合同协议规定了双方的权利和义务，有效防范可能的纠纷和风险。以下是一些成功案例中采用的合同协议范本，供参考借鉴。
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇一
一、为维护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守、严格执行。
二、交货地点：新泰市海洋酿造食品有限公司
三、运输方式：汽车运输，费用乙方负担。
四、验收标准：按国家及行业标准验收
五、结算方式及期限：合同生效后，预付合同额_____%，发货前再付合同额_____%，设备安装调试、验收合格后再付_____%，_____%余款在质保期满后结清，付款达全额_____%时，乙方开具全额增值税发票(_____%)。
六、违约责任：按照《中华人民共和国合同法》中有关违约责任的条款执行。
七、解决合同纠纷方式：
1、友好协商;
2、如协商不成，由天津仲裁委员会仲裁解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇二
_______________（以下简称“甲方”）为实施________________________（合同名称），已接受_______________（以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲方和乙方共同达成如下合同。
1．本合同书与下列文件一起构成合同文件，合同文件的优先顺序如下：
（1）合同书；
（2）中标通知书；
（3）投标文件及投标文件附录；
（4）技术标准和要求；
（5）图纸；
（6）已标价的工程量清单；
（7）其他补充文件；
2.合同暂估总价为：人民币（大写）__________元整（__________）。最终合同价款为签约合同单价（已标价的工程量清单）乘以实际发生的工程量为准。
合同签订生效后15个工作日内甲方向乙方内支付合同暂估总价款的___%（即______）作为工程预付款。按照月工程进度支付进度款，由乙方每月末向监理和甲方申报当月工程量，经监理人和甲方审核签字生效后28日内支付。
预付款分二次扣完，第一个月结算时扣___%，第二个月结算时扣____%，预付款抵扣完后按实际进度款支付。
工程款付至合同总价款的90%时，停止付款；工程竣工验收合格并在乙方向甲方出具全额发票后支付至合同实际总价款的95％，剩余5%为质保金。质保期一年。质保期内无质量问题，质保期满后28日内无息支付全部质保金。
3.合同形式：固定单价合同。
4.合同工期：_________。工期每推迟一天罚款_____元，工期每提前一天每天奖励_____元，以监理和甲方签字为准。
5.乙方项目经理：______。
6.工程质量达到_________优良标准。
7.履约保函的金额为合同暂估价的5%，履约保函的有效期为________。
8．工程范围及工作内容：
工程范围为现有机电设备的拆除和新机电设备的安装、调试。
（1）机械设备拆除和安装包含的工作内容为：原有设备的拆除并运至指定地点并摆放整齐，按甲方要求做好设备防护；新设备的卸货、验收、保管、安装、调试；设备基础一次灌浆和二次灌浆；设备运输过程中造成的变形、损坏的修复等。单价含设备供货范围之外的全部材料。
（2）非标准件及工艺管道制作及安装工作内容为：非标件制作、安装、除锈、防腐涮漆等。单价含主材和辅材。乙方需提供主材质量合格证。
（3）水路管道的安装工作内容为：旧管道的拆除，管道沟渠开挖和回填、管道制作安装、管件安装、阀门安装、法兰安装、除锈防腐、管道试验（压）等。单价含所需主材、阀门和辅材等。
（4）电缆敷设工作内容含：旧电缆的拆除、电缆敷设、电缆挂牌、电缆穿线号、电缆桥架安装、钢管敷设、电缆头制作安装、电缆支架制作安装、电缆接线、电缆试验及检测、电缆送电、挖填土、铺砂、盖砖、揭盖、盖板等。工程量含电力、控制、信号、仪表、计算机等电缆量。以电缆长度为准计算工程量，其他均折算到单价之中。单价含除电缆外的所需全部材料。
（5）变压器工作内容含：变压器安装、调试、试验、检测、油过滤、母线安装、隔离开关安装、负荷开关安装、绝缘子安装、基础槽钢及支架的制作安装、送电及变压器附件仪表的安装等全部相关内容。单价含全部所需辅材。
（6）电控设备工作内容：各种盘箱柜安装、基础槽钢支架制作安装、送配电系统调试、自动化控制系统打点及调试、电气控制柜送电调试、端子板外电缆接线、机旁按钮盒、机旁端子盒的安装、接线、调试、分线盒的制作、安装、接线等。分线盒、机旁按钮盒、机旁接线盒计价进入相应盘柜回路，不单独计算数量。单价含除设备之外的全部所需材料。
（7）自动化仪表（一次仪表）工作内容含：设备供货厂家提供的各种电气、仪表的安装、调试、一、二次仪表校验、仪表附件（管件、接头、阀门等）的安装、脱脂、研磨以及材料费、仪表用的各种液体管路敷设、支架的制作安装等。单价含仪表设备本身所带部件之外的全部材料。
（8）照明线路工作内容含：照明配电箱安装、灯具的安装、电缆敷设、电缆头制安、钢管敷设、导线敷设、支架的制作安装等。工程量为站区内外照明线路的灯具总数。单价含全部所需辅材。配电箱、灯具、线缆由甲方提供。
（9）防雷接地工作内容含接地极制作安装、避雷针制作安装、接地母线敷设、接地系统调试，包含沟槽开挖和回填。单价含所需的全部材料。
（10）一次灌浆和二次灌浆工作内容含：基础孔和基础面的清理、模板支护、灌浆、养护等。单价含灌浆料等全部材料。
9．乙方应服从设备制造厂家技术人员的指导，严格按技术规范施工。
10．乙方按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
11.甲方按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。
12．甲方提供施工电源接口，由乙方负责引到施工现场，费用由乙方承担。乙方应遵守甲方的用电管理，禁止私拉乱扯，用电必须装表计量。每月25日共同抄表结算一次，电费在当月工程进度款中扣除。电费单价为_____元/kw・h。
13．甲方免费提供施工用水，乙方自行接到用水地点。
14．乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配置专职安全员，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并发放劳动保护用具。由于乙方原因造成的事故，由乙方承担全部责任；给甲方设备和人身造成损失的，由乙方负责赔偿。
15．工程第三者责任险、人身意外伤害险、进场的工程施工设备和材料等一切保险均由乙方负责投保。投保的费用计入各工程量单价，甲方不另行支付。乙方应于申请工程开工前提交保单复印件并提交原件核验。
16．争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，可按合同条款的约定，采用以下方式解决。
（1）双方协商解决；
（2）协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（1）双方约定停止施工；
（2）法院要求停止施工。
17．已标价的工程量清单
18.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
19.本合同经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
20.本合同书一式6份，其中甲方保存3份，乙方保存3份。
法定代表人：法定代表人：
或授权代表人：或授权代表人：
传真：______________传真：_________________
邮政编码：_______邮政编码：_____________
开户银行：开户银行：____________________
账号：账号：_____________________
合同签订日期：年月日
合同签订地点：
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇三
一、甲、乙双方以友好协商，就甲方委托乙方制作事宜，依据《中华人民共和国合同法》达成一致，特签订本合同。
二、合同金额
合同总金额：_____________大写：_____________
三、付款方式：
1、合同签字后，甲方付予乙方施工结束后作为贷款，合同生效。
