合同协议是商业交往中不可或缺的一部分,它具有法律约束力,能够确保各方责任的履行。以下是一些合同协议的成功案例,供大家研究和参考,希望能对大家编写合同协议提供一些有价值的指导。
专业三方安全协议书(模板22篇)篇一
公正方:_____。
经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下:
1、该地块位于__________,土地面积为__________平方米(折__________亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证第号。
2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。
1、甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方,并确保该地块的容积率大于等于__________,绿化率不少于__________%,土地用途为商业、住宅用地。
2、土地的转让价为__________万元/亩[包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费],转让总价为人民币__________万元。
3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款:第一期定金,地价款的__________%,计人民币__________万元,付款时间及条件:双方签订协议书,且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付;第二期,付清余款,计人民币__________万元,付款时间及条件:在乙方签订国有土地使用权出让协议,取得该土地的国有土地使用证后个工作日内支付。
4、为保证前款第一期地价款的`及时支付,公正方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保,抵押的土地使用权面积为__________平方米(详见成国用(_____)字第__________号和成国用(_____)字第__________号),抵押担保的范围与甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续,抵押期限至乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。
5、该项目由乙方独立运作,盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后,项目净利润率超过_______%的,超过部分净利润乙方同意与甲方五五分成。
1、甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜,并承诺创造条件让乙方取得该块土地,若乙方未能取得该地块,甲方愿意双倍返还定金,计_______万元,甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。
2、乙方未能按时支付地价款,应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日,视同终止履行本协议,并有权处置已付定金。
3、甲方应对乙方承担连带责任。
1、在挂牌出让过程中,乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用,其他有关营业税等均由甲方承担。
2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。
3、本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。
5、本协议经各方代表签字盖章后生效。
6、本协议一式六份,三方各执两份。
甲方(盖章):_____乙方(盖章):_____公正方(盖章):_____。
代表:_____代表:_____代表:_____。
专业三方安全协议书(模板22篇)篇二
甲方:
乙方:
根据《安全生产法》、《设备安装安全生产管理条例》及国家关于劳动保护的方针、政策、法令和有关安全施工的规定,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,经双方协商一致签订本协议。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
二、甲方责任:1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和安全技术措施,对不完善的提出修改。
2、负责对乙方进行施工区域的安全交底,向乙方提供施工现场相关的地下管、线资料及所要采取的防护措施。
3、在施工前或施工过程中,应如实告知乙方作业场所存在的危险因素,防护措施以及应急措施,发现不安全因素及时通知乙方。
4、应指定安全生产管理人员进行现场安全检查,对施工过程中随时出现的不安全因素指导乙方及时根除,告之应采取的安全措施。
有多单位交叉作业时负责协调安全生产工作。
5、对有计划的停供水、电、风、气等可能影响施工的,有责任提前通知乙方,以防发生意外。
三、乙方责任:1、将施工方案及安全技术措施报甲方审核、批准。
2负责向施工人员进行安全技术交底。
并进行经常性现场安全教育。
3、遵守甲方的安全生产管理、防火、防爆等有关规定,施工人员不得随意动用建设单位的工具、开关、扳把等。
4、乙方所需动力能源(水、气、电、风等)应按甲方指定地方接引,由乙方自备材料、工具,按有关规定对接,接引下端如发生泄漏及时处理,以防发生意外。
造成漏水、漏电等意外伤害由乙方负责。
5、乙方施工所用工具应按甲方指定的安全位置存放,施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
不得影响建设单位正常安全生产。
6、进场作业人员必须按规定穿戴好劳动保护、防护用品,高处作业系好安全带。
施工现场危险处设置安全警示标志,减少不安全因素和事故的发生。
7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。
8、由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承担全部责任,并赔偿因此造成的全部损失。
四、本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
五、本协议签订后,甲、乙双方严格遵照。
未尽事宜双方协商处理。
本协议一式二份,甲乙双方各执一份。
本协议至竣工后自行失效。
甲方:(签章)。
乙方:(签章)。
年月日年月日。
专业三方安全协议书(模板22篇)篇三
第一条本次户外活动本着放松心情、亲近自然、无任何商业目的`、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但户外活动有风险,参加者应有必要的风险意识。
第二条本协议书为强制性必签文本,签字人必须签写本人真实姓名和身份证号码。签字者意味着接受并承担本协议的全部义务,不签者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属的理解和支持,同时知道并同意该免责声明。参加人签名后,视作其家属也已知晓并同意。
第三条参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,必须是环境保护主义者,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。
第四条参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)。
第五条参加活动者在此次活动期间的个体人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。
第六条本次活动召集人、组织者对参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。
第七。
条本次活动时间:20xx年12月日(上午7:00至下午5:00)。
我已经认真阅读上述条款,并且同意。
参加本次活动者签字:
专业三方安全协议书(模板22篇)篇四
电梯安装方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规,为保证双方安全生产,明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施,就本工程的安全生产施工事项达成如下协议:
第一条 业主单位: 四川中虹集团房地产开分公司
工程名称: 嘉陵区都尉路二段丽晶府2、3、4号楼
第二条 施工单位:湖南中格建设集团有限公司
施工总承包方责任人:蒙庆吉 电话:
安全生产管理人员: 陈小红 电话:
第三条 电梯安装公司:
电梯安装方现场负责人及安全生产管理人员:
电梯安装方现场负责人: 电话:
安全生产管理人员: 电话:
说明:电梯安装方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料原件送给业主方审核并对资料的真实性负责,资料复印件交到业主方工程管理部备案。
第四条 业主方的责任和权利
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、对电梯安装方制定的安全方案和安全技术措施有权进行审批、检查、落实,对无方案、无措施和措施不落实的有权停止施工,限期整改。
3、不定期对施工总承包方、电梯安装方的安全文明施工情况、组织机构、教育培训等进行监督检查,对违章、违规行为有权制止,限期整改,并根据具体情况进行处罚,处罚金从安全保证金中扣除。
第五条 施工总承包方的责任和义务
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、按工程要求达到移交标准,移交后电梯的安全责任由电梯安装方自行责任,做好楼层中其它影响电梯安装施工的防护,与电梯安装方积极沟通、相互联系、密切配合,安全高效的完成安装工作。
3、对安装过程中的安全文明施工情况,有权进行安全监督处罚,处罚金从保证金中扣除。
4、对影响施工总承包方正常施工和正常工期时,可以向另外两方提出整改要求等。
5、门卫对电梯安装方进出人员进行检查时,安装方须配合。
6、施工总承包方与电梯安装方禁止交叉作业。
第六条 电梯安装方的责任和权利
1、遵守国家法律、法规、国家标准或行业标准和安全技术操作规程。
2、电梯安装方负责人是安全生产的第一责任人,对安全生产负主要责任。
照国家有关规定进行调查、处理,做好事故的善后处理工作。同时必须明确事故的责任主体为电梯安装方,不得将经济损失和矛盾转移到施工总承包方,不得对事故隐瞒不报。
4、建立健全安全生产保障体系及安全组织机构,设立专职安全生产管理人员,建立健全现场安全责任制和消防安全责任制度。经过审核审批的安全施工方案和技术措施应交给施工总承包方进行备案.
