优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)

时间:2025-02-03 作者:雁落霞

每一分钟都是宝贵的,我们要善于利用。一分钟内如何做到有效地管理时间,合理安排每一天的计划?以下是一些一分钟小技巧,帮助大家提高工作效率。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇一

我公司和贵公司于年5月签订《合同》该合同规定:从年月日至年月日(天)贵公司应该交工而未交工,已严重违约影响我公司装修人员后期施工。根据合同规定:贵公司未按约定及时交工赔偿每日总工程造价的1‰的误工损失,直至工程款项扣完为止。年月日贵公司和施工队()共同向我公司保证年月日具备基本验收,但根据贵公司目前的工程进度不具备验收条件,已再次违约。

希望贵公司加快施工在年月日必须交工验收。否则我公司将依据双方合同和保证书追究贵公司法律责任。现我公司致函给贵公司,望贵公司在收到本函壹周内速与我公司联系。否则我公司认为贵公司拒绝履行合同,由此产生的一切后果由贵公司承担。

特此函告。

有限公司。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇二

x集团:

我公司于x年x月x日与你单位签订合同,确定你。

单位为码头吊机的修复施工单位。按合同约定,合同签订后60天内必须完成制造、安装、调试、取证工作并交付我方使用。

目前约定工期已经过去40天,设备制造工作却还未完成。码头吊机的损坏停工已经对我公司造成巨大的经济损失,目前迫切需要该吊机恢复正常工作,以期减小因停工造成的损失。故此,我公司严重关切工程进度,请加快工期,务必如期交付使用!

本着双方长期友好合作的原则,请你单位本项目负责人。

顺颂商祺!

x公司。

x年4月22日。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇三

江苏亚欧中央空调设备有限公司:

根据现场土建工程施工进度情况,商贸城一层已于xxxx年8月1日完全具备暖通工程施工条件,但贵司在进场施工后相关的资质申报、工程安装报验、报批等资料手续仍未完善,为避免在后期工程安装过程中造成不必要的停工整改和总包单位、监理单位给予的处罚,请贵司尽快完善相关报审、报验手续。

同时,我司于xxxx年7月28日发出工程开工通知书后,由于前期贵司施工队原因迟迟未能进场,导致目前暖通工程整体安装进度严重滞后,现我司要求你施工队倒排进度计划,每周上报工程进度计划表,增加施工人员,加强现场质量、安全管理,加快工程进度,商贸城一层暖通施工务必在xxxx年9月20日前完成安装工作,若在该期限内未能完成作业每延误一天给予壹万元经济处罚,该罚金将从合同总价中直接扣除,我司将每日、每周对施工进行实时跟踪督促检查,确保工程按时完成。

风管材料必须与双方约定的样品材质相符,如若进场材料与样品不一致或不满足国家规范要求的,我司将责令清退出场,因此造成的一切损失均由你单位全部承担,且我司保留追究其经济责任的权利,望贵司能信守承诺、诚信共赢。

特此函告。

xx市xxxx商贸城有限公司。

xxxx年8月31日。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇四

xxxx河源分公司:

我司与贵公司于xxx年月日签订的建筑装饰工程施工合同(下称“施工合同”),依据《合同法》、《民法通则》及相关法律法规,就贵公司拖延工期、未按时完成工程的事实,特向贵公司发出如下函:。

就原签订的'施工合同,我司与贵公司多次达成补充协议,贵公司亦承诺按最后一次补充协议约定时间xxx年月日完成工程,然贵公司多次消极施工,以目前的进度,难以按约定工期完成工程,虽然我司多次与贵公司接洽,但显有成效。现我司正式发出法律催告函,请贵公司务必按照施工合同约定按时按质完成工程。

如贵公司未能按时按质完成工程,我司将采取进一步法律措施维护自身合法权益,包括但不限于:

(1)追究贵公司违反合同约定的违约责任,要求支付相应违约金及经济赔偿金。

(2)解除与贵公司签订的施工合同。

考虑到进一步的合作关系以及贵公司企业形象,请务必按时按质履行施工合同。

xxxxxxx有限公司。

xx年8月日。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇五

*公司:。

本公司与贵司签订的洁净室工程合同规定于x年6月30日之前完工,但至今(x年7月25日)仍未能按期完成。希望贵司加紧工程进度,在保证工程质量的基础上,加快工程进度。

现将有关合同条款重申如下:。

第七条、双方责任。

1、乙方若不按期完工,每延期一天,按工程总金额的千分之叁支付违约金,若因甲方或非人力不可抗之因素造成工程施工工期拖延,则乙方施工期限得以顺延。(乙方需于工程进行中向甲方提出展延工期申请,经甲方同意后方得展延工期)。

本着双方友好合作的原则,避免产生不必要的不良影响,节省诉讼费用的原则,我公司真诚地希望贵司在收到此函件后,能尽快派专人进行解决。

*公司。

x年七月二十五日。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇六

电厂建设项目施工特点确定影响因素会比较多,尤其是一些大型和复杂的建设项目建设周期都较长。电厂施工进度管理是一个动态的过程,也是一个要求高效的工作。当编制施工进度计划和执行施工进度计划时必须充分认识和分析这些因素,才能尽可能少的受其影响,使施工进度按计划进行。进度控制周期包括计划、实施、检查和调整四个步骤。计划是指根据建设工程的实际情况,编制满足工期要求的最优计划;实施是指实现和执行进度计划,检查是指在计划的实施过程中,监控实际进度,并将它们与计划进度比较分析,确定两者之间的偏差,调整是指根据对比的结果,分析前阶段的偏差的影响,采取必要的措施进行适当的调整,使进度计划符合实际情况,然后进行下一轮的控制循环,直到完成建设任务。通过进度控制,可以有效地保证计划的实施和执行,减少影响因素之间的相互干扰,确保电厂施工目标高质高效地完成。

3.2加强材料和设备控制。

项目团队应该派专人监督主要材料和生产设备制造商;设备验收时应按照技术协议逐项检查,以保证质量。与监理工程师一起对使用材料、预制半成品的质量进行严格的监督,一旦发现不合格品,立即提出要求,严防不合格品进入工程;至于钢材的质量控制,对安装后各系统的合金钢部件(除按规定选用经光谱检验合格的合金钢部件外)需光谱分析检查,确保系统安装使用的合金钢产品满足质量要求。根据国家法规和企业管理程序有关规定建立和完善建筑设备使用年限的管理规定;创建一个统一检测设备台账,以确保测量设备校准范围和到期周检,同时应做好机械设备的维修和保养,并详细记录,使机械设备保持良好的技术状态,提高设备运行的可靠性和安全性。

3.3严格按照施工计划施工。

进度计划要有远见,必须考虑影响因素对施工进度的影响。严格按照合同的要求实施项目进度,不能为了赶工期,而忽略了电厂建设项目的施工质量。根据计划进度安排,协调各方面的.人员、机械、设备和使用材料,确保总体目标的实现。进行工程建设时,根据项目领导的规定进行施工,明确项目负责人的职责,根据项目总进度目标,细分目标,一步一步,落实各个环节。编写详细的年度计划、季度计划、月度计划,努力使计划按时或提前完成。必要时还可以制定更详细的计划。最好有三个月进度变动计划,严格控制施工管理的关键部分,落实到具体的人员、机械设备和原材料。既要提高员工的劳动生产率,确保项目能按时完成,但也防止过度的施工压力,减少不必要的经济支出。如果没有按照工期完成任务计划,要追究责任人的责任,分析没有完成的原因,争取在接下来的工作时间内赶上工作进度,防止工程不能按期完成的情况发生。

