、监理单位签证后再作调整。
七、付款办法。
工程开工后预付合同价款的30%；按施工进度拔付30%；工程竣工验收合格后拔付合同总价款的30%自竣工验收合格之日起一年，经检验工程无质量问题的拔付合同总价款的10%。验收付款时应有群众代表签字和监理公司指派人员签字。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，自行负责工程质量和安全，由此引发的事故费用均由乙方承担；甲方负责路面的养护工作。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其经应当支付的款项。
十、本合同一式五份，双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收后自行失效。
十一、合同未尽事宜，双方协商解决。
十二、合同订立时间：20____年7月22日。
十三、合同订立地点：____村委会，双方约定本合同签订后十日内开工。
发包人：____村委会。
承包人：
法定代表人：
法定代表人：
项目负责人：
委托代理人：
____年__月__日。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇六
丙方(代收方)：_______________。
因，________年________月________日乙方欠甲方人民币________元，乙方于________年________月________日给甲方偿还________元，尚欠余款________元。甲、乙、丙三方经平等自愿协商，就余款偿还事宜达成如下协议：
一、乙方尚欠甲方人民币_______________元，于________年________月________日前付清。
二、乙方偿还欠款时，将欠款交给丙方代收，再由丙方将相应款项交给甲方。
三、本协议自甲、乙、丙三方签字后生效。
四、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持有一份，每份均具有同等法律效力。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇七
原由甲方投资兴建的三汊港大理石加工厂，经甲方与合伙人（即乙方）一段时期的艰苦创业，由于社会和事业因素，甲方决定退出她一手创办的大理石加工厂，由合伙人（即乙方）单独经营，具体转让办法经甲，乙双方在共存共荣的基础上达成以下协议：
1、加工厂所有的机械设备按人民币一万四千八百元整，由乙方用现金一次性买断，但乙方必须在原场地经营，不得转移场地及机械设备。
2、如三汊港汽车站需要大理石加工厂搬迁，则乙方必须请甲方有偿提供经营场地，如甲方无法提供经营场地，则乙方必须迁出以下协议中所规定的七乡镇。
3、乙方在经营期间，甲方不可在土塘，杭桥，三汊港，阳峰，大沙，西源，周溪等七乡镇再经营大理石加工业务。
4、如乙方在经营一段时间后，想出让加工厂设备，必须首先征询甲方意向，如甲方同意接手，则乙方必须按此协议原价无条件转给甲方，如甲方不想接手，则由乙方自由处理，但乙方出手后，无论接手方是甲方还是其他人，乙方今后均不得在土塘，杭桥，三汊港，阳峰，大沙，西源，周溪等七乡镇重操大理石加工业务，否则甲方有权干涉，由此造成的不良后果，均由乙方承担经济责任及法律责任。
5、协议自签订之日起，乙方必须每年上交人民币四千元创业费给甲方，此款在协议签订之日付币贰千元，今后乙方必须在每年的公历二月一号和八月一号各付人民币贰钱元给甲方。
6、今后乙方在经营期间的场地费，水电费，工商管理费及税务等一切费用均由乙方自理。
此协议一式二份，甲，乙双方各执一份，敬请双方共同遵守执行。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
最新同意放车协议书（实用18篇）篇八
甲方（转让方）：
身份证号码：
乙方（受让方）：
身份证号码：
本合同由甲、乙双方就____有限公司（以下称“____”）的股权转让事宜在__订立。
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：
甲方__同意将持有____的 __万股 股权（壹拾万股），以人民币 __万元（__元整）转让给乙方__，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。
1、甲方保证所转让给乙方的股，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
2、甲方转让其股权后，其在____原享有的股东权利和应承担的股东义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。
本次股权转让有关税费，由甲方承担，乙方除以上购买金额外不支付任何费用（但不包含退出时应交税费）。