5、电梯安装方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员,应当按照国家有关规定经培训考核合格后,持证上岗。
6、电梯安装方投入现场的全部机械及种类生产工具,必须经政府安检部门检验合格,符合国家的有关标准,并遵守操作规程。
7、根据工程特点,在施工组织设计(或施工方案)编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,达到一定规模的危险性较大的项目工程编制专项施工方案。做好安全教育和安全技术交底工作,保证进场施工人员经过安全教育,必须持本岗位有效证书上岗。
8、施工过程中,对人的不安全行为、物(设备)的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全施工要求进行施工,杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现;对打开的电梯井口,要及时做好安装防护,以防发生意外。
9、电梯安装方施工现场的控制,由电梯安装方单位负责人负责。服从监理单位、业主单位对施工现场的安全管理。
10、平时进行安全检查,对安全隐患及时整改。对业主方单位知书,应无条件进行整改。
11、电梯安装方有权对业主方的安全管理提出合理化建议。
12、爱护好总承包成品的保护,损坏的产品照原价的3倍赔赏。
第七条 其他
1、本合同签订后,未经三方共同协商同意,任何一方不得私自改动或终止。
2、本合同与工程合同具有同等效力,期限与工程合同一致;如果工程合同工期有变动,本合同期限也随之变动;工程施工结束以后,本合同也一同解除。
3、合同履行过程中发生争议时,三方应协商解决;如果协商不成,三方均可以向仲裁机构申请仲裁。
4、本合同自签订之日起生效,一式三份,三方各执一份。
业主方:
施工总承包方:
电梯安装方:
日期: 年 月 日
建设单位:北京实兴腾飞置业发展公司 (甲方)
施工单位:中扶建设有限责任公司 (乙方)
监理单位:北京精正兴工程建设监理有限公司 (丙方)
为保护从业人员的人身安全、健康和企业财产,加强安全生产管理,落实安全生产职责,保障施工的顺利进行。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律,建设单位、施工单位、监理单位就工程安全管理的责任和义务协商达成一致,订立本协议。
一、工程基本情况
工程名称:苹果园交通枢纽h地块廉租房项目:
建筑面积:19370平方米
工程地点:苹果园路
二、工期
开工日期: 2011 年4月20 日结束日期:2012 年 9 月 25 日
三、协议内容:
(一)施工单位责任(乙方):
1、严格执行北京市职业健康安全管理的各项法律法规、安全操作规程,并严格遵守协议中所规定的条款。
2、施工人员必须经过安全教育培训、考试合格后上岗作业。进入现场必须按标准正确穿戴和使用劳动保护用品。
3、因安全措施不落实,安全防护未达到标准,违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和违反协议条款,造成的生产安全事故,由肇事单位承担事故责任和一切经济损失。
4、对施工现场的安全生产实施统一管理。施工现场设专业安全生产管理人员,并对施工现场进行安全检查,发现隐患及时整改,全面贯彻“安全第一,预防为主”的方针。
5、及时向施工人员传达国家、北京市有关职业健康安全的法律、法规和标准,经常组织开展安全宣传活动。
6、负责施工人员入场前的安全教育培训,告知岗位安全操作规程和违章作业的危害,考试合格后方能上岗作业。
7、组织安全技术交底,并严格履行签字手续,对措施的执行情况进行监督检查,并督促、检查隐患的整改落实。
8、对特种作业人员进行培训,并对持证操作情况进行检查,将证件复印件备案,严禁无证作业。
10、严禁使用不合格的施工机械设备和电器设备,在使用前进行检查确认。安全防护、保护装置必须齐全、有效。
11、定期组织事故应急救援预案的演练,积极参与安全宣传活动。
12、施工单位应积极配合建设单位的安全监督、检查,落实隐患整改。
13、严禁雇佣未成年和年龄超过60周岁的劳务人员,必须保证从业人员身体和心理健康,因违反本条规定,造成的生产安全事故和其它事故,承担事故的责任和因此发生的全部费用。
15、因安全措施不落实,安全防护未达到标准,安全隐患未整改或未进行有效控制,以及个人违章导致的生产安全事故,施工单位承担事故的责任和因此发生的费用。
16、发生伤亡事故,优先抢救受伤人员,及时通知建设单位,积极进行事故调查,承担事故责任和损失。
17、施工人员有权拒绝甲方以及其他有关方的违章指挥和强令冒险作业,施工中发生危及人身安全的情况时,有权立即停止作业及时撤离。
(二)、监理单位责任(丙方)
1、认真学习贯彻执行国-家-安-全技术劳动保护方针、政策、法令、规程制度和上级相关规定。
2、对工程项目的安全生产监理控制全面负责,监理项目部在开工前应认真检查施工现场的安全生产条件。
3、工程开工前监理部门必须审查施工组织设计并经施工单位技术负责人签字。
4、审查达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程、专项施工方案,并附具安全验算结果,施工单位负责人必须签字。
5、施工现场管理人员每天对施工现场安全情况进行巡视,配合安全生产主管部门做好监督管理工作,对监理过程中发现的安全隐患部位,及时书面要求施工单位整改,情况严重的,责令施工单位停止施工,并呈报建设单位,施工单位拒不整改或拒不停止施工,及时向有关主管部门报告。
6、监理部门在做好监理规划和工作实施细则时,应把监理对安全生产的控制实施,作为一项必要的内容列入工作规划中,规范安全控制程序。
7、做好每次监理例会,把安全管理工作,作为一次重要的议事内容,加强对施工单位安全管理工作的协调,对现场安全技术存在的问题进行分析总结,制定有效对策。
8、对每日施工运行过程中安全技术、安全管理措施落实情况,在监理日志中做好专项记录,月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析,总结控制方法。
9、实行安全生产逐级检查制度,监理部应实行周检、月检检查制度。
2
四、协议的生效与终止
1、本协议经三方安全负责人签字盖章后生效。
2、本协议在完成工作内容、所有施工人员撤离施工现场后,即宣告终止。 十一、 本协议书一式三份,三方各执一份,具有同等效力。
建设单位:(盖章) 负责人:(签字)
施工单位:
监理单位:
建 设 单 位 (以下简称甲方): 菏泽鲁商置业有限公司
菏泽鲁商凤凰城二期 由开发公司直接发包给专业承包单位施工,为搞好施工现场的安全生产管理,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及菏泽市有关安全生产规定,使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序,加强施工现场安全生产与文明施工管理,避免和减少各类生产安全事故,自觉遵守国家的法律、法规及施工现场安全生产与文明施工管理规定,确保进场施工队各项工作正常顺利进行,经协商签订“安全管理协议书”,三方遵循公平、守法、安全、环保、诚信的原则,就施工安全事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况:
1.工程名称:菏泽鲁商凤凰城二期
2.工程地点: 菏泽市牡丹区人民路与长城路交汇处
3.承包形式: 甲分包
4.承包范围:菏泽鲁商凤凰城二期
二、工程安全目标:
杜绝重伤及其以上等级生产安全事故。
三、发包公司(甲方)职责:
1、贯彻执行国家及地方安全生产的法律、法规、条例,负责对专业分包施工安全生产活动的检查、指导与整改,确保安全生产各项责任落实到实处。
1
查作业人员操作证等与安全生产相关要求的证件与证书。
3、审批分包单位施工方案或专项施工方案编制审核与审批手续、生产安全事故应急救援预案和安全技术措施,并负责将分包单位的上述资料送总承包单位备案,并负责对专业承包施工的安全实施监督管理。
4、负责协调施工现场专业承包与总承包单位的协作关系及施工配合事项,明确专业承包单位要服从总承包单位的安全生产管理要求,并以书面形式告知总承包单位,向总承包单位承付配合费。
5、检查分包单位和接受总包单位对分包单位提出的安全生产与文明施工中的安全隐患及有关问题,有权对分包单位提出整改或停工整改。
四、总包单位(乙方)职责:
1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度。
2、审查分包单位的施工资质、营业执照、安全生产许可证、管理人员相关证书等;核查机具设备产品合格证书、检验检测报告、与安全生产相关要求的证件与证书。不能将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
3、配合建设单位做好对分包单位的安全监督,对施工现场的安全生产与文明施工实施统一管理。
4、分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备设施双方须办理交接手续,签订“施工现场临时用电管理协议”。
5、对专业承包设备、设施具有监督检查权,依据安全生产规定,对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。
6、发现分包单位施工现场有安全隐患或重大安全隐患时,一是有权立即采取相关措施以免发生安全事故;二是要以书面形式尽快通知建设单位及监理,促使分包单位立即整改或停工整改;三是配合建设单位检查整改是否符合安全标准。
2
7、监督专业承包单位建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》,有权利要求其建立相应的救援体系,落实救援措施。
8、按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。
9、对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。
10、对分包单位发生的生产安全事故配合应急救援抢险。
五、专业承包单位(丙方)职责
1.专业承包单位应为独立的法人主体(单位),须贯彻落实有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度,建立相应安全生产自保体系,积极参加总承包安全生产例会,对所属范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理,并承担自身发生的安全质量事故和一切责任,及对第三方造成的一切经济损失及责任。
