合同协议的内容包括合同的主体、合同的目的和内容、双方的权利义务以及违约责任等方面。接下来是一些成功案例的合同协议,为大家提供学习和借鉴的机会。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇一
身份证号:____________。
________________________。
身份证号:____________。
丙方:________________。
身份证号:____________。
甲乙丙三方依据《民法典》的相关规定,在自愿、平等的基础上,就工程款支付及房屋抵押事宜,经过充分协商,达成如下协议:
一、本协议中的甲方系____________市集宁区“____________”b—33#楼项目的施工单位,____________系“____________”b—33#楼的重包方,和内蒙古建筑安装工程有限公司系挂靠关系。乙方________和__________________系集宁区“____________”b—33#楼的劳务大清包,丙方系集宁区“____________”b—33#楼的木工劳务承包方。乙方从甲方处承包了“____________”b—33#楼的劳务(大清包),丙方又从乙方处承包了木工劳务。
二、根据乙丙双方签订的《劳务合同》的约定,乙方未能按照约定支付百分之六十的工程款,为保证工程款的顺利拨付,甲方自愿以其自有的“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层(均户100平米)四套房屋为乙方向丙方提供担保,保证乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承诺在______年______月______日前给丙方拨付工程款伍万元,如到期后乙方从甲方处领不到工程款导致不能给丙方付款,丙方有权将甲方提供的担保物依法出售,将变卖房屋所得价款优先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”b—33#楼主体十一层浇筑之前从甲方处领到工程款并向丙方支付工程款____________万元,甲方可以收回抵押给丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主体浇筑完工后的十日内甲方结清全部工程款后返还,甲丙之间的抵押担保关系解除。
五、如果甲方在主体浇筑完工十日内未能结算全部工程款,丙方有权处置这套房屋,甲方无权收回该套房屋。
六、如果在“____________”b—33#楼主体十一层浇筑完工十日前,丙方不得将甲方抵押的四套房屋(“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层)私自出售。如果浇筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有权依法处置抵押物。
六:本协议的抵押物四套房屋(“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层)仅仅是甲方向丙方提供的担保,与乙丙之间的《劳务合同》没有关系,互不牵涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,给丙方造成的各项损失,丙方有权从变卖抵押物所得价款中扣除。
八、本协议一式三份,自协议各方签字或按手印之日起生效,协议各方各执一份。
甲方:____________。
乙方:____________丙方:____________。
______年______月______日。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇二
接收方(乙方):_______。
现就_______栋_______号至_______号网点抵付给乙方,经双方友好协商中,达成如下协议:
一、该房甲方以1405万元整抵付给乙方,乙方以甲方所欠外架工程款及租赁费支付该房款。
二、该协议签订时,乙方付款5320万元,余款585万元在今后甲方工程中,乙方以租赁费形式支付完毕。
三、本次乙方付甲方5320万元房款,系甲方在_______星城,_______学府等工地,甲方欠乙方外架工程款及租赁等费用。
四、甲方负责提供该房发票,如因发票问题,乙方办不了房产证,而由乙方代缴发票税金。
甲方在乙方尚欠该房款585万元中减除乙方所交发票税金后为实际欠房款。发票办理中,甲方负责积极配合乙方办理。
五、本协议一式两份,双方各一份,签字生效。
甲方签字:_______乙方签字:_______。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇三
法定代表人:_________________。
联系电话:_________________被反诉人(本诉原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆号。
联系电话:_________________。
反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
反诉请求。
2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由。
20__年8月18日,反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》,被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的,并未向被反诉人提出索赔,直至20__年1月7日向,反诉人仍主动向被反诉人的对单,并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。20__年10月,被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司,被反诉人一直未通知反诉人,造成20__年1月份双方未对单,反诉人找不着付款对象。且20__年1月11日,被反诉人在未通知反诉人的情况下,单方停止供货,造成反诉人严重经济损失。
