合同协议中的条款应简明扼要,避免使用模糊、歧义的措辞,以确保各方理解一致。需要合同协议的朋友们可以在下面找到一些通用的模板,希望对您有所帮助。
用电使用协议书(精选16篇)篇一
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号(营业执照):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方将房屋无偿给乙方使用,甲乙双方通过友好协商,就房屋无偿使用事宜达成如下协议:
1、房屋基本情况。
乙方无偿使用甲方坐落在的房屋,建筑面积为平方米,用于办公。
2、使用期限。
使用期限为年。自年月日至年月日。
3、甲方的权利义务。
3.1乙方在使用期间,应当妥善保管房屋,按照约定的用途使用,不得进行违法活动,否则甲方随时可以解除本协议。
3.2使用期内出现房屋质量问题,影响乙方正常使用的,甲方应当及时维修。
3.3乙方服务人员的暂住等生活上所需办理的手续,由甲方帮助与当地有关单位联系解决。
4、乙方的权利义务。
4.1使用期内,房屋由乙方使用管理,房屋的房产税,土地使用税和其他合理税费由乙方承担。
4.2使用期内,乙方所用的水、暖、电热水、通讯、室外环卫、房屋修缮、绿化维护等由甲方统一管理,发生的费用由乙方承担。
5、协议解除。
5.1在使用期内,甲方将乙方使用的房屋出租(卖)给第三人的,应当提前30日以书面形式通知乙方。
5.2在使用期内,甲方解除本协议的,应当提前30日以书面形式通知乙方。
6、争议解决。
甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,向房屋所在地人民法院起诉。
7.其它。
7.1本合同壹式贰份,共贰页双方各执壹份。
7.2本合同双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜双方另行商定。
甲方:
乙方:
身份证号(营业执照):
电话:
传真:
地址:
邮政编码:
房产证号:
代表人签字:
签约日期:
用电使用协议书(精选16篇)篇二
甲方:
乙方:
身份证号:
因甲方执照登记证与车辆使用地不在同一个城市,为方便使用车辆,经协商甲乙双方达成以下协议,乙方需遵守执行:
1.小型轿车一辆登记在乙方名下,但车辆所有权仍归甲方所有。
2.乙方作为车辆的使用人,对车辆做好监管职能。车辆为公司日常办理业务使用,不得作为其他用途。
3.乙方在使用车辆时,平时做好车辆的使用记录,同时负有妥善保管和保养义务。车辆的维修、保险、保养、使用费用由甲方承担。
4.乙方在使用车辆时,不得将车辆借给公司以外的人使用,如出现此情况,带来的后果一切由乙方承担全责。
5.乙方在使用该车辆过程中,需严格遵守国家的法律法规。饮酒后驾车带来的.后果,乙方需承担全责。
6.甲方条件成熟时,随时可要求乙方将车辆过户给甲方或甲方指定的人名下。乙方需无条件配合甲方办理,所需的相关费用甲方承担。
甲方:
乙方:
电话:
电话:
签订时间:
用电使用协议书(精选16篇)篇三
卖方:_____________________________(以下简称甲方)。
买方:____________________________(以下简称乙方)。
根据《民法典》和《微型计算机商品管理更换退货责任规定》的有关规定,经甲乙双方协商一致达成协议如下:
名称:组装机。
第二条定货、交货及验收。
1、定货日期为本合同签订之日。
2、交货日期:____________________________
3、交货地点:____________________________。
4、付款方式:签订合同时,乙方向甲方交付:
(1)预付款_______元整。
(2)安装完毕,验收合格必须全部付清________元整。
6、验收方式:甲方向乙方说明电脑的配置,核对电脑配件品牌、型号和编号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
第三条质保规定。
1、甲方对其所配置的电脑产品各选配件,按生产商提供的质保期为准,向乙方提供质保服务。
2、整机三包有效期内出现质量问题,甲方负责在______日内免费维护、修理,并保证修理后的商品能正常使用30天以上,主要部件三包有效期内出现故障,甲方负责在______日内免费修理或免费更换新的主要部件(包括工时费和材料费)。
3、自售出之日起7天内,售出的计算机整机或配件出现性能故障时,乙方可选择退货、换货或修理,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
4、自售出之日起三个30月之内,无论哪一台售出的计算机整机或配件出现性能故障时,乙方可选择换货或修理。乙方要求换货时,甲方负责______日内为乙方调换新的同型号同规格商品;同型号同规格商品停产时,负责调换新的不低于原产品性能的同品牌商品,部件差价由乙方负担。
本合同一式二份,未尽事宜双方协商解决,如解决不成,可在当地法院起诉。
用电使用协议书(精选16篇)篇四
经协商,达成本协议。
