在职场上，工作是我们展现自己才华和实现个人目标的关键途径。为了更好地总结工作，我们整理了一些相关的工作总结范文，供大家参考。
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇一
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合建筑工程检测试验的特点，甲、乙双方在平等、互利、协商一致的基础上，就乙方承接甲方施工的通利紫荆商都二期项目工程检验（以下简称试验），签订本协议：
1.监理单位:。
2.平方米。
3.计划竣工日期
（一）甲方责任。
1.甲方需照建筑工程质量等要求进行取样，样品质量及数量需满足标准、规范的要求。
2.所有送检样品应和施工现场的原材料保持一致，并办理委托手续。
3.混凝土配合比和砂浆配合比要等原材料（水泥、砂、石等）试验合格后，方可申请（配合比所用的原材料应提前10天送至试验室试验）。
4.甲方的取送样员需持有上岗证，见证员需持有见证员证，并存留送样员和见证员复印件。
5.甲方需在乙方留下可靠的联系方式，以利工作方便。
6.甲方如对检测结果有异议应在15天之内提出申诉，协商解决。
7.甲方需按照要求提供现场检验所需的水电及人工配合。
8.甲方需按合同条款要求，及时结算试验费。
（二）乙方责任。
1.乙方严格按照建筑工程质量标准、规范进行试验。
2.乙方应按合同要求及时、保质、保量为甲方提供试验服务和。
真实、可靠、完整的试验材料。
3.乙方仅对甲方负责，一切以甲方委托试验样品和要求为准。4.乙方负责到甲方施工现场接收委托试验样品，每周两到三次。
根据本工程实际情况，见证取样试验费按0.6元每平方计算，计0.5元每平方计算，计_________元，试验费总计50%，（高层建筑10层时付费25%）计25%,计_________元。
经双方协商后签订补充协议，与协议正文同等有效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
报告之日起终止。
常用建筑材料和非常用建筑材料明细及最快检测时间见附表1.2，主体结构检测项目附表3。
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇二
学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。
工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园
结构类型：框架
建筑面积：11658平方米
施工单位：南通大辰建设集团
监理单位：如皋市规划设计院
鉴证人员：汤友云
工程监督注册号：
工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北
建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅电话：
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天(扣除节日)通知乙方。
3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。
1、工程竣工验收结束后一次性结清。
2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。
1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。
2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。
3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。
4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。
5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。
6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。
7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。
8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。
9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。
2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。
3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。
4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。
5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方(节假日除外)。
6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。
1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。
3、检测报告信息错误、未按照约定的.检测依据进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。
1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份，双方各执1份。
2、双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请仲裁。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇三
1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。
a.建设工程监理合同
b.建设工程采购合同
c.建设工程分包合同
d.建设工程施工合同
2.按照《合同法》，( )属于委托合同。
a.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
b.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
c.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
d.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
3.下列关于代理的叙述中，不正确的是( )。
a.代理的民事责任由被代理人承担
b.代理人以自己的名义实施代理行为
c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。
a.平等、自愿、公平、公正
b.平等、公开、公平、公正
c.平等、公开、公平、诚实信用
d.平等、自愿、公平、诚实信用
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。
a.只能要求债务人履行债务
b.只能要求保证人履行债务
c.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
d.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。
a.没有代理权而为的代理行为
b.超越代理权而为的代理行为
c.在代理人授权范围内的代理
d.代理权终止后的代理行为
7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
a.无效
b.甲方同意有效
c.成立
d.备案登记后成立
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是( )。
a.仲裁条款是独立存在的
b.合同若发生变更，则仲裁条款无效
c.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
d.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力
9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。
a.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
b.合同中未约定履行顺序
c.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
d.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从a银行贷款4000万元，从b银行贷款20xx万元，并与b银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿a、b银行债务。a、b银行债权的分配数额应为( ).