2、负责向总包单位提供中标通知书、合同、企业资质、安全生产许可证(原件审核)及现场项目经理法人委托书、专职安全员委托书及管理人员和特殊工种操作证,专业公司人员劳动关系证明等相关有效证件和证明材料等。不得将专项分包项目再次转包(或分包)。
3. 贯彻落实国家及菏泽市有关施工现场安全生产的法律、法规和管理规定,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,对分包施工区域和分包项目的安全生产管理负全部责任。
4、服从建设单位、监理单位、总承包单位的安全生产管理,对专分包施工区域或作业活动的安全生产全面负责,主动配合总包单位做好安全生产管理工作。
5、专业承包方应应配备与本合同造价相对应的数额委派的专职安全员在施工现场负责本专业班组作业安全的监督和检查,并对本专业班组安全负全责。同时要求专业公司相关人员应在现场,随时配合总包相关安全工作,消除隐患,以利共赢。
6、有权对施工现场安全生产工作提出意见和建:有权拒绝总包单位违反法律法规的安全指令;一旦分包单位施工视为认可,并承担由此带来的一切责任。
7、对由总承包单位交付使用的安全防护设施(如脚手架、洞口、临边等)负有全部责任,并按有关标准设置安全标志。在进行有可能危害他人安全的施工作业前,须以书面形式告之相关单位及人员,要有相关单位人员接收签字手续。
8、使用总承包单位提供的安全防护设施设备前,应与总承包方办理相关手续,并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负主要责任并承担经济损失。有义务防护与自身工作有关的危险区域和危险源;在自身无能力解决时,应及时报总共同协商处理。
9、对所辖范围内的安全防护设施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合有关安全标准和总包对施工现场整体安全防护要求,在搭设、拆除和改造前进行申报并听从总包统一协调。
10、使用非责任区域安全防护设备设施前,应与总包办理手续,并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故,或未遂事故负责。
11、对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。自备配电设备设施必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》《建筑施工安全检查标准》等要求,对不符合安全标准使用的机电设备有权拒绝,签订“施工现场临时用电管理协议”和“机、电、架设备设施验收移交单”。
12、自带机械设备、设施应符合国家或地方有关安全标准,对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使(租)用大型机械设备时,须按相关规定程序及时报批、法检(检测),在安装、使用前向总包及相关部门备案。
13、负责编、审核相应的专项施工方案,并将安全技术措施和安全技术交底,报总包单位,便于监督实施。
技术人员的安全与技术交底。书面告知本岗作业危害和操作规程、并做到班前安全交底、班中安全检查,发现隐患及时予以整改到位。
15、负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品,并监督、教育其正确佩带和使用。并提供相关人员与此单位的劳动关系证明。
16、按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。
17、按规定,定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查,对总包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患,有义务及时向总包方报告。
18、服从总包统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责,保证所辖区域内消防设备设施完好、消防通道畅通、环卫卫生达标。
19、在施工现场内发生生产安全事故后,必须立即向总包报告,并按规定逐级上报。同时,有义务配合开展事故调查工作。
20、发生生产安全事故后,必须在1小时内向总承包单位报告,由总承包单位及建设单位按照菏泽市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故,必须承担事故的全部责任。
21、需要施工明火的地方,须办理动火证审批事先通知总包单位,并做好周边的消防防护措施。
22、做好现场文明施工,每日做好“落守清”工作,做到工完料净场地清。
六、违约和索赔:
1、 由于专业承包责任造成生产安全事故,导致总包人员或第三方人员伤亡,由分专业承担全部事故责任和经济责任。
2、 由于其他责任造成的生产安全事故,根据政府有关部门的责任划分承
担相应的事故责任和经济责任。
3、发生生产安全事故后,由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场,或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料,而导致事故性质变化,事故严重程度加剧,由专业承包方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。
七、其他
1、总包向专业承包方征收安全、治安、消防、环境卫生保证金,金额为() 元。专业承包方违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除,如专业承包方在施工中无任何违章行为,待专业承包工程结束后全部退还。
2、其他未尽事宜另见《分包治安管理条例》。
3、协议生效和终止:本协议自签定之日起生效,与经济合同同等效力。经济合同到期后,本协议同时终止。
4、协议份数:本协议一式肆份,具有同等效力,由甲、乙、丙方分别保存一份,抄报建设主管部门一份。
开发公司(甲方盖章): 年 月 日
总包单位:(乙方盖章) : 年 月 日
专业承包单位:(丙方盖章) : 年 月 日
建设单位:
总包单位: (以下简称乙方)
分包单位: (以下简称丙方)
依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》及《潍坊市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定,切实加强施工现场安全生产、文明施工管理,避免和减少各类生产安全事故,自觉遵守国家、潍坊市法律、法规及施工现场安全生产、文明施工管理规定,经协商签订“安全生产、文明施工管理协议书”(以下简称《协议书》)。本《协议书》适用于建设单位直接发包施工、总承包单位配合或提供相关服务的具体情况。
本《协议书》的`宗旨是:在建设单位的统一领导下,由施工总承包单位和分包单位共同负责,为建设单位服务,齐心协力完成建设单位交给的各项施工任务。确保工程全过程的安全生产和文明施工。
第一条;建设单位的权力和义务
1审查分包单位的施工资质。营业执照及管理人员资质证书,不将施工项目发包给不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位或个人。
2.审查分包单位施工方案、生产安全事故应急救援预案及安全技术措施。并督促分包单位将上述文件送总承包单位备案。
3.协调分包单位与总承包单位之间发生的施工配合事项,并以书面形式告知总承包单位。
4.如发生生产安全事故,协助分包单位做好抢险、救人及现场保护等相关工作。
5.对分包单位的安全生产、文明施工中的问题,有权提出批评和建议。
第二条;总承包单位的权利、责任和义务
l.按时完成建设单位交办的各项施工配合工作。
2.配合建设单位做好对分包单位的安全监督与服务工作。
3.分包单位使用总承包单位的机械、临电、脚手架等设备、设施,双方须办理交接手续,签订《施工现场临时用电管理协议》和《机电架设备、设施移交单》。
4.对分包单位提出的安全生产要求及相关工作提供帮助。
5.对分包单位发生的生产安全事故提供应急救援服务。
第三条;分包单位的权利、责任和义务
1
一、贯彻落实国家及潍坊市有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度,对分包施工区域的安全生产管理负全面责任。
二、服从建设单位、总承包单位的安全生产管理,有权拒绝违反安全生产法规的指令。
三、根据现场实际施工需要及便于工程施工进程及管理,丙方按实际施工楼座交予乙方 3000 元安全文明施工保证金。
四、现场安全文明施工生产要求:
1.丙方应遵循乙方提出明确的安全要求,并接受乙方的监督检查,丙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对乙方提供的安全生产设施,丙方不得破坏,若因丙方原因发生物品损坏,丙方按照损坏物品市场价格双倍赔偿,赔偿直接从丙方保证金中扣除。
2.牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,严格遵守工地安全制度,服从乙方管理人员的指挥,做到生产必须服从安全。无操作证人员一律不准玩弄机器。
3. 乙方安全员对施工现场安全具有监督和处理权,对违反安全生产规程的行为,有权力加以制止并提出整改措施,对违反者有权进行教育和罚款或令其辞退。
4. 丙方进入施工现场必须戴好安全帽等防护用具,高空(阳台保温、吊篮外墙施工)作业时应配戴安全带,如因丙方原因所引发的安全事故,丙方应承担全部责任,乙方将根据现场实际情况进行处罚,罚款从安全文明保证金中直接扣除。
5.在施工过程中,丙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由丙方负责,并根据现场实际损失赔偿乙方,赔偿款直接从保证金中扣除。
6.丙方应严格按照施工方案进行施工,现场使用电焊时下方应配备接渣盒,防止电渣掉落引起火灾,周边应配备防火设施。
7.丙方应正确使用升降机,不得擅自操作升降机。如经发现有违规使用的,乙方将根据现场情况进行罚款。罚款从安全文明保证金中直接扣除。
8.丙方进场材料要分区整齐堆放,施工垃圾不得随意乱倒,如经发现甲方将根据情节轻重进行罚款。
五、治安管理
方负责。
六、文明管理
1.本工程生产区、生活区实行市级文明施工标准化管理,进场施工人员必须证件齐全。
2.丙方人员必须遵纪守法、讲究社会公德、仓库及加工区应保持清洁,人员轮流值日、服装、鞋帽成线放齐,文明有秩。严禁烧电炉、热得快等高频率电器设备,严禁电线乱拉或乱接插座.
