在合同协议中,合同双方应该明确约定各项关键条款,避免模棱两可和不明确的表述。以下是小编为大家整理的合同协议范文,供大家参考,并根据具体情况合理调整。
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇一
发包方:房地产开发有限公司(以下简称甲方)。
承包方:建筑工程有限公司(以下简称乙方)。
依照《_合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,在工程建设施工合同的基础上,双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下:
一、项目概况:
本项目位于新村四周沿街地块,地块总用地面积*方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房,均为框架结构。建筑占地面积*方米,地上建筑面积(计容积率部分)*方米,储藏间建筑面积*方米,地下室建筑面积*方米(其中人防面积*方米)。
二、工程形象进度。
本工程主体全部结顶,并进过中间安全、结构验收,装饰工程开始施工。
三、工期延误原因。
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨,自然不可抗力等因素延误。
四、工期延误时间。
现经甲乙双方协商,经甲方同意确认,原合同竣工日期2013年8月9日顺延至2014年6月30日。
五、协议生效。
协议订立时间:年月日。
协议订立地点:建筑工程有限公司,本协议一式四份,双方各执二份,本协议双方签字盖章之日起生效。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人:法定代表人:
年月日年月日。
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇二
甲方:__________________(以下简称甲方)。
乙方:__________________(以下简称乙方)。
甲乙双方根据《_合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定,结合______开发具体情况,为加快______建设进度经双方协商一致,订立本补充协议。补充协议如下:
1、甲方自建开发的______亩土地,现正在建设的房屋由甲方负责建设完工,剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责提供给乙方施工图,乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。
3、乙方对______亩自建内的剩余房屋分期进行施工,乙方每施工完一期,按成本价给甲方,由甲方销售给本村村民,施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米______元的价格计算总房款,并从房屋竣工起第二个月内计算利息(按一分计息)。
4、房屋竣工时间及标准。
5、乙方施工成本价暂按______元每平方米计。
6、乙方施工完成的自建区房屋,不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。
7、自建小区内的市政配套设施,由甲方负责完成。
8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定,产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的______相辅相成,如有抵触,以本补充协议为准。
10、本补充协议如有未尽事宜,双方协商解决。
11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:__________________。
法定代表人:___________。
乙方:__________________。
法定代表人:___________。
______年______月______日。
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇三
合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。
(一)质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
(二)价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。
(三)履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。
(四)履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
(五)履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。(六)履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担。
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇四
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇五
甲、乙双方于2005年7月15日订立####合同。双方就该合同未尽事宜(或特定事宜)经共同协商,达成补充协议条款如下:
1、补充约定内容。
2、……。
3、……。
4、本补充协议与原合同具有同等效力,是《####合同》组成部分,原合同条款对本补充协议有效。
5、本补充协议自双方当事人签字或盖章时生效。
甲方:乙方:
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇六
出租方:______(以下简称甲方)。
身份证:_________________。
承租方:______(以下简称乙方)。
身份证:_________________。
根据甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,为明确双方之间的权利义务关系,就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,订立本合同。
一、房屋地址:塘南新村北区年。
1、自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2、房屋租金:每月_____元。按月付款,每月提前五天付款。另付押金_____元,共计______元。(大写:_____万_____仟_____佰_____拾_____元整)房屋终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。
3、乙方向甲方承诺,租赁该房屋仅作为普通住房使用。
4、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。乙方如要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。
二、房屋修缮与使用。
1、在租赁期内,甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应负责修复或给予经济赔偿。