2、乙方按甲方要求把货送到甲方指定的施工现场后，甲方验收无误后付给乙方。
3、在乙方安装调试完毕，验收合格后甲方付给乙方合同余款。
4、其它要求。
四、工期要求：
甲、乙双方商定从合同签字之日起
1、乙方由于人员等不能保证正常施工造成工期延误不能按时验收，乙方则每天按工程施工费的1%承担责任。
2、由于甲方的原因造成工期延误及交工后延期付款，乙方概不承担任何责任。甲方应承担乙方工期延误的.费用，按其工程施工费的1%承担责任。
3、在乙方安装货物并施工完毕后，三个工作日内甲方进行验收，如不进行验收视为验收合格，乙方将货物移交甲方代表负责。
五、售后服务：
1、乙方负责进行终身维护，免费维修年，免费期过后乙方只收取维修所需的成本费。
2、乙方接到甲方维修通知后2天内到现场，7个工作日必须维修完毕。
3、乙方必须保证合同内所提质量要求，否则甲方将不予付款。
六、其它：
1、甲、乙双方保证信守合同全部条款，除人力不可抗拒外力因素外，任何一方违约，则违约方必须承担另一方的损失。
2、甲方未按合同要求付款，每超过一日，应偿付乙方合同总金额1%的违约金。
由于乙方原因未按期完工的，每超过一日，应偿付甲方合同总金额1%的违约金。
3、执行本合同过程中，如发生纠纷，由双方协商解决，若协商解决不成，由于乙方所在地仲裁机构仲裁。
4、付申请报告一份和本同协议同等法律效益。
七、生效：
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自甲、乙双方代表签字即日起生效。
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇四
一、根据《中华人民共和国合同法》之规定，为了保证甲乙双方交易公平、合理，确保双方实现各自合法的经济利益，经甲乙双方充分友好协商达成一致意见，特订立本合同(下称“本合同”)。
二、交货时间：签订合同之日起_____日内交货。
三、交货地点：_______。
四、设备验收标准和方式：
1、验收标准：_____(根据标的物及其相关要求填写)
a、产品数量需与实际数量相符。
b、灯光效果需达到甲方标准。
2、甲方应与乙方共同对产品进行验收，对于不符合验收要求的，甲方有权拒收，乙方必须在7天内更换。
五、付款方式：
1、乙方随货向甲方提供正式收据。
2、付款方式：
设备安装验收合格后，甲方向乙方支付合同总额_____%，即_____元。
六、售后服务：
1、自甲乙双方验收之日起，对产品本身质量实行壹年保修。甲方以电话、邮件形式通知乙方维修时乙方需在7天内给予维修完毕，并提供备用硬件设施保证甲方正常使用。
2、保修期内乙方在接到甲方通知后未在_____天内给予维修完毕，每延误一天乙方向甲方支付_____元违约金。
3、乙方需在产品验收安装完成后对甲方进行技术培训咨询服务。
4、保修期外甲方可根据自己的实际情况通过与乙方签定维护合同方式得到支持，维修后质量应与产品验收标准相同。实际发生费用按每次维护实际费用结算。
七、违约责任：
1、从双方签订合同之日算起，乙方未按合同期限完工，每延误一天乙方向甲方支付_____元违约金。
2、甲方未按合同规定付款的，每日向乙方支付_____元的违约金。
八、解决合同纠纷方式：
1、本合同中未尽事宜由双方共同友好协商解决。
2、合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均可选择向甲方所在地的人民法院提起诉讼的方式解决。
3、除人力不可抗拒事故外，若甲乙双方中一方废除合同，需向另一方支付人民币_____违约金。
4、甲、乙双方在本合同上签字、盖章之日起生效。合同签定后，任何一方不得擅自修改。如需修改，应经双方共同协商同意，签定修改协议，所签协议书具有与本合同同等法律效力。
5、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。具有同等法律效力。
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇五
发包单位：_____________(以下简称甲方)
联系电话：____________
单位地址：_______________
甲方代表：________________
承包单位：_________(以下简称乙方)
联系电话：_____________
单位地址：__________
乙方代表：___________
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装________设备设备达成如下协议：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况：
1、设备情况：___________________________
2、安装工程概况：
(1)工程地点及面积：_________
(2)工程造价：_______________元
(3)开工日期：_________年_________月_________日
(4)竣工日期：_________年_________月_________日
(5)付款方式：
(1)、现金
(2)、转帐支票
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。
乙方安装调试________设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收：
1、乙方负责________设备设备的安装、调试。
甲乙双方商定：
(3)________年_________月_________日之前，完成设备安装及系统的调试运转全部________设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。
所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。
乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。
乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。
产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准需更改设计方案的，须经双方协商同意涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。
第四条违约责任
一、乙方责任：
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作
2、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的_________%。
如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。
甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任：
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作
4、甲方中途终止工程，应向乙方偿付合同款的_________%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的_________%。
如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同，并追回________设备设备，且甲方应承担乙方的经济损失，乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延：
(1)工程量变化或设计变更
(2)不可抗力
(3)甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
第五条价款结算方式及期限：
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款)
2、本合同工程安装总价款为人民币：_____________元(大写：_________)
(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的___________%)_____________元(大写：_________)