七、处罚制度
1.机械违章操作的行为,每次罚款50—200元。
2.机械违章操作发生事故,按现场实际情况处理。
3.要节约用电,合理利用,严禁乱拉乱扯,现场严禁使用不符合国家规范的电缆,甲方管理人员发现每次罚款100元。
4.下班后不切断机械及照明电源的罚款100元/天。
5.现场发现随地大便者罚款50—100元/次,并责令其清理全部大便。
6.夜间20:00以后无环保局批准手续,绝对禁止作业,否则除承担环保罚款外,乙方将根据名誉损失程度酌情处罚。
7.每天完工后的建筑垃圾及时清理,丙方安甲、乙方指定地点堆放整齐,如有乱抛乱甩行行为,经教育不听者,罚100元。
8.赤膊、穿拖鞋,野蛮施工一次罚款200元。
9.损坏工地内的临时设施、宣传标语,按情节严重程度作赔偿处理,并处100元起罚款。
10.未经许可擅自动明火的班组和个人分别作100—1000元罚款。
11.特殊工种无证进行上岗操作,发现一次罚款100元,责令停止。
施工现场严禁使用电炉及高频率设备烧饭、取暖,发现一次罚款200元,责令停止。
12.擅自拆除外架子或损坏各项防护,隔离措施的罚责任班组100—500元,并责令整改好。
13.无故动用(或损坏)灭火器、消防栓的罚款100元。
14.丙方因操作者违章或野蛮操作,造成伤害他人或自身的,承担经济损失的100%,并按情节轻重处罚。
15.丙方违章作业的整改内容在发出整改后,要求规定时限内未完成者,责令继
续整改,并以每延期一天罚款500元,依次类推,严重者做停止作业退场处理。
16.打架斗殴,按情节轻重处理,参与者不论理由,最低以1000元起处罚,情节严重的送司-法-部门处理。
17.为安全,本工程禁止未满16周岁的小孩进入作业现场,发现一次罚款100元。
第六条、施工用电
18.丙方现场所用的施工用电、照明灯具、三级配电箱、电缆线等全部由乙方自理,严禁乱拉乱扯,或使用不符合规范的配电箱及电缆。
第四条;保证金支付及退还
1、支付:自本协议经甲乙丙双方签订时,由丙方一次性将安全文明施工保证金交予乙方,乙方开具收款收据给乙方。
2、退还:待丙方工程全部结束退场且工完场清后15日内,经甲乙方验收合格后无息退还剩余安全文明施工保证金。
第五条;协议起止时期
3、罚款:罚款通知单需经甲方、监理、乙方单位共同签字后生效,费用直接从保证金中扣除。
本协议书一式三份,签字(盖章)后建设单位、总承包单位、分包单位各保存一份。
本协议自双方签字并交付安全文明施工保证金之日起生效,乙方工程全部结束退场后退还剩余安全文明施工保证金后失效。
建设单位(章)
项目负责人: 年 月 日
总承包单位(章)
项目负责人: 年 月 日
分包单位(章)
项目负责人: 年 月 日
专业三方安全协议书(模板22篇)篇五
建设方:(以下简称甲方)。
总包方:(以下简称乙方)。
分包方:(以下简称丙方)。
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,建设、总包、分包三方就各自的权利义务,经协商一致,订立本协议。
一、总包服务费:本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况:
工程名称:____________。
工程地点:____________。
工程内容:____________。
工程承包范围:以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期:根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为____天(日历天),自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。
四、工程质量:
1、工程质量等级:一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准:丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施,质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
五、合同价款:合同定价(大写):暂定人民币________元整(小写)________元,工程款按最后实际工程量结算下浮结算。
六、决算依据:(____版)《____省建设工程施本工程套用《____省市政工程预算定额》、(____版)工取费定额》;材料价格执行年月《____建设工程造价信息》(____栏),取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整:设计变更:工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付:待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任。
1、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作。
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作。
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认,处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度,服从总包方的管理,做好分包范围内的现场文明施工,卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作,提供满足专项验收要求的所有技术资料。6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工,确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理,并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料,并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包,并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
甲方:
乙方:
丙方:
日期:
专业三方安全协议书(模板22篇)篇六
甲方:
乙方:
为了确保年直管楼房抗震加固工程第十四标段门窗安装施工生产安全,预防安全事故的发生,依据国家和北京市政府关于安全生产的法律法规,经双方协商签订本协议,双方共同遵守,保证安全生产工作的顺利进行。
一、乙方的责任和义务:
1.因门窗本身的设计、安装原因造成的安全问题由乙方负责。
2.乙方在门窗安装前必须对门窗进行安全检查和验收,必须保证门窗各种节构安全可靠,方可安装。
3.乙方派驻现场人员安装时,对违反操作人员进行纠正,如有不听,应及时向甲方管理人员反映。
4.安装门窗工作前必须戴好安全帽,系好安全带,严禁在作业时攀沿窗户进出窗户,酒后禁止安装。
5.在暴雨、大雪或风速大于5级时候不准高空作业。
6.安装门窗时,乙方若因违反安全操作规程造成的后果责任自负。
7.乙方所雇佣的人员,因工伤的索赔及其他雇佣人员的纠纷索赔由乙方自行承担。
二、共同的责任和义务:
1.双方共同遵守各级各项安全管理法规,共同遵照执行高处作业门窗安装说明。
2.本协议未尽事项,双方应本着平等互利的原则要互相监督,互相帮助,公平处理,确保高出作业安装门窗施工工程顺利进行。
本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:(公章)乙方:(签字)。
甲方安全负责人:乙方电话:
日期:日期:
专业三方安全协议书(模板22篇)篇七
发包方(甲方)。
承包方(乙方)。
甲方委托乙方承建农村居民房加层,为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合该工程具体情况,双方本着平等、互利、诚信原则,确保建房过程中坚持安全、优质、高效、低耗原则,现经双方充分协商,同意签订本合同,以期共同遵守。
施工安全。
1、乙方在施工过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故,并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与一概与甲方无关。
2、乙方应对所有人员进行施工安全教育和监督,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促,确保安全和工程质量。
本合同一式两份,双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守,任何一方违反合同所造成的后果,由违约方负责。如有未尽事宜,甲方双方协商解决,双方签字生效,本合同具有同等法律效力,工程结束后,合同失效。
甲方:
乙方:
专业三方安全协议书(模板22篇)篇八
出租人(甲方):承租人(乙方)及单位:电话:电话:身份证号:身份证号:
甲、乙、三方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和____市相关地方性法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。
一、出租物业坐落地点及设施情况:
甲方将其位于____市__________区__________的房屋(以下简称该房屋)租给乙方使用,用途为__________,房屋面积为__________平方米。2.该房屋现有装修及设施情况见附件。除双方另有约定外,该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。
二、租赁期限。
1、该房屋租赁期限共____个月,自____年____月____日至____年____月____日止。
2、租赁期内,甲乙双方未经协商一致均不得提前解约。3.租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方若要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后重新订立租赁合同。
三、租金及支付方式。
1、该房屋租金为人民币____元整/月(此价格不含相关税费),乙方应同时交纳首期租金____元给甲方。
2、该房屋租金按____支付,支付时间为____,以甲方实际收到为准。
3、乙方若逾期支付租金,每逾期一天,则乙方需按月租金的5%支付滞纳金。拖欠租金超过一个月,甲方有权收回此出租房,乙方须按实际居住日交纳租金并承担违约责任。
4、未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租,甲方有权终止合同,由乙方承担对甲方及丙方的违约责任。
6、因乙方使用不当或不合理使用致使该房屋或其内部设施出现损坏或发生故障,乙方应及时联络进行维修并负担所发生的费用。
7、租赁期内乙方因使用需要对出租房屋或屋内设施进行装修或改动,须经甲方同意并经政府有关部门批准,甲方有权对装修或改动情况进行监督。合同期满时乙方不得移走自行添加的结构性设施,甲方也无须对以上设施进行补偿。
四、合同的终止。
1、租赁期限届满或经甲、乙双方协商一致本合同终止。
