建筑的规划和设计需要考虑到环境保护、节能减排和可持续发展等现代社会的要求。下面是一些城市更新和城市规划的案例,让我们一起思考如何改善城市环境。
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇一
依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务,本着双方“责、权、利”,经甲、乙双方协商,特订立本合同。
一:工程慨况。
该工程位于()砖混五层楼房,基础为铃筏形基础;一、二层为现浇板,其余楼层为预制板,构造柱,圈梁,木瓦屋面等。
二:承包方式。
甲方以包料不包工的方式承包给乙方。
三:工程承包范围。
按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖,其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖,卫生间,厨房,楼梯踏步所有贴墙地砖。
四:承包价格及付款方式。
1:价格:140元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算,增减工程量按照市场行情,双方协商解决。
2:基础竣工后付款人民币5000元整;每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整,内外粉刷完工后付款xx0元整,春节前无质量问题余款一次性付清,(如有质量问题返工达标后,另外赔材料)。
五:工期及安全责任。
工期从20xx年6月28日到20xx年10月28日竣工。推迟一天罚款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期间1:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。
2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。
施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。
以上合同望双方遵守各自责任,本合同一式二份,自签字日期生效。
甲方:____________________。
乙方:____________________。
日期:_______年__月__日
(1)承包人提供施工组织设计和进度计划以及确认时间。
经发包人和监理确认的施工组织设计和进度计划是工期变更索赔的基础,也是费用变更的技术支持。在合同履行过程中,尤其装修工程和机电安装工程,承包人应提供详细的专项施工方案经发包人和监理认可,如地面瓷砖拼花方案变更,会造成瓷砖的损耗率不同,施工难度增加等造成费用增加,发生时承包人应根据经认可的专项施工方案和进度计划计算费用索赔和工期索赔。
(2)开工及延期开工。
(3)暂停施工。
(4)工期延误。
因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:
发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
工程师末按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
设计变更和工程量增加;
一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
不可抗力;
双方约定工期顺延的其他情况,可按《通用条款》执行,也可另行约定。
因发包人原因造成工期延误,经工程师确认后工期相应顺延,但承包人需在工期延误情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。承包人据此计算工期延误费用。
(5)竣工。
发包人如需提前竣工,双方协商一致后应鉴订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇二
甲方:
乙方:
为明确双方的权利和义务,遵循平等、公平的原则,根据相关法律和法规,甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议,望双方共同遵守。
一、工程名称:___________。
二、承包工程内容:___________。
三、承包及付款方式:包工包料,暂估价为___________万元,每月按实际完成工程量的%支付进度款。
四、工期:________年____月____日开工到________年____月____日竣工。
五、工程质量。
1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。
2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后,方可进行下一道工序。
3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验,发现不合格工程部位,必须无条件返工,直到合格为止。
六、工程造价。
1、工程承包预算造价执行(20)《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。
2、工程竣工后,按实际工作量由乙方编制竣工决算,甲方报审价部门审核后,结算工程承包款项。
七、工程款拨付。
1、工程竣工决算审核后,其余工程款付清。
八、施工安全。
工程施工期间,乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,采取必要安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。
九、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。
甲方:_________乙方:_________。
__年__月__日__年__月__日。
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇三
甲方:
乙方:
1、甲方责任。
负责对乙方在施工过程中的安全生产、文明施工、劳务使用等,有教育、协调、监督、检查、处罚的权利。甲方不得暗示或明示乙方使用不符合安全法规要求的机械设备、设施等,如因甲方指挥不当造成的事故或损失由甲方承担。
对违反公司管理制度的行为,甲方对乙方有行使经济赔偿和辞退的`权利。
2、乙方责任:
严格执行公司所制定的各项安全生产、文明施工的规章制度。有权拒绝违章指挥,杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故,如若由于违章或操作不善而发生的安全事故由乙方承担。
1、遵守工作时间,有事请假,不得擅离工作岗位。
2、努力学习安全技术知识,熟悉各种安全技术措施,精通安全技术操作要求,熟悉公司规章制度、管理标准。
3、坚决制止违章作业,按章办事,不徇私情。遇险情要停止作业,立即报告。
4、积极参加安全活动,认真执行安全交底。不违章作业,服从安全人员的指导。发扬团结友爱精神。在安全生产方面做到互相帮助,互相监督。维护一切安全设备和防护用具,不擅自拆改任何安全技术设施。对不安全作业要积极提出意见,并有权拒绝违章指令。。
5、遵守国家的法律、法规,不发生打架斗殴、赌博、流氓行为。
6、严禁在工作期间饮酒,如在工作期间饮酒发生任何安全事故,均与公司无关,视为乙方违约,甲方有权追究乙方的责任。工人下班后的时间属于个人业余时间,除加班外,不归公司管理。故下班后发生的一切安全事故均与甲方无关。
甲方:乙方(签字):
公司法人或授权代理人:工种:
身份证号码:
年月日年月日。
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇四
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条:工程概况。
1、工程名称:_____________。
2、工程地点:_____________。
3、预定开工日期:____年_____月____日
第二条:施工范围。
1、施工范围:
回填种植土按现场实际发生工程量结算,由双方代表签证认可,但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条:施工方式。
1、本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条:工期。
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止,预计_____________天(包括法定假日),不计乙方,通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2、如遇下列情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。
(1)因甲方原因影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。
(2)不可抗力因素。
第五条:工程质量及验收标准。
1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行),因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提。请验收的,本工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量,苗木规格严格按照设计要求进行选择,苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到100%。
