在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
农用机买卖合同篇一
承租方（乙方）：___________________
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、设备的使用地点及工程情景
____________________________________
二、租赁设备概况
设备名称：_____________________
规格型号：_____________________
数量（台）：___________________
随机人员（人数）：_____________
机手补助：_____________________
租赁金额：_____________________
三、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本职责
1．供给技术型良好的设备。
2．设备进入乙方施工现场厚，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。
3．甲方机手应当按设备操作规程施工。
五．乙方的基本职责
1．为甲方机手供给食宿。
2．乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备．人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。
3．乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4．乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方
5．乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
六．结算方式及相关事宜
1．租赁期间：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。
2．结算方式：设备租赁费按包月计算，首月_________万元／月，次月_______万元／月，第三月______万元／月，第四月______万元／月，第五月______万元／月，第六月______万元／月，乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金______万元，并且完全支付进场和反程运费押金______元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有权停机或将设备撤场，所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月，按整月结算。超过一个月以上，超出部分按天计算（元／天）。
3．运费的承担：设备的进场费用由乙方承担，退场费用由甲方承担。如租期不足三月，则退场费由乙方承担，乙方应在设备退场前五日内通知甲方。
4．工作时光：每月工作时光不得超过______小时，超出部分按______小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
5．油料供给：乙方负责供给在租赁期间内设备运行所需的贴合运行标准的油料，否则造成的停机损失由乙方承担。
6．设备维修：乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作，所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过______元以上的部分由甲方承担，______元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片．滤芯等低值易耗品的费用。
7．设备因故障造成的停工每月累计布超过______天（维修时累计______小时折合一天），若超出三天，则超出的天数不计租赁费。
8．设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方得书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后回到。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租赁合同附表．租赁机械收据．及甲．乙双方经过协商做出的补充规定。
八、争议的解决：______________________________
有关本合同的一切争议，甲．乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同一式二份，由甲．乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章（合同章）之日起生效。
十、如本合同未加盖甲方合同章，则视为无效合同。
甲方：______________________________
法人代表：__________________________
委托代理人：________________________
地址：______________________________
电话：______________________________
传真：______________________________
开户行：____________________________
帐号：______________________________
乙方：______________________________
法人代表：__________________________
委托代理人：________________________
地址：______________________________
电话：______________________________
传真：______________________________