2、乙方应在期满当日将房屋钥匙及正常使用状态下的附件中所列物品交给甲方。房屋留置的一切物品均视为放弃,甲方有权处置,乙方绝无异议。
3、若乙双方中的一方违约,甲方有权终止合同,并向对方提出赔偿要求,
五、违约的处理。
1、乙方违约的处理(1)未经甲方书面同意,乙方擅自将房屋转租、转借,擅自拆改结构或改变用途的;利用该房屋进行违法活动的;拖欠房租壹个月以上的,乙方应向甲方支付相当于年租金20%的违约金,若违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应另行据实赔偿,甲方有权终止合同。(2)租赁期内乙方逾期交纳水费、电费、煤气费、电话费及物业管理费等有关费用达壹个月时,甲方有权用押金支付上述费用,乙方承担造成的一切后果。(3)租赁期限届满,若乙方未能将设施完好的房屋及时交给甲方,乙方应按原日租金的贰倍按实际天数向甲方支付违约金。(4)租赁期内若乙方中途擅自退租,所预付的租金及押金甲方不予退还。
六、特别约定出租人(甲方):承租人(乙方):代理人:代理人:
专业三方安全协议书(模板22篇)篇九
为提高外来施工单位对安全生产工作的重视,加强我公司的安全管理,保证双方财产和员工的人身安全,防止各类事故的发生,特签订本安全协议书。
凡来我公司施工的单位和个人必须遵守以下安全管理规定:
第一条:施工单位应当严格遵守国家有关职业健康安全的法律法规,负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健康安全管理工作,保证安全施工无事故。
第二条:施工单位应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度,并严格组织实施;施工单位不得安排未接受过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业;施工单位应针对重大危险因素建立安全预案,并组织职工进行演练。
第三条:从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员,应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训,经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。
第四条:施工单位在施工现场的项目负责人为所在施工单位负责施工安全管理的责任人,施工单位应当在施工开始前,根据工程的性质、规模和特点,至少配备一名专职或兼职安全管理员,并明确其施工安全管理的具体职责和范围,每天进行安全检查。
第五条:施工安全防护设施的设置。
施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准,在施工现场设置安全防护设施,并达到下列要求:
(二)现场各类危险警示标志齐全、整洁、设置合理。对深槽、基坑和高空等危险施工现场,夜间要悬挂警示灯。
第六条:施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备,应当符合下列规定:
(三)在设施使用期间,应当指定专人负责维护、保养,保证其完好、安全。
第七条:电气安全和防火安全。
施工单位应当遵守施工现场电气安全和防火安全的有关规定,并达到下列要求:
(一)保持变配电设施和输配电线路和处于安全、可靠的使用状态;
(七)禁止在易燃易爆物附近动火;
(八)高处焊割作业要防止焊花落入易燃易爆物中;
(九)禁止焊割有压力的容器、管道及未清洗处理过的各类油桶油罐;
(十二)氧气瓶、乙炔瓶和液化气瓶等压力容器要专人保管,单独存放,气瓶上有橡胶保护圈等国家标准规定的安全附件;气瓶要定期检验,并向检查人员提供相关检验合格证明。
第八条:劳动防护用品。
施工单位应当及时向施工人员提供施工安全所必需的、符合国家标准的劳动防护用品。如:安全帽、安全带、手套、防尘面具等。
第九条:施工人员在施工过程中应当达到下列安全作业的要求:
(一)按照施工安全技术标准和本工种的安全操作规程进行施工作业;
(三)发现施工现场有异常情况,应立即采取有效的防护措施,并向安全管理员或施工安全管理责任人报告。施工人员对管理人员违反施工安全技术标准或安全操作规程的作业指令,有权拒绝执行,并可以向施工安全管理责任人或安全管理员报告。
第十条:施工现场日常的安全管理。
施工主管部门应当加强施工现场日常的安全巡视和检查,施工管理人员应每天对现场进行一次安全检查,督促施工人员遵守本公司的有关规定,发现安全事故隐()患、违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为,应及时予以制止或者纠正。
第十一条:安全监督检查。
公司安保科对施工单位进行定期检查或者抽查。发现安全隐患或者不符合规定要求的作业,可以责令施工单位或施工人员立即改正或限期整改。
第十二条:施工人员生活设施的管理。
(一)现场禁止设置宿舍,现场生活管理措施、卫生管理制度,要分解责任到人;
(二)临时设施必须符合企业有关要求,搭设整齐,内外整洁;
(三)现场配备急救药箱,能够紧急处置突发性急症和意外人身伤害事故;
(四)施工现场禁止做饭。饮水用具定人管理,做好防病、防疫工作,确保无食物中毒事件发生。
第十三条:施工方须向本公司提供以下六项附件:
(一)提供相关资质证明材料;
(二)提供施工方项目负责人、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;
(三)提供施工方特种作业人员上岗资格证书;
(四)提供施工人员安全技术和安全工作规程等;
(五)提供施工安全技术组织措施;
(六)双方的施工安全技术交底记录资料。
第十四条:施工方签订合同前按合同额大小需向xxxx有限公司缴纳安全抵押金xx—5000元。
第十五条:对违反以上规定和标准者,第一次予以警告纠正,以后每发现一人次扣罚安全押金100—500元,连续三次受到处罚者责令停工整顿,停工期间的经济损失由施工单位承担,本公司概不负责。造成安全事故者,扣罚安全押金1000—5000元,并由肇事单位承担全部责任及经济损失。对严重违反规定,屡教不改者我公司有权取消施工资格。凡安全施工无违章者施工结束后押金予以退回。
第十六条:施工方自行负责安全生产工作,施工过程中发生的任何事故(事件),由施工方全部承担责任,xxxx有限公司不承担任何责任。
第十七条:此安全协议书一式三份,外来施工单位一份,公司施工主管部门和安全主管部门各一份;解释权属于公司安全主管部门。
第十八条:此安全协议书自盖章之日起生效。
xxxx有限公司:(盖章)外来施工单位:(盖章)。
负责人(签字)负责人(签字)。
专业三方安全协议书(模板22篇)篇十
出租人(甲方):承租人(乙方)及单位:电话:电话:身份证号:身份证号:
甲、乙、三方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和____市相关地方性法规的规定,在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同,承诺共同遵守。
一、出租物业坐落地点及设施情况:
甲方将其位于____市__________区__________的房屋(以下简称该房屋)租给乙方使用,用途为__________,房屋面积为__________平方米。2.该房屋现有装修及设施情况见附件。除双方另有约定外,该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋的验证依据。
二、租赁期限。
1、该房屋租赁期限共____个月,自____年____月____日至____年____月____日止。
2、租赁期内,甲乙双方未经协商一致均不得提前解约。3.租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方若要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后重新订立租赁合同。
三、租金及支付方式。
1、该房屋租金为人民币____元整/月(此价格不含相关税费),乙方应同时交纳首期租金____元给甲方。
2、该房屋租金按____支付,支付时间为____,以甲方实际收到为准。
3、乙方若逾期支付租金,每逾期一天,则乙方需按月租金的5%支付滞纳金。拖欠租金超过一个月,甲方有权收回此出租房,乙方须按实际居住日交纳租金并承担违约责任。
4、未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租,甲方有权终止合同,由乙方承担对甲方及丙方的违约责任。
6、因乙方使用不当或不合理使用致使该房屋或其内部设施出现损坏或发生故障,乙方应及时联络进行维修并负担所发生的费用。
7、租赁期内乙方因使用需要对出租房屋或屋内设施进行装修或改动,须经甲方同意并经政府有关部门批准,甲方有权对装修或改动情况进行监督。合同期满时乙方不得移走自行添加的结构性设施,甲方也无须对以上设施进行补偿。
四、合同的终止。
1、租赁期限届满或经甲、乙双方协商一致本合同终止。
2、乙方应在期满当日将房屋钥匙及正常使用状态下的附件中所列物品交给甲方。房屋留置的一切物品均视为放弃,甲方有权处置,乙方绝无异议。
3、若乙双方中的一方违约,甲方有权终止合同,并向对方提出赔偿要求,
五、违约的处理。
1、乙方违约的处理(1)未经甲方书面同意,乙方擅自将房屋转租、转借,擅自拆改结构或改变用途的;利用该房屋进行违法活动的;拖欠房租壹个月以上的,乙方应向甲方支付相当于年租金20%的违约金,若违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应另行据实赔偿,甲方有权终止合同。(2)租赁期内乙方逾期交纳水费、电费、煤气费、电话费及物业管理费等有关费用达壹个月时,甲方有权用押金支付上述费用,乙方承担造成的一切后果。(3)租赁期限届满,若乙方未能将设施完好的房屋及时交给甲方,乙方应按原日租金的贰倍按实际天数向甲方支付违约金。(4)租赁期内若乙方中途擅自退租,所预付的租金及押金甲方不予退还。
六、特别约定出租人(甲方):承租人(乙方):代理人:代理人:
专业三方安全协议书(模板22篇)篇十一
甲方:
乙方:
丙方:
一、 甲、乙、丙三方对以下事实确认无疑:
1、 甲方拥有乙方xx万元债权,同时甲方对丙方负有xx万元债务;
2、 乙方拥有丙方xx万元债权,同时乙方对甲方负有xx万元债务;
3、 丙方拥有甲方xx万元债权,同时丙方对乙方负有xx万元债务。
二、 鉴于以上事实,甲、乙、丙三方本着自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商达成如下协议:
1、 甲方将应收乙方的xx万元债权抵销其负有丙方的xx万元债务;
2、 乙方将应收丙方的xx万元债权抵销其负有甲方的xx万元债务;
3、 丙方将应收甲方的xx万元债权抵销其负有乙方的xx万元债务。
三、 本协议一式肆份,甲、乙两方各执壹份,丙方贰份,具有同等法律效力。
四、 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方: 乙方: 丙方: 法定代表人: 法定代表人:
签订日期: 年 月 日
专业三方安全协议书(模板22篇)篇十二
甲方(贷方):
乙方(借/卖方):
丙方(买方):
