施工需要不断的追求进步和提高,以适应不断变化的市场需求。如果您对施工总结的写作方法和技巧有兴趣,不妨看看以下这些相关的范文和指导。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇一
甲方:___________________(以下简称甲方)。
乙方:________________(以下简称乙方)。
为推行项目法施工,强化项目管理,增强企业集团优势。通过招投(议邀)标程序,经甲乙双方友好协商,本着互帮互利、共同发展的原则,甲方将与乙方设立___________工程部,为了___________工业城三旧改造项目,顺利承包及___________、___________等地乙方协议标工程的挂靠,双方达成如下协议。
2、工程地点:_________________。
1、工期指标:工期以甲方与业主签订的合同工期为准。
2、质量指标:质量以甲方与业主签订的合同质量为准。
3、管理费用:按工程结算总价为基数,上缴给甲方1%(不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金)。
4、安全指标:本工程施工期间不得出现死亡事故,重伤频率控制在0.5‰以内。
5、文明施工指标:本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻ci标准,争创文明工地。
一、甲方的责任。
1、负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。
2、审核乙方编制的施工方案和预结算。
3、组织对施工进度,工程质量和安全生产的监督检查。
4、负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。
5、负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方,不得以任何理由扣留。
7、报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付,但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时,费用由乙方承担(属工程施工时的差旅费+出场费不超过___________元∕次)。
二、乙方的责任。
1、负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。
2、严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工,并对工程进度、施工质量、安全生产负责。
3、负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料,编制施工方案和施工图预算,在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。
4、乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流,但不得私刻项目部章印和公司章印,一旦发现,罚款___________元∕次,并保留诉诸法律的权利。
5、服从甲方管理和领导,执行合同的其他条款。
1、工期按要求如期完成或提前完成,如工期拖延,业主对拖延工期的罚款由乙方全部承担,另加罚总造价的万分之一。
2、无重大安全事故发生,如发生重大安全事故,除政府和上级有关部门的罚款由乙方自理外,再罚总造价的万分之五。
3、质量无重大事故,合格率100%,工程质量达到甲方与业主签订的质量要求;如有不合格项目,出现重大质量事故影响单位名誉,乙方除负责因返工造成的一切经济损失外,另罚总造价的万分之一。
4、在工程质量、施工安全发生重大事故、工程严重拖延、工程成本发生亏损、保修期间造成的损失应由乙方承担,并追究主要负责人的行政和经济责任。
1、本责任书自签字之日起生效,工程保修期满结清尾款后失效。
2、本责任书一式两份,由甲乙双方签字盖章后分别保存,复印件分送各自有关部门。
3、本责任书中未尽事宜,在实施过程甲乙双方协商解决。
甲方:________________乙方:________________。
代表:________________代表:________________。
___________年___________月___________日。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇二
甲方:
乙方:
甲方承包的江苏维迅纺织有限公司生产车间、综合楼及附属工程的屋面、天沟防水交由乙方施工。甲乙双方经过协商,本着平等、自愿、公平和诚信的原则,签订该施工协议,内容如下:
1、工程名称:江苏维迅纺织有限公司。
2、工程结构形式:生产车间和框架结构的综合楼,及配电房等附属工程。
3、工程承包形式:包工不包料,轻包工造价为车间天沟防水10元/m,配电间及综合楼屋面防水/m2。
4、施工工期:根据甲方的工期要求和进度进行,不影响业主正常生产。
5、工程质量:确保屋面和天沟无积水,符合防水屋面的验收规范要求,在屋面天沟施工中不得损坏钢屋架屋面,如有损坏,责任自负。
6、安全:乙方严格按安全操作规程进行施工,不得违章作业,在工程施工中发生的一切安全事故与甲方无关,乙方自己负责承担全部费用。施工前,乙方应组织召开现场安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。在施工生产操作过程中的个人安全防护用品,由乙方自理,甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。乙方所处的施工区域、作业环境、操作设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工就表示该乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中造成的后果自行负责。
7、工程付款:工程全部结束付承包价款60%,余款春节前结清。
8、甲方负责该工程的全部防水施工材料,并负责运至施工现场。
9、本协议经甲乙双方代表签字后盖章即生效;一式贰份,甲、乙方各执壹份。
甲方:乙方:
年月日年月日。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇三
租赁单位:(以下简称甲方)。
出租单位:(以下简称乙方)。
工程名称:
为了加强施工现场建筑施工机械租赁使用管理,按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定,使机械设备租赁使用处于安全受控状态,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议。双方应当按照各自职责,对施工现场机械设备进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场机械设备安全运行。
1.贯彻落实国家和北京市及集团公司对建筑施工机械租赁、使用、管理的有关规定,负责对施工现场的机械设备租赁使用进行全面监督、管理。有权对施工现场机械设备进行安全监督、检查和指导。
2.按照乙方提出的机械设备进出场要求,为乙方提供机械设备进出场的必要条件。
3.向乙方提供地下、地上障碍物情况及相关资料,协助乙方做好安全防护。
4.有权制止违章指挥、违章作业行为。对违反安全生产、文明施工要求的有权进行处罚。
5.甲方人员不得操作乙方的机械设备,不得强迫乙方违章作业,若发生事故由甲方负责。
1.必须严格遵守国家和北京市及集团公司对建筑施工机械租赁、使用、管理的有关规定。对提供的机械设备负全面管理责任。
2.遵守甲方施工现场机械设备管理规定,服从甲方的管理,不得损坏现场安全防护设施,确因施工需要移动或拆除的,必须经甲方同意,工作完毕后立即恢复。
3.向甲方提供检验合格(汽车起重机、履带起重机还需提供有效期内的检测报告)技术性能良好的机械设备,并保证在施工期间机械设备处于良好状态。
4.负责对机械设备进行日常检查和维修保养。负责对作业人员入场教育和安全技术交底。
5.负责配备齐全有效证件的机械设备操作者,持证上岗,严格遵守机械设备操作规程和管理规定,严禁酒后操作机械设备。
乙方不履行上述职责发生事故由乙方负责。
补充条款如下:
本协议一式两份,甲乙双方签字或盖章立即生效。各保存一份。本协议自签字生效至施工结束终止。
租赁单位:(盖章)出租单位:盖章)。
负责人签字负责人签字。
年月日年月日。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇四
甲方:
乙方:
甲方投资的西都大厦工程发包给乙方施工,为明确责任,特对安全施工措施费用订立如下协议,共同遵守:
一、现场文明施工措施费的基本费、现场考评费按徐建发(xx)77号文件规定执行,甲方积极配合乙方办理相关手续,但奖励费不支付。
二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,合理投入,严禁挪用基本费与现场考评费。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施,由此而发生的防护措施费,经工程师确认后,由甲方承担。
四、施工现场暂时停止施工的,乙方应当做好现场保护保护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。
五、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
六、本协议一式两份,双方代表签字,单位盖章后生效。各执一份,监督执行。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇五
立协单位:
[以下简称甲方]开封金鼎炉窑工程有限公司[以下简称乙方]。
一、工程项目:40平米马蹄焰窑炉一座。
1、窑炉砌筑部分,熔化池,蓄热室,小炉,和窑炉上的钢结构制作安装。
三、乙方负责内容。
1、按甲方提供的窑炉工程技术图纸和施工质量要求进行施工安装。
2、玻璃窑炉工程,前到熔池(不含供料道及钢结构制作安装),后到蓄热室,小炉砌筑安装。
3、窑炉上的钢构铁件,主梁、次梁、立柱、拉(顶)丝、巴掌铁。
4、窑炉的熔化部、蓄热室,小炉,烟道。
四、甲方负责内容。
1、甲方提供全套的窗炉工程技术图纸。
2、甲方应做好烟道、蓄热室、熔池土建基础。
3、甲方负责提供窑炉建筑施工所需工具和其他用品(电焊机、氧气焊、切砖机)。
4、甲方提供建筑施工所需的稳定的,不间断的水、电、照明到施工现场。
5、甲方提供充足氧气、乙炔及焊条等物品的供应。
6、工程所需的全部材料由甲方供应到位,距离施工现场不超过30米。(包括耐材、钢材、外加工件,管材、木材及所需的辅助材料)。
7、窑炉施工过程中甲方提供吊车,吊车费用由甲方支付。
8、窑炉施工过程中,甲方配备电工、机械维修工各一名,出现故障即时维修。
9、乙方人员住宿房间,生活用燃料及炊具。
10、窑炉施工过程中,甲方配备台叉车及运输车辆。
1、自开工之日起,天内完成全部窑炉的彻筑安装,具备点火条件。
六、安全事项。
1、施工中需要安全防护的地方,由甲方提供设施,乙方安装。
2、甲方提供的电器及机械设备要达到安全操作的要求。
3、乙方人员必须遵守甲方的规章制度,不得违犯。
4、工作人员施工中应做到安全施工,采取安全防护措施。
5、具体事项按国家劳动安全法执行。
七、工程质量及验收标准。
1、窑炉砌筑质量按甲乙双方确认的砌筑质量要求进行砌筑施工。
2、窑炉砌筑质量验收按甲乙双方确认的砌筑质量要求进行验收。
3、必须按图施工,保证施工质量,如不符合质量标准,应立即返工。
4、隐蔽工程,乙方施工后应有甲方现场代表验收,再继续施工。
5、窑炉砌筑竣工后,由甲、乙双方作整体验收。
八、工程施工总价。
完毕后再付30%(计人民币玖万陆仟元整)。大碹施工完毕后再付30%(玖万陆仟元整,)余10%,计人民币叁万贰仟元整等工程全部结束后一次付清。
十、其它事项。
1、如果在施工中因人力不可违抗的原因造成停工,则工期顺延。
2、因材料短缺造成停工,则工期顺延。
3、因材料短缺造成乙方损失,甲方给乙方相应的补助。
4、涉外事项由甲方负责。
5、未尽事宜,双方进行协商。
甲方负责人签字。
乙方负责人签字。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇六
一、工程项目:40平米马蹄焰窑炉一座。
三、乙方负责内容。
1、按甲方提供的窑炉工程技术图纸和施工质量要求进行施工安装。
2、玻璃窑炉工程,前到熔池(不含供料道及钢结构制作安装),后到蓄热室,小炉砌筑安装。
3、窑炉上的钢构铁件,主梁、次梁、立柱、拉(顶)丝、巴掌铁。
4、窑炉的熔化部、蓄热室,小炉,烟道。
四、甲方负责内容。
1、甲方提供全套的窗炉工程技术图纸。
2、甲方应做好烟道、蓄热室、熔池土建基础。
3、甲方负责提供窑炉建筑施工所需工具和其他用品(电焊机、氧气焊、切砖机)。
4、甲方提供建筑施工所需的稳定的,不间断的水、电、照明到施工现场。
5、甲方提供充足氧气、乙炔及焊条等物品的供应。
6、工程所需的全部材料由甲方供应到位,距离施工现场不超过30米。(包括耐材、钢材、外加工件,管材、木材及所需的辅助材料)。