综上,反诉人认为,由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱,导致反诉人严重经济损失,故反诉至贵院,请依法支持反诉请求。
此致
昆明市呈贡区人民法院。
反诉人:_________________建筑工程有限公司。
年 月 日。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇四
甲乙根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,就房产抵工程款事宜,在协商一致的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条房产地址。
本合同项下的房产位于____市____路____号____花园第____幢、第____幢。
第二条抵付金额。
甲方将上述房产作为甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的两幢住宅面积总计____方米(最终面积以确权面积为准),折合人民币人民币_____元整(大写:_____)。甲方所欠乙方工程款以双方核定的结算数为准。两者相抵,多退少补。如甲方所款项超过人民币_____元整(大写:_____),由甲方另支付现金补齐差价;如甲方所欠款项少于人民币_____元整(大写:_____),由乙方支付现金补齐差价,或按成本计算相应面积房屋补回甲方。
第三条双方义务。
1.由于____花园是由多方合作共同开发,为了照顾项目的整体性,便于统一管理,双方商定,由甲方负责项目前期的三通一平、规划、甘油、设计、报建、人防和质检委托等工作;工程相关费用由乙方分摊。
2.甲方负责施工现场管理及协助乙方进行项目建设过程中的施工监理,乙方必须遵守甲方《施工现场管理守则》。
3.甲方协助乙方办理竣工验收、房产确权、房产销售的有关手续,相关税费由乙方支付。
第四条债务结清。
1.自甲乙双方签订合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告结清(乙方必须开出工程款发票给甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款问题。
2.今后甲方与其它单位发生有债务纠纷,也不能以本合同所签的第____幢、第____幢建筑作抵押,以确保乙方对这两幢楼的权属。甲乙双方同意本合同到市公证外公正,公证费用由乙方负责。
3.自甲乙双方签订合同之日起,乙方须在____天之内,一次性向甲方支付小区开发的各项费用人民币_____元整(大写:_____),具体构成(略)。
第五条工程进度。
1.为了保证____花园项目的整体形象,便于统一管理,乙方必须严格遵守甲方统一安排的施工进度。自签订合同之日起____个日历天内保证工程全部竣工,并按规定进行工程保修。乙方必须在与购房客户签订临时售房合同的同时,按其面积以____元/平方米交足质量保修金,否则,甲方有权不予签订临时合同。保修期满后,保修金余额退回给乙方。
2.若因乙方工程进度给甲方带来管理不便或造成经济损失时,甲方有权对乙方进行处罚,工期每拖延____天,处以万分之____的罚金(按双方核定的结算数计)。
第六条工程质量。
1.乙方在施工时必须按照图纸和国家有关规范施工,保证工程质量,以维护甲方的声誉和____花园的整体形象。甲方工程部有权对乙方的工程质量进行监督检查,对不良质量问题有权要求返工。工程议标由乙方负责办理批准手续,甲方协助。
2.甲方协助乙方办理竣工验收工作,竣工验收后,乙方须移交完整的建筑资料档案正本一式____份给甲方,否则,甲方不协助乙方办理销售手续。
第七条房产销售。
1.为维护____花园整体形象,所有房屋实行统一最低限价销售,原则上由甲方售楼部统一代理,乙方也可在此原则上自行销售。统一最低限价由甲乙双方根据市场行情商定。
第八条销售服务。
1.甲方协助乙方办理房产销售的有关手续,乙方预售房产时必须严格按照____市预售房政策办理,售房临时合同由购房客户与甲方签订、乙方确认。正式销售合同由甲方与客户签订,由甲方统一开出销售发票给乙方转给购房客户,所涉及的营业税等税收费用由乙方提前或当时付清,否则甲方不予协助办理上述手续。乙方购房客户对房屋质量的投诉由乙方负责处理。
2.为了促进整个楼盘的销售,甲方愿意代理乙方销售,广告费及代理费另议。
第九条物业管理。
房屋建成竣工验收,小区物业管理由____有限公司属下的____有限公司管理。工程竣工后____天内乙方必须交物业管理维修基金____万元给甲方。
第十条违约责任。
1.违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。
2.在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。
3.违约金的计算方法:________________。
第十一条争议的解决。
本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条生效条件_____。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。
本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇五
乙方:_________________。
1、甲方用“”项目的`商品房(以下称该商品房)等额抵付欠乙方代理佣金,乙方同意接受。