(2)乙方工程材料(非成品)进场，甲方验收签字,甲方三日内支付乙方(第二期工程款)人民币(占合同总金额的__________%)_________元(大写：_________)
(3)工程尾款(占合同总金额的___________%)______元(大写：________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。
甲方未付清全款以前，材料及空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
第六条产品质量责任和售后服务条款
1.自验收之日起,工程保修期为壹年
在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，按所更换零部件出厂价格收取费用。
2.质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。
服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第八条由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第十一条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。
协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十二条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十三条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：_________
乙方：_________
日期：日期：
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇六
甲方(委托单位)：
乙方(受委托单位)：
甲、乙双方单位本着平等、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。
一、工作内容。
乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。安装约米高度。(注：不含装车、卸车、转运费用及维修)。
二、安装费用及检测资料费用按元包干。(注：)。
三、付款方式。
1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元。
2、起重设备安装至约米时甲方再付元。
四、双方责任。
(一)甲方责任。
1、负责基础施工及基础验收备案资料(材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供)。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备，
安排。起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理(如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因)。
五、违约责任。
未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项。
1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(委托单位)盖章：乙方(受委托单位)盖章：
签约代表：签约代表：
联系电话：联系电话：
签约地点：
签约时间：
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇七
甲方： 开鲁县三棵树小学 (以下简称甲方)
乙方： 通辽格瑞德复合材料有限公司 (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，双方经友好协商，就三棵树小学新建餐厅空调安装达成如下协议：
第一条 工程内容：
工程名称： 新建餐厅空调安装
工程地点： 开鲁县三棵树小学
承包范围和内容：中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
合同工期：
开工日期：20xx 年11 月1日
竣工日期：20xx 年11月10日
工期总日历天数为：10 天
第二条 双方责任：
甲方责任：
1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定，
2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
4、负责现场水电供应，以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任：
1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员，若发生安全问题由乙方负责任。
第三条 合同价款及支付：
1、合同价款：本合同总金额大写： 贰万 元整。
3、付款账号：
银行账号：
持卡人：
开户行：
第四条 质量标准、验收及工程质量保证：
1、工期：同合同工期。
2、质量标准：《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3、竣工验收：
3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
3.2、乙方提交竣工资料和报告后，甲方应在三日内组织验收;如甲方在三日内不组织验收，则视为验收合格。
4、工程质量保证：
4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内，由于乙方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故，乙方负责排除，费用由甲方负责。
4.2、乙方在接到甲方维修要求后，将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场，及时排除故障。
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇八
甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：
从____年____月____日到____年____月____日
甲方：xxx厂 乙方：____
____年____月____日 ___年____月____日
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇九
一、为维护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，签订本合同，并共同遵守、严格执行。
二、交货地点：________________。
三、运输方式：汽车运输，费用乙方负担。
四、验收标准：按国家及行业标准验收。
五、结算方式及期限：合同生效后，预付合同额____________%，发货前再付合同额____________%，设备安装调试、验收合格后再付____________%，____________%余款在质保期满后结清，付款达全额____________%时，乙方开具全额增值税发票(____________%)。
六、违约责任：按照《中华人民共和国民法典》中有关违约责任的条款执行。
七、解决合同纠纷方式：
1、友好协商;。
2、如协商不成，由天津仲裁委员会仲裁解决。
甲方(公章)：____________。
乙方(公章)：____________。
法定代表人(签字)：____________。
法定代表人(签字)：____________。
________年__________月____日。
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇十
合同签订地：
签订时间：________年____月____日。
合同编号：
卖方：（以下简称“甲方”）。
买方：（以下简称“乙方”）。