一、x镇远程教育宽带账号现有31个,其中县以上挂号站点账号29个,乡镇自行管理站点账号2个,其它账号0个。(详见站点名称及宽带账号一览表)。
二、乙方应保障甲方上网通畅。联通营业所要保证乡镇视频会议室的带宽不少于4m;村级站点带宽不少于2m;遇有上级安排的重大学习收看活动,乡镇级带宽不少于10m。
四、乡镇自行管理的站点,网费由乡镇与联通营业所定期结算。县里按照政策规定给予一定的补助。
五、按照“谁使用谁承担、谁的责任谁负责”的原则,对纳入备案管理未验收合格的站点,其20xx年以来的网费由乡镇与联通营业所协商解决。
六、宽带使用过程中出现的任何线路故障问题均可拨打10000或直接与本乡镇联通营业所主任联系申报,乙方应及时受理并负责故障的处理。
七、甲乙双方分别建立故障维修登记簿,详细记录每次故障报告时间及维修时间、故障清除情况等。登记簿由双方人员共同签字确认,每月核实后报乡镇远教站工作人员核实确认,由乡镇远教站、联通营业部将双方确认的维修情况统计表分别上报县远教中心和联通公司,逐月统计汇总,进行分析,努力提高服务水平。
八、故障开始时间以甲方申报记载并经乙方记录确认的时间为准,故障消除时间以乙方提供并经甲方确认的时间为准。故障修复时间按《电信服务规范》执行,为三个工作日之内。若国家颁布新的标准,乙方应按新标准执行。
九、违反远教宽带使用处罚规定:
1、联通营业所为村级站点专用账号接通多条线路或者未严格设置围栏导致公网私用的,一经查实,该站点该年度网费由联通营业所。
2、如带宽达不到本协议书第二条规定的标准,按故障进行处理,维修时限和费用减免按本款第4条标准执行。
3、重大收看学习活动时带宽达不到本协议第二条规定的标准,参照本款第5条标准执行。
4、修复时限内未能按时修复,经甲、乙双方共同确认,免收该站点超出时限的实际天数相关带宽使用费用。
5、每月5日、15日、20日、25日为党员集中学习日,政治意义重大,如果因故障维修时限超时导致站点影响集中学习,每次免收十天宽带使用费。因不可抗力造成的故障,不受此条款限制。
6、网络运行情况确认过程中,如有弄虚作假现象,按照“假一赔一”的原则,由责任人承担所在站点全年网费。
十、双方同意建立协商制度,加强日常沟通,及时处理影响通信质量的问题。
甲方:乙方:
负责人:负责人:
联系人:联系人:
联系电话:联系电话。
用电使用协议书(精选16篇)篇五
为加强施工现场临时用电的安全和管理,使现场临时供电系统在额定容量下,运行在最佳状态,各种机电保护装置得到有效的维护和保养,使之发挥应有的保护功能,杜绝各类用电事故的发生。明确各自的责任、权利和义务,经双方协商一致同意签订如下协议。
1.甲乙双方必须认真贯彻执行国家、建设部、_______政府、市建委颁发的有关安全生产法令、法规及规章制度。
2.乙方应配备相应的持有效证件的电管作业人员,乙方对作业人员在操作前进行书面和口头交底。所有作业人员均应按交底和部颁jcj46—88、jcj59—99标准进行操作并执行甲方用电管理规定。
3.乙方在施工现场未配备或无能力配备持有效证件的电管作业人员,应书面向甲方申请用电监管,无证人员不得从事临电操作。
4.乙方必须服从甲方用电管理,乙方自备的开关箱、流动箱、专用箱、电力电缆、电动机具、手持电动工具、照明器具等电气设备,必须性能良好,符合安全技术规范。乙方在进场时和投入使用前,应会同甲方进行检查验收后方可投入使用。使用过程中如遇危及系统运行的设备故障时;应立即停止使用,并报告甲方备案,故障未彻底排出前,不得通电试运行。
5.甲方负责给乙方提供电源,接电源时,必须按甲方指定位置接线,不得私拉乱接;并应遵守下列规定:
1)乙方使用的所有用电设备、器具、机电不得直接在甲方供电箱内接线,必须通过自备或甲方提供的流动箱转接。
2)在二级箱内接线:甲方应指定专用开关供电。乙方接线供电顺序为:开关箱-流动箱或专用箱-机具、用电器具。
6.甲方有权检查施工区的用电安全,对乙方有私拉乱接、违章和严重违章现象下达书面隐患通知单(应双方签字),并限期整改,到期不改且无正当理由拖延者,检查人员有权对责任单位和责任人进行处罚,罚款数额参照甲方有关规定执行。
7.施工现场的临时用电系统由甲方负贡统一管理和协调,乙方施工人员不能随意改动和变更甲方现场的用电线路和设备。确因工程需要,应向甲方提出书面申请,甲方应视实际需要及时给子书面答复。
8.本协议未尽事宜,按甲方与乙方《安全施工协议书》有关条款执行。
9.本协议一式两份。甲乙双方各持一份。
10.补充条款:与正式条款具有同等法律效力。
甲方:___________乙方:___________。
盖章:___________盖章:___________。
日期:___________日期:___________
用电使用协议书(精选16篇)篇六
为进一步推动学院学风建设,促进学生身心健康,培养学生健康成长成才,营造浓厚的学习氛围,养成良好的学习习惯,不要沉迷网络而导致成绩下降,使学生更好地完成学业,现将学生申请使用电脑进行明确规定,请严格遵守。
1、学生在公寓使用计算机,必须向宿管中心提出申请并填写《学生公寓计算机使用申请登记表》,交学院辅导员处签字并加盖学院公章方可使用。
