合同协议是商业交易或合作项目的基础，确保各方的权益得到保障。在签署合同协议之前，请仔细阅读并理解合同条款，确保自身权益得到保障。
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇一
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：____________。
二、工程地点：____________。
三、工程内容：土建部分，水电等
四、工程工期：____________。
五、工程质量要求：合格
六、工程包工总约：万元左右。
八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。
九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。
十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：
1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十一、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任：
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
十三、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书；
2、治安、保卫、防火等协议书。
十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。
十五、违约责任：
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金5‰的违约金，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付____元的违约金；
（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付5000元的违约金。
（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付____元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十六、本工程甲方委派____为现场负责人，乙方委派____为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。
十七、争议：
甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
十八、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十九、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份。
三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方：（合同章）____________
乙方：（合同章）____________
法定代表人：____________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
委托代理人：____________
地址：____________
地址：____________
电话：____________
电话：____________
开户银行：____________
开户银行：____________
帐号：____________
帐号：____________
______年______月______日
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇二
委托人（甲方）：__________________。
受托人（乙方）：__________________。
兹由甲方委托乙方办理工程审计业务，经双方协商同意共同遵守如下条款。
一、委托审计项目名称、目的______________________________________________________________。
二、委托审计的时间。
自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。
三、委托审计的方式。
______________________________________________________________。
四、双方责任。
（一）甲方须向乙方提供真实、准确的资料；
（三）乙方有为甲方所提供的资料、文件及审计报告书内容等进行保密的义务。
五、双方违约责任。
（二）甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项；
（四）乙方在甲方的积极配合下，不能按期完成审计工作，或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议，应视为违约，违约金为总协议的25％。
六、收费标准及结算方式。
（一）收费标准：_____________________________________________。
（二）结算方式：按收费标准，经双方协定，由甲方预付乙方审计费_________元，待审计验证结束后一次结算。
七、其他事项。
（一）甲方须向乙方提供审计工作中必要的交通、食宿等费用；
（二）本协议经双方签字，并加盖单位的公章或合同专用章后，即发生法律效力；
（三）本协议正本一式三份，具有同等法律效力；
（四）如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件，导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议，所遗留问题由双方协商解决。
甲方（公章）：__________。
法人代表（签字）：______。
联系人：________________。
地址：__________________。
电话：__________________。
开户银行：______________。
帐户：__________________。
_________年_____月____日乙方（公章）：__________。
法人代表（签字）：______。
联系人：________________。
地址：__________________。
电话：__________________。
开户银行：______________。
帐户：__________________。
_________年_____月____日。
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇三
委托人名称（甲方）：
受委托人名称（乙方）：
甲方委托乙方对如下工程项目进行审计，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守。
一、委托审计项目情况
（一）工程项目名称：
（二）工程建设规模：
（三）工程送审造价：
二、委托审计的范围和要求
（一）审计范围
1、检查标底及投标预算的编制质量；
2、检查施工、采购合同订立是否规范；
3、检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理；
4、检查施工、采购合同的执行情况；
5、检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况；
6、检查设计修改、设计变更是否合规、合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响；
7、检查工程款支付情况；
8、检查过程资料形成的合规性；
9、《贵州省教育厅20xx年省属高校日元贷款基建项目工程结算审计实施方案》规定的审计范围。
（二）审计要求
4、对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等作出书面意见；
5、对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价；