该商品房坐落于_________房_________号,建筑面积平方_________米(建筑面积以最终测绘面积为准),单价_________元/平方米,总房款_________元;抵付甲方欠乙方代理佣金_________元。代理佣金超过房款的差额_________元由甲方以货币方式支付。
2、双方同意:_________________在甲方与乙方或乙方指定第三方签订《商品房买卖合同》,开具等额购房发票后,甲方协助乙方或乙方指定第三方办理产权登记手续。
3、乙方原则上不许退房,如果因为特殊原因退房,须经甲乙双方一致同意。若给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。
4、《商品房买卖合同》登记或乙方(含乙方指定第三方)领取该商品房钥匙,即视为甲方向乙方履行了支付代理佣金的义务。
5、本协议自双方签字盖章后生效,双方应积极履行各自的义务,任何一方不得以该商品房产权尚未过户、未开发票等理由,主张本协议无效或抵付行为未完成。
6、本协议一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇六
诉讼请求:
1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计________元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
被告________委托被告________为其寻找进行石膏墙安装的人员。________年________月________日,原告经被告________介绍同意为被告________所负责的________旅馆进行石膏隔墙的安装。在进行安装之前,原告通过被告杨________同被告________协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。被告________在________年________月________日支付了预付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒绝再支付剩余款项。________年________月________日,原告要求被告________量面积进行决算,被告________不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告________同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。被告________于当场支付医疗费________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面积,由此得出原告所安装石膏墙的面积为________平方米,安装费为________元,医药费共计________元。双方经过协商后约定剩余的欠款为________元,由被告人________支付。但时至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。综上所述,原告为二被告进石膏墙的安装,实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。依据《劳动法》等相关法律法规,原告享有法定的权利,被告________最为雇佣方,被告________作为直接负责人拖欠安装费的行为,严重侵害了原告的合法权益。因此,原告为维护自己的合法权益,现提起诉讼,请求法院公正裁决为盼。
此致
__________市__________区人民法院。
具状人:_________________。
________年________月________日。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇七
欠款人(甲方):_________________,法人或者自然人身份证号码(附身份证复印件),联系地址,手机。
2.施工方(乙方):_________________。
3.工程项目:_________________乙方负责甲方工程的施工,工程地址,工程内容,甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。现上述工程已于年月日完工,经甲方验收合格,已投入使用,没有其他工程质量纠纷,施工方没有工程延期等一切违约事实。
4.欠款情况:_________________甲方已支付工程款(大写)元,仍欠乙方工程款(大写)元。
1)年月日前支付(大写)元。
2)年月日前支付(大写)元。
3)年月日前支付(大写)元。
6.收款银行账号:_________________。
如甲方延迟支付的,按逾期未支付金额的2‰计收每日违约金,直至甲方支付完成为止。
如甲方违约支付,乙方可以在乙方所在地提起诉讼。
欠款人(签名及加按手印):_________________。
立据日期:_________________
连带保证人(签名及加按手印):_________________。
签名日期:_________________
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇八
1、甲方用项目的商品房(以下称该商品房)等额抵付欠乙方代理佣金,乙方同意接受。
该商品房坐落于房号,建筑面积平方米(建筑面积以最终测绘面积为准),单价元/平方米,总房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。代理佣金超过房款的差额元由甲方以货币方式支付。
2、双方同意:_________________在甲方与乙方或乙方指定第三方签订《商品房买卖合同》,开具等额购房发票后,甲方协助乙方或乙方指定第三方办理产权登记手续。
