合同协议是明确双方权益和责任的有效工具，有助于维护合作关系的稳定。在下面的部分，我们将分享一些成功的合同协议案例，并提供一些撰写技巧和注意事项。
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇一
发包方：____________公司（以下简称甲方）。
承包方：________________（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合这一次工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
2.工程地点：_____________________；
3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）这一次工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如这一次工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。
4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
1.这一次工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。
2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
（3）在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；
（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；
（7）发生重大设计变更。
1.这一次工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整（含税）。
2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。
3.所有建筑材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
5.具有合证书建筑建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。
6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于这一次工程。
7.乙方已预定或已采购的建筑材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。
1.这一次工程质量要求为优良；
3.发包方聘用的现场监理工程师为____________；
4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如建筑材料、设备合格证、建筑材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。
5.隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。
6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。
8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。
9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。
1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。
2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。
3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、建筑材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。
（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；
（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
（4）确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。
1.发包方。
（4）按规定提供施工场地；
（8）审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款；
（9）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。
（10）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。
2.承包方。
（1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；
（3）按双方商定的分工范围，做好建筑材料和设备的采购、供应和管理；
（5）在交工前应负责保管，并清理好场地；
（6）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；
（7）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______%；
4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的______%工程款；留结算价的5%尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给承包方。
5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
6.确因发包方拖欠工程款、代购建筑材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
7.这一次工程造价结算方式按下列情况办理：
7.1工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量。
进行计算；
7.3安装工程项目费计取套用2002年《广东省安装工程综合定额》按定额计价；
7.6发包方指定的建筑材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条7.4款下浮。
1.承包方的责任。
（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。
2.发包方的责任。
（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。
（2）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向____________人民法院起诉。
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。
合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
本合同正本2份，其中发包方执1份，承包方执1份，副本2份，发包方执1份，承包方执1份。
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇二
建设单位(发包方，简称甲方)：
施工单位(承包方，简称乙方)：
根据《合同法》和《城市园林绿化工程施工及验收规范》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称：雷山旅游度假中心二期建设园林绿化工程。
2、工程地点：雷山县城。
3、施工内容：中心景观、别墅花园绿化及其相应土建部分。
4、设计单位：
第二条工程总价款及计价，承包方式：
1、工程总价款：大写：(小写：元)。
3、承包方式：采用大包干，即包材料(含运费)、包施工、包工期、包成活并包含植物栽植验收后一年免费养护，在承包范围内遇植物等工程料市价变动，承包价不变。工程质保期一年。
第三条工程质量