a.a银行4000万元，b银行1000万元
b.a银行3300万元，b银行1700万元
c.a、b银行各项工作2500万元
d.a银行3000万元，b银行20xx万元
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇四
甲方(以下简称甲方)。
乙方(以下简称乙方)。
甲方同意将体育公园安置房4#—7#楼套房入户门购制成品门材料及安装工程承包给乙方，为明确双方责、权、利、实事求是。相互合作，安全顺利完成工程的施工任务，经双方友好协商特订立如下条款，以便双方共同遵守执行。
乙方班组人员必须服从甲方现场施工员的管理和安排，在确保安全生产的前提下保质量、保工期、分项核算，自负盈利。
1、成品入户门购制、包上料至户内;。
2、安装、门缝灌水泥浆;。
3、现场施工前，完毕后应将材料整理，堆放、并交甲方保管以免造成甲方材料损失，若乙方不负责任，造成材料损失由乙方赔偿。
包料包安装(品牌“三明恒立”规格“hl—7016”、门框灌缝水泥砂浆材料由甲方提供)。
1、乙方班组人员必须服从甲方管理人员，应严格按施工图纸及操作规范施工。
2、分项工程质量必须达合格以上，并保证甲方、设计、质检、消防等专业部门的验收一次性通过。
3、按甲方要求精心施工，做到保质、保量、保工期完成任务，必须将质量问题消灭在操作过程中，由乙方负责引起的问题，乙方承担其经济问题。
4、乙方施工完，楼梯垃圾必须清理及清洗干净，下料时由甲方人员指定地点堆放，否则甲方有权派人清扫，并由乙方支付费用。
1、按设计图纸套房计算;。
2、单价每樘为人民币元。
分项的工期，根据实际情况由甲方提早三天通知，并在技术交底内容中双方具体确定，如乙方未按甲方要求时间，延误一天罚人民币500元(因不可抗力的各种因素影响除外，以甲方签证为准)。
1、负责班组协调及质量验收。
2、负责材料及时供给，以便组织施工。
1、严格按照甲方提供设计图纸，品牌、规格及有关技术规范施工。
2、负责对工作面的施工用料严格控制、禁止浪费，在场施工过程中，因乙方人员不负责任而造成的浪费材料，按实际发生情况，视情节给予中处50元至200元的罚款，(材料的`浪费按实际市场计算)。
1、甲方将不定期进行各种安全教育，岗位技能等宣传。乙方全体人员无条件参加。乙方人员若有缺席，甲方按每人每次50元罚款(甲方每次培训均做记录、对乙人员实行签到制度)。
2、乙方人员在现场施工过程中，严格遵守安全施工规范，不违章作业、用好自身安全防护用品，如发现乙方人员在现场施工中未戴好安全防护用品，按每人次10元至50元罚款，屡教不改者，甲方有权将此人逐出工地的权利。
1、乙方将入户门安装完成后，经甲方、建设单位、监理单位、消防单位、质检单位及有关部门验收合格后付入户门总价的80%。
2、分项工程经验收达不到施工规范要求，乙方无条件进行整改至验收过关，返工费用由乙方自负。
3、乙方的借款及乙方在工地所发生的工程资罚，在拨付工程款中扣除。
1、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司财务壹份。自双方签订之日起生效，工程竣工验收合格后付清工程款自动失效。
2、其它未尽事宜，另行协商解决。
乙方：甲方：
年月日年月日。
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇五
甲方：
乙方：
甲乙两方本着互谅互让的'原则，综合考虑各方实际情况，就 年 月 日 年 月 日期间，因甲方出售的 座 单元出现工程质量问题需维修处理，影响乙方如期装修入住的赔偿问题，经双方协商，现达成和解协议如下：
一、甲方给予乙方垫付三个月的物业管理费作为赔偿，乙方予以接受并确认。乙方不得再以 座 单元相关工程质量问题向甲方提出索赔，不再要求甲方承担任何相关的责任。
二、本协议经各方签字或者盖章后生效。一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
签约日期： 年 月 日
签约地点：
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇六
发包单位：(简称甲方)：
承包单位：(简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》等法律法规的规定，甲方委托乙方承担建设工程质量检测任务。为明确权责，保护当事人双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第二条桩基(试桩)检测方法及目的：