2、学生在公寓内使用计算机,必须遵守国家和学校对计算机信息管理的有关规定,以学习、科研为主,上课时间严禁玩游戏、看碟片及与学习科研无关的活动。
3、严禁私拉电线、网线,特别是私自跨寝室、跨公寓对网线、电线私拉乱接;严禁使用计算机玩不健康电子游戏、上不健康网站,影响身心健康;严禁在网络上随意发表言论,遵守网络道德,粘贴、复制、下载、跟帖积极健康向上的`内容。
4、在正常课堂学习、早晚自习、晚休息就寝时间,禁止在寝室内或到校外网吧上网,因上网而上课迟到、早退、旷课,甚至影响正常学业出现一学期挂科两门以上者(含两门),学院将给予通报批评,由学院办公室书面下发预警通知书到本人。同时,接下来一学期要求学生本人将电脑带回家并且暂停上网端口,必要时通知家长来校配合学院做好教育工作。对于受到学院通报批评者,在本学年度不得参加当年评奖评优,也不得被列为党员发展对象。如果本人通过努力,补考全部通过者,可以恢复下学期使用电脑。
5、对于上一个学期(新生一学年)期末考试挂科两门以上(含两门)并且补考不通过者,下学期不得申请使用电脑。在接下来学期,通过努力,全部课程合格后,可以申请使用电脑。
6、在正常使用计算机时,尽量不要影响他人学习和休息,注意控制计算机使用音量,维护好寝室同学内部的学习生活。
7、严禁一年级学生在第一学年大学学习生活期间带电脑进入公寓,对于带电脑进入公寓的学生学院一律不予审批,如要上网查阅资料可以到学校信息技术中心上网查阅。
8、沉迷网络较严重或情况比较突出的,经同学反映与学院老师查实事实确实如此,学院多次教育仍屡教不改的,学院将给予通报批评,情节特别严重的,上报学校给予相应处分。
9、购买、申请使用电脑须经家长同意,不得擅自将学杂费或生活费购买电脑以致于影响正常的学习生活。
11、本协议一式两份,学生本人和学院各一份,本条例解释权归xxx学院xxx学院,如有变动,另行通知。
申请人(签字):________年级班级:______。
申请人联系方式(手机长号与短号):_________。
xxx学院(签字、盖章):_____。
用电使用协议书(精选16篇)篇七
甲方:
乙方:
甲乙双方通过友好协商,就房屋无偿使用事宜达成如下协议:
1、房屋基本情况。
乙方无偿使用甲方坐落在房屋,建筑面积为xx平方米,用于经营。
2、使用期限,使用期限为xx年。自x年xx月xx日至x年xx月xx日。
3、甲方的权利义务。
3.1乙方在使用期间,应当妥善保管房屋,按照约定的用途使用,不得进行违法活动,否则甲方随时可以解除本协议。
3.2使用期内,出现房屋质量问题,影响乙方正常使用的,甲方应当及时维修。
4、乙方的权利义务使用期内,乙方所用的水、暖、电热水、通讯、室外环卫、房屋修缮、绿化维护等由甲方统一管理,发生的费用由乙方承担。
5、协议解除。
5.1在使用期内,甲方将乙方使用的房屋出租(卖)给第三人的,应当提前30日以书面形式通知乙方。
5.2在使用期内,甲方解除本协议的,应当提前30日以书面形式通知乙方。
6、争议解决甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执,应首先通过友好协商解决,如双方不能达成一致意见时,向房屋所在地人民法院起诉。
7.其它。
7.1本合同一式二份,共二页双方各执一份。
7.2本合同双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜双方另行商定。
甲方:
x年xx月xx日。
乙方:
x年xx月xx日。
用电使用协议书(精选16篇)篇八
甲方单位(章):。
乙方单位(章):。
本工程总包范围内的分包单位北京金宏达建筑加固工程有限公司自___年___月___日已进驻现场进行正式施工,为统一现场临时用水用电管理,确保施工用水用电的正常,经双方协商,签订以下协议:
(1)分包单位在进场前预交工程总造价的0.3%作为临时用水用电费用。总包单位每月依据分包单位用电设备、人员数量、用水情况综合考虑进行费用分摊,当发生费用超出预交费用时应立即补交。
(2)分包单位现场用水用电服从总包单位统一调度和管理,总包单位对分包单位生产用电线路分别挂表记数,分包单位要有专业维修电工。总包单位在施工现场给分包单位指定水源,规定管径、阀门数量及管道位置、走向,分包单位自行引接施工用水管道。
(3)分包单位在使用总包提供的总电源箱时,应向工程技术部提出申请,分包按指定回路接分电箱,不得扰乱管理次序,造成电器损害或大面积停电,责任自负。
(4)分包单位负责本单位的配电线路和设备的维护;负责水源后管道、管件的维护、修理,确保整个现场的正常用水用电,杜绝浪费,保证安全。
(6)分包单位接受各项安全检查,对检查中提出的须整改的安全隐患及非正常用水现象应立即进行整改。
(7)因施工需要,现场增设50kw以上大容量用电设备及现场须使用新的水源时,应以书面形式向总包工程技术部申报,经批准后方可使用。
(8)分包单位现场维护电工和水暖工有义务对总包现场供配电和供水设施进行维护和抢修线路故障。