开户行：____________________________
帐号：______________________________
农用机买卖合同篇二
租用方：_____(以下简称甲方)
出租方：_____(以下简称乙方)
根据(民法典)的有关规定，按照平等，互利的原则。为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签定本租赁合同。
第一条、租赁机械的名称和型号：______________
第二条、租赁形式。
乙方将该设备以月租的形式租用给甲方。每月租金为人民币____________元，(大写：_____ 。)每月月租时间限时为_______小时，若超出_______小时，每小时按_______元/小时计算。
第三条、租赁期限及相关事宜
______年 ______月______日至 ______年 ______月______日止，具体租用时间以甲方电话通知为准;如需继续租用，应在本合同期满前五日内，续签定租赁合同。
(1)在租赁期间，甲方只有对该机械的使用权，没有所有权。乙方保证对机械享有权并有权出租。
(2)在租赁期间，机械驾驶员必须服从甲方管理人员安排，如不服从，甲方有权责令停工或终止协议。
(3)工作期间，机械驾驶员食宿由甲方负责。乙方应负责机械保养，维修，使设备保持良好状态，并承担由此产生的所有费用。
第四条、安全保障
(1)在施工现场，操作员应严格按操作规划办事，否则发生的安全事故，由乙方自行承担。相反，在管理员要求下而造成的安全事故，由甲方全权负责。
(2)该机械在施工现场，在甲方施工现场出现的天体掉物对该机械造成的损坏，由甲方负责。
第五条、付款方式及相关手续
(1)甲方应用现金形式支付乙方租金，乙方需月初_______日内到甲方办理结算凭证的审批手续及挂帐事宜。办理完善后，甲方必须在七日之内支付结算的实际租金的 %支付给乙方。如甲方没有按时支付给乙方租金，每天乙方有权向甲方收取当月实际租金的百分之_______的违约金，值到甲方支付给乙方租金为止。
(2)剩余的 %尾款于 ______年 ______月______日全部付清。如超出该时间后，每天按总余款的百分之一收取违约金。
(3)乙方不向甲方提供任何税务发票。
第六条、争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，可向合同履行当地人民法院提起诉讼。
第七条、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式贰份，具有同等法律效益。甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，双方清楚并一致同意上述条款，未有任何歧义。
甲方：_____ 乙方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：_____
委托代理人：_____ 委托代理人：_____
地址：_____ 地址：_____
身份证：_____ 身份证：_____
合同签定时间：_______年 ______月______日
农用机买卖合同篇三
上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司（以下简称b公司）因与被上诉人北京a建筑机械设备租赁有限公司（以下简称a公司）、原审第三人北京c房地产开发有限公司（以下简称c公司）之间租赁合同纠纷一案，不服密云县人民法院（20xx）密民初字第438号民事判决，向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后，依法组成由法官孙田辉担任审判长，法官张岩、刘茵参加的合议庭，并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理，上诉人b公司的委托代理人蔡文伟、戴军华，被上诉人a公司的委托代理人郭春勇，第三人c公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
a公司一审起诉称：20xx年8月10日，b公司与a公司签订塔吊租赁合同，b公司租赁a公司gtz40型塔吊1台，用于c花园24、25号楼施工。a公司塔吊于20xx年10月3日进场，b公司使用至今也未退还塔吊，至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190851.45元、进出场费13000元，b公司仅支付12000元，尚欠191851.45元。现工地已停工，塔吊仍未返还，租赁费也未支付，故a公司诉至法院，要求解除双方租赁合同，b公司返还a公司塔吊（登记编号为my-t01151号，出厂编号182号），支付进场费及租赁费至20xx年3月5日，共计191851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天，按日租赁费453.33元计算，共计165465.45元），并负担本案诉讼费。
a公司向法院提交以下证据予以证明：租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。
b公司一审答辩称：c花园四标段工程确系b公司承建，但b公司已将该工程转包给付中荣，并由c公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任，故该工程项下产生的义务应由付中荣与c公司承担；a公司出具的租赁合同原件公章不清楚，无法辨别是否为b公司所盖；a公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部（以下简称九项目部）章，b公司并无此下属部门，该结算单与b公司无关；工程是20xx年4月份就停工了，a公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据，故不同意a公司的诉讼请求。
b公司向法院提交以下证据予以证明：工程承包协议。
第三人c公司一审述称：c公司为工程开发商，与本案的租赁合同无关，作为第三人也不需承担任何责任。
第三人c公司向法院提交以下证据予以证明：承诺书。
经一审法院庭审质证，三方当事人对a公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议，法院予以确认。
三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议：
一、a公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。a公司提交此系列证据目的是证明b公司与a公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。b公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚，无法辨认是b公司公章。b公司没有九项目部，工程包给了付中荣，毛洁林是付中荣下属，而张杰也不是b公司人员。故对上述证据不予认可；第三人c公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为，综合全案情况对上述证据的真实性、关联性及合法性可以认定。
二、b公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。b公司提交工程承包协议目的是证明b公司已将该工程转包给付中荣，并由c公司提供担保，保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。a公司认为此两份证据与a公司无关。法院认为，本案为租赁合同纠纷，对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关，故法院对该两份证据不予采信。
一审法院根据上述认证查明：20xx年8月10日，a公司与b公司签订租赁合同，约定b公司租赁a公司塔吊，用于长城环岛南侧工地，机械进出场费13000元，机械租赁费用实行包月制，30天为一个月，月租费13600元，每月底结账一次等内容。合同上盖有b公司公章，并有毛洁林签字。后a公司塔吊（规格qtz400、登记编号京my-t01151号，出厂编号182号）运到b公司工地。20xx年11月28日，b公司为a公司出具了结算单，结算单显示，20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25386元，结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日，九项目部张杰签字证明，塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日，北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告，检验报告显示，工程名称为c花园四标段24、25号楼，样品统一编号为密bt01151，样品产权单位为北京a建筑机械设备租赁有限公司。b公司已支付a公司租赁费12000元。
另查，20xx年8月3日，c公司（发包人）与b公司（承包人）签订建设工程施工合同，由b公司承建c花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现a公司塔吊仍在c花园工地处。
再查，（20xx）密民初字第7051号民事判决认定，b公司存在下属九项目部，且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料，对外签证。此判决现已生效，b公司未提出上诉。
一审法院认为：a公司与b公司签订的租赁合同，是双方当事人的真实意思表示，该合同依法成立并生效，当事人双方均应依约履行合同义务。经b公司下属九项目部确认，20xx年共计发生租赁费25386元，此款b公司应予给付，b公司对九项目部的存在表示异议，但并未举证证明，b公司同时提出应由付中荣与c公司承担责任，但因担保合同属内部约定，故对b公司此辩解意见，法院不予采信；b公司承认c花园四标段工程确系其承建，而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认，a公司塔吊确实用于c花园四标段工地。20xx年3月6日，a公司塔吊又重新开始运行，至a公司主张的20xx年3月5日，a公司塔吊一直处于c花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工，但b公司并未向a公司发出停工通知，且塔吊继续在b公司工地处，a公司对塔吊不能行使所有权人权利。故b公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费（按日租赁费453.33元计算）。另b公司尚欠a公司进场费13000元，已付a公司租赁费12000元。综上，b公司共计应给付a公司租赁费及进场费191851.45元，对a公司此项诉讼请求，法院予以支持。a公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，a公司合同目的无法继续实现，故对a公司的此项诉讼请求法院予以支持。a公司主张解除双方之间的租赁合同，鉴于该工地仍处于停工状态，a公司合同目的无法继续实现，故对a公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除，a公司有权收回塔吊，鉴于该塔吊仍在c花园工地，而工程已停工，故第三人c公司负有向a公司返还塔吊的义务。据此，法院为保护当事人的合法权益，维护社会正常的经济秩序，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条第（四）项、第九十七条、第二百二十六条之规定，判决：一、解除a公司与b公司于二oo七年八月十日签订的租赁合同；二、b公司于判决生效后十日内给付a公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分；三、第三人c公司于判决生效后十日内返还a公司塔吊一部（规格qtz400、登记编号京my-t01151号，出厂编号182号）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
农用机买卖合同篇四
承租人(甲方)： (单位全称) 出租人(乙方)： (单位全称) 行业确认证书号：
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商就租用建筑起重机械的相关事宜达成协议如下：
第一条 租赁机械及租金计算与支付 (如不够用可另附表格)
1、租金按月计算。设备租赁费每月按(型号) 元/台计算，按合同约定若是乙方指派的操作人员则租赁费包括司机及指挥工工资包含在内，不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。
2、支付方式： 。 3、支付期限： 。
第二条 使用地点、项目名称和工作内容使用地点： 。 项目名称： 。 工作内容：
第三条 租赁期限因工程需要延长租期，双方应在合同届满前 日内，续签合同。
租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。
第四条 保证金合同签订后乙方向甲方收取保证金 元作为履行本合同的保证。
甲方应在机械进场前支付。租赁期满，保证金扣除应付的机械毁损、灭失赔偿金后，余额无息返还甲方。
第五条 操作、维护与修理
1、双方约定机械由 方负责操作与维护。
2、因故障造成机械无法正常作业的，按合同约定由乙方负责时,乙方应当自接到通知时起 小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起 小时/日内未能修复的，自第 日起免收租金直至机械恢复正常作业日止。但机械故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。
3、双方约定每月 小时为机械正常维护保养时间，具体时间安排为： 。
第六条 双方权利义务 甲方的权利义务
1、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械。
2、甲方有权要求乙方按照合同约定提供机械的维修保养服务。若因乙方原因导致机械毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙 方更换同等型号、性能的机械，并要求乙方赔偿损失。
3、甲方应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
4、甲方应当为机械提供进出场作业，维护保养作业的便利和安全作业环境，负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作，保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损、灭失的，应赔偿乙方损失。
5、负责司机、指挥工的日常安全教育和进场交底，并签定安全生产责任状。
6、组织租赁、安拆、监理单位对设备验收后，及时办理使用登记，并负责配备相应的设备管理人员，督促做好设备日常维护、保养和检查的工作。
7、负责配备使用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具，负责提供工地宿舍，作为设备常用配件及司机休息用。
8、甲方应当按机械操作规程和合同约定管理使用机械，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。
1、乙方有权按照合同约定按月收取租金。
2、设备进场前，应认真地进行维修和保养，保证进场设备的完好性。
3、负责提供的内业技术资料包括备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书(含电路图)、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录、特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录、营业执照(复印件)等。
4、负责提供设备司机 名/台，指挥工 名/台。进场前，须签订《劳动合同》并进行安全教育。持证上岗。在租赁期间，司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务。拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求，甲方有权要求退回，乙方应及时协调处理直至更换。
5、按合同约定负责设备在租赁期间的定期检查、日常维护和保养工作、每月定期进行一次设备安全检查，不定期进行设备检修、巡修，并及时将结果书面反馈甲方。
6、负责设备在各种检查中提出的问题和隐患的整改，并承担由乙方应负责处罚在内的相关费用。 7、负责设备的故障维(抢)修工作并提供维修材料。在接到设备故障通知后，应及时安排维(抢)修人员，并承诺人员在 小时内到位。
8、负责按三相五线制配置专用开关箱至设备间的电缆线，并满足最终高度要求。设备安装前，负责提供符合要求的基础预埋件、整机和标准节;设备附着顶升前，负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)和标准节。
9、乙方应当向甲方提供机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明。
第七条 双方安全责任
1、甲方负责制定设备生产安全事故应急救援预案。
2、施工现场有多台设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止设备相互碰撞的安全措施。 3、甲方负责做好设备周边的高压线、障碍物的防护工作。
4、甲方负责在设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。
5、设备在使用过程中，甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底，督促上述人员遵守安全操作规程，规范作业方式，确保货物不超载，且放置、绑扎符合安全要求。
6、乙方负责设备的安全保护装置的日常检查和维护，乙方对设备的安全可靠性负责。 7、在对设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对设备及相关作业人员的安全负责。 8、本着“谁违章谁承担责任”的原则，甲、乙双方均应遵守设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁设备带病运转。
9、当设备出现故障或者发生异常情况时，司机应及时通知甲乙双方相关人员，设备应立即停止使用，乙方应组织人员及时排除之后方可重新投入使用。
第八条 违约责任 甲方违约责任：
1、甲方未按合同约定支付租金的，每逾期一日应按照 元/日的标准向乙方支付延期违约金。凡逾期满 日的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
2、按合同约定的进场时间，若因甲方原因延迟达 天以上，乙方有权终止合同或向甲方收取自约定时间至实际进场时间的租赁费。
3、甲方未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用机械，致使机械受到损失的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。
4、其他 。 乙方违约责任：
1、乙方无法提供合同约定的机械或提供的机械型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金 元。
2、乙方未按合同约定日期提供机械的，每逾期一日应按照 元/日的标准向甲方支付迟延履行违约金。凡逾期满 日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
3、在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外)导致机械停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，可要求乙方支付相当于该机械日租金 %的违约金。凡停工超过 日的，甲方有权解除合同并向乙方追偿损失。
4、其他 。 第九条 不可抗力
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。
第十条 争议解决
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第 种方式解决(只能选择一种)。
(1)向 人民法院提起诉讼; (2)向 仲裁委员会申请裁决。
第十一条 其他条款
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，其中甲方 份，乙方 份。
2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、其他约定：
5、合同签订地：
承 租 人：(甲方签章) 出 租 人：(乙方签章) 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 帐 号： 帐 号： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码：
月 日 年 月 日
农用机买卖合同篇五
卖方(乙方)：有限公司
为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，在平等互利的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。
一.设备名称、型号规格、主要参数、数量、金额
二.技术标准及售后服务：(乙方对产品质量负责的条件和期限)
1.甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应
3.乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试
4.安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训
6.乙方对设备终生跟踪服务，在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用
三.交货时间：
自合同签订甲方定金支付合同生效后 天内安装调试完毕交付使用
五.验收：
安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验收手续
六.设备交付及运输方式：
1、交货地点： 有限公司
2、运输方式：汽车公路运输
3、运输费用：由乙方承担
七.设备付款方式：
1.支付方式：银行转帐支付
2.支付时间：1.合同签订后，甲方支付合同总额40%为定金;
2.乙方货物到达甲方厂内安装开始时，甲方支付合同总额30%为工程进度款;
3.余款双方验收完成后，一个月内付清。
3.开票时间： 验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票
八.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可
九.保密条款
甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容,包括设备总价等
十.解决合同纠纷方式:
1. 本合同经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相互谅解的态度协商解决，若属单方违约，应由责任方承担造成的损失。
2.若协商不妥，则到原告方人民法院起诉
3.违约责任：甲乙双方每延期1周，按总价的1%作为违约金支付对方。
十一.其它
1. 本合同经双方代表签字盖章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙双方各执一份
甲方：
乙方：
日期：
农用机买卖合同篇六
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲、乙、双方经协商一致，特此签订本合同，以资双方共同遵照执行。
设备总价包括设备造价、运输费、保险费及安装调试费。合同签订生效后，乙方负责安装调试交付使用，乙方安装人员在没有经过甲方同意。
运输费用由乙方承担，送货至甲方指定地点。请填写安装地点：交货期：合同签订生效后，甲方基础施工完毕，乙方在接到甲方发货通知后某日内发。
甲方收货后按照国家制造计量法规定的出厂标准进行验收。乙方负责向甲方提供货物出厂给付用户的装箱单,原装产品合格证各一份说明书。交货后1个工作日内，甲方应及时安排上述货物的验收。
设备保修期为设备验收合格后整机及配套产品保修12个月。
乙方须向甲方提供以下售后服务：
无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养
无偿向甲方相关人员提供使用乙方所销售产品时的现场技术指导。
无偿协助甲方相关人员制定甲方内部有关乙方所销售产品的操作及保养规程。
根据乙方相关的服务标准或双方共同约定的服务标准提供维修或保修。在保修期内及时无偿提供备用机。
甲方在验收过程中，如发现设备的品种、规格、型号、颜色、质量等不符合规定，有权在收货后的15日内向乙方提出异议;否则视为甲方已接收该产品，并认为所交产品符合合同规定。
乙方在接到甲方的异议后，应在15日内处理完毕。如乙方逾期不予处理，则视为同意甲方提出的异议，且甲方有权单方处理该不符合规定部分设备，因此所产生的一切直接责任和直接费用均由乙方承担。
无论甲方是否提出异议，乙方作为设备的供货单位，均须严格遵照《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定，确保其提供的设备为合格产品且质量满足工程需要。
甲方(全称)： (盖章)乙方(全称)：(盖章)
经办人： (签字)委托代理人：(签字)
地址： 地址：
电话： 电话：
______年____月____日______年____月____日
农用机买卖合同篇七
甲方： 乙方：
户籍地址： 户籍地址：
身份证号： 身份证号：
甲乙双方经过平等、充分协商，就双方共同投资购买物业之相关事宜，自愿达成如下协议，以资信守：
一、甲乙双方共同投资，购买一套位于__________号房产一套，物业名称为：__________，房产总价款__________万元人民币。
三、实际产权比例：乙方向银行的贷款按时全部由甲方偿还，乙方只是名义上产权所有人，甲方为实际产权人。对本物业所有权的行使和物业的出卖，均按照本合同约定由甲方行使，而不是按照双方出资比例行使。
四、物业考察、购买：由甲方对拟购房产进行实际考察、了解。
五、由于该物业的购置乙方需要银行贷款，甲方乙方一致同意，由乙方作为名义购房人，办理购房、及其他购置房产相关《房产预售合同》等法律文件的签署、房产抵押按揭贷款办理、房屋所有权证办理。由甲方办理购房定金、首付款及其他购置房产相关款项的支付、房产交接、水电煤有线电视开通或入户等所有购房相关手续。甲方全权监督和过问该物业购置等事项的办理情况和进展情况，乙方应按甲方的要求办理相关事项。
六、房地产权证署名、办理、保管：甲乙双方一致同意所购物业的所有权凭证仅记载乙方一人姓名，房地产权证由乙方依法办理并由甲方妥善保管。
七、物业装饰装修事宜和费用承担，双方约定如下：房产的装修一切费用由甲方负责。
八、物业管理、出租及收益；甲方负责所购房产的管理、维护、出租、收取房屋租金等物业管理事务、按时还贷。甲方获取其房屋的一切收益金。
九、购置物业税费承担
购房产权登记所支出的公证费、保险费、房产交易税费、产权登记税费、维修基金、物业管理费、水电煤有线电视开通或入户费、中介费（委托中介出租物业）、房屋租金税费等相关费用由甲方支付。
十、物权行使：甲方全权行使所购房产的占有、出租、使用、收益、处分等权利，而乙方行使权力必须经甲方同意。乙方如有违反本条约定，未经甲方同意单方面行使本物业物权的，视为违约行为，甲方有权依据本合同第十七条向乙方主张违约责任。
十一、物业出卖及优先购买权行使：如甲方决定出售所购房产，乙方应依法协助并办理相关手续，盈利或亏损均由甲方独自享有或承担。乙方无任何优先购买权。
十二、甲乙双方以按揭贷款的方式购买物业，具体约定如下：
1、购房首付款元（包括定金）人民币，由甲方支付，并以现金支付；
2、其余房款，由乙方贷款；
3、按揭贷款的期限为____年，乙方无还款义务，甲方履行还款义务。
4、甲方每月向贷款银行偿还贷款本息；
十三、适用法律：本协议适用中华人民共和国法律。
十五、本协议变更或解除
1、甲乙双方协商一致，可以变更或解除本协议；
2、符合本协议相关条款约定的，可以变更或解除本协议；
3、未经甲乙双方协商一致，本协议不得变更或解除；
十六、争议解决办法：凡涉及本协议的生效、履行、解释等而产生的争议，先由甲乙双方协商解决，如十五日内协商无果，双方均可提交本物业所在地法院解决。
十七、违约责任：甲乙双方均应严格信守本协议，不得违反，如有违约，违约方应向守约方赔偿因违约方违约而遭受的一切经济损失，其中包括但不限于因市场价格变动所产生的房屋溢价和守约方为诉讼而支出的律师费。
十八、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商，并签署书面文件。
十九、本协议正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，各份具有同等法律效力。
二十、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
农用机买卖合同篇八