静载试验法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;。
静载试验法确定单桩竖向抗压极限承载力;。
静载试验法判定复合地基承载力是否满足设计要求;。
高应变法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;。
低应变法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别;。
声波透射法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。
其它检测项目：
第三条技术要求。
1、本工程设计提供的单桩竖向抗压极限承载力(复合地基承载力特征值)为：。
2、执行标准。
第四条检测周期或提供检测报告的时间。
提供检测报告的时间按下列第条执行：
1、双方约定检测周期为自年月年月日前提供检测报告。
2、甲方提前通知乙方进场检测，乙方在接到通知后天内进场实施检测，现场作业完成后天内提供检测报告。
第五条检测数量、费用和付款方式。
根据国家和海南省现行规定及工程具体情况，双方就检测费用和付款方式商定如下：
1、检测数量和费用。
2、付款方式。
检测费用以人民币结算，结算方式为。
(1)合同签订后即预付总费用的%，计;余款在提交检测报告时结清。
(2)在提交检测报告时一次结清。
六、承包方式。
1、执行固定合同单价承包，即合同单价不作任何调整，合同单价不会因工资、物价、费率或汇率的变动或政府颁发的任何调价文件之要求而有所调整，不会因设计调整、业态调整和开工日期等因素而调整，不会因检测条件或措施的变化而调整。
2、该合同单价包括但不限于以下内容：完成和实施本工程检测所需的人工、机械、材料、水电费、各项措施费、施工现场转场、现场铺垫路、设备运输和安拆、安全文明措施、垃圾外运、保险、配合费、利润、管理费、税金、应向政府及主管部门缴纳的各项法定手续费用等。
3、乙方作为有经验的承包商，其报价应已充分考虑可能发生的一切风险、责任和义务的费用。
七、合同、设计变更和签证。
1、因甲方原因造成合同变更时，甲方应事先以书面形式通知乙方。如因合同变更而增加工作量或给乙方造成经济损失时，甲方应根据实际情况予以补偿。
2、图纸以外的工作量及设计变更须有甲方盖章确认的通知单，现场签证须有监理和甲方代表签字、并盖章确认，否则不予认可。
3、设计变更和签证应实行编号管理，所有的设计变更、签证都应先估算报甲方批准后实施，对未执行该手续的项目事后不得进行结算。
八、双方责任甲方：
1、应于乙方进场前、施工记录、工程地质勘察报告和桩位图等检测工作所必需的资料，并对其可靠性和完整性负责。
2、应为进入现场作业的乙方人员提供必要的工作条件和便利(如试坑开挖、试桩桩头的处理、试验现场三通;施工便道的铺设、场地的平整和加固等)，保证乙方仪器及运输设备顺利进出场。
3、维护乙方检测文件和检测成果的严肃性，不得擅自修改或转让给第三方使用，否则应负法律责任。
4、乙方提供的检测报告除经有关部门鉴定为不合格报告之外，甲方不得拒绝，或借故拒付检测费。
5、其它责任：
乙方：
1、必须全部承担本工程合同检测内容，不得转让。如乙方擅自转包工程，甲方有权解除本合同，且乙方应按合同总价的%向甲方支付违约金。
2、合同生效后三天内，乙方应提交《检测实施方案》。实施方案中应有针对性的提出专项安全防护措施和应急预案，实施方案经监理单位批准后，方可实施。
3、负责通过政府主管部门审查并备案，负责为满足检测而进行的一切之现场处理工作等。
4、按照国家和省市有关规定及本合同要求进行检测，并对检测结果负责。如因乙方工作失误引起返工、停工或造成工程损失，乙方应继续完善检测工作，且甲方可视造成经济、工期和技术的损失大小，可以减少或不付检测费，还有权要求乙方承担由此造成所有损失等额的赔偿金，且不免除乙方应承担的相应责任。
5、乙方必须认真贯彻国家和上级主管部门颁发的有关安全生产法规、规定和条例，在检测期间必须严格遵守和执行甲方及监理工程师对安全生产、消防、治安管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。
6、现场检测人员、设备、仪器由承包人统一协调管理，安全责任由乙方承担。