项目的施工过程中,项目管理人员应定期或经常性地检查和监督施工进度计划的执行,严格控制网络规划的关键线路,根据工程实际情况调整施工计划和施工进度计划,确保总工期目标的实现完成。通过检查和分析,如果发现原来的计划和实际情况偏差较大,应及时调整原来计划进度。

3.5加强对资源分配的管理。

资源配置管理是项目管理的关键,设备、材料、图纸、人力、机械和其他重要资源直接关系着进展目标能否实现。为全面跟踪控制重要资源,需要根据项目总体进度计划,编制施工进度安排计划,人员机具配置计划、设计进度计划、招标采购计划和其他相关资源配置计划,将资源配置情况和进度计划进行相关性分析,以进度为基本及时地督促相关资源到位,将资源管理系统与调度管理系统进行联合,并实现相关信息的对比。将进度管理在相关资源计划开始和完成时间传入资源管理系统,通过系统接口在资源管理系统内确定各项目负责人,并在每个任务开始前提醒责任人,负责资源管理系统确认任务开始,生成实际开始时间,录入进度管理系统,系统在项目完成时间前提醒该任务;资源到位信息登记录入系统,进入进度管理系统的时间与计划时间进行对比。这样就可以进行进度和资源分配的关联分析,及时发现问题并解决,每项工作都有人员跟踪,实现预警功能,实现了提醒、跟踪、统计数据,对各种资源的综合查询管理功能。

4结语。

电厂建设项目的特殊性,导致施工进度难以保证。进度控制的核心问题是工程质量、进度和成本的最优控制,为了实现项目目标在有限的时间、空间、预算范围将大量的人力和物质资源组织在一起。任何建设项目实施过程中,时间、人力和物质资源和其他资源是有限的,但质量的需求是无限的。因此在项目的实施过程中,处理质量,进度和成本之间的关系,确保工程高效高质量的在预定的工期内完成施工建设,优化资源配置,落实施工方案,加强人事管理,确保工程质量的基础上,加强进度管理,提高管理水平。争取在给定的资源约束下,做到最好的质量、最低的成本、最快的进度。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇七

xxx集团:。

我公司于xxxx年x月x日与你单位签订合同,确定你单位为码头吊机的修复施工单位。按合同约定,合同签订后60天内必须完成制造、安装、调试、取证工作并交付我方使用。

目前约定工期已经过去40天,设备制造工作却还未完成。码头吊机的损坏停工已经对我公司造成巨大的经济损失,目前迫切需要该吊机恢复正常工作,以期减小因停工造成的损失。故此,我公司严重关切工程进度,请加快工期,务必如期交付使用!

本着双方长期友好合作的原则,请你单位本项目负责人在收到本函后3个工作日内联系我公司,并出具修复工程的计划及完成进度说明,以期双方顺利履约,在约定工期内完成合同内容。

顺颂商祺!

xxxxxxxx公司。

xxxx年4月22日。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇八

江苏亚欧中央空调设备有限公司:

根据现场土建工程施工进度情况,商贸城一层已于x年8月1日完全具备暖通工程施工条件,但贵司在进场施工后相关的资质申报、工程安装报验、报批等资料手续仍未完善,为避免在后期工程安装过程中造成不必要的停工整改和总包单位、监理单位给予的处罚,请贵司尽快完善相关报审、报验手续。

同时,我司于x年7月28日发出工程开工通知书后,由于前期贵司施工队原因迟迟未能进场,导致目前暖通工程整体安装进度严重滞后,现我司要求你施工队倒排进度计划,每周上报工程进度计划表,增加施工人员,加强现场质量、安全管理,加快工程进度,商贸城一层暖通施工务必在x年9月20日前完成安装工作,若在该期限内未能完成作业每延误一天给予壹万元经济处罚,该罚金将从合同总价中直接扣除,我司将每日、每周对施工进行实时跟踪督促检查,确保工程按时完成。

风管材料必须与双方约定的样品材质相符,如若进场材料与样品不一致或不满足国家规范要求的,我司将责令清退出场,因此造成的一切损失均由你单位全部承担,且我司保留追究其经济责任的权利,望贵司能信守承诺、诚信共赢。

特此函告。

xx市商贸城有限公司。

x年8月31日。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇九

工期催促函范本【一】。

抄送:*******有限公司。

你司承建的我司**********工程,在****年**月**日发给你司的施工进度催告函至目前施工情况,你公司的施工进度跟以前一样缓慢,施工人员太少,没能积极的安排及抓紧落实施工进度,为了按时按期完成工程,再次发文提醒,希望你司能够重视对待。否则,我司将依据双方签订的合同及建设工程有关文件规定,追究你方的违约责任。

特发此函。

*************************。

****年**月**日。

工期催促函范本【二】。

xxx中央空调设备有限公司:

根据现场土建工程施工进度情况,商贸城一层已于xxxx年8月1日完全具备暖通工程施工条件,但贵司在进场施工后相关的资质申报、工程安装报验、报批等资料手续仍未完善,为避免在后期工程安装过程中造成不必要的停工整改和总包单位、监理单位给予的处罚,请贵司尽快完善相关报审、报验手续。

同时,我司于xxxx年7月28日发出工程开工通知书后,由于前期贵司施工队原因迟迟未能进场,导致目前暖通工程整体安装进度严重滞后,现我司要求你施工队倒排进度计划,每周上报工程进度计划表,增加施工人员,加强现场质量、安全管理,加快工程进度,商贸城一层暖通施工务必在xxxx年9月20日前完成安装工作,若在该期限内未能完成作业每延误一天给予壹万元经济处罚,该罚金将从合同总价中直接扣除,我司将每日、每周对施工进行实时跟踪督促检查,确保工程按时完成。

由于贵司在xxxx年8月13日风管材料进场后未进行报验,擅自将安装材料进场,在此明确施工规范:一、现场所有材料、配件进场须向监理、建设单位报验,在验收合格的情况下方可进场制作、安装。并且该批次实际采购的风管板材与双方签订合同时约定的样品材料不一致,导致该批次材料清理出场的'事件,我司重申:在暖通工程中所使用的任何批次材料必须满足国家规范要求,风管材料必须与双方约定的样品材质相符,如若进场材料与样品不一致或不满足国家规范要求的,我司将责令清退出场,因此造成的一切损失均由你单位全部承担,且我司保留追究其经济责任的权利,望贵司能信守承诺、诚信共赢。

特此函告。

xxxx商贸城有限公司。

xxxx年8月31日。

工期催促函范本【三】。

合肥市市政设施建设养护公司:

兹有我方和贵方签订的《建设工程施工合同》一份,我方将和平路杆线迁移工程经合肥市公共资源交易中心招投标承包给贵方。自xxxx年12月12日起,该杆线迁移施工经常处于停工状态,已严重影响了和平路东延的进程,故特致函给贵方,贵方已经违反竣工日期并延期竣工56天,按照合同,甲方有权解除合同并追究连带责任。

特此函告。

签字(盖章):