7、窑炉施工过程中甲方提供吊车,吊车费用由甲方支付。
8、窑炉施工过程中,甲方配备电工、机械维修工各一名,出现故障即时维修。
9、乙方人员住宿房间,生活用燃料及炊具。
10、窑炉施工过程中,甲方配备台叉车及运输车辆。
1、自开工之日起,天内完成全部窑炉的彻筑安装,具备点火条件。
六、安全事项。
1、施工中需要安全防护的地方,由甲方提供设施,乙方安装。
2、甲方提供的电器及机械设备要达到安全操作的要求。
3、乙方人员必须遵守甲方的规章制度,不得违犯。
4、工作人员施工中应做到安全施工,采取安全防护措施。
5、具体事项按国家劳动安全法执行。
七、工程质量及验收标准。
1、窑炉砌筑质量按甲乙双方确认的砌筑质量要求进行砌筑施工。
2、窑炉砌筑质量验收按甲乙双方确认的砌筑质量要求进行验收。
3、必须按图施工,保证施工质量,如不符合质量标准,应立即返工。
4、隐蔽工程,乙方施工后应有甲方现场代表验收,再继续施工。
5、窑炉砌筑竣工后,由甲、乙双方作整体验收。
八、工程施工总价。
完毕后再付30%(计人民币玖万陆仟元整)。大碹施工完毕后再付30%(玖万陆仟元整,)余10%,计人民币叁万贰仟元整等工程全部结束后一次付清。
十、其它事项。
1、如果在施工中因人力不可违抗的原因造成停工,则工期顺延。
2、因材料短缺造成停工,则工期顺延。
3、因材料短缺造成乙方损失,甲方给乙方相应的补助。
4、涉外事项由甲方负责。
5、未尽事宜,双方进行协商。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇七
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:xxxxx广告装潢部(以下简称乙方)。
_______拟在________建设立式广告牌,现通过议标程序将广告牌承包给乙方施工,经甲、乙双方共同协商特定以下条款:
1、工程名称:立式广告牌;
2、承包范围与方式:包工包料(4块)(牌面由甲方提供);
4、施工条件及工期要求:甲方负责施工地面平整,工期为10个晴天。电由乙方自带。
8、本工程由乙方提供建筑发票,税费由乙方承担;
9、未尽事宜由双方共同协商解决;
10、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章后生效。
甲方:(签章)签字人:
乙方:(签章)签字人:
____年___月____日。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇八
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规,甲方将承包给乙方。为了确保本工程安全施工,保证甲乙双方的合法权益不受侵犯,明确甲乙双方安全责任,遵循平等、自愿的原则订立本合同,以便甲乙双方共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、安全内容:
1、吊篮由乙方配置。
2、吊篮在使用前,乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。
3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽,安全帽由乙方负责购买。
4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带,不得酗酒上架作业。安全带由乙方提供。
5、在施工过程中,乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工,并有相应的安全资料记录。
6、乙方在施工过程中,要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。乙方应随时检查各种安全设施,并采取必须的安全防护措施,严格按安全操作规程施工,消除事故隐患。
7、乙方在施工过程中,必须维护甲方的施工形象。
四、本工程实行三包,即包质量、包安全、包工期,无论在施工过程中发生任何安全事故,均由乙方负责。
本合同一式三份,甲乙双方各持一份,并报送公用事业管理局备案一份,双方签字后生效。
甲方:乙方:
代表人(签字):代表人(签字):
时间:年月日时间:年月日。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇九
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:
一、工程项目。
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、承包造价:元(大写:)。
二、工程期限。
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期为年月日至年月日,总工期天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程。
乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;
四、工程价款支付及结算。
本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定。
1:甲方承担的安全责任、权利。
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2:乙方的责任、权利。
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇十
乙方:xxxx建设工程有限公司。
甲方投资的西都大厦工程发包给乙方施工,为明确责任,特对安全施工措施费用订立如下协议,共同遵守:
一、现场文明施工措施费的基本费、现场考评费按徐建发(xx)77号文件规定执行,甲方积极配合乙方办理相关手续,但奖励费不支付。
二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,合理投入,严禁挪用基本费与现场考评费。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施,由此而发生的防护措施费,经工程师确认后,由甲方承担。
四、施工现场暂时停止施工的,乙方应当做好现场保护保护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。
五、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故,由甲方承担相应责任及发生的`费用。