发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除的协议。
2、甲方提前从____离职，所持股份未兑现或未完全兑现的；
3、乙方主动提出退出的情况；
4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。
1、本合同履行过程中的争议，各方应友好协商解决。
2、如果协商不成，则任何一方均可向有管辖权人民法院起诉。
本合同经各方签字后生效。
本合同正本一式二份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________
乙方（签字）：_____________
日期：年 月 日
最新同意放车协议书（实用18篇）篇九
业经甲乙双方自愿协商同意，甲方将个人自建的.一处鸡房，位于闫店乡_________________________花沟南山一处占地面积：90米×17米贰拾伍间，房屋已经倒塌的鸡房，转让给乙方使用并所有。
自20xx年7月29日始——20xx年12月30日止。
转让金为人民币柒万元整。由乙方与甲方签订本协议时，由乙方一次性付给甲方，乙方立即取得使用甲方鸡房的权利。
（一）甲方的权利与义务
（1）甲方向乙方提供转让鸡房一处（90米×17米），并且已倒塌。
（2）甲方将鸡舍内的一切养鸡设备用具，水、电等交归我乙方使用。
（3）转让期内，甲方有权监督乙方生产使用。
（二）乙方的权利义务
（1）乙方享有使用甲方转让的鸡房一处的使用权。其倒塌部分由乙方进行修缮，投入资金由乙方承担，与甲方无责。
（2）转让期届满，乙方将此转让的鸡房交归给甲方。
（3）转让期届满后，同等价格优先由我乙方承包使用。
（4）转让期内，如涉及国家征用、占用或补偿，地上物归乙方，其他按国家政策执行。
（5）转让期内，甲方不允许干扰乙方正常生产，只有监督乙方的正常生产。
（6）转让期内，乙方如须建筑，应经土地部门审批后方可。
甲方在转让期内不允许单方违约，如单方违约，则按标的金额的二至四倍赔偿给乙方，乙方在中途也不允许放弃使用。
甲乙双方如发生纠纷，双方选择仲裁或诉讼解决。
附：20xx年7月29日甲乙双方签订的转让协议为证。
甲方：_________________________
乙方：__________________________
中间人：_________________________
20______年_______月________日
最新同意放车协议书（实用18篇）篇十
丙方(代收方)：_______________。
因____年_____月_____日乙方欠甲方人民币_____元，乙方于____年_____月_____日给甲方偿还元，尚欠余款元。甲、乙、丙三方经平等自愿协商，就余款偿还事宜达成如下协议：
一、乙方尚欠甲方人民币元，于____年_____月_____日前付清。
二、乙方偿还欠款时，将欠款交给丙方代收，再由丙方将相应款项交给甲方。
三、本协议自甲、乙、丙三方签字后生效。
四、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持有一份，每份均具有同等法律效力。
甲方：_______________。
乙方：_______________。
丙方：_______________。
____年_____月_____日。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇十一
答辩人：王xx，男，xxxx年8月19日出生，汉族，住xx区xx路xx小区xx幢xx号。
答辩人就被答辩人王xx起诉我离婚一案，提出以下答辩意见：
答辩人同意离婚，不是因为答辩人有婚外情，而是自xxx1年原告去广州工作、定居后，双方感情越来越疏远，加之双方工作环境及经济条件发生了巨大转变，差距也越来越大，导致双方夫妻无法交流，感情淡薄，所以答辩人同意离婚。
二、婚生子王xx由答辩人抚养。
原被告于xxx1年生育一子王xx，为了儿子的健康成长，答辩人要求抚养儿子。具体理由有三点：第一，作为男孩，随父亲生活对他日后的成长，无论从生理上还是从心理上，都更有利、更方便;第二，原告长期经商，根本无暇照顾儿子，原来就是依靠她的父母抚养，现在她父母已经年迈，身体也不是太好，而儿子又渐渐长大，尤其在心理上更需要家长的关怀，答辩人可以给予孩子所需要的关爱和理解。同时，原告虽然现在经济条件好，但做生意赚和赔只在朝夕，经济并不稳定，也更容易出事情，而答辩人工作和收入均稳定，不会大起大落，可以给孩子稳定的、和普通孩子一样的、正常的生活空间，对孩子的健康成长都有帮助;早几年，为了给孩子更好的外部经济条件，把他送到广州，每年只见几次面，每次见面，孩子都舍不得答辩人离开。如今，孩子长大了，更需要完整的亲情，这些都是他年迈的外祖父母和忙碌的母亲无法给予的，不能为了外部经济条件，忽略孩子内心的健康成长。