3、乙方原则上不许退房,如果因为特殊原因退房,须经甲乙双方一致同意。若给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。
4、《商品房买卖合同》登记或乙方(含乙方指定第三方)领取该商品房钥匙,即视为甲方向乙方履行了支付代理佣金的义务。
5、本协议自双方签字盖章后生效,双方应积极履行各自的义务,任何一方不得以该商品房产权尚未过户、未开发票等理由,主张本协议无效或抵付行为未完成。
6、本协议一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。
甲方:_________________乙方:_________________。
日期:_________________日期:_________________
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇九
鉴于:
1、甲方、乙方于_______年_______月_____日签订了_________________项目工程施工合同(以下简称_________________合同),合同编号为_________________,合同金额为_________________元,结算额_________________元;上述合同工程内容已完成并投入使用(或验收合格);现甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下,同时甲方也同意。经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:
一、以房抵款金额及方式:
2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。
二、房屋有关状况:
1、该商品房建筑面积暂定为_________________平方米,单价_________________元平方米,房屋总额暂定为_________________元人民币。
不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。
2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化,按政府相关文件执行。
3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。
三、合同工程结算、付款约定:
1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款,其余款项,三方同意简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款,甲方同意在签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。
四、甲方的协助。
1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。
2、甲方在_________________年_________________月_________________日与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。
五、承诺。
丙方从乙方处购得此房,房款交于乙方,丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房等赔偿要求。
六、丙方签订此合同时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策,该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补时,三方同意为简化付款程序,由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。
八、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
九、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院诉讼解决。
十、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式6份,甲乙丙方各执两份。
甲方:_________________乙方:_________________。
丙方:_________________。
身份证号码:_________________。
住址:_________________。
___________年___________月_________日。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇十
经甲乙双方协商一致,达成如下协议:
1、乙方承包施工的`乾豪东城天下9组团(68#、69#、70#、71#),14组团(102#、103#楼住宅)共6栋楼施工。按合同规定结算款的5%以房产抵顶,抵房房源为乾豪格林小镇。经甲方销售部与乙方共同确定所抵房源为乾豪格林小镇16#楼2#、3#车库,建筑面积均为22.58m2,房款为80,000元x2套=160,000元;17#楼9号车库,面积为24.68m2,房款为80,000元;18#楼3#、4#、5#车库,建筑面积分别为28.83m2、27.49m2、27.49m2,房款90,000.00元×3套=270,000.00元。总抵房款合计:510,000.00元。
2、若最终结算款扣除抵房款和质保金后有剩余,则甲方在工程验收合格及工程结算双方确认后15日内以工程款方式支付剩余价款;若最终结算款不足扣除抵房款和质保金总额,则乙方以现金在办理产权时补足。
3、工程综合验收合格及工程结算双方确认后一个月内给予办理产权,办理产权所发生的税费均由乙方负责。