鉴于:甲方同意给予乙方订单融资专项借款资金为人民币 万元(人民币大写: ),该笔专项借款资金用于乙方在订单项下约定销售货物的原材料采购、配件采购、组装生产、货物运输等相关用途,并符合国家法律、法规及有关政策规定,乙方在甲方许可的有效期限内,使用上述专项借款资金。未经甲方书面同意,乙方不得将融资挪作他用,以保证乙、丙双方签署的采购协议顺利履行。
该采购事项具体见乙、丙双方签订的《采购协议》(编号为 号)。
为保证乙方生产经营的顺利进行,及时供货,同时确保甲方的借款资金安全,经三方协商一致,达成如下协议:
第一条 乙方在甲方开立货款回款专户,用于上述采购协议的资金结算,并作为该订单项下的唯一合法账户,未经甲方同意,任何一方不得擅自更改,如发生账户变更违约由变更方承担全部法律责任。
第二条 丙方承诺从采购协议签订之日起将该协议项下所有结算资金全部划入上述货款回款专户,丙方如未按协议约定支付货款至上述账户的,视为丙方未履约,丙方应继续承担向上述回款专户支付货款的义务;乙方承诺该账户为该协议项下货款回款专户,销售资金汇款后应用于归还甲方融资款项。乙方授权甲方可直接从该账户扣收融资款项。
第三条 乙方应向甲方完整提交订单正本及其他能够证明该订单交易真实、合法、有效的相关法律凭证,并在订单正本上注明“本订单项下的销售货款已办理订单融资”,同时加盖财务专用章,乙方应保证所提交订单的真实性并应无条件配合甲方核实,必要时甲方可要求丙方予以配合。
第四条 甲方有权对上述货款回款专户进行监管,丙方承诺在订单项下应付账款到期后及时将资金划付到该回款专户。未经甲方同意,乙方不得动用该账户资金。
第五条 未经我行同意乙方不得以公司为经营主体向我行以外的金融机构申请流动资金贷款和个人经营性贷款,不得以公司的固定资产对外抵押、未经我行允许不得对外提供担保,违反上述任一一条我行有权宣布贷款提前到期。
第六条 乙方承诺在丙方撤单或未按合同条款执行、发生合同纠纷时第一时间通知我行,承诺无条件配合我行进行贷款资金用途核实、验收情况核实、货款回笼情况核实等,承诺配合丙方将货款资金汇入我行指定银行账户并及时通知我行。
第七条 未经我行同意丙方不得随意撤单,丙方承诺因某种原因需要撤单时、发生合同纠纷、乙方供货验收合格、货款支付时第一时间通知我行。
第八条 乙、丙两方应严格履行上述采购协议中所规定的义务,确保协议项下每笔订单完全有效履行并积极配合甲方进行账户核对。乙、丙双方如需修订、提前终止或解除采购协议须经过甲方同意,且乙方须按甲方要求提前归还甲方在采购协议项下的所有订单融资款项,但下述情况,即本协议项下甲方基于对乙方的各项融资而享有的债权已获得全部清偿或乙方上述监管账户内资金余额已足以全部清偿的除外。
第九条 本协议一经签署各方须严格遵守,否则,由此导致守约方的一切损失,违约方应予以全部赔偿。
第十条 本协议未尽事宜,三方应协商解决。协商不能解决的任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 本协议经甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或授权代理人签字(或签章)并加盖公章后生效。
第十二条 本协议一式 份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。
甲、乙签名(章):
__________________________________
____年__月__日
专业三方安全协议书(模板22篇)篇十三
甲方:
乙方:
丙方:
根据甲方生产经营情况和乙、丙方的教学需要,甲、乙、丙三方本着平等自愿、互惠互利的原则,就甲方为丙方(乙方的xx届毕业生)提供顶岗实习岗位事宜,达成以下协议:
一、甲方同意丙方到甲方进行顶岗实习,实习岗位为: ,实习期限自 年 月 日起至 年 月 日止。在顶岗实习期间,甲方指派技术人员指导丙方进行生产实习,实习内容根据乙方教学要求和甲方生产实际需要进行安排、调整,并须经乙方同意后实施。
二、乙方负责组织丙方按计划往返于甲、乙双方,甲方予以协助。
三、顶岗实习期满后,在同等条件下,甲方优先录用经考核合格的愿意到甲方工作的乙方毕业生,并按规定签订三方就业协议书。
四、丙方实习成绩根据丙方的劳动纪律、实习工作等方面表现情况由甲、乙双方综合评定,考核不合格者须按规定重修。
五、实习期间甲方免费为丙方提供工作岗位上所需的劳动保护用品、免费为丙方提供住宿条件,并向丙方发放适当的生活补贴。
六、丙方在甲方生产实习期间,由甲方按照企业规章制度进行管理,实习前进行新员工岗前培训,乙方协助实施劳动纪律教育;丙方必须遵守甲方的劳动纪律管理规定、安全操作规程及其他相关规定,服从甲方管理者的工作安排,适应岗位工作需要。
七、实习期间,甲方提供必要的安全措施,因甲方原因造成丙方身体伤害的,按相关法律条文处理;若因丙方自身原因造成伤害的,由丙方负责。
八、丙方因个人原因提前终止实习的,须向甲、乙方提出书面申请获同意并办理相关手续后方可离开。
九、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。经三方签字、盖章后生效。实习期满后失效。
甲方(签章): 乙方(签章):××××××××学院
联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话:
丙方(实习生):
联系电话:
年 月 日
专业三方安全协议书(模板22篇)篇十四
项目合作协议由:项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方)。
甲:________,身份证号:________________。
乙:________,身份证号:________________。
丙:________,身份证号:________________。
甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:
第一条、甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目,总投资为45万元,甲方以人民币方式出资____万元,乙方以人民币方式出资____万元,丙方以人民币方式出资____万元。
第二条、在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第三条、双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条、餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方____%、乙方____%的比例分配、丙方____%的比例分配。
第五条、每年餐馆总销售利润进行分配或再投资,由甲、乙、丙三方共同协商,决定权按出资比例多少来界定。
第六条、本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第七条、本协议一式叁份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第八条、自协议签订之日起,甲方负责餐馆的管理及日常事务。薪酬为底薪____元+____%____利润提成,经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账务及经营情况。
第九条、本协议有效期:只要三方继续合作,本协议持续生效。
第十条、争议处理。
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;。
第十一条、合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出,退出金额按退出时餐馆资产比例来返还,返还期限不超过____天。
第十二条、违约处理。
如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。
1、一方合伙人有违反本合协议的,另两方有权解除合作协议。
3、一方合伙人出现法律上问题及做对餐馆有损害的,另两方有权解除合作协议。
第十七条、本合同一式三份,双方各执一份,具有相同的法律效力。
甲方:____________(签章)。
地址:________________。
乙方:____________(签章)。
地址:________________。
丙方:____________(签章)。
地址:________________。
合同签订地点:_______________。
合同签订时间:____年____月____日。
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:
第一条甲、乙、丙三方自愿合伙经营淘宝网店百乐家居,主要经营保温饭盒保温杯、等。
第二条总投资为十五万元,出资方式及占股比例甲方以产品实物作为出资,出资额十五万元人民币,占公司注册资本的100%;乙方以技术作为出资,丙方以技术作为出资。本合伙依法组成合伙店铺。
第三条本合伙企业经营期限为2年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。
第四条合伙三方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条他人可以入伙,但须经甲乙丙三方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条出现下列事项,合伙终止:
(一)合伙期满;。
(二)合伙三方协商同意;。
(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。
第七条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第八条本协议一式三份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:×××(签字或盖章)。
合伙人:×××(签字或盖章)。
合伙人:×××(签字或盖章)。
签约地点:
专业三方安全协议书(模板22篇)篇十五
甲方(工作单位):
乙方(学校):
经考核,甲方同意接收乙方学生为实习生,经三方协商,达成如下协议并共同遵守。
一、实习期限:年月日起至年月日止。
二、实习期工作时间:按照甲方制定的作息时间执行。
三、丙方实习期津贴:元/月。食宿。加班费用按《中华人民共和国劳动合同法》执行。
四、甲方责任:
1、每月第个工作日之前支付丙方上月实习津贴。
2、指导丙方了解甲方的工作环境,熟悉安全操作规程,辅导丙方掌握工作技巧。
3、配合乙方对丙方进行思想品德教育和日常管理,如丙方回校参加必要的工种技能鉴定训练和考试可提前向甲方提出休假申请。
4、根据甲方的有关规定对丙方进行管理。
5、根据丙方在甲方实习期间表现,协助乙方如实填写《学生实习情况鉴定表》。丙方出现违反甲方规章或违法行为,甲方有权解除本协议,并书面通知乙方,不给予实习评估意见书。丙方工作表现突出,则给予相应的奖励。
6、遵守政府有关劳动法规,向丙方提供符合国家安全规定的劳动用品。
五、乙方责任:
1、切实做好丙方的思想品德教育工作,让丙方树立良好的就业观、人生观。
2、做好丙方因不符合国家要求而被甲方拒绝接收者的接收组织工作。
3、协助甲方做好丙方在甲方实习期间的管理工作,做好与甲方、丙方的沟通协调工作,了解丙方的思想动态并及时向甲方反映。
六、丙方责任:
1、遵纪守法,遵守甲方的规章制度。
2、严格遵守安全生产操作规程,不得违章作业。