1、乙方按照甲方要求，并根据国家有关绿地工程施工规范要求进行施工，确保工程质量，包栽包活、保证单株乔木验收成活率必须达到100%小灌木成活率必须到达100%以上。对于死亡植物，在管护期内由乙方自行补植，甲方不予承包任何费用。
2、乙方应对全部现场操作，施工方法、措施的可靠性、安全性负责、现场设专职质量、安全检查员，建立自检制度，做好自检记录。
3、乙方所用的材料、设备及施工工艺应符合设计要求。
4、乙方提供的苗木须经甲方验证认可后，方可运至施工现场栽种，否则产生的损失由乙方自行负责。
第四条工程工期
1、中心景观工期计划约为20xx
2、如遇以下情况，按要求提供资料及双方签字，工程相应顺延。
(1)甲方不能按时交出施工现场，清理障碍，接通水电。
(2)甲方其他原因或设计变更。
(3)因可抗拒的自然灾害
因素造成不能施工，但因乙方延误工期遇上自然灾害的除外。
第五条甲方责任
1、做好工程范围内三通一平，按设计高程在种植区域保证80公分厚土层清除影响施工的障碍物。
2、按要求提交技术，包过施工图、效果图。
3、组织有关部门对乙方进行施工图交底会审，提供测量基线、水准基点。
4、委派现场施工代表____，负责加强与乙方联系，负责计量检查和监督，处理施工技术等问题。
5、工程支付方式为按进度付款。萁付款方式如下：
(1)乙方工程技术人员和管理人员进场3天内支付工程预付款合同总价的13%，施工人员进场10天内，支使合同价的20%作为工程材料款(已订购特殊灯饰、景观小品、造型精品苗木等)，余款按每月工程进度支付，乙方(每月28日)
(2)工程竣工验收后，甲方于竣工验收日起30个工作日内结清工程款，扣留总工程款的5%做质保金，支付乙方工程至总款95%。质保金于质保期满之日起15天内返还清，不付银行利息。
(3)付款时，乙方须提供相应发票。
(4)甲方如果不按时支付乙方的工程款项，每日按工程的总造价的1‰作为乙方的损失费。
第六条乙方责任
1、按照施工图保质保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收12个月为绿化种植管护期，管护期内出现质量问题，有乙方负责。
2、指定工程负责人负责本现场的技术、质量、安全等一切有相关事宜。
3、委派技术负责人质量检查和监督，处理施工技术等有关问题。
第七条竣工验收及结算方式
1、竣工验收按照规定程序办理。土程完工乙方自检验合格，报请甲方初验。
2、管护期结束后，甲乙双方按cjj/t99《城市园林绿化工程施工验收规范》等国家或行业部门现行有效规定验收，并办理工程移交手续。
3、工程已具备竣工验收条件，甲方不能按期给予接管的，其养护费由甲方负责。
4、在验收中发现质量不符合合同要求的剩余部分尾工时，乙方按质检规定的时间完成，所有费用由乙方负责，完成后再对返工部分验收。
5、工程结算方式：工程竣工验收完结进行工程结算，工程结算以现场实际施工量，根据预算报价综合单价，进行结算，竣工验收完毕15个工作日结算完毕。
第八条奖惩规定
1、工程奖：工程质量优良，工程提前不要奖。
2、罚款：乙方工程延误一天，罚款100元，直至工程造价的1%。
第九条不可抗力、违约责任及附则
1、发生不可抗力的自然灾害因素造成的因素，按国家相关规定承担责任;正常的风霜雨雪等不视为不可抗力，但遇特大的`风霜雨雪的自然现象可视为不可抗力。
2、本合同如有未尽事宜，经协商同意可由甲乙双方签订补充协议解决。如单方面违约，由违约方支付合同总价10%的违约金给守约方，合同继续履行;若因此造成对方损失的，还应赔偿对方损失。
3、一方违约时，对方经书面督促改正，在合同期限内未能改正的，守约方有权解除本合同，因此造成的违约内乱和损失由违约方承担。
4、执行本合同中如有意见分歧，应协商解决，若达不成一致意见，可向人民法院起诉。
5、本合同一式六份，双方签字盖章乙方将合同履约金打入甲方指定账户后生效，具有同等法律效力。甲方执三份，乙方执三份，分别报送有关部门。
6、本合同自双方正式签字之日起生效，直至工程竣工验收、工程造价全部结清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法规、规定，就沁阳市晨升一号城邦楼体亮化工程事宜，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同，以便共同遵守。
一、项目名称。
项目名称：沁阳市晨升一号城邦。
1、合同价格：15元/米，总结算价款根据实际安装长度计算。
2、本价格包括：安装费用、措施费用、安全防护、质保期售后服务、建筑安装发票。
三、付款方式。
乙方到达工地后付30%生活费，工程完成一半后付50%工程款，验收合格，灯亮后付清。
四、验收标准与要求。
1、验收标准。
乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准，验收合格后由甲方出具验收报告。
2、施工要求。
光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方交付乙方，施工及提货由乙方自行安排，所有安装工具由乙方自行购置。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。
五、交付时间。
乙方在合同生效后_个工作日内安装调试完毕、验收合格并交付使用。因人力不可抗拒因素（如雨天，爆风等）耽误工期不能纳入乙方施工的正常工作日之内。
六、质保期及售后服务要求。
1、质量保证期，从验收交付之日起为两年，两年内乙方对该亮化工程实行包修、包换、包维护保养。
2、乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
3、乙方须提供电话咨询服务。对甲方的服务通知，乙方在接报后三天内处理完毕。
七、违约责任。
1、乙方未按合同要求完成施工时，甲方有权拒绝验收，并有权顺延付款，且乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金，预期15日以上时，甲方有权解除合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。
2、甲方未按要求履行合同，因甲方的原因造成工程延期，由甲方承担一切责任，且甲方须向乙方支付合同总金额10%的违约金，工期相应延期。
3、甲方须提供的电源接口。
八、争议的解决。
合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决。如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，任何一方可以向沁阳市人民法院起诉。
九、其它。
1、乙方在安装过程中要注意安全，本合同范围内所发生的一切安全及责任事故，完全由乙方自行承担，甲方概不负责。
2、如一方地址、电话号码有变更，应在变更3日内以书面及口头通知对方。否则，应承担相应责任。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：
负责人（签字）：
电话：
_____年_____月_____日。
甲方（盖章）：
负责人（签字）：
电话：
_____年_____月_____日。
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇四
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合这一次工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况。
1.工程名称：别墅园林景观工程。
2.工程地点：润成科技院内。
3.工作内容：别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期。
这一次工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
（一）如遇下列原因工期顺延：
1.未及时签审施工图纸和施工组织计划；
2.设计变更；
3.甲方未能按期提交施工场地；
4.连续4小时遇雨和停水、停电；
5.未按合同规定时间拨付工程款项；
6.遇不可抗拒因素。
（二）竣工验收：
2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
第三条工程合同价款及支付方式。
2.这一次工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；
3.结算工程量以现场实际收方量为准。