7、应安全文明施工。既确保自身安全，也须注意不能危害他人安全;负责对地下管线、临近建筑物和构筑物、河岸堤、市政道路、架空线路等的保护;做到工完场清，由检测工作所产生的垃圾，乙方负责外运;在检测过程中，降低噪音、减少粉尘，做好环保及文明施工。
8、乙方应合理安全使用水、电等设施，否则引起的一切责任由乙方承担。
9、负责作好防止扰民的措施，(如发生扰民事件，其责任与所需费用均由乙方负责承担)。
10、以上任何违约条款的执行并不免除乙方继续履约的义务和责任。
11、检测必须对整体工程质量进行评价，结论应明确;对存在的勘测、设计、施工质量问题必须明确指出。乙方必须密切配合甲方进行桩基工程验收，否则向甲方支付伍仟元的违约金。
12、按照《检测实施方案》的要求，应按时向甲方提交阶段性检测报告或最终报告。在现场测试工作全部完毕后天内向甲方提交份正式的检测报告。未能按时提交报告的，按合同总价的千分之每日支付违约金。
13、其它责任：
九、违约责任。
1、因甲方中途终止合同或不履行合同而造成乙方经济损失时，由甲方按实际赔偿。
2、因乙方检测失误引起重大质量事故的，按国家有关规定处理。
3、甲方超过合同规定期限十天以上支付检测费时，应向乙方偿付违约金，三个月内每天按检测费的万分之五计算;超过三个月则加倍计取违约金。
4、乙方不按合同规定期限提交检测报告的，超过十天时，每拖延一天，应向甲方支付相当于检测费万分之五的违约金，超过三个月的，加倍计取违约金。
十、争议的解决方式。
合同执行过程中如有争议，双方应及时进行沟通和协商。协商无效时，任何一方均可申请向甲方所在当地法院起诉，并根据《中华人民共和国》中的有关规定处理。
十一、特别条款。
乙方在合同履行过程中，出现下述问题，(包括但不限于)乙方除应按合同约定承担相应的违约责任外，还应该双倍赔偿甲方造成的损失。同时，乙方将被永久取消今后参加甲方其他项目的投标权。
1、因监测失误，导致监测数据偏差或错误的。
2、未按合同规定的时间提交勘察成果资料，导致发包人工程进度滞后的。
3、未按合同规定，将合同的监测工作转包或分包。
十二、补充条款：
1、本合同未载明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规执行。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。正本一式两份，发包方和承包方各持一份。双方根据各自需要，可以复制副本。副本与正本一样，须经双方签字盖章，具有同等的法律效率。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇七
委托单位：_________（以下简称甲方）。
承接单位：_________（以下简称乙方）。
根据建设部《建设工程质量检测管理办法》（第141号令）关于质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测之规定、省建设厅《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》，建设单位（晋江泰利地产）委托乙方（泉州市建振工程技术有限公司）对甲方（江苏南通六建建设集团有限公司）所承建的工程进行所有项目质量检测。经甲乙双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，达成如下协议，并由双方共同恪守。
一、基本概况。
项目名称：君悦湾二期3#、4#楼及地下室工程。
工程地址：晋江梅岭街道世纪大道。
施工范围：国家规范要求检测的所有项目。
二、服务内容。
甲方将其所建设工程所有检测项目的检测任务委托乙方检测，由乙方办理有关检测手续。具体检测项目按建设主管部门的规定，一般包括以下内容：水泥、混凝土配合比、砂浆配合比、混凝土试块（同条件）、砂浆试块、钢材（原材及焊接，机械连接）、砂、石子、建筑用砂氯离子含量、砌墙砖、防水材料、土工、内外墙涂料，饰面砖粘结强度等。具体检测项目以建设单位书面指定要求为准。检测项目收费：检测费用按照福建省建筑工程质量检测与建材产品质量检测收费标准的单价_________50%=实际收费金额（不含税）。
三、甲乙双方权利和义务。
（一）甲方职责。
1、指派专人严格按照相关规范要求进行监督见证取样，见证取样的样品应具有代表性。
2、对送检的样品，应委托见证人护送或封样送到乙方检测室直至办理样品接收手续。