7、提供“审计报告”一式捌份。
（三）审计人员要求
1、乙方按上述审计范围和要求成立项目审计组，并报教育厅审计处和甲方审计处备案；
2、审计组成员必须具备工程造价执业资格，其中审计组长
必须是国家注册造价工程师。
三、审计时间
（一）跟踪审计时间：本协议生效之日起至项目竣工验收之日。
（二）竣工结算审计时间：
1、进行跟踪审计的项目：自竣工验收之日起40天内完成。
2、单独进行竣工结算审计项目：自委托协议生效之日起30天内完成。
四、双方责任
（一）甲方责任：对资料的真实性、完整性、合规性负责。除发票可以采用复印件加盖法人公章的形式提供外（但必须保留发票原件备查），其他资料都应提供原件，并按黔教审发 [20xx]121号文的要求签署《被审计单位承诺书》。
（二）乙方的责任：按照《贵州省省属高校基建工程项目审计实施细则》和《贵州省教育厅关于组织中介机构对省属高校基建项目审计的管理办法》的相关规定执行；对出具的《阶段性审计报告》和《竣工结算审计报告》的真实性、合法性负责。
五、费用标准及付费方式
（一）费用标准根据贵州省物价局文件黔价费 [20xx]327号文规定，经甲乙双方协商确定，按以下标准计算审计费用：
1、基本审计费按送审工程造价的 ‰计取；
2、审减部分审计费按审减金额的 ％计取。
（二）付费方式
本协议生效后一周内，甲方预付乙方审计费用人民币 元，以后按阶段性审计报告支付审计费，待乙方正式出具《竣工结算审计报告》后一周内结清审计费用尾款。
六、本协议一式捌份，甲方伍份、乙方贰份、报送教育厅审计处备案一份，自甲乙双方签章后即生效。
七、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲 方：（单位签章） 乙 方：（单位签章） 负责人：（签章） 负责人：（签章） 联系人：联系人：
地 址：地 址：
电 话：电 话：
协议签定日期：年月 日
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇四
工程编号：合同编号：
深圳市建设工程施工合同。
（适用于招标工程固定单价施工合同）。
工程名称：工程地点：发包人：承包人：
20xx版。
编制说明。
本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在20xx版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上,由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。
本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同，包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程，是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。
本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时，不得对“通用条款”部分进行调整；并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确；同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。未经编制单位许可，任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。
目录。
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇五
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下:
1. 甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于20xx年9月10日前支付100万元，20xx年10月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20％的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。
2. 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3. 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4. 乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5. 本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。
6. 双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7. 本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，济南市长清区人民法院一份，同样有效。
甲方(签字或盖章):
法定代表人:
地址:
乙方(签字或盖章):
法定代表人:
地址:
20xx年月日
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇六
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、租赁设备概况：
二、设备的使用地点及工程情况：。
三、设备的所有权：
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权，承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任：
1、提供良好的设备和操作驾驶员。
2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。
3、在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工，造成事故和经济损失由乙方负责。
4、合同履行期间，机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。
五、乙方的基本责任：
1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间，施工现场范围内地上地下设施及不明物，如有损坏由乙方负责赔偿。
5、进出场拖车费用：个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出个月，由甲乙双方各承担一半的费用，乙方负责进场的拖车费，甲方负责出场的拖车费用。
六、结算方式及相关事宜：
1、租赁期间：租期自年月日开始计算租金，至年月结束。租赁期满，乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后，办理退场手续。
2、单价：大写：
3、结算方式：设备租赁费按(月天小时)计算，乙方确认设备后向甲方支付定金元(大写：)。本设备按(月天小时)结算租赁费用。
4、在租期内，乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。
5、油料提供：负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。
6、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方的书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、在工地上施工期间，因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害，全由乙方负责，甲方不承担任何责任。
八、违约责任:。
(1)在合同期间，如果甲方违约，罚款三千元。
(2)在合同期间，如果乙方违约，支付往返拖车费及(当月当天)租金。
(3)如果乙方拖欠租金，从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。
九、争议的解决：
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