结合以上三点理由，答辩人要求抚养孩子李xx。
三、夫妻共同财产依法分割。
答辩人在举证期间提供了一些关于共同财产的证据。同时原告现在广州经商，但由于她的故意隐瞒，答辩人无法查清她的财产状况，请求人民法院在查清财产的情况下，对夫妻共同财产依法分割。
答辩人：
1.民事答辩状格式说明。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇十二
联系电话：__________________________。
联系电话：__________________________。
男女双方于_____年_____月_____日在__________民政局协议离婚，现经男女双方协商一致后，就婚生子女_________更名事宜自愿达成如下协议：
一、更名
1、甲乙双方于_____年_____月_____日协议离婚，婚姻关系存续期间育有婚生子女_________，_________的抚养权归甲方所有，甲方作为_________的监护人行使监护职责。
2、为方便婚生子女_________上户就学，现甲方请求将婚生子女_________更名为_________。
3、乙方同意甲方将婚生子女_________更名为_________的要求，并积极配合甲方办理相关变更手续。
二、其他约定
1、双方承诺对该协议书的字、词、义非常清楚，并愿意完全履行本协议，不存在受到胁迫、欺诈、误解等，签署即表明对本协议的认可。
2、本协议一式三份，双方各执一份，提交户籍登记部门留存一份，经双方签字后生效，各份均具有同等的法律效力。
3、若本协议部分条款被认定为无效,不影响其它部分的效力。
4、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇十三
兹双方因意见不合，自思难以盐头偕老，协议离婚，特订立离婚条件如下，以资共同信守。
一、自本离婚协议书签立后，双方婚姻关系终止，日后男婚女嫁，各不相干。
二、双方婚姻关系存续中育一女二子，于协议离婚后，间x强之扶养监护权利归女方行使，间x莉、间x国之扶养监护之权利归男方行使，但双方保有随时前往探视之权利。
三、女方于离婚后，双方只债权债务关系鹰自行清理，与他方无涉，双方均不得对他方为任何主张或请求。
四、双方应协同至民政局办理离婚登记及户籍迁出登记等有关手续，各不得借故刁难不办。
五、以上条件系双方基于自由意识下充分了解后喜悦签字，日后不得异议或反悔。
六、本协议书一式三份，由双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。
男方：(签名)女方：(签名)。
____年__月__日____年__月__。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇十四
答辩人：佘xx，男，汉族，19xx年xx月xx日出生，住址，...
答辩请求：
一、同意解除与原告王xx的婚姻关系。
二、请求判令婚生子佘xx由答辩人抚养，原告每月支付答辩人600元抚养费。
三、如法院判决孩子由原告抚养，那么答辩人可以承担的抚养费为每月600元至孩子成年，原告诉求的抚养费1500元数额过高，超过答辩人的经济负担能力。
四、共有房产为答辩人与原告王xx婚前购置，因答辩人的出资比例占主要部分，请求判令答辩人应占70%产权。
五、请求判令涉案房屋屋内的家私、家电全部归答辩人所有。
因原告王xx诉答辩人离婚一案，案号为(xxx)x民一初字第xxx号，提出如下答辩意见：
一、答辩人与原告王xx的感情确已破裂，无和好的可能，同意解除与原告王xx的婚姻关系。
(一)、答辩人与王xx虽自愿结婚，但婚后性格不合，共同生活期间又未能做到互谅互助，致使夫妻感情日益淡薄，产生矛盾，现原告坚持要求离婚，答辩人表示同意。
(二)、原告在诉状中称答辩人“抛妻弃子”，对家庭不负责任，又“恶言辱骂”、“殴打、伤害”原告及“与他人有不正当的'男女关系”的事实与实际情况不符。
实际上，答辩人从xxx年12月开始，便患有精神障碍，就诊于中山大学附属第三医院，治疗期间答辩人的病情一直处于不稳定状态，精神也容易受外界刺激，且由于生活所需，答辩人一直未接受住院治疗，本来身患疾病是需要家人的关心与体谅，但原告不仅没能从生活及精神上给予帮助，反而经常责怪答辩人，并为一些家庭琐事与答辩人争吵，不断地刺激答辩人，以致答辩人的病情一直未有好转，精神压力也不断增大;同时，因答辩人经常出差，双方缺少沟通，原告便多加猜疑，并对答辩人施加种种限制，因此，原告所述的事实与实际情况不符。
二、婚生子佘xx由答辩人抚养，原告每月支付答辩人600元抚养费。
本案中，原告称将来的经济收入不稳定，自身无经济能力抚养小孩，考虑到原告由于工作原因无法与小孩共同生活，而答辩人目前有固定收入，工作较稳定，答辩人父母也愿协助抚养小孩，因此，请法院判令婚生子佘xx由答辩人抚养。
