合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
劳务包工合同篇一
油漆购销合同
一、产品名称、商标、规格、数量及金额
注:
1、颜色以甲方确定的样板为标准。
2、供货数量以实际为准。
二、供货方式
由乙方帮助组织送货到甲方指定库房,由甲方负责组织卸车及费用。
三、供货期
当本合同生效后,甲方发出书面订货单,乙方收到甲方的每次订货单之后7日内按订货单数量供货(不可抗力因素除外)。
四、付款方式
当本合同生效后,甲方提交要货计划,同时甲方应向乙方支付全部货款的30%做为定金,乙方根据此计划安排生产、送货,货到工地、签收手方可卸货, 甲方从签收之日起十日内一次性付清全部尾款。
五、验收
甲、乙双方以合同内容为依据,本着相互谅解,相互合作的`精神协商解决,如协商无效可向有关合同仲裁机关申请仲裁,也可向法院提请诉讼、裁决。
九、其它约定事项: 十、1.本合同从签署之日起立即生效。
2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份合同,具有同等效力。
3.在甲方未付清订单的所有货款前,该订单所列之货物的所有权为乙方所有。
4.已调色的产品概不退换。
甲方签章:乙方签章:
代 表 人:代 表 人:
开户银行:开户银行:
帐 号:帐 号:
劳务包工合同篇二
联系电话:
施工队(以下简称乙方):
联系电话:
工程地址:
使用面积:
二 价格
清包工费: 元,大写:
其中 水电工 元
木工 元
瓦工 元
油漆工 元
垃圾清运费 元
材料搬运费 元
1、施工队进场,预支生活费: 元
2、木工完成,付 元
3、瓦工完成,付 元
4、工程竣工,付 元
5、保修金 元,从竣工之日起半年后支付
1、 甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作
3、 乙方应在甲方指定的.建材供应点购买材料,并开具正式发票
5、 乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性
6、 乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场
7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程
8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运
1、 垃圾袋装化
2、 垃圾应日日清
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件
2、 未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜
3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用
5、 乙方指定由 为工地现场负责人, 为替补负责人
6、 在合同价内,乙方应提供 人次跟随甲方挑选材料
8、 未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工
1、 现场禁止使用明火
2、 现场禁止吸烟
3、 油漆材料必须和其他材料分开放置
4、 工人着装必须干净整洁
1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在一年内无偿维修
1、 施工项目清单
2、 双方认可的报价单
3、 乙方开出的材料采购清单
1、 出现争议甲乙双方先协商
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼
甲 方: (签字)
乙 方:(签字)
时间:
劳务包工合同篇三
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,就乙方销售代理 甲方_________产品的相关事宜,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
一、代理区域
1、乙方的代理区域为:_________地区。
2、代理区域扩大或缩小的条件及方法:_________
二、代理产品
1、乙方代理销售甲方的产品为:_________
2、代理商品种类增减的条件及方法:_________
3、约定新产品(是/否)包括在内:_________
三、代理权限
1、甲方授权乙方为_________地区的独家代理商,全面负责该地区的销售和经销商管理。
2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况,甲方须退还乙方 保证金,乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。
3、乙方严禁跨区域窜货,对有跨区域窜货行为的乙方,甲方将取消其代理资格,本合同将 自动终止。
4、乙方在代理经营甲方产品的同时,必须禁止经营其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。 否则甲方有权追究乙方的违约责任。
5、对于乙方代理的销售区域,乙方可以根据实际情况制订销售政策,原则上甲方不予干涉, 但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。
四、代理期限
1、本合同的代理期限为_________年,从本合同签订之日起至_________年_________月 _________日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。
2、 乙方要求对本合同续期的, 应至少在本合同期限届满前提前_________个月向甲方书面提 出。甲方同意的,与乙方签订续期合同。
3、甲、乙双方约定,在本合同期限届满时,乙方满足以下条件可以续约:
(1)较好地履行了本合同的义务,没有发生过重大违约行为;
(2)已经向甲方支付了到期的全部款项;
(3)签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件;
(4)同意向甲方支付_________元的续约费;
(5)_________。
五、最低代理销售额
乙方承诺每月向甲方的订货量为_________,乙方保证一个会计年度的营业收入均不得低于 _________元。如果连续_________年不能完成销售指标的,甲方有权取消乙方代理资格。
六、代理商品价格
1、配送价格:甲方向乙方统一配送产品的价格,按照成本价格加管理费的办法确定,但管 理费最多不得超过成本价格的_________%。成本价格由进项价格、进项税、包装费、运费及 _________构成。甲方除向乙方收取资格审查费和销售返利以外,不得向乙方收取其他费用 或牟取任何利益。 2、销售价格:乙方应当按照甲方建议(规定)的零售价格销售产品(服务)。乙方不得擅自调整 规定的产品销售价格或以收取_________费用等方式变相加价。如果甲方建议(规定)的零售 价格不符合本地区市场情况,乙方需调整销售价格时,应当向甲方报告。甲方应当根据系统 的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑,作出调整价格的决定。
七、佣金
1、乙方的佣金以每次售出并签字的协议产品为基础,其收佣百分比如下:_________元按 _________%收佣;_________元按_________%收佣。
2、佣金以发票金额计算,任何附加费用如包装费、运输费、保险费、海关税或由进口国家 征收的关税等应另开发票。
3、佣金按成交的货币来计算和支付。
4、甲方每季度应向乙方说明佣金数额和支付佣金的有关商务,甲方在收到货款后,应在 30 天内支付佣金。
5、乙方所介绍的询价或订单,如甲方不予接受则无佣金。若乙方所介绍的订单合约已中止, 乙方无权索取佣金,若该合约的中止是由于甲方的责任,则不在此限。
八、商情报告
1、乙方有权接受客户对产品的意见和申诉,并及时通知甲方,以关注甲方的切身利益为宜。
2、 乙方应尽力向甲方提供商品的市场和竞争等方面的信息, 每_________个月需向甲方寄送 工作报告。
3、甲方应向乙方提供包括销售情况、价目表、技术文件和广告资料等一切必要的信息。甲 方还应将产品价格、销售情况或付款方式的任何变化及时通知乙方。
九、推销、宣传与广告
1、乙方是_________市场的全权代理,应收集信息,争取客户,尽力促进产品的销售。
2、乙方有义务通过广告活动,宣传代理产品(服务),并按照本合同的规定负担广告与宣传 费用。
3、 甲方通过制定总体广告计划及其他规定, 实施产品的广告计划和发布广告;乙方应按照甲 方的要求在代理区域内发布促销广告,开展促销活动。
4、乙方应当执行甲方对广告活动的要求,不得违反规定发布广告。
5、乙方可自行策划并实施针对代理区域市场特点的广告宣传或促销推广活动,但必须获得 甲方事先书面同意,并在甲方指导下进行。
十、购货与销售
1、乙方需货时,应向甲方发出书面订单,一般应在每月_________日以前向甲方下达下一月 度订单,并在提货前全额支付货款。
(1)甲方收到乙方全额货款后交付货物,交货地点为乙方所在地。
(2)甲方可代乙方发货,乙方承担铁路货运或汽运费,航空货运费等,发货方式由乙方确定。
(3)甲方将在发货后将货运单据传真或寄至乙方。货运时间以货运单据上标明的时间为准。
2、 乙方须在收到货物后_________日内对产品的质量进行检验, 因产品质量及包装不符合质 量标准的,或者产品的保质期已经超过规定标准的,由甲方予以换货或退货。
十一、监督、培训及售后服务
1、甲方应当在不影响
乙方正常营业的前提下,定期或不定期对乙方的经营活动进行辅导、 检查、监督和考核。乙方应当遵循甲方或其委派的督导员在经营过程中的建议和指导。
2、乙方应当保持完整、准确的交易记录,在每月_________日前向甲方递交上月的总营业收 入的财务报表。
3、在本合同有效期内,甲方每年应对乙方或其指定承担管理职责的人员提供不少于 _________次的业务培训。培训费用由甲方负担,但参加培训人员的差旅费自负。
4、在本合同有效期内,甲方应持续地对乙方提供开展经营所必需的营销、服务或技术上的 指导,并向乙方提供必要的协助。
5、甲方为乙方提供的产品严格按照甲方提供的质保书和国家的相关规定进行质保服务。
6、乙方在销售完成后,应按甲方要求填写客户登记表,并应于每月定期以传真或其他形式 向甲方返回客户登记表,以便于日后的售后服务和例行巡检工作。
7、当乙方发生售后服务要求时,乙方应书面通知甲方服务要求和内容,甲方应在收到乙方 通知的_________小时内给予答复,确认服务内容和时间,同时,甲方向乙方提供_________ 小时售后服务热线联络服务。
十二、知识产权
1、甲方许可乙方使用甲方拥有的商标(商号、标志)、专利、著作权、商业秘密等,乙方在 代理区域内享有独占许可(排他许可或普通许可)的权利。
(1)仅限于销售代理经营的目的;
(3) 《商标许可使用协议》 《商业秘密许可使用协议》 《专利实施许可协议》 或 或 或_________ 作出的其他限制与保留。
3、乙方应经常视察市场,如发现第三方侵犯甲方的工业产权或有损于甲方利益的任何非法 行为,乙方应据实向甲方报告。乙方应尽最大努力并按照甲方的指示,帮助甲方使其不受这 类行为的侵害,甲方将承担正常代理活动以外的此类费用。
4、 乙方不应与甲方或帮助他人与甲方竞争, 乙方更不应制造代理产品或类似于代销的产品, 也不应从与甲方竞争的任何企业中获利。 同时, 乙方不应代理或销售与代理产品相同或类似 的(不论是新的或旧的)任何产品。
5、乙方在本合同终止后的_________年内,乙方不能生产和销售同类产品予以竞争,本合同 终止后的_________年内,乙方也不能代理其他类似产品,予以竞争。
6、所有产品设计和说明均属甲方所有,乙方应在协议终止时归还给甲方。
十三、合同转让
1、在本合同有效期内,乙方应当独立自主地经营代理业务,禁止以承包、租赁、合作、委 托或其他任何方式将代理销售业务全部或部分转移给第三人经营管理。
2、未经甲方书面同意,乙方不得转让本合同。
(1)乙方要求转让本合同时,应当将转让的理由及转让条件、受让人按照本合同规定制作的 信息披露文件等情况报告甲方,由甲方作出是否同意转让的决定。
(2)乙方转让本合同时,在同等条件下,甲方指定的第三人有优先受让的权利。在甲方向乙 方发出优先受让的通知后,乙方不得撤销转让或变更转让价格与转让条件,否则,乙方在 _________年内不得进行转让。
(3)乙方转让本合同,受让人应当与甲方重新签订代理销售合同。
1、为适应市场竞争的需要,甲方有权对本合同进行适当变更,但变更必须是善意与合理的, 且不得与主合同及合同附件中的附属协议的内容相抵触。
2、甲方应当将合同变更的原因、可行性及有关事项,在规定的变更时间前_________天通知 乙方。
3、乙方应当按照甲方的规定在代理区域内实行变更,并及时将实施的情况报告甲方。
4、在本合同期满续订合同时,甲方有权以新制定的销售代理合同代替本合同。对本合同的 修订应基于合理和善意的准则,且新制定的销售代理合同文本应当适用于全部的代理销售 商。
十五、合同终止
1、本合同因下列情况而终止:
(1)合同期限届满,甲乙双方不再续签本合同;
(2)甲乙双方通过书面协议解除本合同;
(3)因不可抗力致使合同目的不能实现的;
(6)当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
(7)一方宣告破产或宣告解散;
(8)法院、政府等行政行为要求代理商终止营业;
2、本合同终止后,乙方应立即停止使用与代理销售有关的甲方任何的标识及知识产权。
3、 乙方应在本合同终止之日起_________日内返还甲方为履行本合同而提供的所有物品, 包 括文件及其副本或其他任何复制品。
甲方以原售价回购;
乙方自行处理;
十六、合同解除
损失的;
(5)无故停止向乙方供应代理产品;
(6)公开许可乙方使用的商业秘密的,致使乙方遭受经济损失的;
(8)_________。
(1)擅自代理销售其他产品或服务;
(3)未经甲方事先书面同意擅自全部或部分转让本合同;
(4)故意向第三人泄露甲方的商业秘密的;
(5)故意向甲方报告错误的或误导性的信息;
(6)违反竞业禁止的规定参与竞争的;
(9)_________。
十七、声明及保证
(一)甲方:
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方 履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或 授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方:
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方 履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或 授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十八、保密
甲乙双方保证对在讨论、 签订、 执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获 得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及 其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄 露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限 为_________年。
十九、通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通 知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传 递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:_________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则, 由未通知方承担由此而引起的相关责任。
二十、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
二十一、不可抗力
1、 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务, 该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事 件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不 可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。 声称不 可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方, 有责任尽一切合理 的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或 其影响终止或消除后, 双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。 如不可抗力及其 影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力, 则双方可协商解除合同 或暂时延迟合同的履行, 且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。 当事人迟延履行后发生不 可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也 不可避免且无法克服, 并于本合同签订日之后出现的, 使该方对本合同全部或部分的履行在 客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定 等。
二十二、合同的解释
本合同未尽事宜或条款
内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、 交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除 非解释与法律或本合同相抵触。
二十三、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书 面补充合同。 本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等 的法律效力。
二十四、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起 生效。
有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________ 月_________日。
本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________
委托代理人(签字):_________
开户银行:_________
开户银行:_________
帐号:_________
帐号:_________
签订地点:_________
签订地点:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
劳务包工合同篇四
乙方:
一、产品名称、商标、规格、数量及金额
注:1、颜色以甲方确定的样板为标准。
2、供货数量以实际为准。
二、供货方式
由乙方帮助组织送货到甲方指定库房,由甲方负责组织卸车及费用。
三、供货期
当本合同生效后,甲方发出书面订货单,乙方收到甲方的每次订货单之后7日内按订货单数量供货(不可抗力因素除外)。
四、付款方式
2为定金,乙方根据此计划安排生产、送货,货到工地、签收手
3方可卸货, 甲方从签收之日起十日内一次性付清全部尾款。
五、验收
六、技术要求
甲方在施工之前,乙方对施工操作、注意事项进行指导,并提交有关施工技术、产品性能的详细资料。甲方必须按技术要求施工,如违背施工技术要求施工,造成的质量问题由甲方负责。如乙方出现产品质量问题而造成的相关责任由乙方负责。
七、违约责任:
甲方如不接受合格的货物,则无权收回已支付货款;如乙方提供的产品不合格,甲方可以拒绝收货并拒付货款。
八、解决合同纠纷的方式
甲、乙双方以合同内容为依据,本着相互谅解,相互合作的精神协商解决,如协商无效可向有关合同仲裁机关申请仲裁,也可向法院提请诉讼、裁决。
九、其它约定事项:
十、1.本合同从签署之日起立即生效。
2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份合同,具有同等效力。
3.在甲方未付清订单的所有货款前,该订单所列之货物的所有权为乙方所有。
4.已调色的产品概不退换。
甲方签章: 乙方签章:
代 表 人: 代 表 人:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号:
劳务包工合同篇五
_____________、_____________(以下简称甲方)和__________、__________、__________(以下简称乙方),根据《_中外合资经营企业法》(以下简称《合资企业法》)及中国的其它有关法规,按照平等互利的原则,经过友好协商,同意在中国共同出资建立合资企业,特签订如下合同。
第一章总则
第一条本合同双方如下:
甲方:
_____________(以下简称甲1方)
法定地址:____________
法定代表:____________
_____________(以下简称甲2方)
法定地址:____________
法定代表:____________
乙方:
_____________(以下简称乙1方)
法定地址:____________
法定代表:____________
_____________(以下简称乙2方)
法定地址:____________
法定代表:____________
_____________(以下简称乙3方)
法定地址:____________
法定代表:____________
第二条甲1方、甲2方对于本合同规定的关于甲方所应履行的全部条款,负有连带责任和共同义务;乙1方、乙2方、乙3方对于本合同规定的关于乙方所应履行的全部条款,负有连带责任和共同义务。
第三条合资企业的名称为_____________,英文名称为_____________(以下称“合资公司”)。
法定地址:_______________
第四条合资公司为中国的法人,遵守中国的法律、法规以及有关条例、规定并受其管辖和保护。
第五条合资公司为有限责任公司。合资各方对合资公司的责任以各自认缴的出资额为限。按照各自在注册资本中的出资比例分享利润和分担风险及亏损。
第六条根据董事会的决定,合资公司经政府有关部门批准后,可以在中国国内、外设立分支机构。
第二章经营目的和业务范围
第七条合资公司的经营目的是:用科学的经营管理方法,为国内、外用户提供租赁服务,协助国内企业的技术改造和设备更新,支持国内用户的出口创汇和机器、设备的出口租赁,促进中国和__________以及其他国家、地区之间的经济交流和技术合作。
第八条合资公司的业务范围如下:
1、根据_国内、外用户的需要,经营国内、外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具以及各种仪器仪表、电子计算机等以及先进技术的租赁、转租赁、租借和对租赁资产的销售处理。
2、直接从国内、外购买经营前述租赁业务所需要的技术租赁物。
3、租赁业务的介绍、担保和咨询。
第三章出资
第九条
1、合资公司的投资总额和注册资本均为__________元。甲、乙双方的出资比例各为_____%,出资金额各为__________元。
2、合资各方出资比例和以现金支付的金额如下:
甲1方:____________%__________元,其中__________元以与其等值的人民币支付。
甲2方:____________%__________元,其中__________元以与其等值的人民币支付。
乙1方:____________%__________元
乙2方:____________%__________元
乙3方:____________%__________元
3、在合资公司领到营业执照后__________个工作日内,合资各方应将上述各自认缴的出资额全部汇入合资公司在中国银行的帐户。
4、以人民币出资时,人民币与美元的换算率,应以缴付日当日的中国国家外汇管理局公布的外汇牌价为准。
5、在合资期间,合资公司不能减少注册资本。
6、合资各方缴付出资额后,应由在中国注册的会计师验证并出具验资报告,由合资公司据以发给出资证明书。
7、合资期间内,合资的任何一方,不得将合资公司发给的出资证明书转让、抵押,或作为第三者对合资公司拥有债权的目的物。
第十条
1、合资公司注册资本的增加、转让或以其他方式时处置,应由董事会会议通过,报原审批机关批准,然后到原登记管理机构办理变更登记手续。
2、合资各方的任何一方,如将出资额的全部或一部分进行转让时,其他的合资方有优先购买权。合资方的任何一方向第三者转让出资额的条件,不得优惠于向其他合资方转让时的条件,本款中的合资各方为甲1方、甲2方、乙1方、乙2方、乙3方。
3、在甲、乙双方的出资比例保持相等的条件下,甲、乙各方的出资额可以在各自部相互转让。
第四章合资各方的责任和义务
1、甲方的责任
(1)负责为建立合资公司向_有关部门办理报批,领取批准证书和营业执照等有关手续。
(2)协助租借办公用房和购买办公用品。
(3)介绍和推荐租赁用户和项目。
(4)提供国内金融和租赁市场信息。
(5)协助合资公司在中国国内成立分支机构。
(6)向合资公司推荐优秀的经营管理人员及其他人员。
(7)协助为合资公司中的外籍人员办理入境签证、长期居留证、旅行证等手续。
(8)协助筹措外汇及人民币资金。
2、乙方的责任
劳务包工合同篇六
承包人:
经过发包人确定,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。
一、工程项目
1.工程名称:
2.工程地点:
3.承包范围:
4.承包方式:包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5.合同价款:合同总价(暂定): 元大 写: 元
6.质量标准:合格。
7.工 期: 天,具体开工日期以发包人通知为准。
二、技术标准及图纸
1.图纸:发包人提供。
2.技术标准:执行《工程施工质量验收规范》及现行国家质量评定执行相关 质量检验评定标准。
三、双方权利和义务
1.发包人的权利和义务
发包人委派的工地监理
姓名: 职务:
职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与 工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
发包人主要工作:以书面形式交给承包人并进行现场交验;布置图、有关 隐蔽障碍物资料;进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;按合同约定支付工程款。
2.承包人的权利和义务
四、工程价款
1.本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的所有安装费用。
2.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,
五、工程价款的支付
六、安全文明施工
1.承包人应按发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2.承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收
1.承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。
八、违约责任
1.发包人违约:因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
2.承包人违约:因承包人原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按 元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。
3.因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求,发包人提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人有权另行安排人完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。
九、合同生效与终止
1.本合同经双方签字或盖章后生效。
2.发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。
十、合同份数
1.本合同一执两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
发 包 人:(签字盖章) 承 包 人:(签字盖章)
联系电话: 联系电话:
地址: 地址:
劳务包工合同篇七
(以下简称乙方) 身份证号码:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围:内墙油漆施工
4、承包方式: 1、包轻工 ; 2、包工包料。
5、工程价款: 元。
6、工程期限:本工程工期为 。
第二条 甲方义务
3、协调施工现场的有关事宜。
第三条 乙方的义务
第四条 工程质量及验收
1、工程质量:如同铁西康和丽舍对面底商对比
第五条 付款方式
从开工日记起每 天付总工程款30%,完工后只压 元作为维修金(许打欠条), 天内被必须付清。
第六条争议解决
本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,由仲裁委员会仲裁,或人民法院裁决。
第七条 本合同自双方签字盖章之日起生效,甲乙双方各持一份。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
劳务包工合同篇八
油漆早期大多以 植物油为主要原料,故被叫做“油漆”,如健康环保原生态的 熟桐油。那么签订这个合同需要注意什么呢?以下是本站小编整理的油漆代理合同,欢迎参考阅读。
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,就乙方销售代理 甲方_________产品的相关事宜,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
一、代理区域
1、乙方的代理区域为:_________地区。
2、代理区域扩大或缩小的条件及方法:_________
二、代理产品
1、乙方代理销售甲方的产品为:_________
2、代理商品种类增减的条件及方法:_________
3、约定新产品(是/否)包括在内:_________
三、代理权限
1、甲方授权乙方为_________地区的独家代理商,全面负责该地区的销售和经销商管理。
2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况,甲方须退还乙方 保证金,乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。
3、乙方严禁跨区域窜货,对有跨区域窜货行为的乙方,甲方将取消其代理资格,本合同将 自动终止。
4、乙方在代理经营甲方产品的同时,必须禁止经营其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。 否则甲方有权追究乙方的违约责任。
5、对于乙方代理的销售区域,乙方可以根据实际情况制订销售政策,原则上甲方不予干涉, 但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。
四、代理期限
1、本合同的代理期限为_________年,从本合同签订之日起至_________年_________月 _________日止。双方可根据本合同的约定提前终止或续期。
2、 乙方要求对本合同续期的, 应至少在本合同期限届满前提前_________个月向甲方书面提 出。甲方同意的,与乙方签订续期合同。
3、甲、乙双方约定,在本合同期限届满时,乙方满足以下条件可以续约:
(1)较好地履行了本合同的义务,没有发生过重大违约行为;
(2)已经向甲方支付了到期的全部款项;
(3)签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件;
(4)同意向甲方支付_________元的续约费;
(5)_________。
五、最低代理销售额
乙方承诺每月向甲方的订货量为_________,乙方保证一个会计年度的营业收入均不得低于 _________元。如果连续_________年不能完成销售指标的,甲方有权取消乙方代理资格。
六、代理商品价格
1、配送价格:甲方向乙方统一配送产品的价格,按照成本价格加管理费的办法确定,但管 理费最多不得超过成本价格的_________%。成本价格由进项价格、进项税、包装费、运费及 _________构成。甲方除向乙方收取资格审查费和销售返利以外,不得向乙方收取其他费用 或牟取任何利益。 2、销售价格:乙方应当按照甲方建议(规定)的零售价格销售产品(服务)。乙方不得擅自调整 规定的产品销售价格或以收取_________费用等方式变相加价。如果甲方建议(规定)的零售 价格不符合本地区市场情况,乙方需调整销售价格时,应当向甲方报告。甲方应当根据系统 的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑,作出调整价格的决定。
七、佣金
1、乙方的佣金以每次售出并签字的协议产品为基础,其收佣百分比如下:_________元按 _________%收佣;_________元按_________%收佣。
2、佣金以发票金额计算,任何附加费用如包装费、运输费、保险费、海关税或由进口国家 征收的关税等应另开发票。
3、佣金按成交的货币来计算和支付。
4、甲方每季度应向乙方说明佣金数额和支付佣金的有关商务,甲方在收到货款后,应在 30 天内支付佣金。
5、乙方所介绍的询价或订单,如甲方不予接受则无佣金。若乙方所介绍的订单合约已中止, 乙方无权索取佣金,若该合约的中止是由于甲方的责任,则不在此限。
八、商情报告
1、乙方有权接受客户对产品的意见和申诉,并及时通知甲方,以关注甲方的切身利益为宜。
2、 乙方应尽力向甲方提供商品的市场和竞争等方面的信息, 每_________个月需向甲方寄送 工作报告。
3、甲方应向乙方提供包括销售情况、价目表、技术文件和广告资料等一切必要的信息。甲 方还应将产品价格、销售情况或付款方式的任何变化及时通知乙方。
九、推销、宣传与广告
1、乙方是_________市场的全权代理,应收集信息,争取客户,尽力促进产品的销售。
2、乙方有义务通过广告活动,宣传代理产品(服务),并按照本合同的规定负担广告与宣传 费用。
3、 甲方通过制定总体广告计划及其他规定, 实施产品的广告计划和发布广告;乙方应按照甲 方的要求在代理区域内发布促销广告,开展促销活动。
4、乙方应当执行甲方对广告活动的要求,不得违反规定发布广告。
5、乙方可自行策划并实施针对代理区域市场特点的广告宣传或促销推广活动,但必须获得 甲方事先书面同意,并在甲方指导下进行。
十、购货与销售
1、乙方需货时,应向甲方发出书面订单,一般应在每月_________日以前向甲方下达下一月 度订单,并在提货前全额支付货款。
(1)甲方收到乙方全额货款后交付货物,交货地点为乙方所在地。
(2)甲方可代乙方发货,乙方承担铁路货运或汽运费,航空货运费等,发货方式由乙方确定。
(3)甲方将在发货后将货运单据传真或寄至乙方。货运时间以货运单据上标明的时间为准。
2、 乙方须在收到货物后_________日内对产品的质量进行检验, 因产品质量及包装不符合质 量标准的,或者产品的保质期已经超过规定标准的,由甲方予以换货或退货。
十一、监督、培训及售后服务
1、甲方应当在不影响
乙方正常营业的前提下,定期或不定期对乙方的经营活动进行辅导、 检查、监督和考核。乙方应当遵循甲方或其委派的督导员在经营过程中的建议和指导。
2、乙方应当保持完整、准确的交易记录,在每月_________日前向甲方递交上月的总营业收 入的财务报表。
3、在本合同有效期内,甲方每年应对乙方或其指定承担管理职责的人员提供不少于 _________次的业务培训。培训费用由甲方负担,但参加培训人员的差旅费自负。
4、在本合同有效期内,甲方应持续地对乙方提供开展经营所必需的营销、服务或技术上的 指导,并向乙方提供必要的协助。
5、甲方为乙方提供的产品严格按照甲方提供的质保书和国家的相关规定进行质保服务。
6、乙方在销售完成后,应按甲方要求填写客户登记表,并应于每月定期以传真或其他形式 向甲方返回客户登记表,以便于日后的售后服务和例行巡检工作。
7、当乙方发生售后服务要求时,乙方应书面通知甲方服务要求和内容,甲方应在收到乙方 通知的_________小时内给予答复,确认服务内容和时间,同时,甲方向乙方提供_________ 小时售后服务热线联络服务。
十二、知识产权
1、甲方许可乙方使用甲方拥有的商标(商号、标志)、专利、著作权、商业秘密等,乙方在 代理区域内享有独占许可(排他许可或普通许可)的权利。
(1)仅限于销售代理经营的目的;
(3) 《商标许可使用协议》 《商业秘密许可使用协议》 《专利实施许可协议》 或 或 或_________ 作出的其他限制与保留。
3、乙方应经常视察市场,如发现第三方侵犯甲方的工业产权或有损于甲方利益的任何非法 行为,乙方应据实向甲方报告。乙方应尽最大努力并按照甲方的指示,帮助甲方使其不受这 类行为的侵害,甲方将承担正常代理活动以外的此类费用。
4、 乙方不应与甲方或帮助他人与甲方竞争, 乙方更不应制造代理产品或类似于代销的产品, 也不应从与甲方竞争的任何企业中获利。 同时, 乙方不应代理或销售与代理产品相同或类似 的(不论是新的或旧的)任何产品。
5、乙方在本合同终止后的_________年内,乙方不能生产和销售同类产品予以竞争,本合同 终止后的_________年内,乙方也不能代理其他类似产品,予以竞争。
6、所有产品设计和说明均属甲方所有,乙方应在协议终止时归还给甲方。
十三、合同转让
1、在本合同有效期内,乙方应当独立自主地经营代理业务,禁止以承包、租赁、合作、委 托或其他任何方式将代理销售业务全部或部分转移给第三人经营管理。
2、未经甲方书面同意,乙方不得转让本合同。
(1)乙方要求转让本合同时,应当将转让的理由及转让条件、受让人按照本合同规定制作的 信息披露文件等情况报告甲方,由甲方作出是否同意转让的决定。
(2)乙方转让本合同时,在同等条件下,甲方指定的第三人有优先受让的权利。在甲方向乙 方发出优先受让的通知后,乙方不得撤销转让或变更转让价格与转让条件,否则,乙方在 _________年内不得进行转让。
(3)乙方转让本合同,受让人应当与甲方重新签订代理销售合同。
1、为适应市场竞争的需要,甲方有权对本合同进行适当变更,但变更必须是善意与合理的, 且不得与主合同及合同附件中的附属协议的内容相抵触。
2、甲方应当将合同变更的原因、可行性及有关事项,在规定的变更时间前_________天通知 乙方。
3、乙方应当按照甲方的规定在代理区域内实行变更,并及时将实施的情况报告甲方。
4、在本合同期满续订合同时,甲方有权以新制定的销售代理合同代替本合同。对本合同的 修订应基于合理和善意的准则,且新制定的销售代理合同文本应当适用于全部的代理销售 商。
十五、合同终止
1、本合同因下列情况而终止:
(1)合同期限届满,甲乙双方不再续签本合同;
(2)甲乙双方通过书面协议解除本合同;
(3)因不可抗力致使合同目的不能实现的;
(6)当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
(7)一方宣告破产或宣告解散;
(8)法院、政府等行政行为要求代理商终止营业;
2、本合同终止后,乙方应立即停止使用与代理销售有关的甲方任何的标识及知识产权。
3、 乙方应在本合同终止之日起_________日内返还甲方为履行本合同而提供的所有物品, 包 括文件及其副本或其他任何复制品。
甲方以原售价回购;
乙方自行处理;
十六、合同解除
损失的;
(5)无故停止向乙方供应代理产品;
(6)公开许可乙方使用的商业秘密的,致使乙方遭受经济损失的;
(8)_________。
(1)擅自代理销售其他产品或服务;
(3)未经甲方事先书面同意擅自全部或部分转让本合同;
(4)故意向第三人泄露甲方的商业秘密的;
(5)故意向甲方报告错误的或误导性的信息;
(6)违反竞业禁止的规定参与竞争的;
(9)_________。
十七、声明及保证
(一)甲方:
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方 履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或 授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)乙方:
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方 履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或 授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十八、保密
甲乙双方保证对在讨论、 签订、 执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获 得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及 其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄 露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限 为_________年。
十九、通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通 知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传 递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:_________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则, 由未通知方承担由此而引起的相关责任。
二十、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
二十一、不可抗力
1、 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务, 该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事 件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不 可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。 声称不 可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方, 有责任尽一切合理 的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或 其影响终止或消除后, 双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。 如不可抗力及其 影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力, 则双方可协商解除合同 或暂时延迟合同的履行, 且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。 当事人迟延履行后发生不 可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也 不可避免且无法克服, 并于本合同签订日之后出现的, 使该方对本合同全部或部分的履行在 客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定 等。
二十二、合同的解释
本合同未尽事宜或条款
内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、 交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除 非解释与法律或本合同相抵触。
二十三、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书 面补充合同。 本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等 的法律效力。
二十四、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起 生效。
有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________ 月_________日。
本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________
委托代理人(签字):_________
开户银行:_________
开户银行:_________
帐号:_________
帐号:_________
签订地点:_________
签订地点:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委 托 人 : 【以下称甲方】
受委托人: 【以下称乙方】
因 一案(以下称本案),
甲方委托乙方为本案代理人。甲、乙双方经协商一致,订立本合同。
第一条 乙方同意接受甲方的委托,指派 崔殿龙 律师处理上述委托事务。
第二条 乙方律师应按时妥善地处理上述委托事务,维护甲方的合法权益。
第三条 甲方必须按照真实、全面、完整的原则向乙方叙述事实,并及时提供有关委托事务的证据材料。乙方接受委托后,如发现甲方有弄虚作假、隐瞒事实或提供伪证的行为,乙方有权解除合同或终止履行本合同,依本合同所收费用不予退还。
第四条 甲方委托乙方代理权限
第五条 经双方协商一致,甲方同意向乙方支付处理委托事务律师费:
甲方同意支付乙方代理费为:
以上律师费不含为处理委托事务所发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、翻译费、差旅费、鉴定费、评估费等)。
第六条 在本合同有效期限内,甲方同意不解除本合同,否则,甲方应支付全部的律师费。
第七条 在本合同有效期限内,除因甲方违反第六条规定不足额支付律师费以及因甲方违反本合同第四条确定的义务外,乙方同意不解除本合同。
第八条 在本合同有效期限内,甲、乙双方均同意不行使撤销权。
第九条 本合同终止时,乙方应向甲方报告委托事务的处理结果。
第十条 本合同有效期限自签订本合同之日起至本案 本审 终结之日止。 第十一条 本协议履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成,提交武汉仲裁委员会仲裁。
第十二条 本协议一式两份,自甲乙双方签字或盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
代表人: 代表人:
本合同于 年 月 日签订
甲方:重庆兴龙化肥有限公司
乙方:
一、代理区域
甲方授权乙方作为“ 牌”复合肥, 区域的代理商。
二、价格与提货
1、提货价格:
2、提货地点、时间与方式:建议可由乙方每次提前一段时间书面通知,以便甲方准备。最好是乙方自己到甲方来提货,乙方自己负责运输。
3、结算及付款方式:
4、其他约定:
三、甲方权利与义务
1、甲方负责乙方的货源供应,并确保产品质量。因乙方运输、贮存不当等原因造成的质量问题由乙方负责。因不可抗力造成的损失由货物保管方承担。
2、甲方有权对乙方的销售区域及销售量进行监督。
四、乙方权利与义务
1、乙方须在合同签订的同时订货不少于 吨,并保证在 年 月 日前提货不少于 吨。全年销售量不得低于 吨。达到上述标准视为完成任务。
2、乙方有权制定代理区域的产品价格,可在代理区域内发展乡镇级经销商,但应对乡镇级经销商的行为对甲方造成的损害负责。
3、乙方有义务在代理区域内对该产品进行宣传;该区域内发生的侵害品牌权益的现象应及时通知甲方。
4、乙方只能在限定区域内销售,不得跨区域销售。
5、乙方在代理区域内的年销售量应保持销量逐年增长。
五、代理期限
共 年, 年 月 日至 年 月 日。
六、违约责任
1、在合同期限内,甲方若发现乙方跨区域销售,按100元/吨处罚乙方,并有权取消乙方代理权。
2、乙方不得销售任何假冒伪劣产品,不得以次充好,不得损害甲方的商誉,不得透漏甲方商业秘密,每发生一次乙方应支付„„违约金,且甲方有权取消乙方代理权。
3、在约定期限内,乙方未能达到双方约定的最低提货量,或全年销售量未达到合同约定标准,甲方有权取消乙方的代理权。
七、未尽事宜,双方协商解决。补充协议具有同等法律效力。协商不成,向甲方所在地法院提起诉讼。
八、本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,双方签字盖章后生效。
甲 方: 乙 方:
联系地址及电话: 联系地址及电话:
开户银行:重庆农村商业银行石柱支行
开 户 名:重庆兴龙化肥有限公司
帐 号:4501010120xx0004346
签订时间: 年 月 日
劳务包工合同篇九
甲方:
乙方:
为确保______各项工作顺利开展,营造良好的办公环境,现依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》,结合________实际情况,经双方协商,在自愿的基础上订立以下协议,以便共同遵守,明确责任。
一、工程地点:______________
二、工程内容
大楼水、暖、管道等维修工程。
三、工程质量要求
第一条:乙方必须严格按承诺的质量标准施工,未达到标准的要立即整改,以确保工程质量。
第二条:乙方施工前须向甲方提供施工中所用材料承诺书,乙方在施工中所用材料必须按承诺的标准施工。
六、甲方权利与义务
第三条:甲方有权随时检查乙方的服务履行情况,并向乙方提出修改意见。
第四条:当发生服务违约时,则甲方有权按“服务违约处理标准”在支付乙方工程款项中进行扣款 。
第五条:在乙方提供服务时,如对甲方的设备造成了损坏,甲方有权要求乙方照价赔偿。
第六条:甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。
七、乙方权利与义务
第八条:乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
第九条:乙方施工前须向甲方提供施工进度计划表一份,经甲方确认后,乙方必须严格按施工进度计划表执行。
第十条:乙方在提供服务时如损坏了甲方的设备,乙方应照价赔偿或更换同等设备。若因设备的损坏而引起其它损失的,乙方应作出合理赔偿(以甲乙双方协商或行政仲裁的结果赔偿)。
第十一条:乙方自行组织劳动技术工人,工资、福利、安全保险、劳动工具均由乙方自行负责,与甲方无关;安全事故由乙方自行承担也与甲方无关。
第十二条:楼顶掉下的各种物件,砸烂财产或楼下人员的有关损失均由乙方负责,甲方不负任何责任。
八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的,应有批准手续或书面通知书,由此产生的费用和工期问题,双方商定后按实增减。
九、违约责任及其它
第十三条:乙方因非职责范围内的行为被追究民事、刑事责任的,与甲方无关,甲方不承担任何责任,甲方有权单方解除协议。
第十四条:甲方制定的工作纪律、职业规范和规章制度均视为本协议有效组成部分,乙方不得违反,否则,甲方有权解除协议。
第十五条:发生劳动争议后,经劳动争议调解委员会调解不成的,当事人可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的,可在收到裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
第十六条:本协议经甲方签字盖章、乙方签字生效。
第十七条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份
甲方: 乙方:
签字盖章: 签字盖章:
年 月 日 年 月 日
劳务包工合同篇十
甲方:______(以下简称甲方)
乙方:______(以下简称乙方)
一、工程名称:______。
二、工程地址:______ 。
三、工程内容:外墙乳胶漆装饰工程。
四、承包方式:乙方包工包料。
五、质量标准:
1、乙方必须严格按图纸、说明文件及国家有关规范规程进行施工,并接受甲方的监督和检查。
2、乙方施工确保颜色一致。
六、颜色:按照效果图或双方约定涂刷施工。
七、工期:本工程合同工期为______天,(______年______月______日至______年______月______日)。
若遇下列情况之一工期可相应顺延;
1、因甲方原因致使乙方不能正常施工;
2、夜间室外最低温度低于5℃;
3、甲方未按合同拨付工程进度款;
4、因雨、雪、大风天气影响工程进度;
八、甲方的权利和义务:
2、及时向乙方支付工程进度款,并协调乙方与职能部门的相关事宜;
3、及时组织对工程的竣工验收,并按合同规定办好决算;
4、为乙方在此施工提供必要保护,不得有外来人员的干扰和破坏,并协助做好协调工作。
九、乙方的权利和义务:
1、派一名施工队长在工地搞好现场管理,与甲方协调处理好有关问题。
4、做到文明施工,杜绝各种违纪违法现象发生。
十、单价:外墙乳胶漆______元/m
十一、总造价:按实际涂刷展开面积核算为准。
十二、付款办法:
1、本合同签订______天内,甲方应预付款______;
2、施工人员进场开始施工时,甲方付款______;
3、腻子层施工完毕,涂刷底漆之前,甲方付工程款______元;
4、上两遍乳胶漆施工时甲方付工程款______元;
5、工人施工完毕______天内甲方进行验收,并出据工程量结算单,逾期视为验收合格且以乙方结算为准,验收合格______天内甲方付清全部工程款。
十三、付款方式:
1、银行帐户结算:从银行直接汇款到昱奎化工公司帐户。
2、现金结算:结算人必须持有我公司的“工程结算委托书”才能进行现金结算。
十四、违约责任:
2、乙方质量不合格的,负责无偿修理和返工,其损失由乙方自行负责。
十五、其它:______。
十六、未尽事宜双方协商解决,协商不成可向原告所在地人民法院起诉。
十七、合同一经签订,具有法律效力,双方认真履行,互不违约。
十八、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签章):______
乙方(签章):______
法人代表(签字):______
法人代表(签字):______
身份证号码:______
身份证号码:______
代表(签字):______
代表(签字):______
联系方式:______
联系方式:______
______年______月______日
______年______月______日