3、若见证人无法见证护送，样品应加盖见证单位公章的.封签，对见证样品进行封样签字确认。
4、首次送检应办理见证人委托手续，并提供见证人委托书、见证人身份证、岗位证书复印件各一份给乙方备案。
5、若甲方或相关委托人要求见证检测过程，应在送检时以书面形式明确提出，乙方在检测前通知甲方或相关委托人旁站检测。
6、每次送样前送检单位应填好委托检测协议书，并由见证人签证认可，保证所提供资料信息及样品的真实性。对检毕样品的保留问题，送检时应在委托检测协议书中明确约定，否则，由乙方自行处理。
7、对于现场检测，委托方应提供检测所需的临时平台，设施、电、水、施工图等条件或资料。
（二）乙方职责。
1、严格按照国家有关规范、标准和省、市建设局主管部门的有关规定进行检测。
2、客观、公正、严谨、及时出具检测报告（在规定的检测周期内），并对检测结果负责。
3、认证负责履行送检委托单位所要求的内容。
4、负责来现场取样职责（送检样品需提前备好），积极配合甲方材料检测工作。
5、乙方负责接收检测样品及发送检测报告。
四、履行期限、地点和方式。
1、对于现场检测，甲方现场条件准备好后三天内，乙方组织人员进场，对于材料检测，乙方将甲方材料送到检测室办理样品登记接收后，乙方从速安排检测。
2、正常情况下，乙方检验工作结束3天内，出具检验报告4份。
五、付款方式。
每月初乙方把甲方委托的检测项目清单于次月初发至丙方核对，检测费用按季度结算或费用达到人民币壹万元时结算一次。
六、违约处理方法：
1、违反本合同约定、违约方应按《中华人民共和国合同法》第三百六十二条规定，承担违约责任。
2、未按合同规定时间支付检测费，乙方不予发放检测报告。
3、由于乙方原因未按合同出具检测报告。
4、本合同在履行过程中如有争议，可采取双方协商解决办法，协商不成，任何一方可向当地执法部门申诉或向当地仲裁委员会申请仲裁。
七、合同持有对象。
本合同壹式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份，自签字之日起生效，本工程结束检测，费用结清后自动失效。合同未尽事宜依照国家有关法律及行政主管部门有关规定处理。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇八
甲方(委托单位)：
乙方(检测单位)：
根据《中华人民共和国合同法》有关内容，经双方协商，工程试验检测由乙方承接，双方本着公平、自愿原则签订如下协议：
一、检测范围：主体检测。
二、检测费用：
三、付款方式：首付50%尾款取报告时全部付清。
四、甲方责任与义务：
1、按本合同规定，按期支付检测费用;。
2、为乙方提供必要的技术资料，按照规范、标准要求取样。
五、乙方责任与义务：
1、及时为甲方出具准确的检验结果报告，有疑问及时通知甲方;报告提供时间要满足甲方要求，并至现场配合甲方取样工作。
2、享有本合同商定的检测工作报酬。
六、违约责任：
如一方不按约定执行由违约方承担责任及损失。
七、本合同期限：
本合同自双方签订之日起生效，至双方完成合同约定的事项后终止。
八、其它规定：
(一)合同未尽事宜，依据《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定双方协商解决，就本合同达成的合同补充协议或合同变更书与本合同具有同等效力。
(二)本合同一式二份，委托方执一份，检测方执一份。开户行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇九
乙方：_________。
根据《中华人民共和国民法典》及行业管理的有关规定，在自愿、平等、互利的基础上，甲方委托乙方完成有关本工程土建原材等的试验检测任务，为明确甲方乙方双方的`权利义务，经双方协商，订立本合同，愿共同遵守。
一、工程名称及相关内容。
二、甲方承担责任。
3、如取样或现场检测时段在每日八小时工作期间外或法定节假日时间，应提前与乙方协商联系，以便合理安排工作。
4、应按协商付款方式给乙方支付检测费用；不按约定支付检测费用时，由此造成的损失全部由甲方负担。
三、乙方承担责任。
1、负责来样等级标示，按国家有关标准规范及资质授权范围正确执行测试规程，进行检测并出具检测报告；（接到检测结果不符合时，及时将检测概况通知甲方，若甲方接到通知后未采取相应的措施，乙方有权拒绝甲方的不合理要求，所发生的检测费用由甲方承担。）。
2、乙方必须及时提供检测报告，指导甲方施工生产使用。