2、该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由甲方负责(但乙方使用不当除外)。甲方进行维修须提前七天通知乙方,乙方应积极协助配合。
3、乙方因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,可以对房屋进行装修装饰,但其设计规模、范围、工艺、用料等方案应事先征得甲方的同意后方可施工。租赁期满后,依附于房屋的'装修归甲方所有。对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。
三、房屋的转让与转租。
1、租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得擅自转租、转借承租房屋。
2、甲方同意乙方转租房屋的,应当单独订立补充协议,乙方应当依据与甲方的书面协议转租房屋。
四、乙方违约的处理规定。
在租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应向甲方支付合同总租金__________年,从____________年___月___日起到______年___月___日为止,乙方需在一次性付清租金后方可使用。
三、年租金为_________________元整。同时,乙方预交_________元作为保证金,合同终止时,与欠费、违约金冲抵,多退少补。租赁期间,甲方不得以任何理由任意调整租金。
五、在房屋租赁期间,水费、电费、煤气费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方支付。取暖费由甲方支付。租赁期满时,乙方须交清欠费,并承担延期付款的违约责任。以下数据由甲乙双方核对后,乙方填写。
六、租赁期间,任何一方要求终止合同(发生甲乙双方能力范围之外的不可抗事件的情况下除外)须提前一个月通知对方,并偿付对方违约金_________元。
七、租赁期间,未经甲方同意,乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋结构及其用途,发生甲方能力范围之外的不可抗事件和乙方违约的情况下,乙方的经济损失甲方不予补偿。
八、由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的,由乙方承担赔偿责任,向甲方支付赔偿损失及维修费用。
九、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
甲方(出租方):_____________。
乙方(承租方):_____________。
日期:_________年________月________日
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇七
出借方(甲方)。
地址:
借款方(乙方)。
地址:
签订地点:
鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元(大写:,乙方向甲方申请延长借款期限,甲方审查同意乙方延期还款,甲、乙双方经协商一致达成如下补充协议:
一、乙方根据原合同应向甲方借用的资金借款人民币元(大写,应于截止到年月日止,上述借款未偿还金额写:xx元整),现约定延期到年月次性还清。
二、借款利率与利息。
1、延期后的\\\\\\\\\\\\\\\借款利率与利息,按原合同的约定执行。
2、从延期之日起计息按季结息。
3、延期还款期届满时,当期利息与本金一并清偿。
三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以有关事项及按原合同约定定条款执行。
1、原合同借款形式:
原合同签订地点:
2、如借款期之日乙方未按照合同规定,主动还清全部款项,乙方愿意接受人民法院起诉。
五、借款方(乙方)承诺与保证。
本人乙方月息支付利息及归还本金,本人放弃对此的抗辩权利并同意承担双方因此发生纠纷时,将争议交由出借人所在地人民法院裁决并愿意承担借款人所指出的诉讼费用(或仲裁费)保全费、公告费、执行费、差旅费、律师费及其它乙方未实现债权所支出的一切费用并愿意承担违约的相关法律责任。
六、借款人已通读上述条款,出借人已应借款人的要求做了相应说明借款人对所有内容无任何异议。
七、本协议与原借款合同内容有冲突以本协议及原本协议没有涉及的内容按照原借款合同执行。
八、保留原借款合同,原借款合同与延期借款合同具有同等法律效应。
九、本协议自双方签字盖章之日起生效,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(姓名、盖章):乙方(姓名、盖章):
身份证号码:身份证号码:
签订日期:
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇八
关于《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》。
xx资源研究所:
根据《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》编号:xx[2007]002中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容、2月1日的签订的补充协议及与贵所在11月3日商议的延期服务费事宜结果,我方编制了《xx豹房南里住宅小区改造工程建设委托监理延期协议书》,现提交贵所,妥否,请领导审批。
请贵所尽快将意见反馈我部,我部将根据贵所意见进行相应修改。
附件:监理延期服务费计费说明。
北京xx工程管理咨询有限公司。
xx项目监理部。
二00九年十二月十二日。
抄报:北京xx工程管理咨询有限公司。
附件:
监理延期服务费计费说明。
根据工程委托监理合同中《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:xx[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定,工程发生非监理责任的工期延后,每月向监理方支付费用按实际发生,由双方协商确定的原则,我司提出以下监理服务费计算原则如下:
1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定,应按比例计算延期服务费用为:
2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》(发改价格[2007]670号)计费标准规定,施工监理服务收费应按照下列公式计算:
(1)施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1+浮动幅度值)。
按照建筑安装工程费29000万元计算,未考虑浮动幅度值,按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果,在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠,目前“xx工程委托监理合同”中约定服务期限(12月22日至2012月22日)将到期,期间因受奥运及其他等因素的影响,造成工期延长,我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行,望贵局对我司所提交关于《xx住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准,谢谢!