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇十

1、工程项目部全面负责工程施工进度管理,及时协调工程建设相关方关系,检查、监督、考核进度计划执行情况。

2、甲方现场技术负责人和监理单位审核、审批施工进度计划,代表甲方监督计划执行并督促施工单位采取有效措施实现工期目标。

3、施工单位依据合同和施工图编制施工进度网络计划并采取有效控制措施实现工期目标。

二、进度控制措施。

1、项目部审核经监理和甲方现场技术负责人批准的施工单位施工进度网络计划(总进度计划范围内),审核内容主要为是否符合合同工期目标,施工人员、技术、机具是否满足,进度计划保证措施是否得当。

2、以批准的施工总进度计划为依据,监理单位应合理制定控制性工程施工计划,避免控制性工程影响总体工程进度计划的实现。

3、项目部建立全面反映工程进度状况的工程日志、工程实际与计划进度网络对比图,深入施工现场进行调查,分析原因及时采取进度调整措施。

4、项目部定期组织召开例会,研究分析影响进度的主要原因,制定相应措施,并督促相关责任方执行。

5、由于施工单位原因造成关键节点工期延误,给予处罚,若是总工期得到保证,即退回之前所罚款项;对于总工期未能保证的,所罚款项不予退还并且按照合同约定扣违约金。

6、项目部要积极为施工创造良好的外界条件,减少外界因素对工程进度的影响,使施工单位能全力投入生产。

7、对于项目收尾阶段的工程,施工单位要重新制订合理进度计划,项目部要重新审核经监理批准的进度计划(必须在总进度计划范围内),审核内容同原计划审核标准。

三、进度检查。

1、参加单位:施工单位、监理单位、设计单位及项目部等。

2、方式:项目部定期检查或按关键节点进行检查,检查结果经项目经理批准后,项目部向施工参与单位下发检查结果,对未按进度计划执行的单位进行通报,时情况而定给予罚款,并将此结果上报公司相关部门和领导。

3、进度提前的,根据工程施工承包合同的约定进行奖励。

1、工程建设进度控制是指对工程建设各阶段中的工作内容、工作顺序、持续时间及工作之间的相互搭接关系等进行计划并付诸实施,在计划实施过程中,经常检查实际进度是否按计划进行,并采取有效措施排除障碍或调整、修改原进度计划后再付诸实施。

2、进度控制的主要方法有:行政方法、经济方法和管理技术方法。使用行政方法进行进度控制,直接、迅速、有效,但要提倡科学性,防止主观、武断、片面的瞎指挥。进度控制的经济方法,是指有关部门和单位用经济类手段对进度进行影响和制约。进度控制的管理技术方法,就是通过规划、控制和协调,来保证工期目标的实现。进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。

3、设计阶段进度控制的主要任务是出图控制,通过采取有效措施使工程设计者如期完成初步设计和施工图设计,并提交相应的设计图纸及说明。控制的重点是设计人员的数量是否满足进度要求,各专业相互衔接是否良好,设计院项目负责人对该项目的组织安排是否合理。

4、工程建设项目总体进度计划的编制。总体进度计划是从工程项目开始建设到竣工投产全过程的统一部署,是公司各部门工作计划的编制依据,也是分配项目建设资金的依据。对保证项目建设的连续性,增强建设工作的预见性,确保项目按期完成具有重要作用。要综合考虑各方面因素,实事求是,编制切实可行的总体进度计划。

5、项目部要对公司各部门的计划进行审核,各种计划要相互衔接,相互支持,切实可行。如物资供应计划是否满足施工进度计划的要求,资金筹措计划是否满足项目实施计划的要求,征迁外协进度是否满足施工计划的要求等,对于影响施工进度的因素要及时向公司领导反映,及时解决。

6、保证工程项目按期建成交付使用,是工程建设施工阶段进度控制的最终目标。要从不同角度对进度总目标进行分解,形成施工进度控制目标体系,从而作为实施进度控制的依据。

7、工程进度控制程序。工程进度控制的依据是施工合同约定的工期目标,在确保工程质量和施工安全的原则下实施动态控制。承包商根据施工合同的约定按时编制施工总进度计划和月施工进度计划及周施工进度计划,并填写《施工进度计划报审表》,报监理部和项目部审批。监理部和项目部根据审批修改后的各承包商施工计划,下达总体的月施工进度计划。

8、进度计划的实施监督与调整。在计划实施过程中,对承包商实际进度进行跟踪监督。当发现实际进度滞后于计划进度时,应签发《调度通知》,指令承包商采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报告项目经理,由项目经理与承包商协商采取相应措施。定期(最少一个月一次)召开工程例会,研究分析影响进度的主要原因,采取相应措施,并督促有关责任方实施。

10.在招标文件中明确规定承包商施工中各类人员、各种施工机械和不同作业机组的数量要求,要求在投标文件中明确响应并作为评标的依据之一。工程开工前和施工过程中对照投标文件中的承诺进行检查考核。

11.检查进场的人员、材料、设备的规格与数量是否满足施工进度的要求,如不能满足正常施工进度需要,及时与物资公司或向施工承包商提出,从物资上保证工程进度目标的实现。

12、项目部要积极为承包商施工创造良好的外围条件,做好征迁外协工作,加快征迁外协工作速度,做好“三通一平”工作,尽量减少外界干扰对工程进度的影响。

13.在项目进行的全过程中,及时反馈工程进度信息,定期检查工程进度,及时将实际值与计划值进行比较,发现偏离及时提出建议,协助承包商修改计划,调整施工机械和人员数量,实现进度计划目标。14.定期向承包商总部通报各承包商施工进度,提出工期要求,促使各承包商总部用行政方法加快施工进度。

15.在保证工程质量的前提下,采取必要的经济措施,保证项目进度目标的实现。如对工期滞后,关键节点未完成的单位给予罚款,用来奖励工期提前的单位,把月度计划的完成率作为主要考核指标。

16、为了加快工程进度,监理和甲方现场技术负责人在接到施工单位的报验单后要及时到工地进行验收,并及时作出验收结论,不合要求的令其整改,整改完毕及时复验。

17、为了保证焊接、检测、补口工序的紧密衔接,提高综合进度,要求做到“4个24小时”,即:焊口焊接完成后24小时内监理部必须下达检测通知单;检测单位接到检测通知单后24小时内必须出检测报告;如果检测合格,24小时内必须完成补口。如果不合格,24小时必须进行返修;返修完成后,24小时内必须进行复检。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇十一

本班组全面响应京城国际住宅小区二期工程的施工进度计划,严格按照设计图纸、规范、图集及地方标准的要求进行施工,我班组保证按期保质完成所有施工内容,我班组愿做出以下郑重承诺:

1、工程质量:保证达到施工规范验收合格等级;若竣工验收未达到合格等级,自愿扣除该工程结算价的2%作为违约金。

2、工期:保证20xx年12月31日完成结构封顶。因我方原因拖延工期自愿接受合同总造价的1‰/天的罚款,罚款总额不超过合同总造价的5%。严格按照贵单位制定的节点工期进行施工,由于我方原因导致总工期延误超过15个日历天的(雨雪天及不可抗力条件下不能施工时工期顺延),贵方可单方解除合同并重新更换施工单位。

3、安全文明施工:保证不发生一般及以上安全事故,文明施工达到《建筑施工安全检查标准》jgj-20xx要求标准,每次进行的安全检查评定等级达到合格标准以上,及时配合并完成项目部下达的安全文明施工指令。

4、每栋楼安排一位班组长进行质量和安全检查,保证质量验收一次通过,若未能通过验收,罚款1000元,两次不能通过时我班组自动放弃在本项目部施工任务,已完成工作量按照合同价进行结算。

特此承诺!

