范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
光伏电站清洗收费标准篇一
发包人(以下简称甲方):
承包人(以下简称乙方):
依据《xxx合同法
》、《中华
人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 承包范围:对应效果图的供货清单范围内所有灯具供货、安装。
4、 承包方式:包工包料。
5、 合同工期:
供货日期:合同签订之日(预付款到账)起25天内运送到田方指定工地,即 年 月 日前所有灯具运抵施工现场,装并交验完毕。
6、 产品质量:优质
7、 合同价款:
优惠后总价: 元
以上价款为固定总价,包含所有灯具材料、生产、运输、安装、取费、税金、验收备案及未完成工程所发生的一切费用。
1、 向已方提供货物存放地的约定:甲方提供现场货物存放地,乙方自行摆放、保管。
2、 负责根据效果图、图纸、规范及合民规定的相关标准对产品进行验收。有权利随时对产品质量进行抽查,对不符合合同规定质量的产品要求限期调换。
3、 做好合同执生过程中的相关协调工作。
4、 指派 作为甲方驻工地代表,负责对产品质量、进度等进行全面管理,并负责办理设讦变更、洽商、现场签证、工程结算等的内部审批手续。
5、 甲方需协调相关单位,为乙方提供工作便利。
乙方未能履行下述各项义务,造成甲方损失的,乙方赔偿甲方相关损失。
1、 未经甲方同意,不得将本工程转给第三人。
3、 指汽船派 (电话) 为乙方驻工地项目负责人,负责合同履行,按双方认可的施工组织设计(施工方案)和甲方发出的指令组织指导施工,确保保质、保量、按期完成施工任务,解决由方负责的务项事宜。
4、 遵守政府有关主管部门对施场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续并承担相应费用,同时以书面形式通知甲方。
5、 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,承但因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
6、 遵守工程建设安全生产有关规定和甲方的《建设工程安全文明管理办法》,严格按安全标准组织进场。负责对施工场地工作人员进行安全教育,随时接爱甲方或政府行政主管部门的安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
7、 认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方发出的指令供货,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
8、 服从甲方工地的观管理。负责乙方施工人员的防盗、防意外事意外事帮等安全事项。
9、 乙方在交货时通知甲方验收,甲方应在三日内完成验收,逾期视为合格,乙方负责安装验收前的成品保护工作,出现破坏应及时更换修补,承担相关费用。
10、 已方负责上报本工程相关竣工资料。
11、 效果图经相关部门已认可,乙方应甲方提供的效果图,联系设计单位完善施工图设讦,因乙方未能按甲方确信的效果图及施工图生产导致不能通过验收,则乙方承担给甲方造成一切损失。
1、 因以下情况严得影响工程施工,造成工期延误的,经甲方确认后工期可相应顺延:
(1) 设计变更和工和量增加;
(2)不可抗力。
2、 因乙方责任,不能按期交货、中途无故售货停产或产品质量不合格返工等影响工期的,工期不顺延。
1、 本工程以甲方相关质量验 收规定和国家、行业现行验收规范为质量评定验收标准。
2、 发生重大伤亡及其他安生事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
3、 由于乙方原因造成质量事故,乙方必须赔偿给甲方造成的损失,并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准,返工费由乙方承担,并且工期不予顺延。