三、如法院判决孩子由原告抚养，那么答辩人可以承担的抚养费为每月600元至孩子成年，原告诉求的抚养费1500元数额过高，超过答辩人的经济负担能力，理由为：
(一)、孩子尚年幼，一直在湛江市与原告的父母共同生活，从当地的实际生活水平看，小孩每月的抚养费在1500元显然过高，也与小孩目前的实际花销不符，并且孩子的抚养费是双方均应承担的义务，原告不应将抚养的义务全部推给答辩人。
(二)、答辩人目前也没有太多的经济能力支付儿子的抚养费。
答辩人自xxx年12月开始至今，每月所支付的医疗费约在元左右，而答辩人现每月的固定的工资收入约在2600元(考核工资是不固定的)，答辩人除了日常的生活支出外，因小孩在湛江生活，答辩人仍需支付每次行使探望权的长途费用，因此，支付儿子600元的抚养费已超出答辩人的经济能力范围，请法庭慎重考虑答辩人自身的负担能力。
四、原告要求将婚前共有房产归原告所有并不得向其追讨房款没有法律依据。
本案涉案房产系答辩人与王xx以两人名义在婚前购买取得，并且已经国家房地产权利登记部门登记确认，属于共有房产，由于该房产在购置时，答辩人的出资占主要部分，且房产的内部装修费用均由答辩人承担，因此，在共有关系终止时，对共有财产的分割，应根据法律有关规定，按双方的出资比例分割，现原告将诉求的房产归其所有没有任何法律依据。
五、涉案房屋屋内的家私、家电全部应归答辩人所有。
本案涉案房屋屋内的全部家私、家电，均由答辩人婚前购买，该财产应属于答辩人婚前个人财产，根据法律有关规定，该财产应归答辩人个人财产，因此，请求法院判令该财产归答辩人所有。
上述答辩意见，请法院采纳。
此致
xx区人民法院。
答辩人：xxx。
xxx年月日。
相关知识。
离婚后孩子的抚养权。
根据《婚姻法》的相关规定，
1、法院将孩子判归女方抚养的情况。
第一、两周岁以内的子女一般随母亲生活。这主要考虑孩子尚处在幼儿期，需要母亲的哺乳，母亲更能给孩子体贴和照顾。
第二、孩子虽然两周岁以上了，女方已做绝育手术，男方未做，且男方年龄与女方年龄差距不是很大，孩子判归女方的可能性较大。第三、孩子一直随母亲生活，如果离婚后改为随父亲生活对其生活习惯改变较大且影响其成长的，孩子判归女方可能性较大。
第四、男女双方的抚养条件，如工作稳定程度、收入情况差距不大的前提下，如果男方对于夫妻感情破裂有过错，比如，有证据证明有婚外情等，孩子判归女方的可能性较大。
第五，男方有不良嗜好，如赌博、汹酒等恶习等。考虑到其恶习对孩子成长有不利影响，法院一般会将孩子判归女方。
第六，如果男女双方均无明显过错，各方面条件都相当，如果女方的思想品质好一些，更有时间照顾孩子，得到孩子抚养权的可能性就会更大。
第七，十周岁以上的孩子随意随母亲生活的。
2、法院将孩子判归男方抚养的情况。
第一，女方有恶性传染疾病，或有其他重大疾病，影响孩子成长的。
第二，女方长期在外不回家，不尽抚养义务的。
第三，男方已做绝育手术，或丧失生育能力的。
第四，男方年纪偏大，再次生育的机率较小，而女方却处于较好的生育期的。
第五，女方有不良嗜好或其他品质问题，可能会影响孩子的。
第六，女方收入较低，且工作不稳定，没有固定住所的。3、孩子的祖父母或外祖父母意见的情况一般情况下，父母是孩子的直接抚养人，祖父母及外祖父母的意见，对孩子抚养权的归属没有直接的影响。但如果父母双方工作繁忙，且其他条件相当，照看孩子祖父母、或外祖父母的意见就会有一定的作用。
加上你自己的综合条件就可以了，当然，你在庭上的辩护是很重要的，因为法官并不主动调查事实，要靠你的证据及辩护技巧让法官相信孩子随你生活对孩子的成长教育更有利。
离婚后孩子的抚养权变更。
夫妻离婚后的任何时间内，一方或双方的情况或抚养能力发生较大变化，均可提出变更子女抚养权的要求。变更子女抚养权一般先由双方协商确定，如协议不成，可通过诉讼请求人民法院判决变更。有下列情形之一的，人民法院应予支持：
(1)与子女共同生活的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的;。
(3)十周岁以上未成年子女，愿随另一方生活，该方又有抚养能力的;。
(4)有其他正当理由需要变更的。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇十五
答辩人因xx起诉离婚一案，根据相关事实及法律答辩如下：
一、答辩人同意解除与xxx的婚姻关系。
1xxx年答辩人和被答辩人双方经人介绍认识，并于同年按农村习俗办理结婚仪式。1xxx年12月28日，婚生女xxx出生。后双方于办理登记结婚。20xx年3月27日，婚生子xxx出生。结婚近二十年来，夫妻感情日渐淡漠，且男方对女方及子女不管不问，毫不关心。尤其是男方有外遇后，更是变本加厉不尽任何家庭责任，令女方无法忍受，现如今双方毫无夫妻感情可言。因此，答辩人同意离婚。
二、小孩抚养权归女方，男方每月支付元抚养费。