六、本协议一式两份,双方代表签字,单位盖章后生效。各执一份,监督执行。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇十一
建设单位(以下简称甲方):代理人:联系电话:联系地址:风险提示:
发包人或者发包单位审查承包人主体资格,应注意以下几个方面:
(1)审查承包人的企业形式,如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业,按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。
(2)审查承包人企业是否具有建筑企业资质,资质等级是否与合同的建设项目相适应。按《建筑法》规定,将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的,按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。
(3)审查承包人是否存在挂靠情况,挂靠导致合同无效。
发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质,是否存在超越资质等情况,避免合同无效。承包单位(以下简称乙方):代理人:联系电话:联系地址:为加强建设施工安全监督管理,明确双方的安全生产责任,保障人身和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定,结合本工程的具体情况,双方签订如下施工安全管理协议。
第一条建筑安装施工项目基本情况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
第二条建筑安装现场管理人员为保证施工安全管理及安全责任,必须明确现场管理人员:
2、乙方现场安全负责人:____________________,联系电话:____________________风险提示:
施工现场情况复杂,有的一个施工工地,会同时有几个不同的分包单位在施工,因此,针对安全生产来说,就是要服从总承包单位的安全生产管理,包括制定安全生产责任制度,遵守相关的规章制度和操作等。
同时,发包方与承包方双方的安全责任也应当明确界定,保障工程建设安全,双方应当做好沟通与管理,避免发生安全事故时候双方相互推诿。
第三条甲方责任。
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场____区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
第四条乙方责任乙方作为工程项目的承包方,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:
1、乙方按照国家的有关规定,为施工人员办理人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。风险提示:
工程开工前,承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试,合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者,在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试,并报给发包方安全部门备案。特种作业人员,必须持有有效的《特种作业证》。
2、乙方人员进入甲方场地或区域,必须遵守国家及行业相关法规及甲方的各项规章制度和要求。并对全体施工人员进行安全培训和教育,施工人员必须严格按照施工项目的操作规程施工和作业。
3、乙方在甲方场地或区域内施工,必须按安全要求做好安全防范措施、及悬挂和设置安全标准,并按安全规程、标准及规定执行,加强施工安全检查和监督,发现违章作业者要坚决纠正并做出处理。
4、乙方安全责任的负责人必须全面负责监督其施工人员,按照甲方安全制度有关要求安全施工,直至该工程和项目结束为止。
5、乙方在施工过程中,要接受甲方及监理单位的监督检查。
6、承包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患立即停止施工,并落实整改后方准施工。一经施工,就表示已确认该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。风险提示:
如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的,其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展,双方可以据此约定违约责任,以便发生违约行为,可以比较方便执行。
第五条违约责任。
1、由于甲方或乙方责任造成对方或。
第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或。
第三方因此造成的全部损失。
2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
第六条出险理赔责任对于施工过程中出现意外,造成人身伤亡事故,由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔,甲方不承担赔偿责任。
第七条甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇十二
发包方:公司,以下简称甲方。
总承包方:,以下简称乙方。
分包方:,以下简称丙方。
甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:
主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价万元(其中包括如下费用)。
1、总包管理费%。
2、市场价格风险调整的不可预见费用。
3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。
4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。
工期要求:
主厂房:天(到年月日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)。
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。
第五条工期、质量保证金。
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为万元(其中质量保证金万元,工期保证金万元,文明、安全保证金万元)。