(9)本协议一式贰份,总、分包单位各执壹份,一经签定,双方自觉遵守,对于违者将依据《总承包管理制度》中有关规定予以处罚。
甲方单位(章):。
乙方单位(章):。
甲方负责人(签字):
乙方负责人(签字):
___年___月___日___年___月___日。
用电使用协议书(精选16篇)篇九
甲方:以下简称甲方(供电方)。
乙方:以下简称乙方(用电方)。
根据乙方通信基站设备用电需求,同时保证___的正常营运秩序,明确供用电双方的权利和义务,安全、经济、合理、有序的供电和用电,经供电方、用电方协商一致后达成以下协议:
一、用电地址、性质、容量。
2、用电行业类别:联通通信;。
3、用电类别:动力用电;。
4、负荷时间特性:连续性负荷;。
5、用电容量:用电人共个受电点,受电设备总容量8kw,
二、供电方式。
供电人向用电人提供负荷国家标准的电源,采用单电源单回路供电。
由甲方经电缆向乙方受电点供电,供电容量100kva;。
三、供用电设施设备产权分界和维护管理责任。
施属乙方,由乙方负责运行维护管理。
四、供电质量。
1、在电力系统正常状况下,甲方按国家规定的电能质量标准向乙方供电;。
3、在电力系统正常状况下,甲方应向乙方连续供电,但有以下情形之一的除外:
(1)供电设施计划检修或临时检修;。
(2)在危及机场正常运行时而采取的有序供电;。
(3)乙方逾期未交电费、违约金,经催缴仍未交付的;。
(4)乙方违约用电、窃电和危害供用电安全行为的;。
(5)乙方受电装臵经检验不合格,在指定期间未改善的;。
(6)发生不可抗力事件或甲方的紧急避险行为。
五、用电计量、电价及电费结算方式。
1、乙方应在产权分界点处安装用电计量装臵,作为甲方向乙方计算电费的依据。
六、其他约定事项。
1、在甲方需对乙方供电电源侧设备进行维护维修需停电时,应通知乙方(联系电话:);。
2、若乙方逾期(一月内)不缴纳电费,甲方有权停止电力供应并计收未交电费的滞纳金,每超一天按5%收取滞纳金。待费用结清后恢复电力供应。
6、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决;。
7、本协议一式四份,甲方执壹份,乙方执叁份,效力均等。
甲方:盖章。
乙方:盖章。
法人代表:
授权代表:
电话:
开户行:
账号:
签订地点:
签订日期:
法人代表:
授权代表:
电话:
开户行:
账号:
用电使用协议书(精选16篇)篇十
甲乙双方依据《民法典》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,就乙方室内分布系统在甲方用电事宜,达成一致,特签订如下协议:
1、供电单位:________________。
2、联系方式:________________。
3、供电地址:________________(市、区、县、路、号、楼宇名称、竖井位置)。
1、电费标准:________________元/度。
2、其他:________________乙方自行新装电表,该电表起始读数为零。
3、支付方式:________________。
(1)乙方所发生的电费由甲方向供电部门统一交纳。
(2)乙方电费支付时间:每季度支付一次。
双方根据电表读数,据实结算。
1、上述第二项第1款中的电费标准随政府电力部门的公示价格进行调整,该调整发生时,甲方应及时通知乙方。
2、乙方按照上述第二项第3款中规定的时间向甲方交纳电费。
3、在乙方按时向甲方支付电费的前提下,甲方应确保乙方基站的正常供电,不得随意停电。特殊情况下需停电预计在3小时以上时,甲方必须提前通知乙方,并由乙方为基站机房准备其他应急供电设备。
4、结算电费时,甲方提供电费往来收据,以及加盖公章的电费发票复印件。
5、甲方人员不得以任何名义或手段给予乙方人员财物、回扣、手续费以及乙方人员不应得的其它各种利益。
6、乙方人员不得借婚、丧、嫁娶、过生日等事宜,接收甲方的变相送礼。不得接受甲方的吃喝、娱乐、洗浴、旅游等各种消费招待。
本协议有效期限为________年,自________年________月________日至________年________月________日止。
1、乙方逾期向甲方交纳电费超过三个月时,乙方应向甲方支付违约金,违约金的数额为逾期支付电费数额的千分之三。
2、由于甲方的过错或责任导致设备停电超过8小时,(电力部门正常检修停电除外)给乙方造成的损失应由甲方赔偿,此时乙方有权拒绝向甲方支付部分或全部电费。
1、本协议一式陆份,甲方执两份,乙方执肆份,具有同等法律效力。
2、本协议自甲乙双方签字、盖章后生效。
甲方:________________乙方:________________。
委托代理人:__________委托代理人:__________。
用电使用协议书(精选16篇)篇十一
甲、乙双方就网络使用事宜达成以下协议,共同遵照执行:
第一条:为保证第四轮持证执法考试的正常顺利进行,要求在20xx年4月27日—29日,景泰三中三思楼的3间微机室的网速必须达到100m,甲方购买乙方的网络使用服务。
第二条:甲方向乙方支付网络使用费用人民币万元。