承诺人:

20xx年xx月xx日。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇十二

建中隧道双洞长6589米,是贵瓮高速最长的隧道,也是全线控制性工程之一。本项目于7月2日正式开工建设,我项目经理部克服各种不利条件,超前谋划、科学组织、精心设计、精心施工,经过406个日日夜夜的'艰苦奋战,比原计划提前50天实现了双洞贯通,创造了贵瓮高速隧道日均掘进8.11米的进度记录。

建中隧道位于贵州省黔南州瓮安县建中镇,由中交贵瓮高速第三总承包第七合同段承建,隧道平面为双向四车道分离式隧道,岩体较发育,稳定性一般,其中有一处断裂带,施工难度较大,自进场以来我项目部精心组织施工全体员工齐心协力,坚持“一岗双责”制度,以安全为前提,紧抓施工进度,个分管领导坚守岗位,技术人员认真负责,在保证质量的前提下确保施工进度,在内业方面,通过责任到人,专人负责,各职工明确自身工作职责,保证内业资料能够及时与施工进度跟进,确保我项目的工作有序进展。

为了确保工程质量与进度,我项目以身作则,制定施工作业队管理办法,明确责任制度,制定节点工期,确立奖罚制度,在施工过程中针对不同的施工协作队伍,我们采取不同的管理理念和管理手段,从而更加有效的利用施工队伍的优点,克服其缺点,为我们所用,在一些工程可能出现的问题、施工控制的重点、施工难点,出好点子,盯到位;其次我项目要求管理人员要有服务意识,一切站在有利于工程的角度,管理的同时为他们提供支持,帮助他们的同时也促进了工程的进度。

在今后的施工过程中,我项目将继续发扬特别能吃苦,特别能战斗优良传统,坚持好的管理办法,切实为我国的交通事业做出应有的贡献。

中交贵瓮高速第三总承包第七合同段。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇十三

电厂施工进度实际上指的是工期,根据工程的建设规模,复杂性,和通过分析工期的可能性,时间,金钱,和实现项目的可行性,相关国家法律和因素,如气候、地质,通过对工程科学、细致的研究和计算得到最佳工期。为了更好地实现电厂施工进度的最终目标,合同确定后,根据项目建设目标,在实际的建设项目的进行规划、协调和控制。为了找出两者之间的偏差,可以使用适当的方法来跟踪,定期检查项目状态,和计划进度进行比较,对偏差的各种因素及影响项目目标的程度进行分析与评估,提出风险预警。根据风险水平不同,重点预防和控制,组织和协调业主、监理等有关单位及时采取必要和有效的措施来调整项目进度计划。在项目进度计划的执行中不断循环,直到在保证工程质量、安全、环境和项目不会增加成本的情况下按期或提前完成。

工程管理的目标是确保项目按照批准的网络计划顺利实施,完成主要节点,最后在合同的工期内高质量的完成项目。电厂建设项目具有一般建设项目的共同特点,就是明确的施工过程目标。一般来说,电厂建设的建设目标是:在一个特定的阶段,发电厂机组满负荷运转,同时移交生产。因此,电厂建设过程进度控制工作就是要实现这一目标。

1.3作用。

电厂建设能够按期高质量有效地完成,对整个项目的效益有很大的影响。如果电厂建设与原计划完成时间相差太多,建设成本会大大提高,并且由于完成的项目延迟,电厂投产将推迟时间,所造成的损失是巨大的。在电厂建设的过程中,可能出现开始进度比较缓慢,后期赶进度的现象,这样会使工程质量在一定程度上受到影响,还会提高电厂的管理成本。因此,为了保证工程质量,必须严格按照设计图纸和规范进行建设,同时掌握进度控制,正确按照预期的时间保质高效地完成或提前完成,这样不仅可以降低工程建设成本,也可以在一定程度上,提高业务效率。因此,合理有效的管理电厂项目建设的施工进度具有重大影响。

2进度控制的影响因素。

相较于一般建设,电厂建设具有复杂,庞大,周期长,参与单位多等特点,因此电厂施工进度的影响因素非常多,要有效地进行进度控制,必须对进步的影响因素进行全面的分析和预测,建立健全风险预警机制。一方面,为了使进度目标开发更符合实际,可以充分利用有利因素,妥善预防和克服不利因素,既积极又安全可靠,另一方面,它也便于制定预防措施,遇事可以采取有效措施,事件发生后也可以适当补救,缩小实际进度和计划的偏差,实现进度的主动和动态的控制。电厂建设项目进度控制的影响因素,比编制进度计划时考虑范围更广泛,性质更加复杂并且难以量化。总结起来主要有以下五类,即机械设备、人员配置、方式方法、材料、环境和其他因素。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇十四

近来,不少朋友问小编如何写工期催促函,那么,以下是cn人才公文网小编给大家整理收集的工期催促函范文,供大家阅读参考。

工期催促函范文1。

xxxx集团:。

我公司于xxxx年x月x日与你单位签订合同,确定你单位为码头吊机的修复施工单位。按合同约定,合同签订后60天内必须完成制造、安装、调试、取证工作并交付我方使用。

目前约定工期已经过去40天,设备制造工作却还未完成。码头吊机的损坏停工已经对我公司造成巨大的经济损失,目前迫切需要该吊机恢复正常工作,以期减小因停工造成的损失。故此,我公司严重关切工程进度,请加快工期,务必如期交付使用!

本着双方长期友好合作的`原则,请你单位本项目负责人在收到本函后3个工作日内联系我公司,并出具修复工程的计划及完成进度说明,以期双方顺利履约,在约定工期内完成合同内容。

顺颂商祺!

xxxxxxxx公司。

xxxx年4月22日。

工期催促函范文2。

***************公司:

本公司与贵司签订的洁净室工程合同规定于xxxx年6月30日之前完工,但至今(xxxx年7月25日)仍未能按期完成。希望贵司加紧工程进度,在保证工程质量的基础上,加快工程进度。

现将有关合同条款重申如下:

第七条、双方责任。

1、乙方若不按期完工,每延期一天,按工程总金额的千分之叁支付违约金,若因甲方或非人力不可抗之因素造成工程施工工期拖延,则乙方施工期限得以顺延。(乙方需于工程进行中向甲方提出展延工期申请,经甲方同意后方得展延工期)。

本着双方友好合作的原则,避免产生不必要的不良影响,节省诉讼费用的原则,我公司真诚地希望贵司在收到此函件后,能尽快派专人进行解决。

****************公司。

xxxx年七月二十五日。

工期催促函范文3。

致:

我就阁下无依约履行《房屋买卖合同》一事作出通知如下:

你于年月日与我签定《房屋买卖合同》(no.),同意以人民币元的价格将位于房(下称“该房屋”)出售给我,并约定于该物业涂销出新证后7天内,双方到公证处办理全权委托公证,剩余楼款在做公证当天支付,并于垫资赎契当天交吉物业。

合同签订以后,我依约向你支付了定金、首期楼款,并已垫资赎契,现房屋已涂销抵押。你应当按照约定与我共同到公证处办理全权委托公证,但你一直拒不配合我办理,也未按照合同约定向我交房。

为保证合同能够继续履行,现我郑重通知你:请你于xxxx年2月6日早上10:00到公证处,与我一起办理全权委托公证书,并于当天交接房屋。逾期则视为违约。

特此通知!