子女随女方生活，改变生活环境对子女健康成长明显不利，从有利于子女身心健康，保障子女的合法权益出发，结合父母双方的抚养能力和抚养条件等具体情况,孩子抚养权应该给女方。男方每月工资1万元以上，按照规定，子女抚育费的数额，可根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。有固定收入的，抚育费一般可按其月总收入的百分之二十至三十的比例给付。负担两个以上子女抚育费的，比例可适当提高，但一般不得超过月总收入的百分之五十，女方每月要2000元抚养费合情合理合法。
三、依法平均分割夫妻共同债务90000元。
夫妻生活期间有9万元欠款，应当一并处理。
四、男方一次性支付女方精神损害抚慰金20000元。
男方对婚姻有过错，和其他女人同居并生了孩子，还以父亲名义给私生子办理出生证明等手续，严重伤害女方感情。
综上所述，答辩人认为：原告的起诉状杜撰事实，混淆视听，其诉讼主张与事实不符，与法律无据，特提出上述答辩意见，请法院核实并予以采纳。
此致
合肥市庐阳区人民法院。
20xx.2.10。
相关阅读：
离婚答辩状书写特点。
1、离婚答辩状的特点。
第一审离婚答辩状具有下列特征：
(1)必须是离婚案件被告提出的。
(2)必须在法定期限内提出。民事诉讼法第113条第1款规定：“人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起十五日内提出答辩状。”第113条第2款又规定。“被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。”由此可见，提出答辩状，对于民事被告来说，既是义务，又是权利，而主要的还是权利。
(3)必须针对离婚起诉状的内容进行答辩。
2、内容和写法。
首部。
(1)标题：写“离婚答辩状”。
(2)当事人栏：标题之下，直接列写答辩人的基本情况。列答辩人姓名，性别，年龄，民族，籍贯，职业或职务，单位或住址。
(3)案由部分，主要写明对原告某人为什么案件起诉进行答辩，对何时收到起诉状副本，可写可不写。
具体写法如：“答辩人因原告xxx提起xxxx(案由)诉讼一案，现答辩如下：”或者写：“答辩人于xxxx年x月x日收到你院转来原告xxx提起xxxx之诉一案的起诉状副本，现提出如下答辩：”
答辩的论点和论据。
这是离婚答辩状的主体部分，或者说是关键部分。大体包括以下几个方面：
(1)就事实部分进行答辩对原告诉状中所写的事实是否符合实际情况表示意见。如果所诉事实全部不能成立，就全部予以否定;部分不能成立，就部分予以否定。提出符合客观真实的事实来加以证明。就事实部分进行论证，要着重列举出反面的证据来证明原告诉状中所述事实不能成立，并且要求反证确实、充分，不能凭空否认原告诉状中所叙述的事。这里所说的反面证据，一种是直接与原告所提的证据相对抗的证据，另一种是足以否定原告所述事实的证据。
(2)就适用法律方面进行答辩一是事实如果有出入，当然就会引起适用法律上的改变，论证理由自然可以从简，这叫事实胜于雄辩。二是事实没有出人，而原告对实体法条文理解错误，以致提出不合法要求的，则可据理反驳。三是在程序方面，如果原告起诉违反民事诉讼法的规定，没有具备引起诉讼发生和进行的条件，则可就适用程序法方面进行反驳。
(3)提出离婚答辩主张在提出事实、法律方面的答辩之后，引出自己的答辩主张，即对原告诉状中的请求是完全不接受，还是部分不接受，对本案的处理依法提出自己的主张，请求法院裁判时予以考虑。
尾部和附项。
(1)致送机关，分两行写：此致xxx人民法院
(2)右下方写：答辩人：xxx(签名或盖章)并注明年、月、日。
(3)附项：
写明：
a、本答辩状副本x份;。
b、证物或书证xx(名称)x件。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇十六
甲方：___________________，女，_____族，_____年_____月_____日出生，身份证号码：_______________________________，住址：___________________________________，联系电话：__________________________。
乙方：___________________，男，_____族，_____年_____月_____日出生，身份证号码：_______________________________，住址：___________________________________，联系电话：__________________________。
一、更名。
1、甲乙双方于_____年_____月_____日协议离婚，婚姻关系存续期间育有婚生子女_________，_________的抚养权归甲方所有，甲方作为_________的`监护人行使监护职责。
2、为方便婚生子女_________上户就学，现甲方请求将婚生子女_________更名为_________。