基于双方委外加工业务合作的现状，考虑到乙方生产能力的需要，就甲方所拥有的部分设备转让给乙方，经双方友好协商，达成如下协议：
乙方同意从甲方购买，甲方同意出售附件所列设备。详见附件。
1、价格：详见附件。
2、支付方式：
（1）考虑到双方长期合作的需要，甲方同意，乙方分次向甲方支付设备转让款，分别在甲方应向乙方支付的加工费中扣除。
（2）如由于特殊原因，导致双方委外加工业务终止的.，甲方有权在最后一次加工应付款中扣除全部剩余的设备转让款。如加工费不足于支付设备转让款的，由乙方另行支付。
1、交货时间：________年____月____日。
2、交货地点：甲方设备所在地。
3、交货方式：乙方负责拆卸、运输，所有费用由乙方自行承担，并负责所有安全责任。
4、设备的交接：甲、乙双方应办理转让设备的交接手续；交接清单经双方签字确认后方为有效。
1、乙方自行负责设备的安装及调试，费用由乙方自行承担。
2、由于设备属于二手，且乙方已了解设备的实际状况，在经甲方维修好后，设备于甲方处交接时予以验收。交接完后，即视为乙方对设备验收合格。
3、保修：由于设备为二手的，甲方不对设备的质量问题承担任何责任。
因本合同产生的争议，由双方协商解决，协商不成，由合同签订地人民法院管辖。
1、本合同在实施中，如有不尽之处，甲、乙双方将本着友好合作精神协商解决或另行订立相应补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，经甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：
授权代表签字：
乙方（盖章）：
授权代表签字：
________年____月____日。
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇十一
甲方：
乙方：
结合实际情况，甲方就监控设备的造价、性能、施工时间、人员培训、售后服务等事宜特对乙方签订以下合同：
工程名称：
工程地点：
工程内容：在原有监控系统下进行维修更换，布线、设备安装及调试。工程范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包设计(方案设计以甲方确认后之方案为准)的形式由乙方承接操作，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，落实整个系统工程所用设备的质量保证及安装和调试，直至甲方依合同规定标准验收合格方为工程整体竣工。
一、工程造价。
1、工程设备配置清单及价格参见附表。
2、工程总价3420元(大写:叁仟肆佰贰拾元)。
二、产品质量。
1、乙方须按附表1。
不得以任何理由以次充好，如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意，不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件等资料。
三、售后服务。
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本费计算。更换的`产品必须是新的，且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在4小时内响应，48小时内解决故障。
3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
三、付款方式。
合同签订后，乙方按照设计方案进行安装，工程竣工后，甲方付全部工程款。
四、风险及违约责任。
因甲方人为损坏或自然灾害损坏设备，乙方对所损坏设备进行有偿服务。上述条款甲乙双方严格遵守上述条款，不得单方面终止合同，如一方不按合同条文执行，另一方所受损失由违约方承担。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
六、本合同自甲乙双方签订之日起执行生效。
七、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方：负责人：(公章)。
乙方：负责人：(公章)。
_____年______月_________日：
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇十二
甲方：乙方:。
为保证马芜高速10kv供配电工程安装工程的顺利进行，确保本项目按预定时间对设备进行供电，安徽省水利建设工程有限公司,由于甲方无外线施工资质,为便于向供电公司申报,决定将本项目所有机电设备的安装承包给乙方安徽聚慧输变电工程有限公司组织施工。
一、工程名称及地点。
二、合同价款：
本合同暂定价款为人民币：贰拾万.(具体见本合同附件工程最终结账依据表)。
三、承包范围：
本合同工程承包范围为：马芜高速公路房建区金湖主线收费站、东阳互通收费站配电房10kv外线电缆工程、配电房内的高、低压电缆敷设、高、低压开关柜、变压器、柴油发电机组的安装等工程施工、材料下货、保管、安装，调试、交接试验向当地供电公司递交安装资格审查、中间检查、交接试验、竣工文件的编制和配合供电公司直至设备受电等工作.
总而言之,上述二个供配电点乙方的施工责任范围为：从10kv电源的搭火至配电房所有设备受电为界限，其为完成该工程所发生的一切费用都包含在本合同价款内。乙方合同包含的材料：
1)外接线电缆工程所需的一切材料及各种协调费已包含在本合同价款内。
2)配电房内的接地系统、预埋件、基础槽钢、电缆支架的材料采购。甲方合同包含的材料：配电房内基础槽钢向上所有的材料设备由甲方付款购买提供。
五、工期及质量要求。
1、工期为20xx年10月20日，由于甲方供货不及时和房建单位土建没有按时完工不具备进场施工条件,而影响乙方合理施工工期除外。
2、工程质量：本工程施工质量的合格等级为优良工程。
六、双方职责。
(一)、甲方职责。
1、提供施工图纸及有关资料一份，明确乙方施工执行的施工规范、质量检验、试验和评定标准。
2、对乙方施工技术、质量管理、工程进度进行全过程控制，随时检查监督，组织乙方参加有关质量活动，及时传达业主、监理工程师、供电公司对本工程的指示、建议和要求。
3、帮助协调乙方同业主、监理单位、房建单位的关系为乙方营造良好的工作环境。
4、按照合同文件按时支付乙方的工程款项。
5、保质保量保时间提供安装所需的设备、材料、技术支持。
(二)乙方职责。
1、乙方现场负责人、技术负责人等主要人员在接到甲方通知后两天内必须进驻工地，合同成立次日乙方去供电公司进行施工单位备案。参与业主或监理工程师组织的各项活动，离开工地须经项目部和监理工程师批准;组织编制所承包项目的施工方案、进度计划编排和统计、并按招标文件要求提供承包工程验收资料。
2、所有到施工现场的设备、材料需完全完整地搜集生产厂家的合格证书、检验报告、配套图纸和说明书、随机配件等。
3、施工中自觉接受业主、监理工程师、甲方人员、供电公司的检查、监督与管理，发现问题及时纠正。严格按设计图纸、招标文件、国家标准及相关技术规范要求组织施工，施工质量不合格部位由乙方无偿返工，并承担由此所引起的一切损失。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，给甲方造成的经济及名誉损失从乙方工程款中扣减。负责自身施工人员的管理和生活安排，遵守国家及地方的有关法令及法规，做到文明施工，维护安徽省水利建设工程有限公司的对外形象和利益。一切现场政策性支出需当事人、第三方签字并拍照或录音。
5、乙方必须安排数量充足、性能良好的施工机械(施工机械租赁,检测外包)和技术熟练的操作工投入工程施工，满足工程施工需要。外线电缆敷设质量缺陷期为竣工验收后24月。隐蔽工程需监理在场认证签字并拍照存档。
七、安全责任。
乙方在工程实施过程中，严格执行《中华人民共和国安全生产法》和《安徽省安全生产监督管理规定》，加强对自身施工人员的教育和防范工作，乙方须为其所有施工人员购买人生意外保险，特种作业人员需持证上岗，如乙方施工中发生安全事故，其责任和经济损失均由乙方承担。
八、付款方式。
当乙方材料进场开始施工时，甲方凭现场驻地监理签证单通知财务二日内付到场材料费及其它一切费用的70%。后续付款按照当月发生的工程量付足70%。余款工程竣工验收一个月内付清。
九、违约责任。
1、甲方违约：甲方需按照本协议的约定按期支付工程款，否则承担违约责任。乙方有权停工及索赔。并处合同总价的5%违约金.