4、工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量,质量合格,即由甲方签收。
第六条:工程价款及结算、付款方式。
1、工程预算总价款为人民币_____________元(大写_____________元)。
2、结算方式:
(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的_____________个工作日内,甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
(4)工程结算总款额的`10%作为工程质量保证金及保养金,甲方应在保养期期满后_____________个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续,甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
(5)以上付款的方式均以支付。
第七条:保养期。
1、苗木保养期为_____________个月,从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
2、保养期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起日内,应无条件予以保养,苗木不成活的应及时更换。否则,甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保养金内扣除,超过保养金的部分,甲方有权向乙方追偿。
第八条:双方义务。
1、甲方义务。
(1)委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。
(2)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供施工用水、用电(水电费由方承担)。
(3)提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。
(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后,应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。
2、乙方义务。
(1)委派现场代表负责对施工其间的全面管理。
(2)根据甲方确认的施工图纸,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
(3)按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
(4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。
(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
(6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料,并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款,与竣工验收后的两个月内完成结算。
第九条:违约责任。
1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。
4、工程质量达不到约定标准,由乙方承担相应的责任。
5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
6、乙方应向甲方支付的违约金,甲方在应付未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
第十条:转让条款。
未经合同双方共同书面同意,任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条:合同终止。
1、因解除而终止。
(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达乙方时生效,乙方应按本合同约定承担违约责任,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
(2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行,如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为,则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知,该通知自送达甲方时生效,甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项,并按本合同约定承担违约责任。
(3)合同一方依本合同约定行使解除权的,合同自解除通知送达之日起终止。
(4)合同终止后,不妨碍一方向违约方追究违约责任。
2、有下列情形之一的,合同权利义务终止:
(1)本合同按约定履行完毕;
(2)本合同经各方协商一致而终止;
(4)法律法规规定终止的其他情形。
第十二条:适用法律条款。
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
第十三条:争议的解决。
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条:其他。
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方友好协商,另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效,并在保养期界满,接清余款之日起自行终止。
4、本合同一式份,甲、乙双方各执份,每份均具同等法律效力。
甲方:_____________。
乙方:_____________。
_____________年__月__日。
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇五
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等、互利、互信、自愿的原则,就乙方在承揽工程、组织施工和办理各种手续、完善建筑资料的过程中使用甲方的营业执照、建筑资质等所有手续一事,经友好协商,达成以下协议:
一、甲方应为乙方提供在工程招投标中所需的一切证件手续,使乙方顺利进行合同签订,并负责为乙方在施工中的资料、合同盖章等。由于印章加盖不及时给乙方造成的损失,甲方应双倍赔偿乙方的经济损失。
二、乙方中标后,必须以甲方名义进行合同签订,按国家的《建筑法》等法律,规范施工,并承担该项工程的各项责任和义务。
三、乙方使用甲方的资质应给付报酬,报酬按合同价的0.3%计算,合计_____。付款方式:一次付清。
四、施工过程中的工程质量、安全责任等各种事情均由乙方负责,甲方不承担任何责任。否则乙方应双倍赔偿由此连带给甲方造成的损失。
五、在施工过程中,为了保证农民工工资能够按时、足额的发放,乙方需向甲方交纳农民工工资保证金伍万元,若出现拖欠农民工工资、农民工上访等问题,乙方应向甲方赔偿名誉损失费及双倍的经济损失。
六、施工过程中的所有费用均由乙方全部承担,如:税、管理、安全、工商、治安、环保、监督、监理、实验、检测等……费用。如因乙方费用连带给甲方造成的损失,乙方应双倍赔偿甲方。甲方有权扣押乙方工程款,以抵偿给甲方造成的损失。
七、乙方回收的工程款,甲方应出具委托证明允许乙方拨到自己指定的帐户上。如果乙方的工程款拨到甲方的账户上,甲方应在两日内(节假日顺延)给付乙方,不得押存乙方工程款,否则给乙方造成的损失,甲方应双倍赔偿乙方的损失。
八、甲方允许乙方使用河南省华美龙路桥房建工程有限公司第一项目部的名义进行施工,并为乙方刻制公司第一项目部印章一枚。
九、乙方在招投标、分包工程和施工过程中如有问题需要甲方出面解决,甲方应积极协助处理,费用由乙方承担。
十、本协议只针对庆都花园别墅30#-37#工程,另有工程另行协议。本协议一式四份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
甲方:
甲方代表人:
_____年_____月_____日。
乙方代表人:
_____年_____月_____日。
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇六
发包方(甲方全称)。
承包方(乙方全称)。
依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。
4、工程质量:坝高米,面宽米,坝更用碾压机碾压三遍,石岸米,用浆砌,坝埂全长米,塘内淤泥沙全部清理完并运走。
5、协议价为万元。
二、关于工期约定。
1、因甲方未按约定完成工程影响工程工期,工期顺延。
2、因乙方责任不能按开工或中途无故停工影响工程工期,工期不顺延。
三、关于工程质量及验收的约定。
1、乙方按照村民委员会提出标准质量进行施工。
2、乙方如果不按照村委会提出标准质量施工,一切工程款及费用全部由乙方承担。
四、关于工程价款及结算的约定。
1、乙方动工时付款10%.