4、 非乙方原因造 成的.质量问题,由乙方负责维修或更换,支付给乙方的维修或更换费用由甲乙双方协商确定。
5、 工程总体质量保修期为工程验收合格后一年。质保期内,除人力不可抗拒原因乙方免费负责维修或更换,质保期外,乙方也需要进行维修,费用甲乙双方商定。
1、 双方商定本合同价款采用固定总价方式。
2、 因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
3、 工程支付方式:合同签订后付合同部价款20%做为预付款;货物全部到场,甲方验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的50%作为质保金,质保期后无质量问题一周内付清(无利息)。
4、 付款时,乙方需要开具符合甲方要求的发票。
1、 乙方付责施工中所有的材料供应,费用乙方承担。
2、 乙方采购的材料与合同约定或双方确认的产品不符时,乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,重新提供符合要求的产品,承担由此以生的费用,由此延误的工期不予顺延。
3、 乙方采购的材料在使用前,乙方应甲方的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费由乙方承担。
4、 甲方发现乙方采购并使用不符合要求的材料设备时,有权求乙方负责修复、拆除或重新采购,由乙方承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
1、 乙方必须按照合同中确定的交货日期交货,否则,每延误一天,甲方有权在付款时扣除合同总价款的千分之一;延误达十天(含十天)以上的,甲方有权单方解除合同,解除合同的通知到达乙方时合同解除。乙方必须妥善做好施工场地的保护和移交工作,按甲方要求将自有设务和人员撤出施工场地。同时在接到合同的通知后十五日内返还田方已支会款项银行同期贷款利息,承担因合同银除给发包人造成的一切损失,并一次性向发包人支付合同总价款10%的违约金。
2、 产品未达到合同约定的质量本、示准,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,并在甲方指定期限骨返工直至工程达到合同规定的杯准,返工所发的费用由乙方承担,并且工期不予顺延。
3、 乙方应妥善保护施工现场 的设施,如造成损失照价赔偿。
4、 k如乙方违约,由此给甲方造成的所有损失,山乙方赔付,并一次性支付给甲方总价款的10%做为违约金。
1、 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方采取协商解决或请有产关部门进行调解。
2、 协商或调解不成的,依法向工程所在地人民法院起诉。
1、 本合同工式陆份,甲方肆份,乙方贰份,具有同等交力。
2、 本合同双方签字盖章之日起生效。
3、 合同的实质性变更(包括工程承包范围、合同工期、合同价款及支付方式、合同价款调整范围和方式、材料设务供应、质量及验收、违约责任和解决争议方法等的变更)必须以书面形式,并经双方共同签字、盖章确认后才有效变更。
4、 本合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):乙方(公章):
签订日期: 年月 日
签订地点:
光伏电站清洗收费标准篇二
1.延迟验收。发包人不及时进行中间工程验收和竣工验收,导致承包人无法开展下一阶段工作和及时收取工程款,并可能承担额外的窝工损失和工程保管责任。
2.验收标准和程序约定不明确。合同约定的验收标准和验收程序不明确,一旦发生争议和纠纷,承包人维护自身利益缺少有利的合同依据。
(二)防范措施
1.及时申请验收。合同签订时,承包人应当要求在合同中明确约定发包人进行验收的条件、时限及相关责任。承包人应当及时收集、整理相关工程资料,以确保中间工程完工或工程竣工后能够及时提请发包人进行验收。