通知人:日。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇十五

为有效控制项目部各类工程建设施工进度,依据公司计划安排和施工合同,确保工期目标的按时实现,特制定本制度。

一、各部门职责。

1、项目部全面负责工程施工进度管理,及时协调工程建设相关方关系,检查、监督、考核进度计划执行情况。

2、甲方现场技术负责人和监理单位审核、审批施工进度计划,代表甲方监督计划执行并督促施工单位采取有效措施实现工期目标。

3、施工单位依据合同和施工图编制施工进度网络计划并采取有效控制措施实现工期目标。

二、进度控制措施。

1、项目部审核经监理和甲方现场技术负责人批准的施工单位施工进度网络计划(总进度计划范围内),审核内容主要为是否符合合同工期目标,施工人员、技术、机具是否满足,进度计划保证措施是否得当。

2、以批准的施工总进度计划为依据,监理单位应合理制定控制性工程施工计划,避免控制性工程影响总体工程进度计划的实现。

3、项目部建立全面反映工程进度状况的工程日志、工程实际与计划进度网络对比图,深入施工现场进行调查,分析原因及时采取进度调整措施。

4、项目部定期组织召开例会,研究分析影响进度的主要原因,制定相应措施,并督促相关责任方执行。

5、由于施工单位原因造成关键节点工期延误,给予处罚,若是总工期得到保证,即退回之前所罚款项;对于总工期未能保证的,所罚款项不予退还并且按照合同约定扣违约金。

6、项目部要积极为施工创造良好的外界条件,减少外界因素对工程进度的影响,使施工单位能全力投入生产。

7、对于项目收尾阶段的工程,施工单位要从新制订合理进度计划,项目部要从新审核经监理批准的进度计划(必须在总进度计划范围内),审核内容同原计划审核标准。

三、进度检查。

1、参加单位:施工单位、监理单位、设计单位及项目部等。

2、方式:项目部定期检查或按关键节点进行检查,检查结果经项目经理批准后,项目部向施工参与单位下发检查结果,对未按进度计划执行的单位进行通报,时情况而定给予罚款,并将此结果上报公司相关部门和领导。

3、进度提前的,根据工程施工承包合同的约定进行奖励。

1、工程建设进度控制是指对工程建设各阶段中的工作内容、工作顺序、持续时间及工作之间的相互搭接关系等进行计划并付诸实施,在计划实施过程中,经常检查实际进度是否按计划进行,并采取有效措施排除障碍或调整、修改原进度计划后再付诸实施。

2、进度控制的主要方法有:行政方法、经济方法和管理技术方法。使用行政方法进行进度控制,直接、迅速、有效,但要提倡科学性,防止主观、武断、片面的瞎指挥。进度控制的经济方法,是指有关部门和单位用经济类手段对进度进行影响和制约。进度控制的管理技术方法,就是通过规划、控制和协调,来保证工期目标的实现。进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。

3、设计阶段进度控制的主要任务是出图控制,通过采取有效措施使工程设计者如期完成初步设计和施工图设计,并提交相应的设计图纸及说明。控制的重点是设计人员的数量是否满足进度要求,各专业相互衔接是否良好,设计院项目负责人对该项目的组织安排是否合理。

4、工程建设项目总体进度计划的编制。总体进度计划是从工程项目开始建设到竣工投产全过程的统一部署,是公司各部门工作计划的编制依据,也是分配项目建设资金的依据。对保证项目建设的连续性,增强建设工作的预见性,确保项目按期完成具有重要作用。要综合考虑各方面因素,实事求是,编制切实可行的总体进度计划。

5、项目部要对公司各部门的计划进行审核,各种计划要相互衔接,相互支持,切实可行。如物资供应计划是否满足施工进度计划的要求,资金筹措计划是否满足项目实施计划的要求,征迁外协进度是否满足施工计划的要求等,对于影响施工进度的因素要及时向公司领导反映,及时解决。

6、保证工程项目按期建成交付使用,是工程建设施工阶段进度控制的最终目标。要从不同角度对进度总目标进行分解,形成施工进度控制目标体系,从而作为实施进度控制的依据。

7、工程进度控制程序。工程进度控制的依据是施工合同约定的工期目标,在确保工程质量和施工安全的原则下实施动态控制。承包商根据施工合同的约定按时编制施工总进度计划和月施工进度计划及周施工进度计划,并填写《施工进度计划报审表》,报监理部和项目部审批。监理部和项目部根据审批修改后的各承包商施工计划,下达总体的月施工进度计划。

8、进度计划的实施监督与调整。在计划实施过程中,对承包商实际进度进行跟踪监督。当发现实际进度滞后于计划进度时,应签发《调度通知》,指令承包商采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报告项目经理,由项目经理与承包商协商采取相应措施。定期(最少一个月一次)召开工程例会,研究分析影响进度的主要原因,采取相应措施,并督促有关责任方实施。

10.在招标文件中明确规定承包商施工中各类人员、各种施工机械和不同作业机组的数量要求,要求在投标文件中明确响应并作为评标的依据之一。工程开工前和施工过程中对照投标文件中的承诺进行检查考核。

11.检查进场的人员、材料、设备的规格与数量是否满足施工进度的要求,如不能满足正常施工进度需要,及时与物资公司或向施工承包商提出,从物资上保证工程进度目标的实现。

12、项目部要积极为承包商施工创造良好的外围条件,做好征迁外协工作,加快征迁外协工作速度,做好“三通一平”工作,尽量减少外界干扰对工程进度的影响。

13.在项目进行的全过程中,及时反馈工程进度信息,定期检查工程进度,及时将实际值与计划值进行比较,发现偏离及时提出建议,协助承包商修改计划,调整施工机械和人员数量,实现进度计划目标。14.定期向承包商总部通报各承包商施工进度,提出工期要求,促使各承包商总部用行政方法加快施工进度。

15.在保证工程质量的前提下,采取必要的经济措施,保证项目进度目标的实现。如对工期滞后,关键节点未完成的单位给予罚款,用来奖励工期提前的单位,把月度计划的完成率作为主要考核指标。

16、为了加快工程进度,监理和甲方现场技术负责人在接到施工单位的报验单后要及时到工地进行验收,并及时作出验收结论,不合要求的令其整改,整改完毕及时复验。

17、为了保证焊接、检测、补口工序的紧密衔接,提高综合进度,要求做到“4个24小时”,即:焊口焊接完成后24小时内监理部必须下达检测通知单;检测单位接到检测通知单后24小时内必须出检测报告;如果检测合格,24小时内必须完成补口。如果不合格,24小时必须进行返修;返修完成后,24小时内必须进行复检。

优秀工程施工进度催促函(汇总16篇)篇十六

xxxx有限公司网络建设分公司:

新罗区教育局信息化项目“班班通”为我司的重要信息化项目。现你部所施工的xx所学校的网络综合布线及学校办公区域宽带、固话增补的实际工程进度与新近排出施工进度计划比较,进展缓慢造成目前已完成设备安装学校(xx所)无法正常连接网络,导致无法对学校教职工进行正常培训影响了我司的业务政策宣传及组织学校老师入网的进度。目前部分学校原有办公网络已经合约到期(电信或移动),现仍有大部分学校未进行办公区域宽带及固化的增补造成不好的影响。现为加快工程施工进度特通知你部:

1.排好9月份学校办公区域宽带及固话增补施工进度计划,并根据9月份计划制定每周计划。

2.对已施工完成学校线路进行重新调试,保证学校网络的畅通。

3.组织好人员,优选施工队伍,抓质量,不返工,加快进度。

特此通知。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
通过写工作心得,我们可以反思自己在工作中的不足,找到问题所在,并提出改进措施。以下是小编为大家收集整理的一些军训心得感悟,希望能够对即将参加军训的同学提供一些思
读书心得的写作可以帮助我们反思自己的阅读过程和思考方式,促进自身的学习与成长。请大家留意下面这些优秀教师的教学反思心得,或许能给我们带来新的思考。习近平总书记在
作为一个研究生,我们需要认真撰写开题报告,它既是对我们研究计划的一个总结,也是向导师和评审专家展示自己研究能力和水平的机会。以下是一些精心准备的竞聘报告范文,展
开题报告不仅要陈述问题,还要提出解决问题的措施和计划,表明自己的创新点和独特性。下面是一些实际的整改报告范例,供大家参考和借鉴。新加入照明国内销售团队,就有幸
典礼不仅是一个仪式,更是一种传统和文化的延续,它承载着人们对历史、艺术和人文精神的敬意和传承。典礼的主题和背景决定了其整体风格和氛围,我们应该如何选择适合的主题
诚信是商业交易中的一种宝贵资本。在网络时代,我们应该如何防止网络诈骗,保护自己的诚信?最后,我们要注意的是,诚信是每个人的责任和义务,让我们共同努力,共建诚信社
实习心得是一个宝贵的财富,它能够帮助我们发现自身的优点与不足,提供宝贵的经验教训,因此不容忽视。最后,为大家介绍一些读书心得的经典范文,希望大家能够从中找到一些
在工作中,总结是对自己工作情况进行回顾和梳理的必要步骤。以下是小编为大家搜集整理的一些技术工作总结范文,希望对大家的写作有所帮助。办公室工作涉及面广,需要多方面
运动会即将到来,为了更好地宣传,我们需要一句精彩的口号。运动会宣传是一项复杂的工作,我们需要准备哪些策略和材料?以下是小编为大家整理的一些精心设计的运动会宣传语
竞聘报告是对自己过去工作和学习经历的总结和概括,能够突出应聘者的亮点和特长。这些竞聘报告范文不仅有助于提高你的写作水平,也能展示不同行业和职位的写作特点。
工作心得是对一段时间内自己工作状态和表现的一种记录,可以帮助我们更全面地了解自己。以下是一些实习心得分享,希望能给其他同学带来一些有益的经验和启示。
报告范文可以帮助我们系统地整理和呈现信息,使读者能够清晰地了解所报告的主题。通过阅读这些竞聘报告范文,我们可以了解不同行业对人才的需求和要求。问题,农民有什么所
实习心得是对实习期间公司文化和团队合作的体验和感悟的总结。以下是一些教师在教学反思中对于改进教学方法的思考和实践经验,供大家参考借鉴。招标采购是企业进行物资或服
学习心得是一种对知识的深入思考和理解,有助于提升我们的学习深度和广度。接下来是一些同学的军训心得分享,希望对您有所帮助。和平村是新中国的著名历史村庄,位于江苏省
实践报告所包含的实践经验和教训,对于其他人来说也具有很大的参考价值。在我们参考这些竞聘报告范文的同时,要注意自己的特点和个性,不要过于模仿他人。一、项目介绍:遥
充分理解和认同岗位职责可以激发个人的工作积极性和责任感。主动沟通协作:积极与同事、上级和下级沟通合作,共同完成工作任务,建立良好的团队合作关系。希望以下范文能够
入党申请书是党组织对党员候选人进行审查和考核的依据,能够反映出申请人的政治觉悟、思想品质和组织纪律性。希望大家能够从这些范文中汲取灵感,用自己的方式写出一份独特
军训心得是一份对参与军事训练的思考和反思,通过总结我们可以了解自己在军训中的进步和不足之处。我们整理了一些优秀的工作心得范文,供大家参考和借鉴,希望对大家有所帮
读书心得可以让我们更深入地体验书籍所传递的思想、情感和价值观。以下是一些经过精心挑选的军训心得范文,希望能够给大家在写作上提供一些有益的帮助和指导。
通过公益行动,我们可以让更多的人了解并参与到社会发展中来。如何培养公益意识:加强公益教育,推动公益观念的普及,引导更多人主动参与公益事业。以下是一些公益项目的建
转专业申请书应该紧扣主题,突出自己的转专业动机和理由,同时要具备促使审批人员认可的说服力。以下是小编为大家收集的低保申请书范例,供大家参考和学习。专业:外国语言
在制定调研方案时,我们需要充分考虑调研对象的特点和我们所处的环境条件。以下是一些值得注意的游戏策划细节和技巧,希望能对大家的游戏创作有所帮助。一、演习举行时间:
文明礼仪是一种跨文化交流的桥梁,它可以促进不同文化之间的相互理解和尊重。编写一份完美的文明礼仪指南,需要我们综合考虑不同场合的特点和要求。为了营造和谐有序的社会
民族团结是我们民族的宝贵财富,是我们实现中华民族伟大复兴的力量源泉。如何增强各民族对共同利益的认同感,是我们民族团结工作的基本目标。以下是关于民族团结的典型经验
参与公益可以让我们更好地认识自己,找到自己的价值和目标。如何开展一项有效的公益活动呢?让我们一起来看看一些成功的公益活动总结,探究其中的奥秘和经验。
亲爱的小朋友们:上午好!暑假过后,我们小朋友都长高、长大了,老师为你们感到高兴和自豪!在此我代表幼儿园的全体教师对所有的小朋友说声:“欢迎你们又回到幼儿园,祝你
竞聘报告应该突出候选人与职位要求的匹配度,并突出自己的特长和独特之处。小编为大家整理了一些成功的实践报告,希望能够给大家写作带来灵感和启示。教师们平日的辛勤工作
征文是一种通过撰写文章来征集特定话题的作品的形式,它能够激发作者的创作激情。如何在有限的字数内精准表达自己的观点和想法?小编为大家整理了一些充满感悟和思考的征文
劳动仲裁申请书需要包含劳动者的个人信息、争议事实、证据材料和所希望得到的仲裁结果等内容。下面是一些党员转正申请书的典型范文,供大家学习参考,希望对大家的写作有所
在撰写实习心得时,可以根据个人经历和实践感悟,突出自己的成长和变化。在以下的范文中,作者以独特的视角和思维方式,为大家呈现了对书中主题的独立解读和感悟。