甲方(盖章):______集团有限公司。
法定代表人(或委托代理人):____________。
20____年____月____日。
乙方(盖章):______建筑工程公司。
法定代表人(或委托代理人):____________。
20____年____月____日。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇十一
身份证号码:
住所:
法定代表人:
乙方:总包方。
住所:
丙方:(开发商,我方)。
住所:
法定代表人:
甲乙丙叁方经友好协商,就甲方购买乙丙方顶账房产事项,叁方协议如下:
一、依据乙丙方于年月日签订的《以房抵工程款协议书》,乙方选定甲方为小区室房间的最终买受人,甲方对此并无异议。
二、本协议签订前,甲方已就标的房产小区室房间进行了实地考察并检查了丙方出具的面积测绘资料,已了解标的房屋情况并同意按套支付房款。甲方承诺不因房产证、测绘面积与实际面积的误差而追究乙丙方责任。
三、为方便房产证办理,甲方应于本合同签订后日内与丙方签订《商品房买卖合同》并完成网上备案,《商品房买卖合同》及网签备案合同关于房价及房款支付的约定对甲乙丙各方无约束力。
四、甲乙方约定的顶房款金额为元(大写:)房款支付程序如下:
1.甲方按《商品房买卖合同》上所列明的房款总额,在本合同签订后日内(时间应晚于第三条对应日期),直接将房款汇入本合同所列明的丙方收款账户。
2.丙方代乙方收到房款后,应于日内将房款全额支付至本合同乙方列明银行账户。
3.《商品房买卖合同》上所列明的房款总价高于本合同所列明的抵房金额的,乙方应在收到丙方转汇房款后日内将差额一次性汇入甲方于本合同中列明的银行账户。
4.《商品房买卖合同》上所列明的房款总价低于本合同所列明的抵房金额的,差额元由甲方直接支付乙方,丙方不再参与。
五、购房所产生的其他税费(建议列明)、物业专项维修资金、物业费,由甲方直接支付丙方或者丙方指定的物业公司,丙方负责将物业专项维修资金代缴房管局。
六、甲方需要丙方另行开具发票的,应负担丙方以此而多支付的税费损失元,在甲方向丙方付清税费损失后,丙方应予配合。
七、丙方应于甲方付清房款及税费后日内,将房产直接交付甲方。甲方应予配合。
八、丙方有义务配合甲方办理房产证。每套抵账房屋房产证办理完毕后,与《以房抵工程款明细及价格表》中该套房产对应抵房总价等额的丙方欠付乙方工程款债权消灭。
九、保密条款。
对于顶房事项及顶房成交价格,甲乙丙叁方均负保密义务,除法定原因外,不得向任何与本次合作不发生直接关联的第三方泄露有关信息。如有泄露,应按元/次向守约两方分别支付违约金。
十、叁方预留的联系地址及联系方式如下:
甲方联系地址:联系人:联系电话电子邮箱:
乙方联系地址:联系人:联系电话电子邮箱:
丙方联系地址:联系人:联系电话电子邮箱:
叁方均保证以上联系地址真实有效,若因以上预留地址、电子邮箱不准确、不真实而导致邮寄的文件、邮件无法正常送达的,被拒收、代收、退回的文件、邮件视为预留地址方已收到。任何一方变更上述联系地址均应提前七日书面通知协议其他两方,否则,视为联系地址未变更。
十一、违约责任:
1.叁方中任何一方付迟延付款的,应以迟延付款金额为基数,按日利率万分之五向收款方支付利息。
2.甲方不配合丙方签订《商品房买卖合同》并完成网上备案的,应按日向乙丙方支付违约金,支付标准为每天为抵房总金额的万分之(甲乙方约定的顶房金额)。
十二、协议份数及生效。
本协议一式捌份,甲乙双方各执壹份,丙方陆份,均具有同等法律效力。本协议经各方合法签署后生效。
十三、争议解决。
因履行本合同而发生的争议,叁方应友好协商解决;协商不成时,叁方均同意提交丙方住所地人民法院诉讼解决。
(以下无正文)。
甲方:
乙方(章):
开户银行:
开户银行:与《以房抵工程款协议书》账户一致。
账号:
账号:
签字摁手印:
代理人:
丙方(章):
开户银行:
账号:与将来签订的《商品房买卖合同》账户一致。
代理人:
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇十二
甲方(原借款人):
乙方(原贷款人):
甲方做生意需要,向乙方借款元整。至今未偿还,为解决甲、乙双方的债权债务问题,现甲、乙双方就有关还款事宜达成如下协议:
第一条现鉴于甲方无法偿还上述债务,甲方自愿将自有房产用于抵偿所欠乙方的上述全部债务,抵债房产信息如下:
1.房屋坐落:_____;
2.房产证号:登记面积:平方米共____间,附属房屋:平方米共___间;
5.同时包括:附属于房屋和土地的其他全部建筑物、构筑物、设施、设备、树木等地上物的所有权;与房屋和土地使用相关的.现有水、电、电信等各项公共服务设施设备的使用权或所有权。
第二条在本协议签订5日内,甲方将上述抵债房产的房屋所有权证、集体土地使用权证等证件原件交给乙方,房产交付乙方占有、使用,乙方取得该房产的所有权及土地使用权,双方债权债务归于消灭。
第三条无论何时甲方有义务确保其抵债房产可以取得农村集体土地各种确权登记证。
第四条甲方承诺:若该房产发生动迁情况,动迁收益包括但不限于房屋及附属物拆迁补偿费、土地补偿金、安置补偿费等归乙方所有,甲方无条件协助乙方领取上述款项。
第五条抵债金额为:上述抵债房产协商作价为万,大写金额为(含预期升值及动迁补偿款收益)。
第六条甲方必须保证该抵债房产来源合法、手续齐全,交清相关税费。如因甲方隐瞒该抵债房产情况,致使乙方无法正常行使权利或使乙方合法权益受损的,甲方应承担相应责任,双倍赔偿乙方因此所受的损失。
第七条违约责任。
2.若该抵债房产因甲方自身原因而被有关部门查封、拍卖或甲方擅自转让或抵押给第三人的,甲方应向乙方支付违约金万元,并应立即返还所欠债务。
第八条若本协议在履行过程中出现纠纷,双方应先协商解决,如协商不成,向人民法院提起诉讼解决。
第九条本协议书经甲、乙双方签字后即生效。本协议书一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):