4.合同签订后5日内，甲方支付乙方工程预付款100000元整；
5.工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。
第四条关于设计调整（更改）。
这一次工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期。
1.保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。
第六条双方的责任。
（一）甲方责任：
1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电；
2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方；
3.负责协助办理施工的各项进场手续。
4.负责协调现场各施工单位间的关系；
5.若施工变更应以书面形式通知乙方；
6.按合同规定时间按时付款。
（二）乙方责任：
1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工；
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理；
3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
4.负责施工中的成品保护；
第七条甲、乙双方现场代表及责任。
1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表；
2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。
第八条建筑材料的认定及采购。
1.乙方应按设计要求对建筑材料自行采购，涉及装饰及灯具建筑材料需经甲方认定后方可采购。
2.设计建筑材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第九条违约责任。
（一）甲方违约责任：
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
（二）乙方违约责任：
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条争议解决方式。
在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜，双方协商解决。
第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人：代表人：
本合同签订日期年月日
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇五
业主(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、预定开工日期：年月日
第二条：施工范围
施工范围：
回填种植土按现场实际发生工程量结算，由双方代表签证认可，但单价不允许超过甲方认可的预算单价的限额。
第三条：施工方式
本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。
第四条：工期
1、工期自预定开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，预计天(包括法定假日)，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。
2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延。
(1)因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等。
(2)不可抗力因素。
第五条：工程质量及验收标准
1、工程质量必须达到合格(验收标准按业主设计要求及行业规范执行)，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。
2、乙方提供的苗木必须事先控制质量，苗木规格严格按照设计要求进行选择，苗木种植质量必须严格按照绿化种植规范。
3、苗木成活率达到100%。
4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。
第六条：工程价款及结算、付款方式
1、工程预算总价款为人民币元(大写元)。
2、结算方式：
(1)甲方应在预定开工日期前个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%;
(3)甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。
(4)工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同约定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。
(5)以上付款的方式均以支付。
第七条：保养期
1、苗木保养期为个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收之日起计。
2、保养期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起日内，应无条件予以保养，苗木不成活的应及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保养金内扣除，超过保养金的部分，甲方有权向乙方追偿。
第八条：双方义务
1、甲方义务
(1)委派现场代表负责对工程建设进行全面管理。
(2)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电(水电费由方承担)。
(3)提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。
(4)甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料后，应在两周内通知乙方核对工程价款并于竣工验收后的两个月内完成结算。
2、乙方义务
(1)委派现场代表负责对施工其间的全面管理。
(2)根据甲方确认的.施工图纸，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。
(3)按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
(4)工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。
(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。
(6)乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起内与甲方核对工程价款，与竣工验收后的两个月内完成结算。
第九条：违约责任
1、因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。
3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。
4、工程质量达不到约定标准，由乙方承担相应的责任。
5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
第十条：转让条款
未经合同双方共同书面同意，任何一方不得单方面全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。
第十一条：合同终止
1、因解除而终止
(1)由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。
(2)由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方认为本合同已无必要继续履行或甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
(3)合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
(4)合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