辩论能够培养人们的辨别能力和反驳能力,帮助他们更好地分析和解决问题。在写辩论时,要注重论据的充分性和合理性,尽量提供权威的数据和事实来支持自己的观点。在这里,我
标语是流传在民间且扼要表达某种观念或思想的一种语句。标语应与时俱进,紧跟社会发展潮流。我们精心收集的这些优秀标语,或许可以激发你创作出更好的宣传口号。
军训总结是在军事训练结束后对整个训练过程进行总结和概括的一种书面材料。接下来,我们一起来看看这些优秀的军训总结范文,从中汲取经验和灵感。我是一个绝对的以兴趣为导
经典是我们与前人的对话,它通过文字与形象,将过去的智慧传递给我们,引领我们前进。如何写出一份完美的总结,是我们需要解决的问题。以下是相关领域专家为大家总结的经典
在实践报告中,我们不仅要描述实践的过程和方法,还要准确记录实践的结果和结论,以便更好地总结经验。以下是一些优秀的竞聘报告范文,它们具有不同的特色和风格,相信能够
整改报告是一种对工作的回顾和总结,能够帮助我们找到不足之处并改进。在写报告之前,先浏览以下范文可以帮助你更好地理解报告的结构和内容要点。团风、红安、麻城、罗田、
一个科学合理的调研方案是确保调研结果可靠性的基础。下面是一些活动策划的注意事项和常见错误,希望能引起大家的重视和警惕。一、活动设计目的小学音乐课程标准中提到九
青春是一个探索自我的时期,我们需要不断尝试和挑战,去寻找真正的自己。青春是一段关键的时期,我们要明确自己的目标,并为之努力奋斗。让我们一起来阅读一些青春成长的故
整改报告能够帮助我们找出薄弱环节,加以改进和完善。以下是小编为大家收集的开题报告范文,仅供参考,大家一起来学习吧。学习是一个永恒的课题。当今时代,是要求人们必须
教学计划的制定需要不断进行反思和调整,以适应不同的教学环境和学习情况。创新创业是时代的潮流,如何写一份成功的创业计划?以下是一些创业计划的范本可供参考。
答谢词是一种鼓励和激励他人的方式,通过对其付出和帮助的肯定,激发更多的积极行为。写答谢词时,我们可以以感激之情为主线,通过具体事例展示出我们对对方的助力和支持的
活动策划是一项专业的工作,需要对目标受众、活动内容、时间安排等进行全面考虑。这里有一些新颖的广告策划理念和创意,或许可以为您的项目提供灵感。一、活动主题说明活动
年会策划是一个有挑战性和创造性的工作,需要专业的人员和团队来保障其顺利进行。以下是一些项目策划中常见的技巧和经验分享,希望对大家的项目策划有所启发。
请示可以促使我们与他人进行有效的沟通和交流,帮助我们更好地定位问题并获得支持。请示他人时,我们需要尊重对方的时间和意见,给予他人足够的空间和权利来表达自己的想法
实践报告可以帮助反思实践中的不足和问题,并提出改进和优化的措施和建议。以下是小编为大家整理的一些开题报告范文,供大家参考。希望这些范文能够帮助大家更好地理解开题
实习心得是对自身职业规划和发展方向进行定位和调整的重要依据。接下来,小编为大家推荐几篇写得不错的培训心得范文,希望能给大家一些启发。近日,我有幸参加了一场青年干
项目策划是项目管理中的重要环节,对项目的成功与否有着直接的影响。喜欢营销策划的朋友可以留意一下以下这些经典案例,或许能够帮助到您。一、指导思想以消防法、安全生产
军训心得是对军人精神和军事素养的理解和反思,是作为新兵成长的见证和证明。以下是小编为大家收集的一些读书心得范文,供大家参考。通过阅读这些范文,我们可以学习到一些
读书心得是在读书过程中对所读书籍内容的分析和总结,它能够帮助我们加深对书中主题和思想的理解。以下是小编为大家收集的实习心得范文,供大家参考和借鉴。一、学写字是练
教学反思有助于教师发现自身教学中的不足之处,进而改进自己的教学策略和方法,提升教学效果。以下是一些实习心得的案例,希望对大家的实习经历有所启发。这次培训使我看
军训总结是为了更好地总结自己在军训中的经验和教训,以便更好地应对以后的挑战和考验。在以下学习总结范文中,我们可以看到不同学生在总结中对自己的成长和不足的深入思考
青春是生命中最美丽、最灿烂的时光。青春是时代变革和创新的时期,我们应该如何参与其中?青春是希望的季节,让我们把握住青春的机遇,为未来奋斗。移交方:(以下简称
考试总结是在一段时间内对自己的学习成果进行总结和反思的重要环节。考试总结的范文可以在一定程度上帮助我们了解总结的写作方式和要点。在过去的几周里,我有幸参加了一次
在培训中,我结识了一些志同道合的伙伴,相互学习、相互帮助。下面是一些写读书心得的优秀范文,希望对大家的写作能够有所启发。出入境管理大队要做好教育整顿与党史教育的
安全标语应根据不同场所和不同人群的特点来设计,使其更加贴近实际生活。坚持宣传教育,增强安全观念。下面是一些值得借鉴的安全标语,希望能引起大家的共鸣。
名著是经过时间考验的经典之作,它们蕴含了丰富的人生智慧。要写一篇较为完美的总结,首先需清楚总结的目的和范围是什么。希望大家通过阅读经典作品,能够获得更多的人生智
成功不在于避开挫折,而在于在挫折中寻找机会,勇往直前,方能取得辉煌的成就。提出具体改进方案,针对性地分析自己的不足,为将来的工作学习提供有益借鉴。这些励志总结是
军训总结是对参加军训期间所经历和学习的一种总结和概括,它可以让我们回顾过去的成长与进步。接下来,我们一起来看看小编为大家准备的一些知识点总结范文,希望可以启发大
知识点总结可以帮助我们发现学习中的盲点和不足,有利于我们更好地改进学习方法和策略。这些学期总结范文是根据真实学习经历写成的,希望能够对大家的写作有所帮助。
文明礼仪是社会文明发展的重要标志,它能够提升社会的整体素质和文化水平。文明礼仪的提升需要关注文明素质的培养,提高自身的修养和情商。初学者可以参考以下这些文明礼仪
合同协议的解除需双方协商一致,且符合法律规定。转让合同范文的格式可以作为起草合同时的参考,使合同结构更加规范和清晰。承租人(乙方)姓名身份证号码甲乙双方在平等
如果想要获得心仪的工作职位,我们需要准备一份精心设计的申请书。范文中的思路和结构很清晰,可以作为写作参考。尊敬的领导:您好!我是xxx,于x年x月x日入职,至今
团结就是力量的源泉。氛围的营造和团队文化的塑造对凝聚力的提升至关重要。激情创新,开拓新天地!为进一步优化经济发展环境,促进县域经济又好又快发展,近期,我们采取座
合作共赢,共享成功!如何有效协调团队成员之间的关系?以下是小编为大家收集的团队标语范例,希望能够给大家提供一些参考和思路。我单位___同志,累计从事安全生产相关
整改报告是对过去工作的反思和总结,对未来工作的指导和规范。以下是小编为大家收集的报告范文,希望能够给大家提供一些思路和参考。尊敬的各位同学、老师:你们好!我是x