十、此合同共五页，壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇七
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
二、承包范围：
承保范围：综合楼内外墙漆（包工、包料、包安全、包验收）。
三、合同工期：开工日期：20xx年7月20日，竣工日期：20xx年8月20日。
四、质量标准等级。
工程质量标准：本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准和xx省地方标准，如果xx省地方规定标准高于国家标准，按其中xx省地方规定的标准执行，如果xx省地方规定标准低于国家标准的，按国家标准规定的执行，工程质量等级按样板施工及验收。
五、工艺要求：按图纸要求施工。
六、合同价款结算方式。
外墙：按实际施工面积每平方米人民币15元结算。所有空间包括:门窗、阳台不得计算。线条按15元/米计算。
内墙：按实际施工面积结算，每平方米人民币14元。
楼面葡萄架，按展开面积每平方米19元结算。
七、付款方式。
内外墙完工付工程款的80%，余款待工程竣工验收后一次性付清。保修金按国家规定留3%。一年后付清。
八、质量要求。
承包人确保漆面3年不褪色，否则无条件返工，并承担相关费用。
九、安全。
承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
承包人应保证安全生产，听从现场管理人员的指挥和安排，由于承包人安全措施不力或违章操作，不听劝阻，参照公司管理奖罚制度给予重罚，若因承包人自身原因造成的一切安全责任事故，均由承包人承担，一律与发包人无关。如果没有按时完工，每天罚款300元。
承包人必须自己配合提供水电场地，十、本合同一式二份，发包人一份，承包人一份，双方签字盖章后生效。
发包人：承包人：
年月日年月日。
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇八
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）。
现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工，为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议：
一、承包内容。
1、项目名称：城北公交客运站场综合车间。
2、工程地址：鹤城区盈口乡炉天冲村。
3、承包性质：单包形式（包括整个工程架子及人工工资）。
二、承包价格。
此工程总面积约有2万平方米（具体以实际工程图纸为准）单价为60平方米，总造价约有132万元。
从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。
三、
付款方式。
1、施工阶段：甲方按乙方施工进度付给乙方适应生活费，其余费用由乙方自行垫付。
2、待工程竣工验收合格后，甲方付给乙方总工程款70%。
3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。
四、施工工期。
乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工，主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。
本工程质量要求为优衣工程，在施工过程中乙方必须按照国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。
六、施工安全。
乙方必须建立安全施工管理制度，对工人加强安全教育工作，做到“安全第一，文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故，其责任和一切经济损失一权由乙方承担，甲方不承担任何法律及经济责任。
七、其它。
1、待工程每完成一层，乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部，待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。
2、本协议未清事宜，甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。
3、本合同一式二从，甲乙双方各执一从，双方签字确认后生效，工程结算账清后失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方签字：乙方签字：
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇九
2、竣工日期：
3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
1、工程质量达到市优奖；
2、工程质量评定等级为优良；
3、符合国家质量验收标准；
4、双方约定的标准、具体为：
本合同工程价款结算采用下列 种方式：
1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为 ，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议 。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：
（1） 工程预算价： （工程结束后按实结算）
工程单价: （含外运等其他一切费用）
（2）按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或 进行审计确认。
（3）所有工程量必须在每月 日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。
（4）若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的'十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。
（5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。
（6）取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。
（7）工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。
（8）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。
扣回工程预付款的方式为: 2、工程款按 方式支付，具体为：
（1）本工程无预付款；
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于 小时，负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。
7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式 份。
8、其他约定 ： 按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的 %支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。
3、项目经理 ：现场代表（乙方）：
监理： 现场代表（甲方）：
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
4、履行其它本协议约定的义务以及负责
1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇十
承包人：
广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目，及时完成建设项目的结算工作，不仅是省市领导的明确要求，也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件，是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作，发包人、承包人双方经协商一致，签订本工作协议书，资双方共同遵照执行。