2.明确约定验收标准和程序。在合同中详细约定工程验收标准和验收程序,验收标准应当尽量客观、可衡量,验收程序应当尽量详实、可操作。另外,明确约定验收过程出现异常情况的处理方法和程序,如验收未通过的责任认定及补救、对验收结果出现争议的处理措施等。
光伏电站清洗收费标准篇三
1.缺少有效担保。发包人对合同付款缺少有效担保。一旦发包人经营状况不良,导致丧失付款能力,承包人将缺少有效手段追讨工程款。
2.付款进度约定不合理。合同对分期付款的付款比例约定不合理,对付款时限约定不明确,无法有效保障承包人按工程进度回款。
3.付款条件约定不合理。有的发包人要求在合同中约定有关第三方履行完特定义务后再向承包人付款。如果第三方拒绝履行义务或迟延履行义务,承包人回款将存在障碍。
4.付款方式不可靠。有的发包人要求在合同中约定通过其开具商业承兑汇票的方式支付工程款。如果发包人丧失商业信誉,承包人将无法得到实际承兑。
(二)防范措施
1.要求提供有效担保。对于资质资信不良的发包人,承包人可以要求其提供付款担保。担保形式主要包括不动产或动产抵押、动产或权利质押、第三方保证(银行保函最佳)。
2.合理约定付款进度。承包人应当认真评估合同约定的付款进度是否合理,积极争取更有利的付款进度,避免垫资过多、回款风险过大。一般来说,约定的预付款不应当低于合同总价格的10%;质保金不应当高于合同总价格的10%。
3.争取放宽付款条件。合同中一般不应当约定以第三方履行完特定义务作为付款条件,即便约定,也应当设置付款的最终确定期限。
4.不接受商业汇票。一般不得约定或接受发包人开具商业承兑汇票。
光伏电站清洗收费标准篇四
最低价格承诺
美国有两家销售音像商品的商店“疯狂艾迪(crazyeddie)和纽马克与露易斯(newmark&lewis),它们之间在市场上存在竞争。当它们进行共谋时,如何保证对方不会背叛而降价的一个前提就是要能迅速查出对方的背叛行为并给予惩罚。
“疯狂艾迪”已做出了承诺“不可能有人卖得比我们更低,我们的价格最低廉,我们保证价格最低,而且是超级疯狂的低”。而对手企业纽马克与露易斯也打出“只要买我们的东西,将得到终生低价保证”。它承诺:假如你能在别处买到更低的价格,我们将加倍退钱,广告还承诺:
“假如你在本店买了商品之后,在你一生中于任何本地的销售商(本行销区内)那里发现相同的广告款式而价格却较本店低的话(以单据为凭),本店愿支付百分之百的差价,并额外付给差价的百分之二十五(以支票支付);或是给你差价百分之二百的本店换货单(除了原差价的百分之一百外,再额外加给百分之百,都是以换货单方式支付)。”
——纽马克与露易斯公司终身低价保证
乍一看,这两家企业在玩命竞争,根本不可能形成价格共谋,即使形成也难以维持,因而它们之间似乎是在打价格战。但是,一种潜在的侦察降低价格行为的机制阻止了价格战的发生。
若每台录相机的批发价为150美元,此时两家企业正以每台300美元的价格出售。“疯狂艾迪”打算降为每台275美元,从而将对手的顾客拉过来,如那些家住在对手售货点附近或过去曾买过对手商品的顾客。
但是,对手的战略锁定了“疯狂艾迪”的行为,使得“疯狂艾迪”的这一种行动会有相反的效果。因为顾客会到对手那里先以300美元买下录相机,然后再获退款50美元。这样,对手自然将价格降到更低的价格250美元一台,顾客反而是从“疯狂艾迪”那里流向对手而不是相反。
如果对手不想以250美元一台出售录相机,他也可以将价格降到275美元一台,只要它发现有顾客来要求退款,就会发现对手的背叛行为,从而将价格降到了275美元一台。既不以太低价出售,又快速发现对手的背叛从而以降价予以报复,使对手降价也不能增大顾客量,从而蒙受损失。
这样,“疯狂艾迪”就没有进行价格战的意愿了,自然形成价格联盟。在美国,明目张胆的价格共谋是违法的,但这两家企业却以不违法的方式形成了价格联盟,顾客成了背叛行为的侦察者,这一战略是十分巧妙的。在发达市场经济国家,许多超市等商品零售企业常常运用这种最低价格承诺的方式形成价格共谋,避免了企业间因陷入囚徒困境而导致的价格战。这种表面上的低价竞争实质上却维持了彼此间的高价格。
光伏电站清洗收费标准篇五