北京xx工程管理咨询有限公司。
xx住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书。
本协议由以下双方于2009年___月___日在北京签署:
甲方:xx资源研究所。
乙方:北京xx工程管理咨询有限公司。
鉴于:
1、《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》(简称“合同”)编号:xxx和合同补充协议的相关条款。
2、乙方提供的监理服务已满监理服务期和免费监理服务期累计为730天的合同约定。
3、甲方拟要求乙方按合同有关条款的规定继续提供监理服务,并同意支付乙方延期监理服务费用。
甲乙双方经友好协商,就有关事宜达成一致意见,特订立本协议,以兹信守:
三、双方同意,按月计量支付时,当月服务时间不足15天(含)的不再计取服务费用,超过15天的按整月计取和支付。
四、本协议自甲乙双方签字(盖章)之日起生效。
五、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等效力。
(此页无正文)。
甲方:xx资源研究所。
授权代表:
乙方:北京xx工程管理咨询有限公司。
授权代表:
甲方:
乙方:
丙方:
208月10日,甲、乙双方共同签订了一份《建设工程委托监理合同》,甲方将由丙方承建的、位于百花洞的深圳市xxx有限公司厂区建设工程委托乙方监理,监理费为人民币120,000.00元(大写:壹拾贰万元整)。合同签订后,由于丙方屡次拖延工期,导致工程建设及监理活动都发生停滞和迟延。为有效促进建设合同及监理合同的继续履行,现三方在平等互利的基础上协商一致,达成补充协议如下:
一、丙方须加紧完成厂区建设工程施工,乙方继续完成对。
深圳市xxx有限公司。
厂区建设工程的监理业务,原《建设工程委托监理合同》的。
合同期延长至2009年4月30日;。
二、除原《建设工程委托监理合同》约定的人民币120,
000.00。
元监理费外,甲方另行支付人民币55,000.00元作为合同期延长给乙方造成的附加工作的监理报酬。该笔附加费用分两次支付给乙方:1.本协议签订之日起三日内,乙方向甲方支付人民币35,000,00元;2.工程竣工验收之日起三日内或2009年4月30日前(以先到为准)支付剩余人民币20,000.00元。甲方迟延支付附加工作的监理报酬的,以每日1‰向乙方支付违约金。
上一篇:工地车祸误工证明怎么写下一篇:防火门购销安装合同
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇九
甲方:xxx有限公司(以下简称甲方)乙方:xxx有限公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知(中办发[20xx]17号)》的有关规定,结合甲方建设的邵阳县夫夷新城第一期综合开发投资建设项目的实际情况,经双方充分友好协商在20xx年3月13日甲乙双方签订的《邵阳县夫夷新城第一期综合开发投资建设项目合作协议书》(以下简称原合同)的基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为:
1、甲方与乙方约定的党政机关办公楼建设项目,依据中办发。
[20xx]17号《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》。
第一条之规定,甲方停止邵阳县党政机关办公楼项目建设,今后,如因国家政策允许,在同等条件下,乙方享有优先承建权。
2、甲方与乙方约定的市政广场及市民广场公共设施项目,因国家政策原因,甲方将市政广场、市民广场两个bt项目调整为一个市民广场项目,由原来规划设计的占地面积86795㎡调整为20000㎡,具体规模、工程造价及建设工期以另行签订合同为准。
3、因国家政策及征地拆迁等原因,甲方调整bt代建项目,停止人民路建设,政德路、富康路、永泰路三个bt代建项目由乙方按原合同执行,20xx年10月底完成政德路、富康路、永泰路三个bt代建项目的合同签订工作,具体规模、工程造价及建设工期以合同为准。
4、删除原合同第三条第3款款项。
5、投资回报。原配置回报地不变,新配置回报地按新政策新价格标准执行。
6、本协议生效后,甲、乙双方不得追究对方任何经济损失。
二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。
三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
(公章)(公章)。
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人。
年月日年月日。
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇十
请求事项:请求人民法院依法延长对被申请人账号2144__6740__000__(户名:__市____加工厂,开户行:交通银行__市__分行__支行)的冻结等财产保全措施的期限。
事实和理由:申请人与被申请人因买卖合同纠纷一案,在诉讼中经申请人书面申请,人民法院依法裁定并对被申请人的账号采取了冻结等财产保全措施。现经人民法院依法判决,被申请人仍未履行判决书确定的义务。为防止被申请人采取转移财产等妨害民事诉讼的措施,特申请贵院延长对被申请人财产保全措施的期限。
祈盼批准为谢!