2、有下列情形之一的，合同权利义务终止：
(1)本合同按约定履行完毕;
(2)本合同经各方协商一致而终止;
(4)法律法规规定终止的其他情形。
第十二条：适用法律条款
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。
第十三条：争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能既解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十四条：其他
1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，接清余款之日起自行终止。
4、本合同一式份，甲、乙双方各执份，每份均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇六
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》的规定，结合本项目实际情况，双方达成如下协议。
1.1项目名称：
1.2项目地点：
2.1承包方式：乙方包清工不包材料(不含土建部分)。
2.2工期：
本工期30天，自甲方通知施工日起计算(阴雨天顺延)。
4.1乙方进驻工地施工过程中每7天按工程量结算工程款，直至工程结束，包清工款项付清。
5.1向乙方提供无可争议的施工用地。
5.2施工现场具备水、电、路三通和土地平整的条件。免费提供施工所需水、电，并说明使用注意事项。
5.3办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
6.1保质、保量、按期完成施工任务。
6.2严格执行施工规范、安全操作规范、环境保护规定。按照甲方指定位置进行施工，做好各项质量检查记录。
7.1因甲方未按约定完成工作及未按期支付工程款，影响工期，工期顺延。
7.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
7.3在正常施工中，确保施工工期，如甲方变更设计方案(以签证单为准)，工期顺延。
7.4因不可抗力影响(如暴雨等)，相应顺延工期。
8.1未经甲方同意，乙方擅自拆改原有设备管线或其他附属设施等，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
8.2因一方原因，合同无法继续履行，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的一切经济损失。
9.1本项目合同经双方签署后生效。
9.2本合同一式甲、乙双方各执均具同等法律效力。
9.3本合同履行完成业主结清尾款后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇七
甲方：(以下称甲方)。
乙方：(以下称乙方)。
根据__市规划与建设局和__绿化有限公司签订的工程施工合同，甲方将__绿化工程1标段的绿化委托乙方养护，经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、养护项目相关情况。
养护项目名称：__绿化工程1标段绿化养护。
养护地点：公路收费站至五明路。
养护面积：13000㎡。
二、养护期限。
养护期限自__绿化工程1标段工程竣工后至该工程移交给__建设局止。
三、养护职责。
1、承包养护期限内，乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。
2、绿化设施及主要养护内容。
(1)修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。
(2)施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。
(3)除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。
(4)抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。
(5)病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。
(6)抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。
3、对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。
4、承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方负责。
5、乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施。
6、乙方必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。
7、根据合同的养护项目，三年养护经费为__绿化工程1标段竣工后工程量(即759863.00元)的5%，合计养护费大写叁万柒仟玖佰玖拾叁元整，小写37993元，承包方式为全额经济责任制承包。
8、三年养护经费待养护期满后一次性付给乙方，由业主方__建设局将原扣留的5%工程质量保证金通过移交验收后直接拔交给乙方。
五、考核验收。
1、甲方每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对乙方养护质量进行考核验收。
六、附则。
1、所有经费，甲方不再对乙方进行取费。
3、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
七、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签章后生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇八
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同》等有关要求，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意特订立本合同。
第一条工程概况。
1、工程名称：龙城花园一期一号大门前部绿化景观工程。
2、工程地点：南华县龙川镇南永公路东侧。
3、施工范围：道路、绿化、景观广场、给排水、电等(以甲方交给的施工图纸图示的所有内容)。
第二条工程造价及承包方式。
1、工程造价：本工程的总造价为人民币(小写：元)。
2、承包方式：采用总包干单价承包的方式，即包工包料包工期，在承包范围内遇工料价格变动，则承包总价和单价不变。如因设计变更或甲方主观变动而引起工程量变化的，变更单价由甲方根据乙方的投标价作变更增加，当无单价时则按乙方的投标单价水平现场商定。绿化部分若因树的品种或树的大小采购不到其价格，则按实际情况作相应调整。
3、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇九
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》的规定，结合本项目实际情况，双方达成如下协议。
第一条：项目概况。
1.1项目名称：
1.2项目地点：
第二条：项目承包方式和工期。
2.1承包方式：乙方包清工不包材料(不含土建部分)。
2.2工期：
本工期30天，自甲方通知施工日起计算(阴雨天顺延)。
第三条：造价。
第四条：付款方式。
4.1乙方进驻工地施工过程中每7天按工程量结算工程款，直至工程结束，包清工款项付清。
第五条：甲方职责。
5.1向乙方提供无可争议的施工用地。
5.2施工现场具备水、电、路三通和土地平整的条件。免费提供施工所需水、电，并说明使用注意事项。
5.3办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第六条：乙方职责。
6.1保质、保量、按期完成施工任务。
6.2严格执行施工规范、安全操作规范、环境保护规定。按照甲方指定位置进行施工，做好各项质量检查记录。
第七条：关于工期的约定。
7.1因甲方未按约定完成工作及未按期支付工程款，影响工期，工期顺延。
7.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。