3、负责试验检测工作中的有关技术问题的咨询。
1、水泥物理性能检测；
2、毛石、砂子、石子物理性能检测；
3、普通混凝土配合比、砂浆配合比；
5、混凝土、砂浆试块强度试验；
6、混凝土抗渗检测；
8、有质量疑义时混凝土回弹、钻芯检测以及砌筑砂浆强度检测；
9、水泥、砂、骨料、外加剂等氯离子检验；
10、橡胶止水带、膨胀止水条及防水板、盲管的物理性能检测。
11、上述试验检测内容必须满足业主及监理提出的检测项目。
12、除上述1~10外且在乙方资质批准的范围内的检测项目。
四、付款方式。
双方协商如下付款方式：
1、工程完工后一次结清；
2、乙方最后资料齐全，甲方付清款项；
3、乙方提供收款收据及正式发票。
六、其他：
3、本合同一式3份，甲方2份，乙方1份具有同等法律效力，双方盖章、签字后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇十
1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和()三类。
2.按照《合同法》，()属于委托合同。
a.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同。
b.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同。
c.某建设单位与设计院订立的工程设计合同。
d.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同。
3.下列关于代理的叙述中，不正确的是()。
a.代理的民事责任由被代理人承担。
b.代理人以自己的`名义实施代理行为。
c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任。
d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示。
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循()的原则。
a.平等、自愿、公平、公正。
b.平等、公开、公平、公正。
c.平等、公开、公平、诚实信用。
d.平等、自愿、公平、诚实信用。
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人()。
a.只能要求债务人履行债务。
b.只能要求保证人履行债务。
c.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
d.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。
a.没有代理权而为的代理行为。
b.超越代理权而为的代理行为。
c.在代理人授权范围内的代理。
d.代理权终止后的代理行为。
7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。
a.无效。
b.甲方同意有效。
c.成立。
d.备案登记后成立。
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是()。
a.仲裁条款是独立存在的。
b.合同若发生变更，则仲裁条款无效。
c.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉。
d.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力。
9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是()。
a.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务。
b.合同中未约定履行顺序。
c.应当先履行的对价给付是可能履行的义务。
d.由同一双务合同产生互负的对价给付债务。
10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从a银行贷款4000万元，从b银行贷款20xx万元，并与b银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿a、b银行债务。a、b银行债权的分配数额应为().