第三条:甲方的付款方式:本协议生效后由财政代拨付。
第四条:乙方应交付给甲方网络使用的全部真实、有效的证件以及缴费凭证。
第五条:乙方应保证网络维护正常,手续完整。
第六条:乙方违反本协议,应向甲方支付一定数额的违约金。
第七条:本协议自双方签字之日生效。本协议一式二份。
第八条:争议解决方式:1、提交白银仲裁委员会仲裁;2、依法向人民法院起诉。
甲方(签章):乙方(签章):
年月日年月日。
用电使用协议书(精选16篇)篇十二
承包人:
经过邀请招标,发包人确定为路面工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目。
1.1工程名称:xxx道路路面工程。
1.2工程地点:位于xxxxxxxxx内。
1.4承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5合同价款:合同总价(暂定)元单价(综合单价包干)大写元。
1.6质量标准:合格。
1.7工期:工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸。
2.1图纸:发包人提供。
2.2技术标准:
2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、xx州相关技术标准、规范;
2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务。
3.1发包人的权利和义务。
3.1.1发包人委派的业主代表:姓名:职务:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作:
3.1.3.1负责场地三通一平;
3.1.3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2承包人的权利和义务。
3.2.1项目经理姓名:职务:项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作:
3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知之日起2天内,承包人进场完成施工准备。
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
3.2.2.7负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。
四、工程价款。
4.1本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有。
土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
4.2设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据。
伊犁地区有关文件进行编制,设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。
4.3工程报价单详附件,工程量按实结算。
4.4结算审计承包人付费执行五、工程价款的支付。
5.1工程无预付款,待工程完工后经甲方验收合格并收到合格竣工资料后,乙方。
六、安全文明施工。
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制。
度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责。
并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收。
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发。
包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。
八、违约责任。
8.1发包人违约:
8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
8.2承包人违约:
8.2.1因承包人原因,未按本合同工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求之日起7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次处违约金5000元的罚则。
8.2.4如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。
九、争议。
9.1在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同生效与终止。
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
10.2合同订立时间:年月日;合同订立地点:
10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十一、合同附件。
11.1投标文件。
11.2招标文件。
11.3道路平面图。
11.4xxxxxx集团工程预算书。
十二、合同份数。
12.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
12.2副本陆份,双方各执叁份。??本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发包人:(公章)。
委托代理人:
电话:
传真:
签订地点:
承包人:(公章)委托代理人:电话:传真:签订时间:工程质量保修书。
发包方(全称):xxxxxxxxxx。
承包方(全称):
xxxxxxxx有限公司xxx道路路面工程在合理使用期内正常使用,双方协商一致签订工程质量保修书,承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容。
质量保修范围包括:
承包方对本工程承包范围内的所有工程项目承担工程质量保修责任。
二、质量保修期。
根据有关约定,本工程的保修期如下:自工程竣工验收合格之日起计算,本工程涉及的全部内容保修期为壹年。
其他项目保修期限约定如下:
三、质量保修责任。
1.属于保修范围、内容的项目,承包方应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的,发包方可以委托其他单位修理,费用由承包方承担。
2.发生紧急抢修事故的,承包方在接到事故通知后,应在八小时内到达事故现场进行抢修。承包方不在约定期限内派人保修的,发包方可以委托其他单位修理,由此产生的费用及损失均由由承包方承担。
公司。
用电使用协议书(精选16篇)篇十三
合同编号:
商标使用被许可人(乙方):
根据《中华人民共和国商标法》第四十条和《商标法实施条例》第四十三条的规定,甲乙双方遵循自愿和诚实信用原则,经协商一致,签定本商标使用许可合同。
一、甲方将已注册的使用在类商品上的第号商标许可乙方使用在类商品上。
二、许可使用的形式(独占、排他、普通)。
三、许可使用的期限自年月日起至年月日止。合同期满,如需延长使用时间,由甲、乙双方另行续订商标使用许可合同。
四、甲方有权监督乙方使用注册商标的商品质量,乙方应当保证使用该注册商标的商品质量。具体措施为。
五、乙方必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地。
六、乙方不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合,并不得超越许可的商品范围使用甲方的注册商标。
七、未经甲方授权,乙方不得以任何形式和理由将甲方注册商标许可第三方使用。
八、注册商标标识的提供方式:
九、许可使用费金额、计算方法及支付方式:
用电使用协议书(精选16篇)篇十四
甲方:________________(以下简称甲方)。
乙方:________________(以下简称乙方)。
甲方为五原县供电机构,有完善的电网系统。乙方为五原县招商引资的牲猪屠宰企业,根据《全国供用电规则》的有关规定,经甲、乙双方充分协商,共同达成如下供、用电协议,以便共同遵守。
1、乙方受电地点:_____________。
2、乙方受电容量:___________千伏安,新增变压器一台。
3、合同期限:自________年________月________日起至企业生产终止。
4、乙方新装或增加用电,应按国家有关规定,均应向甲方办理用电申请手续。
5、乙方提出减少用电容量,甲方应根据用乙方所提的期限,保留其原容量。停止用电时乙方应向甲方提出申请,同时应将电费结清。
6、乙方的冲击性负荷、不对称负荷和整流用电等对供电质量和安全经济运行有影响者,应采取技术措施消除影响,否则甲方可不供电。
7、乙方发生人身触电伤亡事故;主要电气设备损坏及因乙方的原因引起电网停电等事故时,应立即向甲方报告。
8、甲方对乙方的安全用电工作督促检查,并积极协助有关主管部门及乙方共同做好对乙方电工的技术培训和管理工作,定期进行安全技术考核。
9、乙方应定期编制节约用电措施计划,完成节约用电任务;甲方应督促、检查、帮助乙方的节约用电工作。
10、乙方应积极采用节约用电的新技术措施,推广有效的节约经验。
11、甲方和乙方分工维护管理的供电、用电设备,未经分管单位同意,不得操作或更动。如因紧急事故必须操作或更动者,事后应迅速通知分管单位。
12、甲方应固定抄表日期,按期抄表收费。乙方应按甲方规定的期限交付电费。对逾期不交者,按规定加收迟纳金,并可停止供电。
13、本合同生效后,甲、乙双方均不得擅自修改或废止,合同中如有特殊情况需要修改,或有未尽事宜,须经双方协商,根据《全国供用电规则》作出补充协议,补充协定与本合同具有同等效力。
14、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份;。