此致__市__区人民法院!
申请人:中山市____有限公司。
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇十一
一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的建设工程委托监理合同的具体规定。
二.本协议为双方签订的建设工程委托监理合同的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。
三.本协议有效日期为:_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。
四.监理费用。
按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快,乙方必须机动增加监理人员,以保证工程质量。
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇十二
建设单位:_________________(甲方)。
施工单位:_________________(乙方)。
_________________有限公司,根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则,协商一致,订立以下补充条款。
1.增加工程:_________________凡招投标清单文件以外的工程均为增加工程,增加工程量以三方现场收方签证为准,作为计量依据。
2.新增工程计价均按_________________定额的市政工程定额及最新调整文件进行调整计算增加工程量价款。
3.凡招投标范围内的工程量执行原清单价目进行竣工结算。
4.本协议一式6份,甲方一份,乙方一份。
5.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇十三
敬爱的党组织:
我是20__年3月10日被批准为中国共产党预备党员的,预备期为一年,到20__年3月10日预备期满。现由于刚面试上一份来之不易的工作,正在外地培训,需申请延期转正。
这一年来,我在党组织团结求实,互相友爱的大家庭中亲身感受到党组织的关怀和团结奋斗的快乐,在这一年中我认真按照党员的标准严格要求自己,在各方面有了较大的进步。尤其在组织的关怀与培养下,在支部党员的帮助教育下,无论从政治上,还是思想上都有了很大的提高。特别是通过党内一系列教育活动,了解了党的光荣传统,加深了对党的宗旨的认识,增强了自己的党性,进一步认识到做一个合格的中国共产党员,不仅要解决组织上入党的问题,更重要的是要解决思想上入党的问题。在一年的预备期里,我认真的按照党员的标准严格要求自己,努力把自己锻炼成新时代的合格的共产党员。随着20__年3月10日的来临之际,终于可以实现成为一名共产党员的梦想,但由于自己与应聘的五星级酒店签订了合同,要进行2个月的封闭式培训,不允许请假,我的内心也是百感焦急,既然签订了合同,我想我要做一个诚信的人,出于这个原因特向尊敬的校党组织提出延迟转正的申请。
作为一名刚迈出校门的学生,找到一份合适的工作真的来之不易,而且来到一个完全陌生的环境,面对着工作的压力,人际关系的处理等诸多问题,学习与生活上都有了很大的困难。但我并没有迷失方向,我知道这只是个开始,也是个必经的过程,我必须无惧困难,勇往直前,发扬光大我党的优良传统,经受起考验,然后把自己的全部奉献给祖国,奉献给祖国的社会主义建设和早日实现共产主义的宏伟目标。
现在正是我国两会的召开之际,我在晚上下班后,通过网络上观看了党和国家的这一重要会议,认真的听取和了解政协委员们提出的关于国计民生的重要问题与解决方案。同时看着祖国的富强和体制的完善,深深的为自己是一名中国人而感到自豪,更为自己是一名中国共产党员而感到骄傲。在这里,我更加注意自己的言行举止,因为我知道,我不仅仅是我自己一个人的形象,代表着中国共产党形象。
我深知,作为一名共产党员,不仅要做一个解放思想、实事求是的先锋,更重要的是要在不断改造客观世界的同时,努力改造自己的主观世界,树立共产主义远大理想,做一个彻底的唯物论者和无神论者。为了达到一个共产党员的标准,实现自已的理想,在平时,我能认真学习党和国家的路线、方针、政策,坚持四项基本原则,拥护改革开放,始终把马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”作为自已的行动指南,时刻对照党员标准要求自己的言行,牢固树立正确的人生观、世界观、价值观,处处维护党的形象和利益。不信谣,不传谣,在思想上、行动上同党中央保持高度一致,经受了组织对我的严峻考验。
我衷心的渴望按期转为中国共产党正式党员,但是请党组织看我了我的情况说明后,考虑我的延迟转正申请,我将虚心接受党组织对我的审查和考验。虽然这次不能如期转正,我也不会气馁,不会放弃,会反省自身的不足,深刻的检讨,更加严格要求自己,以达到党的标准,成为一名合格的,光荣的共产党员。
申请人:___。
__年__月__日。
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇十四
出租方(甲方):
承租方(乙方):