2、乙方违约：由于乙方没有投入适应本项目合格的机械及人员,不按时上班,对甲方的指令或明或暗的抵制敷衍,导致没有及时完成甲方所要求的工程进度。影响到甲方对外企业形象.甲方有权立即终止合同,乙方应及时无条件退场并承担相应的违约责任。并处合同总价的5%违约金.
十、其他。
1、甲方与业主之间的合同文件中的所有责任条款，对乙方均有相应的约束力。双方必须24小时开机以保证通讯畅通。如三次发现对方通讯障碍作违约判定.
2、乙方须提供7万元的材料发票供甲方工程审计之用,税务甲方5%承担.下火通电甲方有义务负责协调工作。
3、甲方付款结束,不意味着乙方责任已清,如工程验收后。24个月责任缺陷期内发生质量问题,乙方有义务无偿修复。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇十三
出租方：(甲方)：
承租方：(乙方)：
为了明确双方权利义务关系，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着自愿、公平、平等互利、诚实守信的原则，经双方协商，就乙方向甲方承租机电设备(周转料具)签订如下合同：
一、机械设备、周转料具的概况：
1、名称：2、规格：
3、型号：
4、数量：
5、使用地点及工程项目：变更使用的工程项目、地点或续租设备，乙方应提前5日通知甲方或续签合同。
二、租赁机电设备(周转料具)的所有权和使用权：
1、甲方对租赁物拥有所有权，拥有租赁机电设备(周转料具)的经营管理和租赁权。
2、乙方仅在租赁期间在本合同规定的范围内拥有该租赁物的使用权。
三、租赁价：元/月(不含税款)，大写：四、租赁期限和租金结算方式：
1、租赁期限：自年月日至自本协议签订之日起至乙方通知退场之日止，租赁期间如有特殊情况，甲乙双方需提前通知对方。租赁期满乙方将租赁物完好交给甲方并及时办理租费结算手续。
2、经甲乙双方商定，甲方收取乙方保证金作为履行本协议的保证金。
3、乙方自签订合同之日向甲方交纳保证金、办理提货手续后，每月月底(25日)必须提前交付本月租金，租赁期间不得以保证金做租金。租赁期满后甲方扣除应付租赁物缺损的赔偿金和租赁物后，将保证金余额退还乙方。
五、租赁机电设备(周转料具)的交货和验收：
1、租赁物在交货地点，由甲方向乙方(或代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁物延迟交货时，甲方不承担责任。
2、乙方应在收货时检查验收租赁的机电设备(周转料具)，同时将签字后的租赁物验收收据交给甲方。
六、租赁物的运输、使用、维修、保养、交接验收和费用：
1、租赁机电设备的进场费用、安装费由乙方全部承担。
2、乙方应负责租赁设备的日常油料、维修及保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。
3、租赁物在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用均由乙方承担。
八、甲方的权利和义务
1、甲方权利：
1)、甲方有权根据租赁物使用说明书提出维修、保养要求。
2)、甲方有权检查租赁物的使用和完好情况，乙方应提供一切便利。甲方有权对乙方在使用过程中出现的问题提出合理建议。
3)、当乙方不按时支付租金，经双方协商无果时，有权停止乙方使用该租赁物。
2、甲方的义务：
1)、为乙方提供性能良好的租赁物。
九、乙方的权利和义务：
1、乙方的权利：
1)、有权根据工程进度调节工作时间，并保证租赁物的维修、保养、上下班交接时间。
2)、有权进行租赁物的安全管理。
2、乙方的义务：
1)、按时支付租金。
2)、乙方操作手不得对租赁物违章或超负荷作业。
3)、租赁物租赁期间乙方应赔偿非甲方原因而造成的第三方的损失(如甲方租赁物被第三方扣押等)，乙方仍应按协议约定支付停机期间的日租金。
4)、租赁期内，乙方不得以转让，抵押等形式将租赁物转给第三方使用，转租要经过甲方同意。
十、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同。任何一方违反本合同约定，都应向对方支付合同总租金额的违约金。
2、若乙方未按合同规定期限支付租金或延迟支付租金时，甲方有权终止合同调回租赁物，每超过一天乙方应向甲方正常交纳租金并支付月租金的5%作为违约金。如果付款后继续租(使)用，造成的损失均由乙方负责。
3、乙方不按期支付租金或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
1)、要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失。
2)、终止合同，收回或要求归还租赁物，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
4、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁物上随意增加和扣除部件和迁移安装地点，不得以租赁物进行转让、转租或抵押，否责由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。如租赁物损坏、丢失除照收租金外还应按租赁物原价值的100%(即市场价格)给予甲方赔偿。
5、合同到期后，若乙方与其他方发生纠纷，租赁物被扣押、损坏、部件丢失，除上述条款赔偿外，造成的一切损失由乙方赔偿。十一、争议的解决：
有关合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成时应提交甲方所在地人民法院仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。
仲裁费或诉讼费及由此发生的差旅费、律师费应由责任方承担。
十二、其它：
1、租赁计划表、价格表、交接单，一同视为租赁合同的附件，与合同有同等效力，本合同未尽事宜甲、乙双方另行协商解决，签订补充协议。
2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章生效。
出租方(甲方)：甘肃金辉达承租方(乙方)：
工贸有限公司
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：xx
电话：xx电话：
