在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
水泥买卖合同优质篇一
供方(乙方)：
签订时间：
签订地点： 新兴镇兴隆家苑售楼处
需方(甲方)： 供方(乙方)：
1、 标的物品种、数量、单价、金额
1.1水泥采购：
1.2合同总价的调整：上述第1款表内的单价一栏不得调整;数量一栏为暂定量，结算数量按照甲方实际接受的数量为准。结算时的合同总价(结算总价)按照单价乘以结算数量计算。
2.1 合同约定交货时间:自 年 月 日至 年 月 日。甲方每月水泥计划用量暂定吨,具体以甲方通知乙方的实际需要数量为准。甲方应于供货前一天的17：00之前电话通知乙方，以便乙方及时安排运输车辆，保证及时供货。乙方应在接到电话通知之日起的第2日内将货物运到合同约定的交付地点。
2.2 交货地点为位于 大洼县新兴镇坨子里分场 的甲方工地库房。 2.3 乙方提供运输，方式为汽车运输。
2.4 乙方运输过程中，应确保车辆整洁，不得遗撒、污染环境，否则由此造成的一切后果均由乙方承担。
3、 合理损耗计算方式及分摊方式
4.1乙方按照一千吨为一个批次向甲方供货，达到批次供货量时，甲方及时给乙方结算，不得拖欠货款。
7.1乙方迟延交付货物的，每迟延一日，按应交货物总价款的万分之三向甲方支付违约金。逾期超过十五日的，甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方赔偿。
7.2乙方交付的货物不符合合同约定的质量标准的，甲方有权拒绝接受。乙方应按应交货物总价款的百分之十向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。因此造成的损失超过违约金的，超出部分乙方应当赔偿。
7.3 甲方逾期支付货款的，向乙方支付应付货款的百分之三做为违约金赔偿给乙方。
7.4 乙方违反本合同的约定而引起第三人索赔的，由此产生的一切费用和责任由乙方承担。
甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意向大洼县或盘锦市人民法院提起诉讼。10、其他约定事项禁止权利转让任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同总价10%的违约金。
甲方(盖章)
乙方(盖章)
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
水泥买卖合同优质篇二
经甲、乙双方友好协商，根据《_合同法》等有关规定，于_____年____月____日在______________________订立合同如下，双方将本着诚实信用的原则以资共同遵守。
第一条标的物规格型号、数量、价款
2、货物数量以(甲方站台交货时单据上记载的数量为准)甲方过磅单(交货时双方签字的提货单上)记载的数量为准。乙方如有异议，应当场提出复验。
3、合理损耗标准及计算方法：散装按_________计算合理损耗;
第二条交货方式、交货地点
交货方式采取以下方式：
甲方负责水泥的装车和运输，并承担费用。
乙方应至少提前48小时书面形式通知甲方提取货物的时间及具体数量，以使甲方合理安排供货事宜(如一次提货物的数量过大，应在合理的时间提前书面通知甲方)。
交货地点：若乙方自行负责运输，交货地点为甲方厂区;若乙方委托甲方运输，交货地点为乙方指定到达地点。
第三条质量检验标准、方法、期限
甲方交付水泥的质量标准按______________标准执行。
水泥质量验收方式以甲方对同规格型号同批次水泥的品质检验报告为质量合格依据。水泥出厂时双方应共同取样封存样品，一式两份，甲、乙双方各留存一份;若乙方不要求进行共同取样封存，则以甲方留存的同规格型号同批次水泥的样品为准。如乙方对水泥质量有异议，应从乙方收到货物之日起日(建议为40日内，不要超过国家标准对水泥质量异议提出的期限)内书面提出，由甲、乙双方共同委托有资质的省级以上的质量检验机构对水泥出厂时双方共同取样封存样品或甲方留存同规格型号同批次水泥的样品进行检验。
第四条结算价款结算方式
结算价款采取以下ab两种方式其中的_____：
b、结算价款随市场行情变化而变化，甲方可对水泥价格进行上调或下浮，实际结算时价格随行就市。
结算方式采取abc三种方式其中的______：
c：其他方式：_______________________________________。
第五条合同的变更及解除
合同期内，如甲方、乙方的主体发生变更，应由变更后的主体承接本合同内的全部权利、义务。
本合同经双方协商一致后，可以书面方式进行修改。
第六条违约责任
任何一方有严重违约行为，导致本合同无法履行的，相对方有权解除合同。
如乙方违反法律、法规规定和合同约定或终止履行合同，应按合同价款的_____%支付违约金;如甲方无故终止履行合同，应按合同价款的_____%支付违约金。
第七条争议的解决
7、如因本合同发生争议，双方应友好协商解决，合同任何乙方均可向合同签约_______________________地法院诉讼解决。