2、工程完工经村民委员会和村民代表验收合格后,下欠资金本年度年底付清。
五、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,交镇水利站一份备查,本协议经甲乙双方签字生效。
发包人:甲方(公章)。
承包人:乙方。
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇七
甲方:
乙方:
经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
包挖、包运、平整,不得转包。
开挖、运输土方_________元/m3(石砂)。
按图纸要求尺寸进行开挖,自__年__月__日开始施工,在________天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款,。
如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人(甲方):承包班组长(乙方):
__年__月__日__年__月__日。
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇八
为明确双方的权利和义务,遵循平等、公平的原则,根据相关法律和法规,甲方就乙方承包施工的'工程内容与乙方达成如下协议,望双方共同遵守。
一、工程名称:____________________。
二、承包工程内容:____________________。
三、承包及付款方式:包工包料,暂估价为__________万元,每月按实际完成工程量的__________%支付进度款。
四、工期:________年____月____日开工到________年____月____日竣工。
五、工程质量。
1、乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。
2、隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后,方可进行下一道工序。
3、工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验,发现不合格工程部位,必须无条件返工,直到合格为止。
六、工程造价。
1、工程承包预算造价执行《____省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《____市建设工程造价信息》、《____省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。
2、工程竣工后,按实际工作量由乙方编制竣工决算,甲方报审价部门审核后,结算工程承包款项。
七、工程款拨付。
1、工程竣工决算审核后,其余工程款付清。
八、施工安全。
工程施工期间,乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,采取必要安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。
九、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
__________年__月__日。
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇九
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
合同期从基础放线起至外墙施工完毕时止。
1、乙方的岗位职务为施工员。
2、乙方的工作任务和职责见“附件一”。
3、乙方的工作地点为武胜县弘武大道56号。
1、乙方每天工作上下班时间与建筑工人工作时间同步,不得无故迟到旷工。
2、凡是建筑工人上工的日子,乙方都要到现场进行施工管理。
3、乙方回办公室做资料的时间要尽量避开重要施工时段,做到现场管理和做资料两不误。
4、甲方因生产(工作)需要可以延长工作时间,乙方不得拒绝,不得提出额外补偿。
5、乙方不享受任何法定节假日和法定节假日。甲方停工时间视作乙方假休日,并按本合同约定的工资标准支付工资。
1、乙方正常工作时间的工资为人民币4500元/月。
2、该工资中已包括乙方的各种绩效薪酬、奖金、津贴、补贴。
4、工资必须以货币形式支付,不得以实物及有价证券替代货币支付。
5、甲方每月30日发放当月工资。如遇法定休假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。
6、乙方延长工作时间或者在双休日、法定休假日上班的,不支付加班工资,也不安排补休。
1、临时合同期内,甲方不为乙方办理参加养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的手续。只办理意外伤害保险。
2、乙方患病或非因工负伤,甲方不给予医疗待遇,医疗期内不支付病假工资。
1、甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的.劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。
2、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业,对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为,有权对甲方提出批评并向有关部门检举、控告。
3、乙方因工负伤或者因工死亡的,甲方应按照政策予以补偿。
因乙方责任造成施工错误,带来经济损失的,视具体情况由乙方承担赔偿责任。因赔偿引起的纠纷由仲裁机构仲裁解决。
甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理书面变更手续。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。
(一)解除。
1、经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