3、服从甲方主管人员的实习安排,勤学苦练,按甲方要求完成指定的工作及学习任务。
4、在实习期间,不得随意中断实习、实践活动。若因特殊原因离开甲方,须提前15天以书面形式向乙方提出申请,乙方再以书面形式通知甲方,经甲乙双方批准后,乙方可另行安排丙方实习任务。甲方不接受丙方未经乙方的个人解除协议的申请。
5、丙方进甲方前必须提供由广州市疾病防疾中心发出的《食品类健康证》。以确认丙方是否合适继续从事有关工作,如被确定不合适,甲方有权依法解除本协议。
七、其它:
1、甲、乙、丙三方均应遵守政府的有关法律和法规。
2、丙方无故拒绝实习、实践活动,乙方不推荐其就业。
3、丙方违约或因不符合要求被甲方拒绝接收的,甲方视违约所造成的损失程度追究丙方的责任。
4、丙方实习期间不享受甲方员工的社会劳动保险、住房公积金、商业性保险等待遇。
5、发生工伤意外时,由甲、丙双方协商解决,乙方协助处理有关事宜。
6、丙方在实习期间所需购买的工伤保险、意外伤害保险等由甲方与丙方协商解决。
7、本协议未提及事宜,三方应以合作精神共同协商解决。
8、本协议一式三份,三方每方一份。各自保管。
9、本协议自年月日生效,年月日终止。
甲方代表:乙方代表:丙方:
(签章)(签章)(签名)。
日期:日期:日期:
专业三方安全协议书(模板22篇)篇十六
甲乙双方为以物换物易物交易双方,丙方作为专业的易物公司在充分遵守易物行业的惯例的基础上制定易物三方交易合同。
第一条:各方权利与义务。
(一)甲、乙双方的权利与义务。
1、甲、乙方应披露其真实身份,提供身份资料(企业登记资料)、电子邮箱、联系电话、联系地址、邮政编码等,并保证所提供资料信息内容的真实、合法、有效。甲、乙任何一方资料信息发生变更的应及时书面通知丙方及交易相对方,否则应承担由此产生的不利后果。
2、甲、乙方必须各自保证其提供交易的物品真实、来源合法并具有合法的处分权。以下物品不得交易:国家禁止销售的或限制销售的物品、侵犯他人知识产权或其它合法权益的物品、违背社会公共利益或公共道德的或是丙方认为不适合在丙方交易平台上交易的物品。
3、甲、乙方各自保证遵守诚实信用的原则,不得在交易过程中采取不正当竞争行为,不得扰交换的正常秩序,不从事与交换无关的行为。
4、甲、乙方应遵守丙方平台的交易规则。为了便捷达成现场交易,甲、乙方要保证所列物品的真实性、可交换性、价值性;还保证遵守《易物通达》商务平台各种规则与秩序。签署方必须无条件承兑并交付物品。物品不能及时交付的,各方应在交易意向达成后3日内到对方指定地点完成物品交付。
5、甲乙双方每达成一笔交易意向,需向丙方缴纳易物所得物品总价格3%的现金作为丙方佣金。
6、若甲乙双方交易的物品需要丙方公正的,应到丙方认可的地点进行。
7、甲、乙方均同意:若在丙方平台达成“以物易物”的交易意向并签署本合同的,需先成为《易物通达》商务平台的会员。会员可享受平台会员的各项权利,申请平台会员按承办方相关规定办理。不同级别的会员所服务内容有所不同,关于不同会员的权利请参考会员权利介绍文件。
8、若甲、乙双方交纳会员年费时,不使用现金交纳会员费,而使用以物易物的方式交纳会员费,则双方需提供与该级别会员服务费相等价值的产品进行交换,如有不属实的信息与产品,应受到相应法律制裁。
10、甲、乙方已经获悉丙方提醒,各方应谨慎判断交易物品及相关信息的真实性、合法性和有效性,规避风险和损失。
(二)丙方的权利和义务。
1、丙方向甲乙双方提供《易物通达》商务平台,协助客户物色交换对象,就货物和服务的交换协助进行协商,以及及时发布各类与贸易相关的服务信息。2、丙方将定期举办“以物易物”及其他相关活动。
3、丙方需在甲乙双方达成易物交易并交纳手续费后,以“公平、诚信、分享”的原则协助甲乙双方达成物品交易与兑现。
第二条:免责声明。
以及交换方履行其在合同项下的各项义务的能力。丙方并不作为买家或是卖家的身份参与交易行为的本身亦不对交易承担保证责任。
2、任何一方知悉其他交易方的违法违规行为,有权向丙方举报。
第三条:违约责任。
其他第三人造成损失的,造成损失一方同意承担由此造成的损害赔偿责任。丙方有权终止其会员资格,所收会员费不予退还。
方相当于会员费金额的30%作为违约金。
(1)甲乙任何一方在交易成功后,未及时向丙方交纳易物所得物品总价格3%佣金的。(2)甲乙双方利用丙方平台却私下达成交易逃避对丙方义务的。
3、在本合同中甲乙双方各自提供的物品或服务在交付过程中被发现与其提供方所描述的存在较大差异导致交换无法达成时,丙方有权扣除过错方手续费的30%作为违约金。4、自本合同生效之日起,若甲乙双方中任意一方无故提出取消本合同的,丙方有权扣除其手续费的30%作为违约金。
专业三方安全协议书(模板22篇)篇十七
委托人_________与_________(建设单位)签订工程建设承包合同(合同编号______________),承包_________工程,委托人按合同约定向_________(建设单位)预收备料款(或工程款)____________元。为此,委托人依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》,向_________(受托银行)申请预收款退款担保。委托人与受托银行双方达成本协议。
一、受托银行出具有(无)条件不可撤销保函,受益人为_______________,担保金额________________元人民币。
二、保函自受益人接受之日起生效,截止日期为_________年_________月_________日。
三、委托人应将预收款项存入受托银行,并接受受托银行的监督。
四、受托银行出具保函前,委托人应由具有企业法人资格的_________(第三方反担保人)提供以受托银行为受益人的反担保,(或以可转让的有资产价值_________元)抵押给受托银行,并向受托银行提供反担保函(或与受托银行签定抵押协议)。
五、受益人凭保函、证明其与委托人债务关系文件及委托人将预收款项用于合同规定之外的用途的证明,要求受托银行承担担保责任,受托银行经审查无误后,应首先从委托人结算保证金帐户划付。结算保证金帐户不足支付的,可从委托人其他存款帐户划付。委托人存款不足支付的,由受托银行垫付。
六、受托银行垫付资金后,有权向委托人追偿。委托人应在接到受托银行通知后30日内,归还垫付资金。受托银行对垫付资金按建设银行其他贷款计收利息。超过30日不还,按逾期贷款加收20%利息。
七、受托银行垫付资金后,有权要求第三方反担保人代委托人归还垫付资金及利息(或将抵押财产折价或变卖,并从变卖抵押财产的价款中优先受偿)。
八、委托人应按受托银行担保的金额度的_______‰按年交付担保的费用,并于每年_______月_______日交纳。
九、本协议自_______年_______月_______日生效,双方义务履行完毕后失效。
十、本协议一式二份,委托人、受托银行各执一份。本协议任何条款的修改及本协议的解除须经双方同意。
十一、本协议未尽事宜依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》办理。
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
专业三方安全协议书(模板22篇)篇十八
合同编号:
甲方: 乙方:
丙方: 乙方总包的甲方 工程,因 分项工程的特殊性,由发包人直接发包给丙方,为保证工程的顺利实施,依据有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,甲乙丙三方就本工程施工事项协商一致,共同订立本合同,并共同信守合同各项条款。
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)工程内容:
(一)开工日期:(按甲方要求)
(二)竣工日期:(按甲方要求)
(一)合同总价值:
(二)总包管理费:
(三)总包配合费:
分项工程质量标准为:
(一)丙方必须按本合同甲方提供的施工技术规范,甲方提供的施工图及技术交底,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及缺陷的修复。
(二)在施工中乙方根据与业主签订的合同条款中有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,丙方必须返工修复,其费用损失由丙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由丙方负责赔偿全部经济损失,包括甲方的质量罚款,且工地不予顺延。
(三)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,丙方应保证乙方质检人员及监理对覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。否则丙方返工费用自负。
分包工程所需材料全部由分包单位自行采购,质量必须符合国家标准和设计要求。
(一) 丙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理等法规制度和乙方编制并报建设方审核后的本工程安全施工组织设计要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。
(二)丙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和消防保护器材,设立安全警告标示牌,并设专职安全员,保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训,持证上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。
(三)丙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并办理人身意外伤害保险,保险费用丙方自行承担。在施工期间乙方对丙方发生的任何人生伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不负责任何责任,丙方除应对以上事件负责,费用自理外,对发生重大质量安全事故,导致乙方声誉受到重大影响的,丙方除承担上述责任外,必须补偿甲方壹拾万元的损失费。
(一)甲方:
负责监督乙丙双方履行本合约,乙丙任一方不履行违约责任,甲方有权从违约方工程款中扣除支付给守约方。
(二)乙方:
1.向丙方提供必要的施工场地和临时水电接驳点(水电费用由丙方直接支付给乙方)。
2.负责工程的施工监理协调,对施工安全、质量、进度等进行监督检查。
3.及时组织有关人员对工程进行验收。
(三)丙方:
1.自行负担丙方人员的吃、住、行等费用。
2.开工前提供材料、设备需求计划报甲方审批。
殊工种操作证复印件报甲、乙方备案。
4.无条件接受政府职能部门、业主及乙方和监理的技术指导、安全质量监督检查,确保安全、质量、达到标准。
5.不得将本工程或其中任何部分转包其他个人。
6.丙方进入施工场地的人员、材料、纳入乙方项目部统一管理,项目承包人、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场进行对本工程的管理。
7.上道工序完成后,未经乙方质检人员或监理同意,不得进入下道工序施工。违反者,损失自负。
8.搞好文明施工和标准化作业,对已完工的各分项工程,负责清理好场地并进行好成品保护。建筑垃圾集中堆放,撤场前自行外运处置。