1、工程结算报告的提交及审定
1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部 名工程结算人员，在 年 月 日至 月 日必须保证在工地现场办公，专门从事竣工档案编制、工程结算工作；否则，应按 号合同（以下简称原合同）专用条款第 款的约定承担违约责任，直至承包人改正到位为止。
1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料，并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。
1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行，承包人应积极配合发包人，协助政府上级主管部门，完成上报结算书的审定工作。
1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续齐备的工程结算资料后，应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕，及时报送上级部门审批。
1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报，但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料，视为已全部报出，发包人不再受理任何本工程结算资料。
1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组，要求及时报送工程结算资料并予以落实，否则，应按原合同专用条款第 款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员，发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员，有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付，承包人不得有异议。
2、工程结算定审后有关款项的支付
本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的，双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理：
（1）发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的（含项目保障费实际支付金额），发包人继续支付至结算定审金额的100%。
3、工程结算中争议问题的处理
对于工程结算中有争议的问题，依据合同的相关约定，本着“依法依规，实事求是和风险共担”的原则，按如下约定处理：
（1）承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议，在 年 月 日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定；未能达成一致的部分如能在 年 月 日前取得一致的，将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一致的部分一起，经上级主管部门审定后，由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。
（2）双方未能在 年 月 日前达成一致的本工程结算争议，按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。
4、本工作协议书作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的，以本工作协议书的约定为准。
5、本工作协议书于双方签字盖章后生效，至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。
6、本工作协议书一式 份，发包人执 份、承包人执 份，具有同等法律效力。
附件：广州亚运建设项目 工程结算工作架构。
发包人：广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人：
（盖章） （盖章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
住所： 住所：
电话： 电话：
传真： 传真：
签约日期： 签约日期：
签订地点：广东省广州市 区。
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇十一
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，甲方租用乙方工程车，车号 ，承运土方一事，达成如下协议。
1、
2、 甲方租用乙方工程翻斗车，车主姓名结算方式：经双方协商500米内每车500米以外一公里以内每车元。车干够天结算一次运费。因拖延时间不结账乙方有权停车。在停车期间造成的损失由甲方承担。
3、
4、
5、 施工地点： 甲方提供油料，驾驶员食宿。 在施工期间因甲方造成停工，甲方赔偿乙方损失，按每天每辆车 元计算。
6、 如因甲方手续不全，导致执法部门扣车，损失由甲方承担，也按每车每天
7、
8、 如因乙方车辆正常而无故停车，责任其损失由乙方承担。 在施工中，因驾驶员违章操作造成的安全事故，由乙方自己承担，如山体滑坡、塌方、落石等造成的车辆损失及人身安全由甲方承担。
9、 如有未尽事宜，双方友好协商解决，如协商解决不成，交由乙方居住地人民法院裁决。
10、 本协议一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方：乙方：
年月 日 年月 日
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇十二
为做好学生就业推荐工作，保障学校和学生的正当权益，解决学生就业问题，特签订如下合同：
一、甲方责任
1．负责提供良好的学习、生活环境及完善的教学设施；
2．按国家相关专业课程设置要求安排课程，并配置相关专业教师授课；
3．在乙方毕业前三个月或毕业后三个月，负责将毕业生推荐到_________相关单位工作。
二、乙方责任
1．严格遵守国家法令和学校的各项规章制度；
2．学完本专业规定全部课程，全部科目考试合格，道德操行评分合格；
3．服从学校管理和工作安排。
三、待遇及费用
1．学校保证所推荐的单位试用期间每月总收入不少于_________元；
3．面试期间学生的差旅费、住宿费由学生本人负责，学校不给予补贴；
4．无须学校推荐就业的学生，可退还就业推荐费。
四、违约及责任
2．乙方在校就读期间，出现以下情况之一者，甲方不予推荐就业，由乙方自谋职业：
（1）未能通过甲方组织的全部课程考试；
（2）有打架、斗殴或其它严重违纪行为、影响恶劣；
（3）受记过或以上处分（被撤消处分除外）；
（4）未按甲方规定交清学、杂费，就业推荐费或其他所欠费用者，或中途退学、转学。
3．乙方有下列情形者，学校不再安排就业：
（1）不服从学校安排或学校通知面试而不到达三次者；
（2）学校安排成功，学生已同意就业而不上班者；
（3）就业后无正当理由自己辞职或因主观原因被单位辞退者。
五、其它约定
1．学生一经报名交费，如因学生本身原因中途退学或被学校开除，学校一律不退费。
2．本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。
甲方（盖章）：_________ 乙方（签字）：_________
法人代表（签字）：_________
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇十三
甲方（委托方）南通大辰建设集团有限公司乙方（检测方）如皋市建筑工程质量检测中心学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。
一、工程概况：
工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园结构类型： 框架 建筑面积：11658平方米
施工单位： 南通大辰建设集团监理单位：如皋市规划设计院 鉴证人员：汤友云