【摘要】实践中,当事人为达到某些不为人知的目的,经常会就同一事项签订两份以上内容不同的合同,即阴阳合同。阴阳合同在给当事人带来利益的同时,也带来了风险,同时也给法院的审理工作带来困难,其中阴阳合同效力的认定已然成为司法实践和学术界争论的焦点,本文试图通过案例来探析阴阳合同的效力。
【关键词】阴阳合同 合同效力
阴阳合同,又称黑白合同,严格来说并非法律术语,但却大量出现在实践中。其主要表现为合同当事人就同一事项订立两份以上内容不相同的合同,一份对外(即阳合同),一份对内(即阴合同)。其中阳合同是以规避政策法律等为目的签订的虚假合同,不是当事人真实意思表示,也并不实际履行;相反,阴合同为实际履行的合同,体现的是当事人的真实意思表示。阴阳合同的出现,给合同效力的认定造成诸多困难,笔者试图通过案例予以探析。
一、案件基本情况
上世纪90年代初期我国金融行业实行混业经营制度,一度造成金融秩序混乱、腐败横生,后国家陆续出台政策进行治理整顿。1996年,中国人民银行发布了《关于撤销及转让国有独资商业银行所属信托投资公司下设证券营业部有关问题的通知》(银发[1996]227号,下称227号通知),禁止银行从事证券业务,并要求银行限时将下属证券营业部转让或撤销。
a银行为继续保留其下设的某一证券营业部盈利,与b公司签订了阴阳两份合同,其中阳合同为一份《转让合同》,约定a银行将证券营业部转让给b信公司;阴合同则为一份《补充协议》,约定证券营业部只是挂靠在b公司名下,实际仍由a银行所有并自主经营管理。随后,双方以《转让合同》为依据向监管部门进行了报批并办理了工商登记等手续,该证券营业部更名至b公司名下。
后来该营业部被政策性关闭,第三方因与该证券营业部之间的纠纷将a银行诉至法院,上述两份合同的效力认定成为案件的争议焦点。
二、阴阳合同效力的认定
(一)阳合同――《转让合同》的效力认定
在案件审理过程中,a银行主张《转让合同》经监管部门批准和备案,并办理了登记,应为有效合同。
笔者认为,根据我国相关法律规定,政府管理部门依据“当事人提供材料”办理批准、备案、登记,其只是对外形成了具有公示效力的法律事实,而由此形成的法律事实与客观事实有时是不一致的(如当事人提供虚假材料等),但是认定案件事实、适用法律则要以“客观事实为依据”(即以当事人的真实意思表示为依据)。
a银行主张的《转让合同》是为了规避国家监管而采取的一种欺骗行为,缺少构成有效合同的先决条件――意思表示真实,属于用合法形式掩盖非法目的,根据《合同法》诚实信用原则和合同实际履行的原则,以及第五十二条的规定,该合同应属于无效合同。
(二)阴合同――《补充协议》的效力认定
在涉及阴阳合同的纠纷审理过程中,审理和裁判理念一般为:在厘清当事人真实意思的前提下,再考虑体现当事人真实意思的合同是否存在效力上的法律否定,如有效力上的法律否定,应认定为无效合同,如无效力上的法律否定,便应认定为有效合同,并据以确定当事人各方的权利义务。
首先,本案中《补充协议》为双方当事人的真实意思表示,双方当事人亦按照该协议履行,因此,该协议符合《合同法》合同实际履行的原则。
其次,《补充协议》虽然违反了中国人民银行227号通知,但该通知在规范性文件位阶上属于部门规章,因此不能作为确认合同无效的依据。不过,《补充协议》未经监管部门审批且未予以备案,同时《补充协议》中明确约定“本合同与《转让合同》不一致的以本《补充协议》为准”,从该约定看,双方签订《补充协议》时明显存在规避相关法律法规和政府监管的情形,故《补充协议》应认定无效。
综上,本案中的《转让合同》和《补充协议》均为无效合同,法院认定该证券营业部仍为a银行所有,a银行应对该营业部的债务承担责任。
在实践中,阳合同一般因不体现当事人的真实意思而不发生效力,而阴合同是当事人的真实意思表示,只要其内容合法,同样受到法律保护。然而,如果利用阴阳合同实施违法行为,或者以合法的形式掩盖违法的目的,则不仅伪装的阳合同无效,被伪装的阴合同也因内容违法而无效。因此,对阴阳合同要慎之又慎。
参考文献:
[1]尤正海.黑白施工合同规制刍议――兼议“司法解释第二十一条”之存废[j].北大法宝,2012.
[2]董淳锷.合法形式掩盖下的非法合同问题研究――以企业间借货的法律规避现象为例[j].北大法宝,2014.