乙方(签字):
___年___月___日。
___年___月___日。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇十三
乙方:______建筑工程公司。
经甲乙双方协商一致,达成如下协议:
1、乙方承包施工的乾豪东城天下9组团(68#、69#、70#、71#),14组团(102#、103#楼住宅)共6栋楼施工。按合同规定结算款的5%以房产抵顶,抵房房源为乾豪格林小镇。经甲方销售部与乙方共同确定所抵房源为乾豪格林小镇16#楼2#、3#车库,建筑面积均为22.58m2,房款为80,000元x2套=160,000元;17#楼9号车库,面积为24.68m2,房款为80,000元;18#楼3#、4#、5#车库,建筑面积分别为28.83m2、27.49m2、27.49m2,房款90,000.00元×3套=270,000.00元。总抵房款合计:510,000.00元。
2、若最终结算款扣除抵房款和质保金后有剩余,则甲方在工程验收合格及工程结算双方确认后15日内以工程款方式支付剩余价款;若最终结算款不足扣除抵房款和质保金总额,则乙方以现金在办理产权时补足。
3、工程综合验收合格及工程结算双方确认后一个月内给予办理产权,办理产权所发生的`税费均由乙方负责。
甲方(盖章):______集团有限公司。
法定代表人(或委托代理人):____________。
20____年____月____日。
乙方(盖章):______建筑工程公司。
法定代表人(或委托代理人):____________。
20____年____月____日。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇十四
乙方:大连信和建筑工程公司。
经甲乙双方协商一致,达成如下协议:
1、乙方承包施工的乾豪东城天下9组团(68#、69#、70#、71#),14组团(102#、103#楼住宅)共6栋楼施工。按合同规定结算款的'5%以房产抵顶,抵房房源为乾豪格林小镇。经甲方销售部与乙方共同确定所抵房源为乾豪格林小镇16#楼2#、3#车库,建筑面积均为22.58m2,房款为80,000元*2套=160,000元;17#楼9号车库,面积为24.68m2,房款为80,000元;18#楼3#、4#、5#车库,建筑面积分别为28.83m2、27.49m2、27.49m2,房款90,000.00元×3套=270,000.00元。总抵房款合计:510,000.00元。
2、若最终结算款扣除抵房款和质保金后有剩余,则甲方在工程验收合格及工程结算双方确认后15日内以工程款方式支付剩余价款;若最终结算款不足扣除抵房款和质保金总额,则乙方以现金在办理产权时补足。
3、工程综合验收合格及工程结算双方确认后一个月内给予办理产权,办理产权所发生的税费均由乙方负责。
甲方(盖章):乾豪集团有限公司。
法定代表人(或委托代理人):
20xx年4月日。
乙方(盖章):大连信和建筑工程公司。
法定代表人(或委托代理人):20xx年4月。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇十五
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商一致,达成如下协议:
1、乙方承包施工的乾豪东城天下9组团(68#、69#、70#、71#),14组团(102#、103#楼住宅)共6栋楼施工。按合同规定结算款的5%以房产抵顶,抵房房源为乾豪格林小镇。经甲方销售部与乙方共同确定所抵房源为乾豪格林小镇16#楼2#、3#车库,建筑面积均为22.58m2,房款为80,000元x2套=160,000元;17#楼9号车库,面积为24.68m2,房款为80,000元;18#楼3#、4#、5#车库,建筑面积分别为28.83m2、27.49m2、27.49m2,房款90,000.00元×3套=270,000.00元。总抵房款合计:510,000.00元。
2、若最终结算款扣除抵房款和质保金后有剩余,则甲方在工程验收合格及工程结算双方确认后15日内以工程款方式支付剩余价款;若最终结算款不足扣除抵房款和质保金总额,则乙方以现金在办理产权时补足。
3、工程综合验收合格及工程结算双方确认后一个月内给予办理产权,办理产权所发生的税费均由乙方负责。
甲方(签字):_____________乙方(签字):_____________。
2023年工程抵房协议书大全(16篇)篇十六
甲方:
函件送达地址:。
乙方:
函件送达地址:。
为妥善解决地块一期项目,就甲乙双方人工挖孔桩工程款问题,甲、乙双方经协商,达成如下抵帐协议,以资信守:
一、甲乙双方同意做出以下决定:
甲乙双方同意将一台车,车牌号为,品牌型号:,发动机号:,车辆识别代号:,以人民币元(大写:整)的价格转让给乙方,代甲方偿还工程款。
二、车辆过户给乙方完成后,将视同甲方完成向乙方支付地块一期人工挖孔桩工程款项人民币元(大写:捌万元整),同时乙方开具等额的工程发票.
三、在2014年月日前,车辆所有手续交付给乙方,乙方认可车的质量和车况,并确认所有手续齐全、合法。经双方同意办理车辆过户手续,所发生的一切过户费用均由乙方承担。(如甲方需保留原车牌号码,则甲方将协助乙方做好新牌照办理,因保留原牌照所产生的额外费用由甲方承担。)。
四、车辆交付之日前,该车所发生的任何费用、任何事故由车辆所有者承担。自车辆交付之日起,所发生的任何费用及事故均由乙方承担。
五、车辆过户后,乙方不得再向甲方主张这笔人民币元(大写:)d地块一期的工程款项。
六、本协议一式陆份,甲方执伍份、乙方执壹份,均具有同等法律效力。本协议自双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)。
负责人:负责人:
签订日期:年月日签订日期:年月日