a.a银行4000万元，b银行1000万元。
b.a银行3300万元，b银行1700万元。
c.a、b银行各项工作2500万元。
d.a银行3000万元，b银行20xx万元。
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇十一
甲方：
乙方：
为加强电站工程的施工质量管理，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(sl176-20xx)等有关文件规定和要求，乙方编制了《工程施工质量检测方案》(以下简称《方案》)。甲方根据《方案》委托乙方承担电站工程的施工检测任务。经双方协商一致，签订本合同。
1检测目的、项目及频率。
1.1检测目的为甲方控制。
1.2检测项目及频率。
检测项目及频率以附表《电站工程施工检测项目及数量表》为准。
本工程的施工检测工期预计为年月至年月，工期延长按5.3条执行。
3检测费用及支付方式。
3.1检测费用。
3.2支付方式。
本合同试验检测费用采取按次按进度支付，在签订合同15个工作日内支付乙方检测付万元，之后每季度支付乙方检测付万元。支付至甲方万时，余额万元在在工程完工时，乙方提交所有报告时一次支付。
4双方职责。
4.1甲方职责。
4.1.1遵守与本合同有关的法律、法规和规章;。
4.1.4无偿提供乙方所有现场原位试验、检测工作所必须的辅助人员(农民工);。
4.1.7按本合同约定方式及时向乙方支付检测费用;。
4.1.9其他应承担的职责。
4.2乙方职责。
4.2.1遵守与本合同有关的法律、法规和规章;。
4.2.2确保检测数据的科学性、客观性、公正性、准确性及检测资料的完整性;。
4.2.3乙方根据甲方提供的工程进度情况，及时、合理安排检测工作，并按照相关标准规程、规范所要求的试验周期进行检测，因不可抗力及不可预见因素，检测时间顺延。
4.2.4根据甲方送检情况，及时安排检测人员进行检测;。
4.2.5负责检测工作人员自身的安全;。
4.2.6其他应承担的职责。
5违约责任。
5.1甲方违约责任。
5.1.1若有妨碍检测公正的行为，产生的后果由甲方自行承担;。
5.2乙方违约责任。
5.2.1乙方应对自己的检测工作负责，保证试验报告的科学性、准确性，若检测报告出现重大偏差，造成工程重大损失的应依法承担相应检测责任。
5.3工期延长由于施工工期延长，导致乙方现场管理费用增加，其增加的管理费用由甲方承担。增加的管理费用包括现场工作人员工资、补贴，设备维护、折旧，设备检定等费用。增加的管理费用按以下金额执行：工作人员工资、补贴：5000元/月/人，设备维护、折旧：34000元/年，设备检定：10000元/次，管理费：10000元/月。
6因违反或终止本合同而引起的对另一方损失和损害的赔偿争议以及因双方在履行本合同中未形成一致意见而形成的其它争议，双方共同做出努力，直接进行友好磋商解决争议;若经双方协商未能达成一致意见，可提请水行政主管部门调解;若调解不成，任何一方均有权将争议向人民法院起诉。
7未尽事宜双方协商解决。
8本合同经双方签字并加盖单位公章后生效。
9本合同一式4份，双方各执2份，均具同等法律效力。
委托方(加盖公章)：
受托方(加盖公章)：
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇十二
乙方（检测方）_________。
学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。
工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园。
结构类型：框架。
建筑面积：11658平方米。
施工单位：南通大辰建设集团。
监理单位：如皋市规划设计院。
鉴证人员：汤友云工程监督。
注册号：_________。
工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北。
建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园。
项目负责人：朱建梅。
电话：_________。
二、检测项目。
三、检测程序。
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天（扣除节日）通知乙方。
3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。
四、检测收费：
按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式：
1、工程竣工验收结束后一次性结清。
2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。
五、甲方的权利和义务。
1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。
2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。
3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。
4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。
5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。
6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。
7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。
8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。
9、从乙方获取工程检测咨询服务的`权利。
六、乙方的权利和义务。
1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。
2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。
3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。
4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。
5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方（节假日除外）。
6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。
七、违约责任、
1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。
3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。
八、附则。
1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份，双方各执1份。
2、双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请仲裁。
甲方（盖章）_________乙方（盖章）_________。
法定代表人（签字）_________法定代表人（签字）_________。
日期：_________日期：_________
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇十三
甲方：
乙方：
1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测；
二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方；
三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求；
四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。
第四条检测时间及双方责任。
1.甲方：
（1）严格按照国家标准规范进行取样送试。
（2）现场检测时提供必要检测条件（如：水、电、现场等）。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2.乙方：
（1）严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
（2）现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。
第五条检测收费标准如下。
1.检测费用按2.60元∕米（砖混、框架）；
2.出现重复检测费用另外收取（收费标准件附表）；
3.检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元∕栋；主体工程完工时，追加30000.00元；工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。
第六条其他。
解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。
1.本合同双方签字、盖章后生效。
2.本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇十四
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合建筑工程检测试验的特点，甲、乙双方在平等、互利、协商一致的基础上，就乙方承接甲方施工的通利紫荆商都二期项目工程检验（以下简称试验），签订本协议：
1.监理单位:。
2.平方米。
3.计划竣工日期
（一）甲方责任。
1.甲方需照建筑工程质量等要求进行取样，样品质量及数量需满足标准、规范的要求。
2.所有送检样品应和施工现场的原材料保持一致，并办理委托手续。
3.混凝土配合比和砂浆配合比要等原材料（水泥、砂、石等）试验合格后，方可申请（配合比所用的.原材料应提前10天送至试验室试验）。
4.甲方的取送样员需持有上岗证，见证员需持有见证员证，并存留送样员和见证员复印件。
5.甲方需在乙方留下可靠的联系方式，以利工作方便。
6.甲方如对检测结果有异议应在15天之内提出申诉，协商解决。
7.甲方需按照要求提供现场检验所需的水电及人工配合。
8.甲方需按合同条款要求，及时结算试验费。
（二）乙方责任。
1.乙方严格按照建筑工程质量标准、规范进行试验。
2.乙方应按合同要求及时、保质、保量为甲方提供试验服务和。
真实、可靠、完整的试验材料。
3.乙方仅对甲方负责，一切以甲方委托试验样品和要求为准。4.乙方负责到甲方施工现场接收委托试验样品，每周两到三次。
根据本工程实际情况，见证取样试验费按0.6元每平方计算，计0.5元每平方计算，计_________元，试验费总计50%，（高层建筑10层时付费25%）计25%,计_________元。
经双方协商后签订补充协议，与协议正文同等有效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
报告之日起终止。
常用建筑材料和非常用建筑材料明细及最快检测时间见附表1.2，主体结构检测项目附表3。
实用工程材料检测合同范文（15篇）篇十五
项目名称：
补充协议书。
甲方：x有限公司。
乙方：x有限公司。
由甲方施工的'代庄片区棚户改造项目18#、19#、20#、21#、22#、23#楼民用建筑工程室内环境污染物（空气检测）和建筑围护结构的传热系数，由甲方委托乙方检测，经甲、乙双方共同协商，特补充签订以下协议：
1、该项目检测费用包干价35000元。
2、乙方提供合同全额（按112500元计，多出包干价税点已在包干价中包含，不再另行扣取）的3%增值税专用发票。
3、付款方式：试验做完后，一次性付清，领取报告。
4、本协议未尽事宜参照原合同《建筑工程质量检测合同》(syzb20xx-cf-0414-01)执行，本协议与合同具有同等法律效力，协议内容与合同不符之处，以本协议内容为准。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：(公章)。
乙方：(公章)。
法定代表人或。
其委托代理人（签字）：
法定代表人或。
其委托代理人（签字）：
日期：x年x月x日