7.3在正常施工中，确保施工工期，如甲方变更设计方案(以签证单为准)，工期顺延。
7.4因不可抗力影响(如暴雨等)，相应顺延工期。
第八条：违约责任。
8.1未经甲方同意，乙方擅自拆改原有设备管线或其他附属设施等，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
8.2因一方原因，合同无法继续履行，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的一切经济损失。
第九条：附则。
9.1本项目合同经双方签署后生效。
9.2本合同一式甲、乙双方各执均具同等法律效力。
9.3本合同履行完成业主结清尾款后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇十
建设单位：（以下简称甲方）。
施工单位：（以下简称乙方）。
经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行七台河污水处理厂厂区园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式。
1、工程内容包括回填种植土、树木栽植_、景观制作等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价。
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，工程造价暂定为人民币元。
三、付款方式。
1、甲乙双方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、根据工程进度甲方支付形象进度款，整个工程分三次支付完毕。
3、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待甲方验收合格后五天内一次付清。
四、工期。
1、本工程总工期天（日历从开工之日算起）。
2、开工日期20xx年_8月_20_日。
3、竣工日期__20xx__年__9月15_日。
五、双方责任。
（一）甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
（二）乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇十一
发包方：____________公司（以下简称甲方）。
承包方：________________（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合这一次工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况。
2.工程地点：_____________________；
3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）这一次工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如这一次工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。
4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
第二条工程期限。
1.这一次工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。
2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
（3）在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；
（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；
（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购建筑材料价差款而影响施工进度者；
（7）发生重大设计变更。
第三条工程合同造价：
1.这一次工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整（含税）。
2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。
第四条建筑材料、设备供应、检验。
3.所有建筑材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
5.具有合证书建筑建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。
6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于这一次工程。
7.乙方已预定或已采购的建筑材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。
第五条工程质量和检查验收。
1.这一次工程质量要求为优良；
3.发包方聘用的现场监理工程师为____________；
4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如建筑材料、设备合格证、建筑材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。
5.隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。
6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。
8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。
9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。
第六条施工设计变更。
1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。
2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。
3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、建筑材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。
5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认；
（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；
（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
（4）确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。
第七条双方负责事项。
1.发包方。
（4）按规定提供施工场地；
（8）审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款；
（9）派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。
（10）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。
2.承包方。
（1）施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；
（3）按双方商定的分工范围，做好建筑材料和设备的采购、供应和管理；
（5）在交工前应负责保管，并清理好场地；
（6）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；
（7）在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
第八条工程价款的支付与结算。
1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______%；