借款合同是一种约定双方权益和义务的合同,具有法律效力。在下面,我们为大家提供了一份详细的借款合同范文,供参考使用。乙方(受聘人)________________
文明礼仪展现了一个人的教养和修养,是人与人之间互相尊重的表现。文明礼仪还需要我们有良好的社交常识,了解各种场合的礼仪规范,遵守社会公约。下面是一些关于文明礼仪的
公益项目的开展需要充分了解社会需求和问题,从而有针对性地制定计划和策略。为了使总结更具说服力和可信度,可以引用相关数据和案例进行佐证,同时还可以提出对未来公益活
编辑不仅仅是修改错误,更重要的是提升文本的质量和传达作者的意图。编辑要留意语法和拼写错误,确保文章的专业性和规范性。接下来是一些经典编辑总结的范文,希望能给你提
读书心得的写作过程可以让我们对书籍内容进行整理和梳理,从而对书中的知识有更加深入的认识和理解。以下是小编为大家收集的实习心得范文,供大家参考,希望能给你撰写实习
范文范本是在学术界被广泛认可的一种写作样本,它能够指导我们写作时的结构和风格。在写作过程中,要注重语言的准确性和表达的清晰度,避免模糊和歧义。对于想要提高写作水
培训心得的撰写可以帮助我们更好地理解和消化所学知识,提高学习效果。教学反思范文6:在教学过程中,我发现学生对某些概念理解不够深入,容易混淆。下一步我将加强对这些
环保是我们的责任和义务。在总结中可以引用专家或权威机构的观点,增加论证的可信度。希望大家通过阅读这些环保总结范文,能够加深对环保工作的认识和理解,积极参与到环保
通过写一份学习总结,我们可以梳理自己的知识结构,发现学习中的薄弱点和进步空间。以下是小编为大家收集的教师总结范文,供大家参考。这些范文涵盖了不同年级、不同学科的
培训心得是对培训过程进行思考和回顾的一种方式,有助于提高自我反思能力。在培训中,我结识了一群志同道合的小伙伴,我们共同进步,互相鼓励。谈话是人际交流中最常见的形
在少先队工作总结中,我们可以探讨工作中遇到的困难,并寻找解决的方法。工作总结参考范文企业固定资产的购置,必须在投资预算额、该投资的机会成本、投资的资本成本、预计
征文可以促使人们对某一话题深入思考,提高思维的广度和深度。写征文时,我们要注重审题和理解题目的意思,确保自己的文章与主题相关并紧密结合。在下面的范文中,我们可以
学习总结也是对学习过程中遇到的问题和困难进行反思和探索的一种方式。以下是小编整理的一些具有代表性的军训总结范文,供大家参考和借鉴。虽然电梯维修工作比较辛苦却也应
反思使教师从经验中学习,更好地应对各种教学挑战。接下来,小编为大家整理了一些军训心得样本,希望能给大家在写作军训心得时提供一些参考和借鉴。第一段:医疗贿赂是一种
梦想是燃烧在我们心中的火焰,它为我们带来力量和勇气。梦想的实现离不开坚持和毅力,需要克服困难和挑战。梦想实现的过程中,我们需要与他人合作和交流。以下是小编为大家
感恩是一种能够带来幸福和满足感的心态,让我们更加快乐、积极地生活。如何培养感恩的习惯,让感恩成为我们的一部分?以下是一些感恩的视频分享,让我们一起来感受这些充满
施工合同是建筑项目顺利进行的法律依据,它为各方提供了明确的法律保障。我们为大家准备了一些实用的施工合同案例,希望能够对大家有所启发。(一)首先建立合同实施的保证
一分钟的决断可能改变你的人生轨迹。如何在短短的一分钟内让你对某个话题有一个深入的了解呢?以下是小编为大家收集的一分钟表达技巧,希望能帮助大家提升沟通能力。
培训心得可以帮助我们更好地回顾和反思自己在培训期间的经历和成长。下面是一些优秀的军训心得篇章,供大家参考借鉴。最近在读宋诗时,偶尔读到宋初三任宰相吕蒙正一则轶事
开题报告有助于明确研究方向和问题,提出可行的研究计划。在整改报告范文中,我们能够看到不同问题的解决方案和实施效果,以及对未来工作的建议和展望。转眼间,接受新
申请贫困救助需要遵循一定的程序,而贫困申请书是其中重要的一环。下面是小编为大家准备的学生会申请书范文,供申请人参考和学习,希望能够为申请人提供一些写作方向和思路
在撰写工作转正申请书时,我们需要突出自己在工作中的亮点和价值,以及对公司的贡献。下面是小编为大家整理的离婚申请书样本,供大家参考和借鉴。:首先感谢公司给我提供汽
通过教学反思,可以深入分析教学中的问题和不足,进一步提高教学质量。实习期间,我结识了很多优秀的同事和领导,他们的职业素养和经验给了我很大的启发和帮助。
范文范本可以帮助我们丰富写作素材,提供不同类型和风格的范例供我们选择和学习。怎样写一篇具有参考价值的范文范本呢?让我们一起来探讨一下。以下是小编为大家收集的范文
小班教案是教师个性化教学的重要工具。小编为大家整理了一些高三教案实例,希望能给大家带来一些灵感和思路。港口中学——刘吉浩一、学生情况分析炎热的夏天将要来临,港口
发言稿的内容应该简洁明了,结构合理,同时要注意语言的准确性和流畅性。借鉴一些成功的发言稿范文可以帮助我们更好地理解和掌握写作技巧。以下是一些值得借鉴的发言稿,它
在团队合作中,重要的决策往往需要多方面的意见和建议,所以请示是非常必要的环节。最后,在写请示信前,可以请同事或朋友进行审阅,以确保请示信的语法正确和表达清楚。随
转学申请书的格式一般包括称呼、开头、正文、结尾等部分,需要按照规范的书信格式进行撰写。以下是小编为大家搜集的优秀留学申请案例,供大家参考借鉴。xx(单位名称):
一年级作文是我们语文学习中的重要一环,现在是时候对它们进行总结了。小编精心挑选了一些优秀的三年级作文范文,供大家欣赏和借鉴。1、山尖全白了,给蓝天镶上一道银边。
安全是幸福的基石。编写完美的安全标语要注意简明扼要、警示清晰的原则。以下是小编为大家整理的一些常见安全标语,供大家参考。渤海新区公安消防大队2012年度工作汇报
知识点总结是对所学知识进行梳理和归纳的重要方式之一。在这里,我们为大家整理了一些写考试总结的技巧和注意事项,希望对大家有所帮助。春节即将来临,为了搞好两节期间对
辞职报告是对过去工作的一种压缩和回顾,同时也是对未来职业发展的展望和规划。为了帮助广大应聘者写出一份优秀的竞聘报告,我们精选了一些成功案例,以供学习和参考。
一分钟,意味着时间的短暂和有限,我们应该怎样用好这短暂的一分钟呢?如何在一分钟内做出重要决策,让我们一起探讨一下。接下来,小编为大家分享一些在一分钟内提升工作效
辞职申请书可以帮助我们在离职时保持良好的形象,并与公司平稳地解除合同关系。接下来是一些党员转正申请书的经典范文,供大家欣赏和学习。尊敬的领导:您好!我单位(西苏
在不同的场合里,我们经常需要准备一份恰当的欢迎词,以表达我们的热情和礼貌。写欢迎词时要注意顺畅的语言流畅性,尽量避免重复和繁琐的表达方式,保持语言简练有力。在这