年月日
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇十四
甲方：
乙方：
就乙方给甲方提供医疗设备合同一事，经甲、双方友好协商，特制定以下合同条款：
一、设备名称、型号、数量及配置
乙方为甲方所提供的设备必须手续合法、真实有效，质量必须符合国家标准。
设备名称：全数字彩色多普勒超声诊断系统、（多普勒彩色b超）；
产地：中国汕头超声仪器研究有限公司；
1、本套机型设备必须具有可扩展功能；（系统配置需本生具有：6个探头使用功能以上、其中主要包括心肌探头使用功能及三维探头使用功能）
3、配置一套本机型的工作站。（系统、电脑、打印机、工作台）
二、交易价款：
根据以上配置要求成交金额为人民币：贰拾贰万元整（22000.00元）；
三、付款方式：
首先：甲方需在本合同签订2日内支付乙方人民币：柒万元正（70000.00元）设备购买定金；代乙方将设备安装、调试、使用验收合格后，凭验收合格甲方出具验收合格报告后，甲方需支付乙方人民币：肆万元正（40000.00元），余款人民币：壹拾壹万正（110000.00元）甲方需在验收合格报告签订之日起计算6个月内完全支付给乙方。
四、交货期：自本合同签订之日起计算17日内，本套设备务必在本院安装调试使用。如逾期到达或不能到达，乙方需将定金完整退还甲方、并需赔偿甲方违约金人民币：贰万元整（20xx.00元）。
五、交货地点：文山民族天使医院；
六、设备到货乙方务必提供安装与培训（免费）；
七、售后服务：按乙方与厂商签订合同进行制定；
九、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
_____年____月___日
_____年____月___日
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇十五
一、为维护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，签订本合同，并共同遵守、严格执行。
二、交货地点：________________。
三、运输方式：汽车运输，费用乙方负担。
四、验收标准：按国家及行业标准验收。
五、结算方式及期限：合同生效后，预付合同额____________%，发货前再付合同额____________%，设备安装调试、验收合格后再付____________%，____________%余款在质保期满后结清，付款达全额____________%时，乙方开具全额增值税发票(____________%)。
六、违约责任：按照《中华人民共和国民法典》中有关违约责任的条款执行。
七、解决合同纠纷方式：
1、友好协商;。
2、如协商不成，由天津仲裁委员会仲裁解决。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________。
________年__________月____日。
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇十六
乙方：______________
红河集团新疆卷烟厂联合工房项目塔吊安装、升降、拆卸，总高度40m，暂定升至40m的施工项目。
乌市经济技术开发区二期延伸区
小写：16.1000.00(大写)壹拾陆万壹仟元整
1.自本合同签订之日起的10天内，甲方应按合同总价的30%预付给乙方，共48300元;(肆万捌千叁佰元)
2.乙方安装，特检验收合格，交付甲方使用后，甲方付给乙方48300元;(肆万捌千叁佰元)
3.甲方应在乙方就该设备拆卸告知后，正式拆卸前付给乙方32200元;(叁万贰千贰佰元)
4.甲方应在乙方完成该施工项目塔吊、拆卸后按合同付清余款：32200元(叁万贰千贰佰元)给乙方。
1.甲方必须把经检验合格完整的设备交给乙方安装;(厂家的随机资料)
2.塔机的每一次安装、升降、拆卸时，甲、乙方安全员必须到场;
3.乙方所需的一切资料，数据，报告，证书。
1.自合同签订之日起2天内乙方应将营业执照、资质证书(复印件)、特殊工种作业人员名单交甲方备存。
2.乙方进入施工现场必须服从甲方，建设方项目部管理，遵守制度，听从安全人员指导。
3.乙方施工人员食宿自理。乙方承包范围：包安装，包拆卸，包机械，包人员，报备案，包所需资料，包各种特检验收费用。
1.乙方在安装，拆卸，顶升施工中，严格按照安装，拆卸方案及产品使用说明书进行，并报有关部门和其它有关部门批准后方能进行。
2.设备安装完工后经过安检部门检测合格后，交付于甲方使用，双方签字认可。
3.在安装，拆卸，顶升过程中，如出现安全事故(非设备质量事故)由乙方自行负责。
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况，包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风雨、雪、洪、震等自然灾害。
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向乌鲁木齐水磨沟区人民法院起诉。
1.甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同总价款20%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
2.本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;
4.本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份，具有同等法律效力。
甲方法人：______________乙方法人：______________
年月日：_____________________
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇十七
甲方:。
乙方:。
经甲、乙双方友好协商,甲方同意将地段,全部土石方工程发包给乙方施工,现就有关条款明确如下:。
一、工程内容:地段内土石方挖填与平整运弃。
二、工程地点:。
三、工程量:土石方约万立方米左右,在线内组织施工,工程结算按实际完成工程量计算。