甲方:________________(盖章)乙方:________________(盖章)。
________年________月________日。
用电使用协议书(精选16篇)篇十五
乙方:
为方便工作的开展,提高工作效率及提升品牌形象,甲方将型号为:;发动机号码:、车架号:商务面包车提供给乙方在工作期间使用。乙方从双方签字生效即日起拥有此车的使用权同时甲方将车辆钥匙及机动车相关资料提供给乙方。此车的所有权归甲方所有。
一、有如下情况甲方将收回此车的使用权,同时此协议自动失效。
(1)乙方在三年内终止与甲方的合作关系,乙方将主动放弃车辆的使用权。
(2)乙方若擅自更改车身logo,乙方将失去车辆的使用权。
(3)乙方因为个人原因影响甲方产品形象,甲方将收回此车的使用权。
二、乙方在使用期间所产生的任何费用由乙方自行承担。
三、乙方在使用此车辆期间,甲方不承担所有交通责任事故的一切责任。
四、该车辆在使用期间出现交通事故,由交通部门确认事故责任,若是乙方责任给所使用车辆造成损害的(保险不能承担及报销的),由乙方承担该损失;若是乙方责任给第三方造成损害的(保险不能承担及报销的)也应由乙方承担。
五、乙方在协议期内不得将该车辆私自借给、租用或转让给他人。
六、在此协议到期后,乙方拥有该车辆的所有权,甲方不得以任何理由干预乙方对车辆作出任何的处理,该协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字后生效。
七、未尽事宜双方另行协商解决,若产生纠纷交由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
甲方代表:(签章):
20xx年x月xx日。
乙方代表:(签章):
20xx年x月xx日。
用电使用协议书(精选16篇)篇十六
为了保证污水深度处理厂项目施工现场、办公区域、生活区域安全用电,避免用电安全事故的发生,甲方特制定如下安全用电条例,以供乙方用电时遵守执行。
施工现场安全用电条例。
1、严格执行电气作业人员持证上岗制度。
1、严格执行“三级配电二级保护”的用电安全规范。施工现场必须采用tn-s接零系统“即三相五线制”一定要落实到位。严格执行(一机、一闸、一漏、一箱)“四个一”规定。不符合用电安全规范、规定时,乙方不得擅自用电。
2、发现电线断落在地上,不能直接用手去拣。派人看守,不让人、车靠近,特别是高压导线断落在地上时,应远离其米范围以外。通知电工或供电部门处理。
3、对规定使用接地的用电机具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线;不要随意将三眼插头改为两眼插头。
4、不要乱拉乱接电线,不私自或让无资质的人员铺设电线和接装用电设备,安装、电动工具。
5、在更换熔断丝、拆修用电设备、用电机具、电动工具或移动用电机具设备时必须切断电源,不要冒险带电操作。
6、雷雨天在施工作业区人行走,不要用手触电杆及电杆拉线,以防触电。
7、发现用电设备、用电机具、电动工具冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查。
8、漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验。
生活区安全用电条例。
1、超负荷用电,如用电负荷超过规定容量,应到用电管理部门申请增容;空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。
2、要选用合格的电器,不要贪便宜购买使用假冒伪劣电器、电线、线槽(管)、开关、插头、插座等。
3、不准靠近或接触任何有电家电的带电部分,特别是黑白、彩色电视机的高压行输出部分,以免被电击伤。
4、要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔断丝。
5、不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。
6、要将电视机室外天线安装得牢固可靠,不要高出附近的避雷针或靠近高压线。
8、电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。
临时安全用电条例。
1、临时用电的施工组织设计。
1、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kw及50kw以上者,应编制临时用电施工组织设计。
2、临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kw以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。
3、临时用电施工组织设计的内容和步骤应包括:
4、临时用电工程图纸必须单独绘制,并作为临时用电施工的依据。
5、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
6、变更临时用电施工组织设计时必须履行第条规定手续,并补充有关图纸资料。
7、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
2、各类用电人员应做到:
1、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;
3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,封挂标志牌。
4、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;
5、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
6、临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次;检查时,应复查接地电阻值。
7、检查工作应按分部、分项工程进行,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。
3、焊接机械。
1、焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线处必须设置防护罩。
2、使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,对发电机式直流弧焊机的换向器,应经常检查和维护。
3、焊接机械的二次线宜采用yhs型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30m。
手持式电动工具。
1、一般场所使用手持式电动工具时,应装设额定动作电流不大于15ma,额定漏电动作时间小于0s的漏电保护器。
2、露天、潮湿场所或在金属构架上操作时,使用手持式电动工具,必须装设防溅的漏电保护器。
3、手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。
4、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。
3、临时照明器的.选择应按下列环境条件确定:
1、正常湿度时,选用开启式照明器;
3、含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,采用防尘型照明器;
4、对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所等级选择相应的照明器;
5、在振动较大的场所,选用防振型照明器;
6、对有酸碱等强腐蚀的场所,采用耐酸碱型照明器。
一般场所宜选用额定电压为220v的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压照明器:
1、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24v。
2、在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12v。
使用行灯应符合下列要求:
1、电源电压不超过36v;
2、灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿;
3、灯头与灯体结合牢固,灯头无开关;
4、灯泡外部有金属保护网;
5、金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。
应急处置触电事故。
电流对人体的损伤主要是电热所致的灼伤和强烈的肌肉痉挛,这会影响到呼吸中枢及心脏,引起呼吸抑制或心跳骤停,严重电击伤可致残,甚至直接危及生命。
1、要使触电者迅速脱离电源,应立即拉下电源开关或拔掉电源插头,若无法及时找到或断开电源时,可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。
2、将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥处仰卧,将其上衣和裤带放松,观察触电者有无呼吸,摸一摸颈动脉有无搏动。
3、施行急救。若触电者呼吸及心跳均停止时,应在做人工呼吸的同时实施心肺复苏抢救,另要及时打电话呼叫救护车。
4、尽快送往医院,途中应继续施救。
甲方职权范围:甲方只负责施工现场西北侧总控制配电箱安全供电管理工作。
乙方职权范围:
1、乙方负责施工现场东侧电线杆电能控制范围内的用电安全管理工作。
2、安全事故责任。
3、由于乙方用电技术、安全管理不到位、用电安全自我防范意识薄弱而导致人员触电伤亡、电气设备损坏等安全事故。由乙方负责。
由于乙方违反本协议《施工现场安全用电条例、生活区安全用电条例、临时安全用电条例》而导致人员触电伤亡、电气设备损坏等安全事故。由乙方负责。
甲方单位负责人:______。
乙方单位负责人:______。
甲方安全管理员:______。
乙方安全管理员:______。
签订时间:______。
签订时间:______。
签订地点:______。