4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的______%工程款；留结算价的5%尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给承包方。
5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
6.确因发包方拖欠工程款、代购建筑材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
7.这一次工程造价结算方式按下列情况办理：
7.1工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算；
7.3安装工程项目费计取套用20xx年《广东省安装工程综合定额》按定额计价；
7.6发包方指定的建筑材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条7.4款下浮。
第九条违约责任。
1.承包方的责任。
（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币____________元作为逾期违约金。
2.发包方的责任。
（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。
（2）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
第十条争议的解决方式。
合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向____________人民法院起诉。
第十一条特殊条款。
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
第十二条附则。
其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。
合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
本合同正本2份，其中发包方执1份，承包方执1份，副本2份，发包方执1份，承包方执1份。
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇十二
建设单位(发包方，简称甲方)：
施工单位(承包方，简称乙方)：
根据《合同法》和《城市园林绿化工程施工及验收规范》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致签订本合同。
第一条工程概况。
1、工程名称：雷山旅游度假中心二期建设园林绿化工程。
2、工程地点：雷山县城。
3、施工内容：中心景观、别墅花园绿化及其相应土建部分。
4、设计单位：
第二条工程总价款及计价，承包方式：
1、工程总价款：大写：(小写：元)。
3、承包方式：采用大包干，即包材料(含运费)、包施工、包工期、包成活并包含植物栽植验收后一年免费养护，在承包范围内遇植物等工程料市价变动，承包价不变。工程质保期一年。
第三条工程质量。
1、乙方按照甲方要求，并根据国家有关绿地工程施工规范要求进行施工，确保工程质量，包栽包活、保证单株乔木验收成活率必须达到100%小灌木成活率必须到达100%以上。对于死亡植物，在管护期内由乙方自行补植，甲方不予承包任何费用。
2、乙方应对全部现场操作，施工方法、措施的可靠性、安全性负责、现场设专职质量、安全检查员，建立自检制度，做好自检记录。
3、乙方所用的材料、设备及施工工艺应符合设计要求。
4、乙方提供的苗木须经甲方验证认可后，方可运至施工现场栽种，否则产生的损失由乙方自行负责。
第四条工程工期。
1、中心景观工期计划约为20xx。
2、如遇以下情况，按要求提供资料及双方签字，工程相应顺延。
(1)甲方不能按时交出施工现场，清理障碍，接通水电。
(2)甲方其他原因或设计变更。
(3)因可抗拒的自然灾害。
因素造成不能施工，但因乙方延误工期遇上自然灾害的除外。
第五条甲方责任。
1、做好工程范围内三通一平，按设计高程在种植区域保证80公分厚土层清除影响施工的障碍物。
2、按要求提交技术，包过施工图、效果图。
3、组织有关部门对乙方进行施工图交底会审，提供测量基线、水准基点。
4、委派现场施工代表____，负责加强与乙方联系，负责计量检查和监督，处理施工技术等问题。
5、工程支付方式为按进度付款。萁付款方式如下：
(1)乙方工程技术人员和管理人员进场3天内支付工程预付款合同总价的13%，施工人员进场10天内，支使合同价的20%作为工程材料款(已订购特殊灯饰、景观小品、造型精品苗木等)，余款按每月工程进度支付，乙方(每月28日)。
(2)工程竣工验收后，甲方于竣工验收日起30个工作日内结清工程款，扣留总工程款的5%做质保金，支付乙方工程至总款95%。质保金于质保期满之日起15天内返还清，不付银行利息。
(3)付款时，乙方须提供相应发票。
(4)甲方如果不按时支付乙方的工程款项，每日按工程的总造价的1‰作为乙方的损失费。
第六条乙方责任。
1、按照施工图保质保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收12个月为绿化种植管护期，管护期内出现质量问题，有乙方负责。
2、指定工程负责人负责本现场的技术、质量、安全等一切有相关事宜。
3、委派技术负责人质量检查和监督，处理施工技术等有关问题。
第七条竣工验收及结算方式。
1、竣工验收按照规定程序办理。土程完工乙方自检验合格，报请甲方初验。
2、管护期结束后，甲乙双方按cjj/t99《城市园林绿化工程施工验收规范》等国家或行业部门现行有效规定验收，并办理工程移交手续。
3、工程已具备竣工验收条件，甲方不能按期给予接管的，其养护费由甲方负责。
4、在验收中发现质量不符合合同要求的剩余部分尾工时，乙方按质检规定的时间完成，所有费用由乙方负责，完成后再对返工部分验收。
5、工程结算方式：工程竣工验收完结进行工程结算，工程结算以现场实际施工量，根据预算报价综合单价，进行结算，竣工验收完毕15个工作日结算完毕。
第八条奖惩规定。
1、工程奖：工程质量优良，工程提前不要奖。
2、罚款：乙方工程延误一天，罚款100元，直至工程造价的1%。
第九条不可抗力、违约责任及附则。
1、发生不可抗力的自然灾害因素造成的因素，按国家相关规定承担责任;正常的风霜雨雪等不视为不可抗力，但遇特大的风霜雨雪的自然现象可视为不可抗力。
2、本合同如有未尽事宜，经协商同意可由甲乙双方签订补充协议解决。如单方面违约，由违约方支付合同总价10%的违约金给守约方，合同继续履行;若因此造成对方损失的，还应赔偿对方损失。
3、一方违约时，对方经书面督促改正，在合同期限内未能改正的，守约方有权解除本合同，因此造成的违约内乱和损失由违约方承担。
4、执行本合同中如有意见分歧，应协商解决，若达不成一致意见，可向人民法院起诉。
5、本合同一式六份，双方签字盖章乙方将合同履约金打入甲方指定账户后生效，具有同等法律效力。甲方执三份，乙方执三份，分别报送有关部门。
6、本合同自双方正式签字之日起生效，直至工程竣工验收、工程造价全部结清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
景观绿化亮化合同（优秀13篇）篇十三
工程地点：
建设单位：(以下简称甲方)。
施工单位：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式。
1、工程内容包括______、______、______等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价。
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。
三、付款方式。
1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期。
1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期______年______月______日。
3、竣工日期______年______月______日。
五、双方责任。
(一)甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份，具同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章)：
代表(签字):代表(签字)：