工程监督注册号： 工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北 建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅 电话：
二、检测项目
甲方委托乙方检测的检测项目包括：
三、检测程序
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天（扣除节日）通知乙方。
3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。
四、检测收费：
按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式：
1、工程竣工验收结束后一次性结清。
2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。
五、甲方的权利和义务
1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。
2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。
3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。
4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。
5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。
6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。
7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。
8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。
9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
六、乙方的权利和义务
1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。
2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。
3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。
4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。
5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方（节假日除外）。
6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。
七、违约责任、
1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。
3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。
八、附则
1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份，双方各执1份。
2、双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请仲裁。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇十四
单位名称（甲方）：
住所：
法定代表人：
联系电话：
工程师姓名（乙方）：
联系电话：
身份证号：
家庭住址：
紧急联系人：
联系电话：
因甲方公司业务发展需要，需聘用_______（级别）工程师，乙方持有_______（级别）工程师执业资格证书，其具备_______（级别）工程师职位任职资格。经甲、乙双方友好协商，甲方同意聘用乙方，乙方同意_______（级别）工程师证书在甲方单位使用，并达成如下协议：
合同期限为___年，从______年___月___日至______年___月___日止。其中试用期为____个月，从______年___月___日至______年___月___日止。
1、甲方安排乙方从事________________工作。
2、甲方有权根据生产经营需要及乙方的能力、表现调整乙方的工作，乙方有反映本人意见的权利，但未经甲方批准，乙方须服从甲方的管理和安排。
3、乙方应按时，按质，按量完成甲方指派的任务。
1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
2、甲方根据乙方岗位实际情况，按照甲方规定向乙方提供必要的劳动防护用品。
在乙方被聘用期间，甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和训练。
1、甲方实行每周工作____天，______小时，每天______小时工作制。上下班时间按甲方规定执行。
2、乙方享有国家规定的法定节假日，婚假，丧假、计划生育假等有薪假日。
甲方确因生产（工作）需要乙方加班时，按照上海市和甲方的有关规定给予乙方一定的经济补偿或相应时间的补休。
1、甲方一次性支付给乙方1年的工资（税后），共计人民币：_________元整。（_________元）。
2、支付方式为银行转账（税后金额）。甲方收到乙方有效资料并录入系统后支付一半费用：_________元，主管部门审核通过后付清余下费用：_________元。
1、乙方因生、老、病、伤，残、死，甲方按国家和上海市有关规定处理。
2、甲方按照国家和上海市的有关规定按期为乙方缴纳养老，医疗，失业，公积金等社会保障。
3、甲方在生产经营状况良好的情况下，为乙方购买的商业保险，在保险期内，甲方有权变更或撤消险种。
4、乙方因病或非因工负伤需治疗的，按照《劳动合同规定》之规定，给予相应的医疗期。乙方在医疗间的工资待遇、医疗费用等按照国家和本地区及甲方的有关规定处理。
1、乙方应遵守国家的法律、法规及甲方依法规定的各项规章制度。
2、乙方应遵守甲方规定的工作程序、保密规定等制度。
3、乙方违反劳动纪律和甲主的规章制度，甲方可按奖惩规定给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。
1、经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。
2、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：
（1）在试用期间，发现不符合录用条件的；
（2）严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；
（3）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
（4）被依法追究刑事责任或劳动教养的。
3、在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知乙方本人：
（2）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
（4）甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。
4、有下列情形之一的，乙方可以通知甲解除劳动合同：
（1）在试用期内的；
（2）甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
（3）甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；
（4）乙方因其它情况需要辞职，需在一个月前以书面形式通知甲方。
5、乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：
（1）患病或负伤，在规定的医疗期内的；
（2）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
（3）法律、法规、规章、规定的其他情形。
解除劳动合同的经济补偿，按《劳动合同规定》执行。
6、对于乙方在本合同期内由甲方出资培训，乙方因个人情况辞职或离职，在培训期内的按培训费的100%赔偿，并退还任职最后三个月薪金；在培训结束后的，将酌情减免培训费的赔偿金额。