3、乙方同意甲方将婚生子女_________更名为_________的要求，并积极配合甲方办理相关变更手续。
二、其他约定。
1、双方承诺对该协议书的字、词、义非常清楚，并愿意完全履行本协议，不存在受到胁迫、欺诈、误解等，签署即表明对本协议的认可。
2、本协议一式三份，双方各执一份，提交户籍登记部门留存一份，经双方签字后生效，各份均具有同等的法律效力。
3、若本协议部分条款被认定为无效，不影响其它部分的效力。
4、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。
最新同意放车协议书（实用18篇）篇十七
卖方：_______________（简称甲方）
身份证号码：_____________________
买方：_______________（简称乙方）
身份证号码：_____________________
根据《中华人民共和国经济法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本，以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的.座落在______市_____区________________________拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为_____平方米。（详见土地房屋权证第_______________号）。
第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。本签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。
第三条付款时间与办法：
甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。
第七条本主体
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________。
第八条本如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。
第九条本一式肆份。甲方产权人一份，乙方一份，毕节市房地产交易中心一份、________公证处各一份。
第十条本发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第十一条本未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本同具法律效力。
第十二条双方约定的其他事项：
出卖方（甲方）：______________
购买方（乙方）：__________________
身份证号码：_______________
身份证号码：___________________
地址：________________
地址：____________________
邮编：________________
邮编：____________________
电话：________________
电话：____________________
代理人（甲方）：______________
代理人（乙方）：_________________
身份证号码：________________
身份证号码：___________________
________年________月________日
________年________月________日
最新同意放车协议书（实用18篇）篇十八
甲方与乙方关系为父女关系，根据《继承法》，双方本着既照顾亲情又体现公平，达成协议如下：
1、甲方于_________年________月________日购买_________集团有限公司“______”小区6栋4单元402号经济适用房一套，面积为94.791m2，总房价元，于________________年________月________日交房。（房产证至今未拿）。
2、因甲方在________年________月________日突发脑溢血过世，现根据甲方的生前将上面购买的房屋无偿转让给乙方的意愿，乙方与母亲和弟弟、妹妹、妹夫协商同意，将甲方上面房产无偿转让过户给乙方。
3、甲方的配偶和其他的子女将自愿放弃房屋的所有权，无权管理和使用该房屋。
4、因甲方现已经过世，由甲方的配偶（乙方的母亲）全权代理办理房屋继承过户协议相关手续。
5、至协议签字日起房屋所有权归乙方，产生的一切费用，包括管理费和税费全部归乙方承担。
6、本协议自________年________月________日起生效，协议一式两份，乙方和甲方的配偶各一份。
甲方：________（签字）。
乙方：________（签字）。
日期：________
日期：________