2、有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(1)乙方严重违反甲方规章制度的;
(2)乙方严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;
(4)乙方患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事本合同约定的工作;
3、有下列情形之一的,乙方可以解除本合同:
(1)甲方未及时足额支付劳动报酬的;
(2)甲方的规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;
(3)甲方违反法律、行政法规强制性规定,致使本合同无效的;
(4)法律、行政法规规定乙方可以解除劳动合同的其他情形。
乙方解除本合同,应当提前10日以书面形式通知甲方。
(二)终止。
本合同期满或法定终止条件出现,本合同即行终止。
双方履行本合同如发生争议,可先协商解决;不愿协商或协商不成的,可以向甲方劳动争议调解机构申请调解。
甲方(盖章)(或负责人签字):__________。
____年__月__日。
乙方(签章):__________。
____年__月__日。
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇十
承包方(以下简称甲方):联系电话:施工队(以下简称乙方):联系电话:甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签订如下合同:
工程地址:南湖影视基地。
南湖影视基地大观众厅所有木工工作范围,包括顶面开灯孔。
1、工程完成工程量的30%,付全款的10%,工程完成工程量的50%,付全款的30%,工程完成工程量的90%,付全款的70%,工程完工,验收合格后按实际发生收量,结算费用。2、按施工总额的3%作为保修金,从竣工之日起1年后支付。
甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,如发现图纸与实际不符,应通知甲方项目颈部,协商后再行施工,不允许自作主张更改设计,如自行更改,所产生的后果由乙方自行负责,乙方施工前应与甲方项目经理部确定施工进度计划表,并严格按照施工进度计划表施工。
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失,如遇所购材料需要一定工期时,需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.。
3、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
6、甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
7、乙方根据工程量开出所需材料清单,甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性,根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%,如超出,按市场价扣除超出部分费用。
顺延,因乙方因素拖延工期,甲方按照损失扣除费用。
垃圾应由乙方清运堆放一起,保证进出方便。
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件,每月向甲方报工人工资表。2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜,乙方自行负责施工人员吃住。。
4、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工。
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲方承担。
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟及随地大小便。
3、每一位现场人员必须佩带安全帽,爬高必须佩带安全带,安全帽及安全带由乙方自己负责。
4、乙方要严格注意施工安全,如因违反操作规范出现工伤,由乙方承担一切费用。
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后,两天内及时维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
1、乙方在施工过程中,由甲方或监理单位提出施工不符或不合格之处,乙方应马上更改。
2、乙方完工后,必须保证符合甲方及监理单位的施工要求。
1、工程为清包,甲方只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。
2、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。
3、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。要爱护现有成品,造成现有成品破坏,由施工队赔偿。
4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕后方可立离场。
5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。
十六、此协议一式两份,甲乙双方签字生效,双方各执一份。
甲方:乙方:
签章:签章:
签约日期:签约日期:
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇十一
甲方:
乙方:
依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,明确双方的责任权利及义务,经双方协商就涉及的房屋拆除工程施工事项订立本合同。
一、工程名称:
________工程。
二、工程地点:
________路___。
三、工程内容:
建(构)筑物拆除。
四、工程承包范围:
乙方按照甲方的要求拆除标定范围内的.全部建(构)筑物,拆除后的所有成品、半成品由乙方处理,渣土、建筑垃圾等由乙方负责清理平整达到验收要求。
五、拆除施工要求:
乙方按工程承包范围做好拆除范围内的安全。文明拆除工作,对作业人员要做好安全教育,特殊作业人员必须持证上岗。必须对本次施工人员购置人身保险。乙方在拆除过程中,应划定人员区域,做好警戒和警示标志。在居民密集点、交通要道附近施工,要采取可靠地安全防护措施。
严格按章拆除,如乙方在拆除过程中损坏相邻四周建筑物及地下设施或造成人员伤亡事故由乙方承担全部责任及经济赔偿。
乙方进场后必须遵守有关法律、法规及甲方制度的管理规定,提前提供拆除方案报甲方认可方能实施。
六、结算方式:
1、此工程乙方按所拆除的建筑物面积民房(框架、砖混结构)及厂房(钢结构)每平米12元综合单价支付给甲方,总价按拆除的实际面积计算。付款方式按双方约定支付。
签订合同支付甲方工程量%,约人民币元(大写:元整),待甲方测绘结束总工程量确定时,乙方付清余款。安全保障订金为元(大写:元整),乙方签订合同一次支付,待工程全部完工以后由甲方无息反还。
七、合同工期。
开工日期:__年__月__日
完工日期:__年__月__日
八、其他未尽事宜,双方协商解决,本协议一式二份,双方各执一份,本合同经双方签字盖章之日生效,合同履行完毕后自动失效。
甲方:乙方:
经办人:经办人:
电话:电话:
日期:__年__月__日日期:__年__月__日
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇十二
为规范乙方所提供的'网络资源服务及相关客户服务的品质,使甲方能够有效监控乙方的服务,保证所获得的服务品质,甲乙双方经友好协商,特签订如下协议。
第一条 网络联通性保证
一、“网络联通性”是指甲方托管于乙方数据中心的网络设备同chinanet是否联通。“网络联通”是指:乙方分配给甲方的网络端口可以与chinanet相联通:“网络不联通”是指:乙方分配给甲方的网络端口与chinanet不联通。
二、乙方保证甲方网络系统99.9%的联通性,即每月不联通时间少于44分钟。
三、乙方如果在任何一个月中不能达到第一条第2点的服务品质,乙方将免收甲方的当月租用费。
四、乙方可根据甲方要求,为甲方计算每月中“网络不联通”时间,“网络不联通”包括乙方造成的甲方设备不联通的时间(分钟数),但不包括网络不联通的5天之内甲方未向乙方报告的情况,以及以下原因所导致的甲方网络系统不联通:
五、乙方经甲方同意进行网络维护所引起的;
六、任何甲方的电路或者设备引起的;
七、甲方的应用程序或安装活动所引起的;
八、甲方的疏忽或由甲方授权的操作所引起的;
九、有不可抗力所引起的;
十、甲方导致的其它原因。
第二条 电力的持续供应保证
一、“电力的持续供应”是指:乙方向甲方提供的市电或ups电源具有电力:“电力中断”是指:乙方向甲方提供的市电及ups电源同时不具有电力。
二、乙方保证甲方网络系统的电力的持续供应99.9%的可用性。
三、乙方如果在任何一个月中不能遵守第二条第2点规定的服务品质,乙方将免收甲方的当月租费。
四、“电力中断时间”包括由乙方造成的甲方网络电力中断的时间(分钟数),但不包括网络电力中断的5天之内甲方并未向乙方报告的情况,以及由以下原因所引起的电力中断:
4.1 任何甲方的电路或设备;
4.2 甲方的应用或安装活动;
4.3 甲方的疏忽或由甲方授权乙方进行的操作;
4.4 由不可抗力所引起的。
第三条 初装保证
一、乙方的初装服务内容随甲方选择的服务项不同而不同,按照甲方的要求而具体包括:
1.1 整机租用服务
1.1.1 服务器硬件安装,调试
1.1.2 焦点标准系统软件安装,调试
1.1.3 电力供应的安装
1.1.4 网络联接的安装
1.2 主机托管服务
1.2.1 电力供应的安装
1.2.2 网络联接的安装
1.3 机柜整租服务
1.3.1 电力供应的安装
1.3.2 网络联接的安装
二、初装工作时间保证
2.1 整机租用:服务合同签定后3个工作日内
2.2 主机托管:服务合同签定后3个工作日内
2.3 机柜整租:服务合同签定后3个工作日内
若乙方未能按照上述规定完成初装工作,乙方将退还甲方该次初装工作收取的初装服务费。
第四条 紧急情况报告保证
一、乙方的标准程序将每5分钟ping一次甲方网络设备。如果甲方的网络社备在连续2次每次5分钟的ping过程中没有相应,乙方将认为服务已经不可获得,已处于紧机状况。
二、乙方将通过甲方选择的方式(办公室电话,手机,传呼机,传真,email)联络甲方指定的授权人。
三、在获得甲方正式授权前,乙方无权对甲方系统设备进行任何操作。
四、乙方可进行紧急情况监测的服务包括甲方网站系统中:
4.1 www应用是否正在运作
4.2 email应用是否正在运作
4.3 ftp应用是否正在运行
五、乙方的“报告保证”将在乙方断定甲方不能得到乙方服务的15分钟之内通知甲方。
六、甲方需负责向乙方提供指定授权人准确的联络信息以便乙方与其联络。
七、当由于甲方的疏忽造成甲方所提供的指定授权人的联络信息乙经过时或不准确或(在应用服务协议中所定义的)不可抗力的原因,免除乙方“报告保证”的责任。
八、乙方未能履行“报告保证”时将根据甲方的要求,扣减当月租费中1天的款项。
九、甲方每天最多只能获得1次扣减,不论乙方一天中有几次未能履行“报告保证”。
第五条 客户服务保证
一、乙方客户服务专员向甲方提供如下服务
1.服务项目和业务项目的咨询
2.初装工作处理和情况汇报
3.服务内容变更处理
4.投诉受理和处理情况汇报
5.缴费和续费咨询及处理
6.保证为甲方指定客户服务专员负责甲方的售后服务工作
第六条 技术支持保证
一、乙方技术支持工程思向甲方提供如下服务:
1.1 服务器系统状态监测,可根据甲方需要为其提供数据流量统计页面分析,对客户服务器进行实时监控,并在服务器上出现。
1.2 紧急情况通知
1.3 授权下的服务器操作
1.4 技术问题咨询
二、保证为甲方指定1名技术工程师负责甲方的售后服务工作。
三、乙方技术工程师每天24小时,每周7天,每年365日工作。
四、甲方需要乙方工程师直接对其服务器进行操作时,需要向乙方工程师书面授权。
五、甲方需指定甲方授权人,只有授权人有权利要求乙方工程师对其服务器进行操作。