四、承包方式:采用包工的.方式,单价以元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用,全部由乙方负责,石方和混凝土结构双方协商另行计价。
五、结算方法:乙方进场后,甲方先付元给乙方进场费,以后按立方米结算一次,以此类推。余款在工程竣工后经验收合格,在乙方完工七天内进行工程验收工程,并且出结算表,凭结算表一个月内付清。
六、税收由甲方承担。
七、甲方责任。
1、水、电源由甲方提供。
2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导,加强工程质量监督,确保工程质量达到要求,并及时进行隐蔽工程质量验收。
3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量,以配合乙方顺利进行后续工作。
八、施工日期:从开工日起有效天内完成上述项目的施工任务。设计变更,以及自然灾害等不可抗拒的因素,以及节假日渣土办通知停工,如出现石方,(造成工期延误,工期相应顺延。
九、本合同未尽事宜,双方另行协商补充完善协议。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字或盖章后生效,并具有同等法律效力,工程款付清,合同终止。
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇十八
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条建筑消防设施概况：
（一）建筑名称：
（三）开工日期：___年___月___日
竣工日期：___年___月___日
第二条图纸、预算交付。
（一）甲方在开工前十日向乙方提供经公安消防部门审批的设计图纸叁套；
（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条合同价款、拨款和结算。
（一）合同价款：
（二）合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款。
（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款。
第四条设备供应：
第五条双方责任。
（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
第六条图纸变更。
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日。
书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条验收和工程质量。
（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收；
（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条保修。
（一）保修内容：见安装施工范围；
（二）保修期限：自验收合格之日起保修半年；
（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条违约责任。
（一）甲方责任：
3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；
4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的%向乙方偿付逾期的违约金。
（二）乙方责任：
2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（a）的方式解决：
a向仲裁委员会申请仲裁。
b向人民法院提起诉讼。
第十一条如需担保，另立合同。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条本合同正本两份，双方各执一分，副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十四条其他。
合同订立日期：___年___月___日
甲方（章）：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
乙方（章）：地址：法定代表人：委托代理人：开户银行：帐号：邮政编码：
___年___月___日。
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇十九
甲方：
乙方：
一、为维护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守、严格执行。
二、交货地点：新泰市海洋酿造食品有限公司。
三、运输方式：汽车运输，费用乙方负担。
四、验收标准：按国家及行业标准验收。
五、结算方式及期限：合同生效后，预付合同额30%，发货前再付合同额30%，设备安装调试、验收合格后再付30%，10%余款在质保期满后结清，付款达全额90%时，乙方开具全额增值税发票(17%)。
六、违约责任：按照《中华人民共和国合同法》中有关违约责任的条款执行。
七、解决合同纠纷方式：
1、友好协商;。
2、如协商不成，由天津仲裁委员会仲裁解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
设备购置及安装合同（汇总20篇）篇二十
合同编号：
xxxxx项目。
甲方：中山市嘉路华花园有限公司。
乙方：***********有限公司。
日期：
本合同于二oo八年月日由法定地址设于*********的******有限公司。
(以下简称甲方/发包人)与法定地址设于*************的*********有限公司(以下简称乙方/承包人)签订。
根据本合同规定的条款，甲方同意购买，乙方同意出售下述电梯（以下简称产品、设备或货物）：
1、合同范围。
1.1乙方为甲方供应中山嘉路华花园项目全部电梯，货物规格及数量详见合同附件一和附件二，本合同范围包括全部电梯、轿厢内信息显示系统、随机件、备品备件及专用工具等的设计、供应、进口报批、运输、保管、安装调试及检测（包括国家及地方法定检测部门的检测、合同规定的其他检测等）、协助报装报验、申领并保证获发检验合格报告书、安全检验合格证及电梯使用登记证、培训、保修期服务、技术文件交付等工作和服务。电梯安装由双方另行签订安装合同。