1、乙方若因病不能上班时，可凭医院出具的有关证明，享受甲方规定的一年七个工作日的有薪病假。
2、当有薪病假日累计超过七天后，甲方将按规定从乙方工资中扣除相应金额。
甲、乙双方任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，依据国定的有关法规和企业依法制定的规章制度及双方约定的事项，承担一定的经济补偿。
1、甲、乙双方履行本合同和因辞退、除名、开除乙方而发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决。
2、若双方不能协商解决的，可由争议的一方向___________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服从仲裁裁决的一方，可在收到仲裁裁决书即日起十五天内，向_________人民法院提出诉讼。
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方可另行商定。
2、本合同未尽事宜，按照《劳动法》、甲方的有关规定执行。
3、本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法规政策为准。
甲方（盖章）：
______年___月___日
乙方（签字）：
______年___月___日
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇十五
甲方（发包方）：联系方式：
乙方（承包方）：联系方式：
甲方给予乙方装修工期为20xx年20xx月日，在无特殊情况下，双方不得拖延时间，如出现重大问题，哪方责任由哪方负责。
承包方式为乙方包清工（只包水电、泥工、木工、油漆）。
关于材料供应的约定：全部工程用材料均由甲方提供并负责到工地。（包括油漆刷、滚筒等）。
甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应该按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责组织施工，由于施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。
为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单。甲方应该按时提供乙方所需的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工程延误后果由甲方承担。
5、按图纸、协议完成水电、泥工、木工、油漆工程量，如有改动需要甲乙双方协商决定。工程量详细清单见后页。
6、付款方式：工程包工总额_________元，本合同签订后，甲方支付__________元，中期支付_________元，实际竣工验收后一次付清。
7、乙方责任：乙方应保质保量，按时完工，如乙方出现装修质量问题，甲方有权拒付工程款。
8、以上协议望共同遵守，未尽事宜，双方再协商。
9、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方签字：联系方式：
乙方签字：联系方式：
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇十六
甲方参加投标的广安枣山物流商贸园区旭岩“美好家园”工程项目，甲方作为施工总承包企业，自身不具备消防设施工程专业承包壹级资质，为提高本工程质量，确保甲方顺利完成工程的投标承诺，甲方拟将中标后的本工程的消防设施施工任务分包给乙方，为明确双方的责、权、利，特订立此协议。
一、 项目名称：广安枣山物流商贸园区旭岩“美好家园”工程项目。
二、 拟分包工作内容：广安枣山物流商贸园区旭岩“美好家园”工程项目施工图纸中的消防设施全部内容。
三、 合同工期：甲方中标后，乙方按甲方提交的经建设方批准的施工进度计划执行。
四、 工程价款：本工程乙方承包的价格为甲方中标后的消防设施部分的全部价款。
五、 工程质量标准：质量标准达到甲方投标承包的合格标准。
六、 安全文明施工：乙方必须在项目现场建立健全安全文明施工管理体系，乙方无条件执行甲方和建设方的安全文明施工管理，对自身的不安全行不为造成的后果承担全部责任。
七、 协议的生效自双方签字盖章后生效，中标后合同工作内容实施结束，结清全部帐款后协议失效，如甲方未能中标，或甲方中标后与乙方签订另外协议并生效，本协议自行中止。
八、 未尽事宜，双方协商解决。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
签订协议时间：
2023年工程打包协议书（汇总17篇）篇十七
为共同搞好……工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的.《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。
1、工程名称：
2、工程地点：
4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。
5、双方商定本工程工期 90 天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自 年 月 日起计。
6、乙方签订合同前必须交付 5万 元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。
7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元（含基础）。
1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。
2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。
3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。
4、及时履行乙方的其他协助义务。
1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。
2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。
3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。
4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。
5、乙方必须无条件服从甲方管理安排
1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。
2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%
3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。
4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；
1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。
1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。
2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。
3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。
1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。
2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。
3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。
1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的 1% 加付滞纳金。
2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向 人民法院起诉。