光伏电站清洗收费标准篇六
此后两个月的时间,正泰安能先后以 亿元、 亿元的交易对价,出售其在河南、陕西、山东、河北的部分户用光伏发电系统资产。
陈晚(化名)老家屋顶上的光伏板,就是被出售的资产之一。
陈晚的老家在河北省石家庄市的一个小村庄,父亲陈贵(化名)只有初中文化。今年 2 月,在相熟多年的邻居介绍下,陈贵家的屋顶安上了正泰光伏板。
^v^ 下雨天农村房顶容易积水损坏,邻居是正泰安能的安装工,说安上光伏板后,就不用自己花钱扣瓦片了 ^v^,陈贵对红星资本局说到。
来家里办理业务的人自称是正泰安能的代理商,陈贵参加的是正泰 ^v^ 金顶宝 ^v^ 光伏电站项目。
代理商承诺,陈贵只用出租房顶,不会承担任何责任和风险,光伏设备的钱由公司来出,后续维修费用也有保险公司承担。而陈贵能获得的收益则是:
代理商还称,可以帮他们把光伏板背面的屋顶都安上彩钢瓦,费用从前三年的收益中抵扣,这样陈贵就不用掏一分钱。
因为是同村人介绍,陈贵没有多想就同意了。陈贵告诉红星资本局,代理商的速度很快,安装 76 块光伏板,前后只花了十多天。
到了 12 月初的时候,陈贵接到一通电话,对方自称是重庆渝泰公司的人,通知他在光伏公司的 app 上签新合同,签完才能继续领取电站收益。
看到新合同的陈贵父女感到很疑惑:^v^ 之前不是和正泰安能公司的人合作吗?怎么 10 个月后就突然变成了重庆渝泰公司?^v^。
图片来自受访人
陈晚找到正泰安能的代理商询问缘由,对方只回复她 ^v^ 签字就行 ^v^,并没有告诉她原因。
光伏电站清洗收费标准篇七
乙方(居间人):_________________
甲乙双方根据《_合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元,大写:_________________万元)。
2、居间报酬结算方式:_________________居间报酬总金额为人民币 万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
光伏电站清洗收费标准篇八
甲方:
乙方:
甲方为了更好地实施“万村千乡市场工程”,已经在xx镇街道开办了一座乡级直营超市,现需要铺设超市内三相电路,施工合同安装照明灯具和电风扇等电器,由乙方负责施工。经双方协商,达成以下合同条款,共同遵守。
一、施工内容
1、从电杆接入线开始,更换原有三相电线。店内根据甲方用电要求,铺设相应电源线路。
2、安装电表、照明灯具、电风扇、闸刀、开关、插座等相应的用电器。
3、根据甲方要求和店内实际情况,需要走暗线之处,必须走暗线,需要加套管之处,必须加套管,需要将照明灯分设多个开关时,必须合理分设开关。施工内容严格遵守甲方设计方案。
二、工程质量标准
1、乙方各项施工都必须符合国家相应质量标准,做到整齐、规范、牢固、安全,美观大方。
2、乙方安装的所有用电器均应达到正常使用标准,若因施工失误造成线路短路,用电器烧毁,乙方必须返工重装,并赔偿损毁的电线和用电器。
3、施工结束后,整理好线路图,移交甲方保存,以备维修。
4、乙方在施工过程中,甲方监理人员有权随时要求乙方对达不到质量标准的工序拆除返工。
5、乙方应妥善保管,正确安装甲方提供的电线和所有用电器,公文写作范文若发生丢失和损坏,由乙方全额赔偿。
6、施工结束后,留10%的工程款做保修金,保修期壹年,若甲方发现质量问题,乙方应及时予以免费维修。
三、费用及付费方式
1、电线和各类用电器均由甲方自行采购,乙方可对规格、型号提出建议。
2、乙方只负责安装施工,按照商店内用电面积每*方米施工费为元,施工费总额为(大写)元,施工结束后一次结算。
3、工程完工后,经甲方组织人员验收合格,即付给乙方除保修金以外的工程款,保修期满后,付给保修金。
四、安全责任
乙方应规范施工,搭好脚手架,系好安全带,绝不带电作业,不单人作业,确保安全,如发生事故,责任自负,甲方不承担任何责任。
五、其余事项
1、施工日期:20xx年月日至20xx年月日,每延长一天工期扣工程款的\\\x%。
2、本合同签订后,甲乙双方均不得随意更改(工程变更部分除外)。
3、本合同一式两份,双方各执一份。本合同双方代表签字生效。
甲方:
乙方:
日期:
光伏电站清洗收费标准篇九
供方:_________(以下简称甲方)
需方:_________(以下简称乙方)