1.2以下项目为暂定项目，其价款不包含在本合同总价内：
（1）所有乘客电梯的轿厢内二次装修；
（2）保修期满后5年内全面维修保养服务。
甲方根据需要可决定暂定项目是否由乙方负责，甲方决定暂定项目任何一项由乙方负责的，将相应调整合同范围和合同价款。
甲方可决定电梯轿厢内二次装修由乙方负责或甲方另行发包，如甲方将电梯轿厢内二次装修另行发包的，由乙方负责对二次装修承包单位进行管理和协调。
1.3除本合同另有明文规定外，任何电梯正常运作所需的设备、零部件、专用工具、备品备件、技术资料、工作、服务等，即使在合同文件、货物清单或单价细目表中未列入、未报价或所列数量不足，也均属合同范围，由乙方承担，其费用视为已包含在合同总价内。
1.4甲方可根据工程本身和日后经营使用的需要对电梯数量、要求和服务内容等予以适当的增减，并按调整情况和相应合同单价调整合同总价，如工作量显著增大的，并合理调整工期；乙方不得要求任何额外费用、其他索赔。
2、生产制造厂商。
部件为进口件（详见附件七），如乙方因产品升级换代等原因需要更改配臵的，应经甲方书面同意，且更改后的配臵应比原配臵更优，有关费用已包含在合同总价内。
3、合同价款。
3.1电梯产品的供货清单见附件一，本合同总金额（即供货合同价款）为rmb。此金额已包括：本合同规定所有电梯产品（包括临时电梯）及其所有零部件、相关配件、专用工具、随机备品备件等的价款，技术服务费、技术资料和软件（含知识产权）费（含使用费）、进口报批手续费、包装费、运杂费、装卸费、检测检验费、保管费、保险费、关税、税费等各种费用、税费、规费、利润等，电梯供货至甲方中山嘉路华花园工地现场（以下简称工地现场）所需的的全部费用，与本合同产品相连接的其它设施、设备、装臵的接口和连接所需的费用；亦已含保修费（含保修期内的维护保养费），以及办理法规、规章及有关部门规定的安装、使用电梯的所有许可、批准手续的费用，保证甲方取得全部电梯的验收证和使用证的费用。
3.2除甲方要求增减合同范围相应调整合同价款外，本合同价款按固定总价包干，不因其他任何原因而调整。
4、到货及保管。
4.1合同签订之日起10个日历天内乙方提供预埋孔、件的图纸及电梯设计图纸给甲方审核确认，乙方按合同附件三《中山嘉路华花园电梯供货及安装进度计划表》约定的时间内将全部电梯产品运到工地现场，乙方负责运输和报关手续，承担关税（如为进口产品）、运费、保险费、其他税费等相关的所有费用。并由乙方负责按双方另行签订的安装合同约定完成电梯安装及调试。
未提前通知而影响货物进场的全部责任由乙方承担。甲方可以协助乙方与总承包人协商货物存放场地有关事宜。
4.3甲方亦有权视中山嘉路华花园工程的整体安排，要求分批或延期发货，或调整每次发货的电梯规格、数量，乙方应予配合，合同总价款不增加。甲方要求全部或部分延期交货的，工期顺延。但延期交货必须提前3个月通知乙方，以便乙方调整生产进度。
4.4保管的费用及责任由乙方承担，乙方应对进场货物进行妥善的包装、围蔽、保护等。除产品质量不合要求外，非经甲方事先书面同意，所有已进场货物不能运出工地。
4.5货物送达工地后，甲方要求开箱检查的，乙方应予以配合，但甲方的检查仅是对货物外观或数量的初步查验，不减轻乙方按期交货责任及产品质量责任。如发现货物本身或其部件缺漏、损坏等，乙方应及时补齐，造成工期延误或其他损失的，由乙方承担全部责任。
4.6若因甲方中途更改电梯规格，交货期将视具体情况而顺延。但以下部分更改若甲方提前2个月通知乙方，则交货期不变：
1）厅门、门套、轿厢壁板、按钮等装修材料变化（采用进口材料除外）；
2）不锈钢蚀刻图案的变化；
5、包装：
须用坚固的新木箱／纸箱包装，如为进口产品，应符合中华人民共和国国家检验检疫标准及相关规定。须适合长途运输、能有效防湿、防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于包装不良所发生的损失或由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应负担由此而产生的一切费用和/或损失。
6、唛头：
乙方应在每件包装上，用不褪色油墨清楚地标刷件号、尺码、毛重、净重、“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样，并刷有下列唛头：中山市嘉路华花园有限公司。
7、付款条件：
7.1合同签署生效后，甲方在收到乙方银行按附件四格式出具的金额为合同总价款30％的不可撤销银行履约保函后14天内，将合同总价款的30％付给乙方。
7.2每批电梯（到货电梯的规格及数量由甲方双方依4.2条确定）的曳引机及控制柜运到甲方工地现场，经甲方初步检验数量及外观无异常(仅为初步查验，不视作交付。交付按合同第7.3条款规定)，且该批电梯开始安装后14个工作日内支付该批电梯货款金额的50％。
7.3每批电梯由乙方安装、调试、测试、检验完毕，乙方向有政府部门规定的电梯检测检验机构申请检验报告书和安全检验合格证，并取得工程所在地质量技术监督局颁发的电梯使用登记证等所有相关使用电梯的许可后，向甲方申请验收，甲方有权依据工程进度和工程要求确定验收时间，经甲方按合同要求验收合格后，且乙方将该批电梯及其本合同第10条所述技术文件及竣工资料于交付给甲方后14个工作日内，支付给乙方该批电梯货款金额的15％。
电梯验收合格并交付甲方使用前，乙方负责电梯的看管、维护和保养。电梯经质量技术监督局验收合格后到交付甲方使用时间不超过12个月，在此期间甲方未经乙方同意不得使用未交付使用的电梯。
7.4合同总价的5％作为保修金，保修期为两年，电梯的保修期分别从电梯依第7.3条款交付甲方之日起算。保修期起计满一年且电梯设备及其工程无发现任何质量问题，且乙方已完成该期间相应保修责任，甲方于20个工作日内将合同总价款的2％支付给乙方；保修期起计满两年且电梯设备及其工程无发现任何质量问题，且乙方已完成相应保修责任及无违约行为，甲方于保修期满后30个工作日内将合同总价款的3％支付给乙方。
7.5以上各期付款，甲方以支票或银行转帐方式支付，每次付款前，乙方应将下列单据提交给甲方，甲方方予支付货款：
(1)付款申请书及与付款金额一致且甲方税务部门认可的普通销售发票壹份。
(2)已达到付款条件的证明文件,其中:。
依7.2条付款应提交装箱单壹份，注明毛、净重、尺码和所装货物每。