经甲、乙双方友好协商,本着互利互惠的原则,现就双方签订的《商铺租赁合同》中未尽事宜订立以下补充协议,以资共同遵守。
一、甲方原则许可乙方的经营方式为体验营销,但乙方必须向甲方提供体验营销的合法证件或相关手续,并出具合法的经营资格(如营业执照、税务登记证、特别许可证等,复印后交甲方备存)。
甲方必须相应的向乙方出具相关证件:(包括营业执照、税务登记证、房屋产权证、产权人许可甲方出租经营的凭证、消防安全检查合格证、房屋出租备案登记证等。)。
二、双方同意将该商铺的租赁合同期限改为至________年____月____日止,原《商铺租赁合同》中约定的“租赁期为二年:自________年____月____日至________年____月____日止”的内容作废。乙方承诺在________年____月____日前无条件撤离租赁场地。
三、乙方必须在本补充协议签订前向甲方交清此前拖欠甲方的物业管理费、水电费(不含照明费公摊、空调费公摊)等,否则甲方有权停止提供乙方水、电、空调的供给。
四、乙方必须确保前来商铺参加体验活动的参与者(尤其是中老年人)的安全,如在本商场内外发生摔伤、晕倒、伤亡等各种意外事故,系乙方原因造成的由乙方承担全部责任,与甲方无关。为了保证意外事故受损者能得到及时救治或处理,甲方应该在事故发生后马上通知乙方,乙方必须立即配合甲方参与事故的处理。如果是乙方的原因造成的意外事故但乙方没有配合甲方处理的,视为乙方违约,每少参与一次事故处理的处违约金3000元。
五、乙方作为甲方商场的独立商铺,不受商场经营好坏状况的影响,故乙方已预交给甲方的四个月(________年____月____日至________年____月____日)商铺租金49239元、三个月(________年____月____日至________年1____月____日)的办公室租租金5700元,合计54939元,由甲方作为乙方已交租金全部计收。除此之外产生的租金由乙方按实际应交金额向甲方交清。
六、甲方承诺暂不计收乙方的'照明费、空调费等公摊费用,但物业管理费(2元/m2)及水电费,乙方必须按实际应交金额向甲方交清,于________年____月____日结算。
七、在经营过程中,乙方要妥善管理好体验活动的参与者,要求参与者不得在甲方商场内外高声喧哗、争抢拥挤或做有碍甲方商场物业管理及其他租户经营、公共利益的行为,否则由此产生的投诉或处罚等一切后果均由乙方负责。
八、本协议生效后,即成为《商铺租赁合同》不可分割的组成部分,与《商铺租赁合同》具有同等的法律效力。除本补充协议中明确所作修订的条款外,原合同的其余部分应完全继续生效。
九、本协议一式两份,双方各执一份,自订立之日起生效。
甲方(公章):
负责人:
电话:
日期:
乙方(公章):
负责人:
电话:
日期:
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇十五
甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元,编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日,以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
日期:________年________月________日
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇十六
一、产品规格及数量。
二、制造标准:国家标准。
三、质量检验:为确保产品之质量,本公司于产品出厂前均按国家标准或企业标准严格检验。
四、包装方式:普通包装。
五、运输方式:汽运。
六、交货日期:合同签订15天内。
八、验货方式:需方收到产品后,应于当天内完成外形之验收,逾期则视为需方已验收合格,内部验收则按供方企业标准验收,需方应于10日内完成。
九、纠纷解决:双方协商解决。协商不成,按合同法解决。
十、违约责任:若需方未按时付款与供方,或供方未能按期交货与需方,逾期一日,违约方每日罚滞纳金万分之二点五。
十一、质量保证:符合国家标准及企业标准的合格品、实行三包,质保期为安装调试合格日起12个月或货到18个月(以先到时间为准)。但若遇台风、地震或其它不可抗力事件,本公司则不负保固责任。
十二、需方在货款尚未付清前,产品之所有权归属于供方。
十三、担保方式:无。
十四、本购合同壹式贰份,供方、需方各执壹份为凭。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
优秀合同延期的补充协议(案例17篇)篇十七
协议编号:
甲方:
乙方:
甲乙双方签订了一份金额为元,编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的.服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日,以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方:____________________。
乙方:____________________。
_____年_____月_____日。