9.自行解决施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。
10.遵守国家有关法律、法规和乡规民约,因丙方负责而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等,由丙方自行处理。
11.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。
12.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,丙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。
(一)工程款由甲方按合约支付给丙方。
(二)总包管理费由甲方代扣转交乙方。
(三)总包配合费在丙方进场前一次性交付乙方。
(四)施工过程中的违约罚款当场以现金支付或由甲方代扣。
(一)乙方:
未按合同规定的条款履行的,应承担相应责任(本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化或业主的原因造成不能按本合同履行的除外。)
(二)丙方:
1.本分项工程不能满足施工规范和监理(或甲方)的要求,出现一次罚100元
2.施工管理混乱,不听从甲方、乙方及监理检查监督发现一次扣500元。
3.进入施工场地的主要人员、材料、小型机械未经甲方同意而擅自离场,发现一次罚款500元。
4.施工过程中,丙方不得顶撞甲方及乙方上级管理人员,不得发生打架斗殴现象,若多次发生不听劝阻对当事人罚款100-500元,情节严重者送司法部门处理。
5.不按时参加甲乙方组织的例会、检查及报送资料,发现一次罚款100元。
合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,可由乙方法人单位所在地仲裁部门或人民法院处理解决。
1.本合同从 年 月 日开始生效,保修期满且工程结算完后终止。
2.本合同书一式六份,甲乙丙三方各执二份。
甲方单位:(盖章)
甲方代表:(签字)
日 期: 年 月 日
乙方单位:(盖章)
乙方代表:(签字)
日 期: 年 月 日
丙方单位:(盖章)
丙方代表:(签字)
日 期: 年 月 日
专业三方安全协议书(模板22篇)篇十九
丙方:北京天赋百合国际建筑装饰工程有限公司。
甲乙丙三方本着友好合作,共同发展的目的,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,经协商一致就青海新华百货商业有限公司红阁品牌专柜(以下简称“该工程”)装修工程事宜达成协议如下:
一、责任与义务:
甲方提供场地并承担乙方道具费用110.78万元,乙方监督丙方的施工进度、质量,并在该工程竣工时与甲方共同进行验收工作。丙方负责现场施工安全责任、按照承包的内容、合同工期完成工程施工并通过甲乙方验收。
二、工程概况。
1、工程名称:
2、承包内容:店铺装修,详见图纸,施工范围(但不限于此)。
3、工程天数:30天。
三、装修费用。
1承担该品牌装修费。
2、甲方在20__年2月10日前将装修费100万元支付给丙方。
3、甲方应在工程完工经验收合格后,向丙方支付剩余工程款项10.78万元,人民币壹拾万柒仟捌佰元整。同时丙方向甲方开具西宁当地全额工程发票;乙方不再给甲方开具装修发票。
四、其他。
1、本合同未尽事宜,甲乙丙三方应友好协商解决。
2、本合同自三方签字盖章后生效,本合同内容履行完毕后自动终止。
3、本合同一式三份,甲、乙、丙方各执一份。
甲方:乙方:丙方:
代表人:代表人:代表人:
时间:时间:时间:
专业三方安全协议书(模板22篇)篇二十
合伙人本着公平、平等、互利的原则订立合伙协议如下:
第一条甲、乙、丙三方自愿合伙经营淘宝网店百乐家居,主要经营保温饭盒保温杯、等。
第二条总投资为十五万元,出资方式及占股比例甲方以产品实物作为出资,出资额十五万元人民币,占公司注册资本的100%;乙方以技术作为出资,丙方以技术作为出资。本合伙依法组成合伙店铺。
第三条本合伙企业经营期限为2年。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。
第四条合伙三方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。企业盈余按照各自的投资比例分配。企业债务按照各自投资比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第五条他人可以入伙,但须经甲乙丙三方同意,并办理增加出资额的手续和订立补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
第六条出现下列事项,合伙终止:(一)合伙期满;(二)合伙三方协商同意;(三)合伙经营的事业已经完成或者无法完成;(四)其他法律规定的情况。
第七条本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。
第八条本协议一式三份,合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
合伙人:____________(签字或盖章)。
合伙人:____________(签字或盖章)。
合伙人:____________(签字或盖章)。
签约地点:________________________。
专业三方安全协议书(模板22篇)篇二十一
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
专项分包人(简称丙方):
为明确甲、乙、丙三方在滨河国际高层住宅楼工程(以下称“本工程”)甲方指定分包专项工程(以下称“本专项分包工程”)施工过程中各自的权利和义务,根据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》及相互之间签订的有关协议,经三方协商一致,特签订协议如下:
一、甲方的权利和义务:
1、负责按照甲乙双方施工合同和甲丙双方施工合同的有关约定,向乙方、丙方支付工程款,提供甲方应当供应的材料设备等。
2、负责支付经乙方签认的丙方工程款,负责对丙方最终结算的正确性予以审核把关。
3、负责监督乙方、丙方在工程施工期间的相关工作,在丙方不服从乙方关于质量、安全、进度等方面管理的情况下,落实丙方承担因此而给乙方造成的各项损失,从丙方工程款中扣除。监督乙方履行总包单位义务对丙方施工的配合、管理情况,如因乙方原因造成质量、安全、进度等方面的问题,落实乙方承担由此给甲方、丙方造成的损失,从乙方工程款中扣除。
4、负责向乙方提供甲丙双方签订的本专项分包工程施工合同。
二、乙方的权利和义务:
1、乙方可持有甲丙双方签署的本专项分包工程施工合同复印件,乙方对丙方进行全面施工管理和配合服务。
2、本工程质量标准为合格工程标准,甲方(包括监理)、乙方均有责任对丙方进行全面质量管理,乙方应承担《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》中所规定的总承包单位应担负的质量、安全、进度、文明施工责任。
3、乙方根据甲方总体施工计划,协调确定丙方的开、竣工日期。
4、三方同意本专项分包工程施工的工期为__天,乙方在判断丙方的施工工期可能要延误的情况下,可书面通知丙方采取措施加快施工进度,若丙方不按照该规定进行施工,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失,若有乙方原因造成的工期拖延,应由乙方承担所有责任,并由甲方负责从乙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而造成的损失。
5、丙方的工程进度款首先经乙方签字盖章同意,并经监理审批后,由甲方直接支付给丙方;未经乙方书面签认,甲方不得支付丙方工程进度款及其施工相关款项,否则,造成的所有损失(含工期、质量、安全等)由甲方承担;如无正当理由,乙方不得拒签丙方的付款申请;对于丙方在乙方总包服务范围内的合理配合、付款文件签字要求不得无理拒绝,否则,承担由此造成的损失。
6、对丙方无正当理由不服从乙方进行质量、工期、安全文明施工管理的事实,乙方可勒令其暂停施工、要求进行整改并对其处罚直至请求甲方终止其合同,甲方应予以支持。
7、乙方对丙方全面进行现场安全文明施工管理,若丙方不服从乙方的管理造成乙方达不到安全文明工地标准,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。
8、乙方对丙方进行全面施工质量管理,若丙方不服从乙方的.管理造成乙方不能获得甲方与乙方合同约定的质量标准,由丙方承担所有责任,并由甲方负责从丙方产值中扣除相关费用以赔偿因此而给乙方造成的损失。
9、乙方对丙方配合服务内容的约定:负责丙方与其它承包单位的协调管理工作,合理安排丙方的进出场时间、丙方的工作面、各工序之间的交叉配合;配合竣工资料的整理归档;为丙方适当提供材料、配件、设备堆放地点,提供施工现场的水源及电源(水电费用丙方自理);提供丙方正常施工期间,现场现有的垂直运输机械,满足专项承包人合理的配合要求。负责组织工程的各项验收工作。负责提供正确的门窗洞口尺寸,同一规格的洞口误差必须控制在规范允许的范围内,所有洞口尺寸由乙方签字确认后丙方进行实施,由于洞口误差造成的洞口修补、工期、质量问题由乙方负责。
10、乙方作为总包单位应全面履行管理权,出现问题及时解决,并做好分包工程与总体工程的连接工作,不得推诿扯皮,对丙方工程中出现的质量问题,乙方应负有连带责任。
三、丙方的权利和义务:
1、丙方接受乙方对质量、工期、安全文明施工的全面管理,服从乙方的总包管理和配合服务。如丙方不服从乙方的管理,乙方有权对丙方进行经济处罚,情节严重的乙方可责令其停工直至终止其合同,由此造成的损失全部由丙方承担。
2、丙方进场整体施工之前3日内向乙方提交施工组织设计一式7份,其施工组织设计要经过乙方及监理、甲方批准,其它竣工资料必须按照乙方要求由丙方负责编制,乙方负责最终整理。施工组织设计的审批时间:自接到丙方施工组织设计后,乙方3天,监理3天,甲方3天,共9天。
3、丙方自设施工和生活用的水表、电表并承担水电费用(表数加损耗),每月25日定期向乙方缴纳水、电费,逾期不交,乙方有权对丙方采取断电、断水的措施。
4、丙方在施工过程中,严格执行有关施工安全管理条例,教育施工人员加强安全防范意识,保证安全生产,在施工过程中出现的任何安全事故均与甲乙双方无关,所有责任和损失均由丙方自行承担。
四、本三方协议未涉及的内容执行甲方与乙方签订的总包合同和甲方与丙方签订的专项承包合同。
甲方:代表:
乙方:代表:
丙方:代表:
专业三方安全协议书(模板22篇)篇二十二
总承包单位(以下简称甲方):
供应商(以下简称乙方):
购房人(以下简称丙方):
27、28号地块十工区工程项目提供商品混凝土多批共计333747元大写:叁拾叁万叁仟柒佰肆拾柒元,由于甲方未能将上述材料款支付给疏附县越秀建材有限公司,为了明确甲乙丙三方的债权债务关系特达成以下协议:
一、乙方将材料发票提交给甲方。
二、乙方与丙方委托甲方将此笔款项直接支付至疏附广州国际商贸城有限公司用作丙方购房款。
三、乙方确认甲方上述工程款项已收妥。
四、此协议一式三份,三方各执一份。
以上协议均为三方自愿,有未尽事宜三方协商解决!
甲方(盖公章):
乙方(盖公章):
丙方(签名):
法人代表或委托代理人:
法人代表或委托代理人:
法人代表或委托代理人:
日期: