随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
户外广告维修合同篇一
乙方:_________
根据《_合同法》及有关法律法规,在平等自愿的基础上,甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下:
此工程实行包工包料施工的方式,双方协定总价为:_________元整(人民币大写:_________元)。合同签订时支付现金_________元,材料进场时支付现金_________元,安装结算时支付出保证金外剩余的工程款_________元。本工程经甲方验收合格后无任何问题,一次性支付保证金。
乙方工程材料进场时,由甲方指定货物的位置地点,工程材料的安全由乙方负责。
1、乙方负责暖气管的安装、调试。
2、安装的标准按照国家规范和行业要求,乙方竣工后通知甲方验收,乙方负责提供产品,合格证书,材料合格证。
2、由于材料及安装不合格的要求,造成的责任及损失由乙方负责。
甲方应为乙方入场施工创造条件,提供水电接入口。
自验收之日起,工程无偿保修期年
锅炉保:_________年
暖气片保:_________年
暖气管道保:_________年
本合同发生的争执,由双方友好协商解决,协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效
甲方:_________乙方:_________
户外广告维修合同篇二
甲方(客户):
乙方(承接方):
根据《^v^合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿友好的基础上,甲乙双方达成如下协议:
一、双方签定合同前的确定
在签定合同前,双方需共同确认所要维修/保养设备的状况并对其进行登记。乙方需检查保修设备的主要部件完好程度及附件的完整性,并登记机器型号、整体状况等相关情况,建立客户档案。
二、协议服务内容:乙方应邀为甲方提供:
三、甲方的权利和义务:
1.甲方在本协议所包括的设备出现故障后及时通知乙方,并将出现故障的情况如实告知乙方,以协助乙方维修人员做出正确判断。
2.甲方决定对故障机进行维修时,更换部件的费用由甲方承担。甲方应及时对乙方提供的报价予以参考确认。
3.甲方因擅自维修或购买使用外单位非标准材料、及配件所造成的机器及配件损坏,乙方不予负责,对已磨损应更换的部件,甲方若坚持使用所造成的机器及配件损坏,乙方不予负责。
5.对于在原生产商保修期内设备,甲方可根据原始保修卡内的规定进行维修。
6.甲方如需乙方提供其他技术支持(如设备安装、使用及简易维护保养、设备在本市的远距离搬迁和安装调试等),需提前2天以上通知乙方。
四、乙方的权利和义务
1.合同执行期间,乙方应负责对机器提供定时检修维护。
2.合同执行期间,乙方保证在机器发生故障的情况下,在接到甲方的维修通知后的小时内服务到位(次数不限),国家法定节假日除外。
3.乙方在收到甲方的维修通知并确认机器需要更换配件时,应及时将故障恢复以确保设备正常运转。
4.乙方有义务对每次的检修或维修情况向甲方做出说明,并提供更换配件清单,配件价格
5.合同执行期间,乙方为甲方机器更换新配件后,新配件再次出现问题,属配件本身质量问题,乙方应负责免费维修更换;若属于甲方使用不当(不属于配件质量问题)造成的配件损坏,由甲方负责。
6.在维修(更换部件)工作完成后,乙方维修人员应向甲方提供书面报告,并由双方签字确认故障已被修复。
7.合同执行期间,乙方对于甲方新购置的设备,在生产厂家保修期内乙方可应甲方要求提供技术支持和所需的扩展服务(如设备安装、及维护保养、设备在本市的远距离搬迁予以的协助和调试等)。
五、付款类别及付款方式
年维修保养付费类别:
a类:乙方每月或季度为甲方设备进行一次全面的维护保养,配件费除外,全年服务费为元,大写:人民币元整。
b类:当甲方设备出现故障或需维修保养时,乙方提供上门服务,次数不限,配件费除外,全年服务费为元,大写:人民币元整。付款方式:服务费合同签订之日起三个工作日内付清,现金支票均可。配件所需费用另计,一周内付清。
六、争议解决
合同经甲、乙双方签字盖章后生效,对双方均有约束力。如有一方不履行合同,另一方可直接向本地法院诉讼。
七、合同的终止和违约
1.本合同到期后,自行终止,如甲方需乙方继续服务应在合同到期前一月内续签合同。
2.违约。甲方通知乙方前往维修保养,如乙方无故超过三次不如期维修保养,甲方有权中止合同,并可要求乙方退返余下的合同款。(退回合同款=〈合同费/12=ⅹ未服务月份)。
八、本合同自签约各方签字盖章之日起生效本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。其他未尽事宜,双方本着合理、公正的原则协商解决。
九、附则:
十、附表:
十一、合同执行期:
甲方:
乙方:
签订日期:
户外广告维修合同篇三
甲方: (简称甲方) 乙方: (简称乙方)
根据《_合同法》有关规定,遵循自愿平等公平诚信的原则,甲乙双方就维修董堡中心完小学校食堂雨棚一事进行协商,订立本合同。
维修董堡中心完小学校食堂雨棚。
董堡中心完小。
乙方负责包工包料。
采用钢架结构,彩钢瓦的板材厚度为4mm。保证能抗六级大风,不漏雨。如果一年内出现非人为的垮塌、破损,乙方需进行维修,所需的费用由乙方负责。
此工程的彩钢瓦按板材面积计算,单价为:130元/平方米,施工面积为 平方米,总价为 元。以上综合总价包含:材料费、人工费、施工脚手架费、机械切割加工费及运输费。
甲方的责任:
1、甲方提供施工用电,为乙方提供便利的施工条件。
2、负责给乙方拨工程款。
乙方的责任:
1、严格按要求施工。
2、严格操作规程施工,不强行、违规施工,严格杜绝火灾、触电等安全事故的发生。否则乙方承担由此产生的全部责任。
3、该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人生伤亡或财产损失所发生的一切责任。
该工程施工完毕,经甲方验收合格后,乙方提供有效税务发票,甲方一次性结算工程款给乙方。
九、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,本合同自签字之日生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
户外广告维修合同篇四
甲方:
乙方:
根据《_合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的基础上,合同双方就管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同。
一、工程名称:小区院内各公用管道阀门
二、工程地点:平山县县标北街13号山水青城小区
三、承包方式:乙方包工包料。
四、工程合同造价:暂造价为人民币:捌仟叁佰陆拾陆元整,:8366元,最终总造价以决算审计为准。
五、施工期限: 年 月 日至 年 月 日。工期为天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期。
六、工程质量及验收:
施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求,严格按国家颁发的有关技术规范标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量。施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证。工程竣工后,邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收,验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件。
七、双方责任:
甲方:
1、保证“三通”(水、电、路)施工条件。提供相关图纸技术资料,派现场监督人员监督工程质量进度。
2、有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户。
3、办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续。
乙方:
1、对施工环境的安全要检查监督,发现安全隐患要及时采取措施予以纠正。
2、乙方技术人员要持证上岗,认真研究图纸,安排好施工进度,把好质量关、安全关,坚持每天填写施工记录,每天清理现场垃圾,交工前彻底清理现场卫生。
3、遇特殊情况需及时与甲方说明情况,避免不必要的损失。
4、保证施工现场的施工安全,施工期间乙方发生的一切安全事故,均由乙方承担。
八、质量保修:保质期二年。在保质期内,乙方维修、改造或安装的部分(包括设备、管道等),在运行过程中出现问题(造成直接经济损失的,由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失。)乙方无偿维修、更换(或另行安装)。因操作不当造成的事故,责任由甲方承担。
九、违约责任:
本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效。不得单方违约、废止
合同;若单方违约、废止,应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方。
十、解决合同纠纷的方式:双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交延安仲裁委员会仲裁。
十一、本合同正本一式三份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
户外广告维修合同篇五
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
根据《_合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的.基础上,合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同。
__________________。
__________________。
管道维修
乙方包工。
造价为人民币:____________。
1、结算方式:
双方经济往来,通过银行办理。
2、付款方式:
工程竣工验收合格后,乙方提供正规发票后付款。
______年______月______日至______年______月______日。工期为______天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3%扣罚施工单位工程款。工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期。
本合同自签订之日起生效,双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决。本合同一式三份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日