经双方洽谈,根据《_合同法》有关规定,特签订以下合同:
一、合同内容:
1、办公桌台:规格,_________,附柜,_________,用高密度板压木皮制作。
2、书柜:规格_________。_________为主材制作。
3、椅子按国家标准的高度配套。
4、款式按样板。
二、数量、单价及金额:制作小学部办公桌椅共_________套,价格:桌台为_________元/套(含附柜),椅子为_________元/张,_________个三聚氨板书柜,为_________元/个。总金额:_________元。(备注按已有的规格、款式、尺寸、质量现场量取后制作)。这些价格为不变价,含税费、安装及运费等,需方不再承担其它任何费用。
三、质量要求:甲方按乙方要求制作样板,样板须经乙方认可并封板,甲方按样板生产、交货,如有制作问题由甲方负责修改。(注:用料、材质、尺寸必须按乙方样板,如果末按乙方样板生产,而导致教职工无法使用由甲方负责更换,并承担相应的经济责任。)
四、加工、售后服务方式:甲方负责全包工包料,严格按照样板要求制作。五年保修,终生保养。
五、交货时间及地点:在_________年_________月_________日前交货,交货地点在_________仓库。
六、验收标准及方式:甲方交货给乙方进行验收,验收以所封样板为标准。验收合格,双方办理交接手续。如不合标准,甲方负责修改或更换直至验收合格为止。乙方提出小批量的增补,甲方应按原价和乙方提出的交货时间,保质保量地按时完成。
七、包装、装卸、运输方式及费用:包装必须按厂家原包装标准,装载必须与运输方式相符,期间损坏、费用均由甲方负责。包装不予退还。
八、付款方式及期限:即货到验收合格后付总货款的90%,扣留10%货款为一年期质量保证金。保证金到期无质量问题付清。
九、违约责任:
1、甲方违约责任:
a 甲方如中途变更订做,应赔偿乙方因此而造成的损失。
b 甲方如中途废止合同,应赔偿乙方因此造成的全部经济损失。
c 甲方如超过合同规定日期交货,每推迟一天按合同总额的1%向乙方偿付违约金。
2、乙方违约责任:
a 乙方如中途变更订做,应赔偿甲方因此造成的损失。
b 乙方如中途废止合同,应赔偿甲方因此造成的全部经济损失。
c 乙方如无故超过合同规定期限付款,每推迟一天按合同总额的1%向乙方偿付违约金。
十、甲、乙双方必须严格认真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,经双方协商或有关机关证明,可免予承担经济责任。
十一、本合同如有未尽事宜,须经双方协商修订,协商不成按经济合同法有关规定执行。本合同一式贰份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):
_________地址:_________
地址:_________
甲方代表(签字):_________
乙方代表(签字):_________
电话号码:_________
电话号码:_________
开户银行:_________
开户银行:_________
银行帐号:_________
银行帐号:__________________
年____月____日
_________年____月____日
光伏电站清洗收费标准篇十
第二,消费者的银行卡,可能会被用于违法犯罪活动
第三,消费者有可能拿不到应得的收益
第四,消费者不得不面临高价回购电站的情况
第五,消费者将承担光伏公司破产清算的风险
第六,消费者房屋出售可能受限
法律依据:《_民法典》
第四百六十九条 当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。
书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。
第四百七十条 合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:
(一)当事人的姓名或者名称和住所;
(二)标的;
(三)数量;
(四)质量;
(五)价款或者报酬;
(六)履行期限、地点和方式;
(七)违约责任;
(八)解决争议的方法。
当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。