六、书面授权必须有甲方授权人的签字。当甲方授权人无法以书面形式授权时,可以通过电话向乙方工程时授权,事后需立即补交书面操作授权书。甲方使用电话进行授权时,必须向乙方提供甲方的mrtg用户名和密码,经乙方工程师核实准确后,方接受授权并进行相应的授权操作。如甲方未能提供准确的mrtg用户名和密码,乙方将视其为非法授权,并有权拒绝进行操作。
第七条 技术操作保证
1.乙方工程师在得到甲方授权后方可对甲方系统进行授权的无责任操作。
2.乙方工程师在得到授权后30分钟内向甲方提供第一次反馈并在操作结束后提供一份书面形式的操作情况报告。
3.乙方不承担由于甲方授权操作而对甲方系统所产生的任何影响及其责任。
第八条 投诉保证
一、甲方可以书面形式对乙方及乙方某个员工投诉:
1.网络品质
2.客户服务质量
3.技术支持质量
二、乙方设立投诉专线受理甲方投诉。
三、乙方在受理甲方投诉后的24个小时内向甲方提供第一份书面形式的投诉处理情况报告。
第九条 机房开放保证
一、乙方数据中心机房向甲方开放,甲方可以根据需要在乙方技术人员的陪同下进入焦点机房进行合理的操作。
二、甲方进入机方时需由乙方工作人员陪同并向保安人员出示乙方配发的有效证件方能被允许进入。
三、甲方需要进入机房时,需要先向乙方数据中心管理人员提前说明:
3.1 进入原因
3.2 将进行的活动(操作,参观等)
预计进入时间
预计辞出时间
所需协同作业(工具,软件,食宿安排等)
第十条 不可抗力
一、本承诺中规定的不可抗力包括:
1.1 地震,台风,洪水等自然灾害;
1.2 战争,罢工,停电等不可抗力因素;
1.3 由法律法规及政府行政行为的原因而导致的中断;
1.5 其它非乙方原因而被第三者不法侵害所引起的中断。
二、当由于上述原因而试乙方无法履行保证时,以方不承担责任。
第十一条 本协议有效期一年。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)___________ 乙方(盖章)____________
代表人(签字)_________ 代表人(签字)__________
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇十三
为了很好地维护甲乙双方的共同利益,甲方将所施工路段沥青混凝土路面工程承包给乙方施工,经甲乙双方共同协商,达成如下协议,望甲乙双方共同遵守。
本项目实行包工包料的形式。
施工范围。
施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。
1、单价:
沥青混凝土铺筑厚度cm,中粒式。
按每平方米元进行工程量结算,
2、付款方式:
甲方预付沥青款元整(元)给乙方,工程完工后,剩余尾款甲方一周内一次性付清。
1、乙方按照协议协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度,如因沥青面层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。
2、若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网裂,造成损失由甲方承担,乙方不负任何责任。
工程完工,若甲方不按照协议协议要求及时支付工程尾款,超过协议规定日期,则视为违约,违约金按每日500元进行计算。
1、未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
2、本协议协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。
甲方(签字)___________乙方(签字)__________。
电话:___________电话:___________。
______年_____月_____日。
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇十四
甲 方: 身份证号码:
联系电话: 联系地址:
乙 方: 身份证号码:
联系电话: 联系地址:
甲方委托乙方代操盘现货保证金交易帐户,本着平等合作、互利共赢、风险共担的原则,经双方友好协商,达成协议如下:
1.甲方在乙方代理的 交易平台开户,交易帐号: 开户金额 美元。乙方保证提供的交易平台资金安全,固定点差0.5美元/盎司,交易手续费为50美元/标准手。
2.甲方委托乙方对本帐户管理,乙方负责以上帐户的全权管理,但没有资金调拨权。只有甲方拥有资金调拨权,即只有帐户拥有人的甲方才可以申请提取资金。甲方在协议执行期间可以随时查询帐户执行及收益情况,随时监控帐户,但不得在没有得到乙方同意下私自操作帐户进行交易,不得对乙方交易行为提出异议或产生任何其他方式的干扰,否则视为甲方单方面违约,乙方有权立即终止本协议,且带来之本金亏损或利润缩水完全由甲方自负。
3.甲方出金的国内指定开户银行为 帐户姓名: 帐号:
乙方分成的国内指定开户银行为 帐户姓名: 帐号:
1.为了控制甲方的风险,所管理帐户交易风险控制上限为本金的百分之五十,即在委托给乙方交易期限内,如果产生亏损乙方应赔付全部亏损的百分之五十。
2.在交易期限内,若出现甲方单方面提前停止委托、甲方在本协议执行期间私自出金、私自更改交易平台帐户登陆密码、应盈利分成而未及时汇款给乙方等单方面违约,则本协议必须终止。且在本协议终止后,自上次盈利结算分成后的再交易盈利部分按本协议第三条之第2项及第4项还款之规定进行利润分配,若出现本金亏损,不论本金亏损比例是多少,乙方均不承担任何赔付责任。
3.若出现乙方单方面提前停止接受委托交易或其他非不可抗拒原因等单方面违约,则本协议必须终止。在本协议终止后甲方可不再进行对自上次盈利结算分成后的再交易利润的分配。若自上次盈利结算分成后的帐户本金出现亏损,乙方应赔付所亏损本金金额的百分之七十作为补偿。
1.不论何时,只要赢利达到帐户初始本金的百分之 六十 、同时达到 美元时结算一次。
2.按照双方协议约定,每次提取的交易总盈利中,甲方获得百分之 八十五 ,乙方获得百分之 一十五 。
3.交易盈利额达到协议规定时,由乙方以电话等各种可能的方式通知甲方向交易平台申请办理所盈利润的出金事宜。
4.甲方在得到乙方通知后,必须立即向交易平台申请办理出金手续,并在得到平台出金后应立即把盈利分成之款项按协议的规定打到乙方指定银行账户;如自乙方通知甲方之日起 三 日内(国内外法定假日除外)甲方没有及时汇款给乙方之所得利润,则视甲方单方面违约,乙方有权终止本协议,并对逾期之应得利润(按换算后的人民币计算)按照每日千分之 三 收取滞纳金,并有权终止协议。
5.每次出金后,都会在交易平台上立即自动显示出金记录,甲乙双方都可以在出金后立即登陆交易平台查询。
6.本协议终止时进行最后一次盈利结算。
乙方代表甲方进行金融投资操作,目标是在控制好风险的提前下尽量让资产增值。乙方的投资理念是追求安全的的利润,所以对帐户的资金管理很谨慎,操盘的原则是风险控制管理第一,以追求长期的稳定获利为操盘目标,必要时候通过复利发挥资金增长的威力。
1.在签署本协议前,甲乙双方应详细阅读并充分理解本协议各项条款的内容;一经签字,则签字方已经认定并执行此协议之效力。
2.本协议一式两份,请签约双方各自妥善保存。
3.本协议自签订之日起至协议终止日止的期限内有效,协议期满后如需继续合作,经双方协商再行续签。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇十五
甲 方: 惠州市网易互联计算机技术服务部,法人代表: 地址:
甲 方:法人代表: 地址:
为充分发挥甲乙双方各自的优势,实现共赢。经甲乙双方协商,就乙方经营的 网吧(以下简称网吧),以委托经营形式事宜,达成以下条款,以便共同遵守。
第一条 甲、乙双方法律地位说明
1.合同当事双方为各自独立的法人实体,双方之间不存在任何共同投资、代理、雇佣、承包关系。甲、乙双方应就各自一方独立的经营活动自负一切风险和从一切盈利中获利。
2.甲方不具有代行乙方而发生任何行为的权力。甲方无权以乙方的名义签订合同,使乙方在任何方面对第三人承担责任,或由乙方负担费用,承担义务。
3. 乙方员工不是甲方的员工,也不是甲方的代理人。甲方对其劳动关系及员工行为不承担任何责任。
第二条 授权
1.乙方授权甲方全权负责网吧的日常经营管理。
2.合约期内,在上述地点以直径5公里范围内无甲方第二家托管店时,乙方可在该范围申请增设托管店,并享受本合同一切的优惠条件。3.本合同授权使用期限,自________年________月________日起至________年________月________日止。
第三条 甲方责任
1.提供乙方经营管理、员工培训、市场营销等相关的支持。
2.为乙方提供店面vi形象设计,装修方案。
3..指导日常的经营管理策略。
4.对乙方的管理人员组织实施培训。
5.免费提供乙方有关的管理、营销等资料。
6.对乙方的管理规范、操作流程、企业形象、服务质量等进行监督、指导。
7.当经营管理技术升级或改进后,及时通告乙方,并协助托管店实施改进。
8.帮助乙方做好市场营销推广工作,增加顾客消费率。
第四条 乙方责任
1.必须按照甲方经营管理规范运营,未经甲方书面同意不得随意改变。
2.乙方必须每月10日前按时向甲方递交上月营业报告书,并保证所递交营业报告书情况属实。甲方对乙方提供的财务数据有权查核。
3.乙方在经营期间因自己的经营、管理等问题损害了他人利益时,由乙方自行承担赔偿损失的责任,甲方不承担任何责任。
4.乙方在经营期间,如因不可抗拒的困难可能发生营业中断或不能再继续营业时,必须以书面形式向甲方提出申请,待甲方批准后方可解除托管合同。
5.乙方无论在任何情况下不想再继续经营该托管网吧时,甲方拥有第一接任者的权利,同时乙方应配合甲方做好相关转接工作。
6.乙方不得向第三者泄漏甲方按合同规定提供的托管网吧的经营管理技术资产、秘密及有损甲方利益的情报,并保证其员工不向第三者泄漏及传递,此项在合同终止后仍然有效。
8.甲方提供给乙方的管理规章、工作流程、光盘磁盘材料、培训资料等相关文件在合同终止之日,乙方必须全部退还给甲方。
第五条 开业指导或长期托管
1.乙方网吧开业时,甲方派员指导。
2.应乙方要求,甲方也可派员代管。
3.以上所需费用由甲方承担。
第六条 佣金核算
网吧托管期间,乙方须向甲方缴纳:
1.托管保证金甲乙双方同意解除合同后,甲方于30个工作日内返回,保证金不计利息。
2. 保证金应在本合同签订生效7天以内缴足全额。
3. 乙方每月向甲方缴纳每间网吧基本佣金
4. 乙方托管后,甲方按照一定的比例提取业绩分成。
甲乙双方同意设定月目标基数为低于此基数甲方不享受业绩分成。
月目标基数达到万元时,超过部分按照利润提取业绩分成;
月目标基数达到万元时,超过部分按照利润提取业绩分成;
月目标基数达到万元时,超过部分按照利润提取业绩分成;
5.乙方未按合同第四条、第六条规定执行的,甲方扣除乙方保证金充抵违约金并有权单方解除合同。
第七条 合同续签
本合同距到期日______天时,由乙方书面提出申请,经双方协商续签或终止合同。
第八条 合同终止1.本合同期内,乙方7天以内未缴加盟/托管保证金或连续2个月未按第六条项上缴款,视为违约,甲方有权单方终止合同。
2.本合同期内,甲方有权对乙方的网吧的管理规范、操作流程、企业形象、服务质量等进行监督。对不符合标准的,甲方要求乙方限期进行整改,如乙方拒绝整改或仍未达到要求标准,本合同自动终止。
3.本合同期内提前终止或期满不再续签,乙方均须提前______天提出书面申请,否则视为违约。
相关手续。
第九条 其它
1.乙方需提供相关证件的复印件(营业执照、税务登记证、卫生许可证、组织机构代码证书,法人身份证等);给甲方作为本合同之附件。
2.相关附件与本合同具同等法律效力。
第十条 协商及受理法院
1.本合同期满终止时,甲方与乙方清算了结所有有关帐款,并办理好一切
本合同未尽事宜,由当事者双方本着发展事业的愿望,坦诚地协商解决。本合同发生纠纷交付法律审理时,应在甲方所在地法院(惠州市惠城区法院)为专属受理法院,并以其裁决为最终裁决。
第十一条 本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_______ _ 乙方(盖章):________
代表人(签章): ____ _ 代表人(签章)_____ 电话: 电话:_
合同签订日期______年_____月日
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇十六
甲 方: 惠州市网易互联计算机技术服务部,法人代表: 地址:
甲 方:法人代表: 地址:
为充分发挥甲乙双方各自的'优势,实现共赢。经甲乙双方协商,就乙方经营的 网吧(以下简称网吧),以委托经营形式事宜,达成以下条款,以便共同遵守。
第一条 甲、乙双方法律地位说明
1.合同当事双方为各自独立的法人实体,双方之间不存在任何共同投资、代理、雇佣、承包关系。甲、乙双方应就各自一方独立的经营活动自负一切风险和从一切盈利中获利。
2.甲方不具有代行乙方而发生任何行为的权力。甲方无权以乙方的名义签订合同,使乙方在任何方面对第三人承担责任,或由乙方负担费用,承担义务。
3. 乙方员工不是甲方的员工,也不是甲方的代理人。甲方对其劳动关系及员工行为不承担任何责任。
第二条 授权
1.乙方授权甲方全权负责网吧的日常经营管理。
2.合约期内,在上述地点以直径5公里范围内无甲方第二家托管店时,乙方可在该范围申请增设托管店,并享受本合同一切的优惠条件。3.本合同授权使用期限,自________年________月________日起至________年________月________日止。
第三条 甲方责任
1.提供乙方经营管理、员工培训、市场营销等相关的支持。
2.为乙方提供店面vi形象设计,装修方案。
3..指导日常的经营管理策略。
4.对乙方的管理人员组织实施培训。
5.免费提供乙方有关的管理、营销等资料。
6.对乙方的管理规范、操作流程、企业形象、服务质量等进行监督、指导。
7.当经营管理技术升级或改进后,及时通告乙方,并协助托管店实施改进。
8.帮助乙方做好市场营销推广工作,增加顾客消费率。
第四条 乙方责任
1.必须按照甲方经营管理规范运营,未经甲方书面同意不得随意改变。
2.乙方必须每月10日前按时向甲方递交上月营业报告书,并保证所递交营业报告书情况属实。甲方对乙方提供的财务数据有权查核。
3.乙方在经营期间因自己的经营、管理等问题损害了他人利益时,由乙方自行承担赔偿损失的责任,甲方不承担任何责任。
4.乙方在经营期间,如因不可抗拒的困难可能发生营业中断或不能再继续营业时,必须以书面形式向甲方提出申请,待甲方批准后方可解除托管合同。
5.乙方无论在任何情况下不想再继续经营该托管网吧时,甲方拥有第一接任者的权利,同时乙方应配合甲方做好相关转接工作。
6.乙方不得向第三者泄漏甲方按合同规定提供的托管网吧的经营管理技术资产、秘密及有损甲方利益的情报,并保证其员工不向第三者泄漏及传递,此项在合同终止后仍然有效。
8.甲方提供给乙方的管理规章、工作流程、光盘磁盘材料、培训资料等相关文件在合同终止之日,乙方必须全部退还给甲方。
第五条 开业指导或长期托管
1.乙方网吧开业时,甲方派员指导。
2.应乙方要求,甲方也可派员代管。
3.以上所需费用由甲方承担。
第六条 佣金核算
网吧托管期间,乙方须向甲方缴纳:
1.托管保证金甲乙双方同意解除合同后,甲方于30个工作日内返回,保证金不计利息。
2. 保证金应在本合同签订生效7天以内缴足全额。
3. 乙方每月向甲方缴纳每间网吧基本佣金
4. 乙方托管后,甲方按照一定的比例提取业绩分成。
甲乙双方同意设定月目标基数为低于此基数甲方不享受业绩分成。
月目标基数达到万元时,超过部分按照利润提取业绩分成;
月目标基数达到万元时,超过部分按照利润提取业绩分成;
月目标基数达到万元时,超过部分按照利润提取业绩分成;
5.乙方未按合同第四条、第六条规定执行的,甲方扣除乙方保证金充抵违约金并有权单方解除合同。
第七条 合同续签
本合同距到期日______天时,由乙方书面提出申请,经双方协商续签或终止合同。
第八条 合同终止1.本合同期内,乙方7天以内未缴加盟/托管保证金或连续2个月未按第六条项上缴款,视为违约,甲方有权单方终止合同。
2.本合同期内,甲方有权对乙方的网吧的管理规范、操作流程、企业形象、服务质量等进行监督。对不符合标准的,甲方要求乙方限期进行整改,如乙方拒绝整改或仍未达到要求标准,本合同自动终止。
3.本合同期内提前终止或期满不再续签,乙方均须提前______天提出书面申请,否则视为违约。
相关手续。
第九条 其它
1.乙方需提供相关证件的复印件(营业执照、税务登记证、卫生许可证、组织机构代码证书,法人身份证等);给甲方作为本合同之附件。
2.相关附件与本合同具同等法律效力。
第十条 协商及受理法院
1.本合同期满终止时,甲方与乙方清算了结所有有关帐款,并办理好一切
本合同未尽事宜,由当事者双方本着发展事业的愿望,坦诚地协商解决。本合同发生纠纷交付法律审理时,应在甲方所在地法院(惠州市惠城区法院)为专属受理法院,并以其裁决为最终裁决。
第十一条 本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_______ _ 乙方(盖章):________
代表人(签章): ____ _ 代表人(签章)_____ 电话: 电话:_
合同签订日期______年_____月日
最热建筑托管协议书(汇总17篇)篇十七
甲乙双方就乙方的档案托管问题,签订本协议。
(一)、甲方单纯保管乙方要求托管的档案,除此之外没有任何人事关系代理的内容,要妥善保管乙方的档案,及时将增加的材料归档。
(二)、按照国家的相关政策,在规定许可的范围内,协助乙方申报专业技术职务资格的评定。
(三)、人事政策咨询。
(一)、拥护中国共产党的领导,遵纪守法。
(二)、根据粤价[xx] 194号文收费标准,乙方应每半年向甲方缴交托管人事档案费用。
(三)、若是以单位的名义委托保管档案的:
1、乙方应向甲方提供申请托档的公函,营业执照副本或单位成立证明文件及税务证书原件(各备1份复印件甲方留存),填写《托管档案人员登记表》(附后),上述资料须真实无误。
2、乙方如变更名称、法人、办公场所等,须在变更后15天内持营业执照或更名批复原件到人才中心办理变更手续(备1份复印件甲方留存);如属撤销的,须在撤销前将托管人员的档案转出或要求托管人员个人与甲方签订个人档案托管合同,并将撤销批复报甲方留存。
在本协议期内,如乙方逾期半年不缴交保管费,甲方可单方终止协议。
(一)、本协议有效期为 年,即从 年 月 日至 年 月 日止。协议期满,甲乙双方可续签协议,如乙方不愿续签协议,须将档案转走,否则,将作为无主档处理。
(二)、本合同自签订之日起生效。
甲方:………人才交流服务中心 乙方:
(盖章) (盖章)
电话:.. e-mail:
地址: 地址:
20 年 月 日 20 年 月 日