本合同自甲、乙双方盖章及法定代表人(或授权代表人)签字之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：乙方(签字)：
电话：电话：
年月日
水泥买卖合同优质篇三
合
同
编
号
签订地点：
计量单位：
出卖人
收货单位
到?站
品种
规格
标号
产地
等级
单价
(元)
总数量
总金额
交（提）货时间、数量
路局
车站
专用线
月
月
月
1
2
出卖人
开户银行
账户名称
开户银行
账户名称
帐?号
通讯地址
帐?号
通讯地址
邮?编
电话
邮?编
电?话
1、本合同按《_____》等有关规定执行。
8、如需提供担保，另立合同担保书，作为合同附件。
2、运输方式：
9、违约责任：
3、结算方式：
（一）提交?_____委员会_____；
（二）依法向人民法院起诉。
4、交（提）货地点、方式：
5、包装标准、包装物的供应与回收：
6、验收意见：
11、其他约定事项：
7、检验标准、地点、期限及费用负担：
备注
买受人：（章）?委托代理人：（签字）?出卖人：（章）?委托代理人：（签字）
年?月?日?年?月?日
水泥买卖合同优质篇四
一、收房日期和形式
已经买过房人可能有过这样的遭遇：如期接到收房通知单后，全家人兴冲冲地赶到新居现场，却发现，现场已经是非常热闹，人来人往。也许你早上8点多钟就来现场了，却要排到中午甚至下午才能验收房子。面对这种情况，你要有绝对的耐心。既不要被现场热闹的气氛感染，急着交钱收房，也不要失去耐心，冲工作人员发起脾气，甚至在验房的时候“找碴儿”，一定要本着“新生活开始第一天”的心态，和开发商、物业公司配合好，要知道，从此，这就是你的新家园。我们建议，大家在接到开发商验房通知后（不论是否分批接到），请及时联系各楼栋的牵头人，尽量分批集中统一前往，人多力量大嘛！
如果收（验）房通知单的寄达日期超过了契约的规定日期，应属延误了交房时间，大家看契约规定的赔偿条例是如何规定的，要向开发商提出。验房时，一定要先验收，检查过房屋没了问题，或所有的问题都已得到圆满解决后，再签字。千万不能同意先签字再拿钥匙看房验收。只要业主签署了房屋交接单，办理了入住手续，那么开发商就会以“业主已经认可”为由，对质量问题拒绝赔偿。所以，在房屋交付时，邻居们弄清楚该房屋是否已经具备交付条件十分重要。前往验收房屋，并不意味着一定要最终签署房屋交接单和办理入住手续。业主相应义务的履行，首先要存在前提，即开发商交付的房屋除了具备房屋交付的法律文件外，该房屋的实际质量也应当符合规定。
切记!到时大家分批集体验收。人多、眼多、智慧多！如果开发商不同意，有问题找组织---临时业主委员会，联合起来抵制开发商、物业公司的各种侵权行为。临时业主委员会应该设验房专题，将验房中出现问题及时发布，提醒大家随时关注。
二、需要准备的验收工具
1、房验小锤：用来检查墙面、地面、窗台空鼓。
2、稍大一点的水桶：用来检查地漏、排水管是否通畅。
3、卷尺：用来检查房屋净高等。
4、验电插头：用来检查插座有无脱线、不通。
正常验收房子时间一般是持续2-3个钟头，建议早晨8：30去或下午2：00去。有条件的可请专业人员帮你验房。
水泥买卖合同优质篇五
一、 采购品名：矿用报废设备;
二、 废钢交货地点：河北省唐山市境内; 三、 废钢目的地：
六、 结算方式：乙方向甲方出据银行承兑汇票，期限 个月，按期结算
后，多退少补。
七、 付货方式：甲方与乙方签订合同后，甲方收到乙方支付的银行承兑
汇票，三日核保确认承兑汇票真实有效，购销关系成立，甲方开始办理购买报废设备的一系列手续，标准工作时间为 个工作日办理购货手续。
八、 甲方责任权力
1、确定货源，指定货场，安排运输车辆。负责吊装货物，每车按标准吨位吊装。
2、出据有效法律购货票据(发票)复印件1份，出据康山公司收据1份，出据运输路单1份，三份单据作为货物有效证件。
3、负责接待乙方前来购货的`相关人员，并登记注册(身份证)，负责乙方人员食宿费用，直至购货结束。
4、负责对乙方人员去货场(厂区)厂规、厂法、文明礼貌教育培训(15分钟)。
5、 安排运输所需车辆，不承担运费。
6、负责现场吊装安全工作，乙方人员必须积极配合，在吊装现场的安全问题由甲方负责。
7、权力：如遇由乙方原因产生的事端，甲方有权终止合同，返款结算。
九、 乙方责任权力：
1、按甲方要求程序支付很行承兑汇票，金额可按双方协商数额确定。
2、 提出购货数量(总量和一次性数量)。 3、 支付运输费用。
4、 负责提供运输路线，货物到站地名称。 5、 负责到达指定货场后的运输车辆、人员安全。
6、乙方人员必须遵守甲方提出的进货场后要求，不许在吊装等过程中制造矛盾与事端，如若发生后果由乙方负担。
十、共同责任权力
1、双方约定的购销数量，必须全面执行，任何一方合同执行中遇到极特殊情况时，双方协商解决，或赔付对方经济损失。 2、承兑汇票尾款或金额不足时，按期结算或补足欠款。
十一、本合同如有争议时，双方协商解决，协商未果时，由当地法院裁决。 十二、此合同一式二份，双方各执一份，双方代表签章后生效。望双方以资信守。
甲方： 乙方： 代表： 代表： 年 月 日
年 月 日
上一篇：水泥管道购销合同 下一篇：酒类产品购销合同模板