合同号：字____________号
签订地点：___________________________
买受人：_____________
出卖人：_____________
收货人：_____________
付款人：_____________
一、结算方式：
1．买受人自提车及公路代运，按交货期款到后发车。
2．出卖人代运，以出卖人委托铁路起运日为交货期、货款及运杂费等发车后买受人方办理托收承付。
二、出卖人为买卖人代运和代押运的汽车，出卖人除向需方核收运费和运输保险费外，每辆另收厂内吊装费和押运费______元/辆。
三、产品质量：按出卖人规定的出厂检验标准，如发生质量问题，按出卖人有关规定实行“三包”。
四、单价内不含车辆购置附加费。
五、违约责任：出卖人逾期交货（铁路运输等不可抗拒原因除外）应向买受人付违约金____元/辆。买受人方逾期提货，按到期合同货款的._____%向出卖人方付违约金元/辆，并付____%利息（月息）。合同签订后双方必须全面履行，如需要改或终止，应经双方协商一致签具修订或撤消的协议书。因故要求合同变更，应在交货期前45天以函（电）向对方协商。本合同未尽事宜，由双方协商解决，不能达成一致意见时按《中华人民共和国民法典》有关条款规定执行。
六、本合同正本一式两份，双方各执一份，其余为副本（副本三份）。
七、其他约定事项：____________________
买受人签字：______________________
出卖人签字：______________________
签订日期：_______年______月_____日
农用机买卖合同篇九
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就租用建筑施工机械的相关事宜协商一致，签订本合同。
第一条租赁机械
_________。
第二条使用地点、项目名称和工作内容
使用地点：。
项目名称：
工作内容：。
第三条租赁期限
机械租赁期限：月
1.如因工程需要延长租期时(只限制在乙方已投入工程，但工程需要增延长期期限时);乙方应在合同届满前日内，通知甲方续签合同。
2.租赁期满，乙方继续使用租赁机械时(只限制在乙方投入新项目情况时);
1)甲方除不可抗力因素及市场价格变化外，不得提出异议的，并原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。
2)乙方应需要提前15个工作日前通知甲方，给予甲方提供筹措设备的时间，并通知日起12个工作日后签订延长合同。
3、如租赁期未满，乙方提前中止合同，则乙方需向甲方按合同规定的租赁期限付租金给甲方。
4.如租赁期未满，因甲方提前中止合同而导致的乙方所有损失费由甲方全全负责。
第四条租金计算及支付
1、租金按月计算：机械名称：挖掘机，每台租金人民币元/月，在合同期内不足月的按一个月计算，在合同期外不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。每天工作时间为小时/天，每月工作时数为元/小时计算。
2.支付期限：以足月月结方式进行结算、足月后7个工作日内一次性付清。
第五条进出场费用
租赁机械进出场费由乙方承担，具体费用根据实际运输路程计算。
第六条租赁机械交接与验收
1.甲方依合同约定的时间、地点、机械型号向乙方移交租赁机械，乙方进行验收并签署交接清单。
2.法律法规规定须安装调试并检测合格方能投入使用。
3、挖掘机所需使用的挖斗及附属配件由乙方无偿提供给甲方使用。
4.每延长合同时，甲方应乙方的陪同下对挖掘机进行全方位检查。
第七条双方的权利义务
租赁机械由甲方负责操作与维护。操作维护方应按机械运营、操作的规定，并需配备符合国家或地方相关规定上岗条件的操作、维护人员。
1.甲方的权利义务
(1)甲方应按合同约定向乙方提供机械设备及设备操作人员2名
(2)甲方应向乙方提供出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项及其他必要的技术资料或技术说明。
(4)甲方派出随机操作人员必须持证上岗，服从乙方管理，遵守乙方各项规章制度。
(5)由甲方负责设备操作人员2名的工资费用。
2.乙方的权利义务
(1)乙方应为甲方提供承租机械进出场作业、其他维护作业的协助和便利。
(2)乙方应负责承租机械在施工现场的看护并保证设备的安全，如因乙方原因造成设备毁损丢失的，应向甲方赔偿。
(3)乙方操作人员必须持证上岗，并按操作规程与机械使用规定管理使用承租机械，不得违章或超负荷作业。
(4)乙方擅自改变承租机械的，甲方可以要求乙方恢复原状或者赔偿损失。
(5)乙方应安排必要的维修时间，由甲方对机械进行正常维修保养。
(6)甲方挖掘机工作所需的柴油由乙方负责无偿提供给甲方使用。
第八条违约责任
1.甲方的违约责任
(1)甲方没有提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号、规格和质量与合同约定的不符，经乙方书面催告仍不能按时履行或提供的替代机械达不到乙方要求，导致合同无法履行的，乙方可以解除合同，并有权要求甲方赔偿损失。
(3)因甲方原因导致机械毁损的，乙方有权解除合同或要求甲方更换同等型号、性能的机械，并就造成的损失要求甲方赔偿。
(4)其他。
2.乙方违约责任
(1)乙方未按合同约定支付租金的，每逾期一日应按照逾期支付价款的向甲方支付违约金。逾期满7日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
(2)因乙方原因致使机械受到损毁的，甲方可以解除合同，并要求乙方赔偿损失。
(3)乙方未经甲方书面同意擅自将承租机械转租的，甲方可以解除合同并要求乙方赔偿损失。
(4)其他
第九条合同争议的解决
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请上海仲裁委员会仲裁。
第十条附则
本合同共份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日