2、项目保证金的支付:
本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金万元。
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的`,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。
1、房屋结顶天,甲方支付给丙方万元;
2、丙方支付给乙方总包管理费%(万元);
3、房屋结顶后,按每月完成工程量的%支付;
4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的%;
5、余款万元(其中万元作为工程保修金),在满一年后支付万元,万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。
6、接受工程价款的单位名称:帐号:开户银行:
在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。
1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计元/天计算罚金支付给甲方。
2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
3、安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按元/天计取。
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次元/次。
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。
5、本协议履行地为本工程所在地。
6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。
甲方:代表:
乙方:代表:
丙方:代表:
年月日年月日。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇十三
乙方:永春县石鼓镇吾江村委会居民吕荣聪(以下简称乙方)
乙方受甲方委托,将北环路征用丰山、洛阳、长安、卧龙社区部分涉及的建筑物拆除项目进行承包施工。经甲乙双方协商一致,就相关事宜达成协议如下:
1、工程规模:北环路征用丰山、洛阳、长安、卧龙社区部分涉及的建筑物拆除项目,约8000平方左右,每平方拆除工资 元。
2、项目要求:根据北环路征用丰山、洛阳、长安、卧龙社区部分范围进行安全施工。拆除后的旧料归甲方所有,旧料移到红线外。
3、乙方应按照安全技术防护措施组织文明施工,认真做好安全防护工作,对施工中安全责任均由乙方负全部责任,甲方概不负责。
4、乙方应在拆除户腾空后及时进行施工,确保工程进度。
5、双方应积极配合做好拆前的'建筑物不受其他人破坏和盗走。甲方应配合协助做好水、电及通讯线路的拆迁工作。
6、本协议一式两份。双方各执一份。自签订之日起生效,未尽事宜共同协商补充。
甲方: 桃城镇环翠社区居委会居民 郑文辉
乙方:
2017年4月5日
发包方:
承包方:
甲方将自有 房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务,经共同协商,一致同意签订本协议。
一、施工内容及工程量:
1、施工内容:建筑物拆除,渣土清运。
2、拆除标准:拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。
3、注意;施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有,均由乙方自行处理。
二、 工程价款及结算方式:
1、工程价款: 双方商定项目总金额: 元
2、结算方式:自签订合同开工日到拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平,一次性付清工程款。
三、施工日期:
1、本合同工程定于 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
四、双方责任及权力:
甲方:
1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定 为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
乙方:
1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施,。
2、积极配合甲方的工作。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。
5、负责机械及人员的安全,加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失; 并负责其施工人员的安全保险,对因管理不善所发生的任何安全责任事故,责任由乙方承担,。
6、服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。
工程拆除有关情况。
五、违约责任:
1、违反本合同规定,甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
2、合同执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的可向当地人民法院起诉。
六、 其他:
1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经双方协商同意并签订补充协议。
2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力,双方须共同遵守。
3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表:
年 月
代表: 年 月 日 日
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇十四
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商达成如下协议:
一、在施工过程中所有的水电路三通,由甲方负责。
二、在施工中安全质量第一,现场工伤事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。
三、在施工中如:砌墙要正,不能误差太大,灰份要匀,砖缝要一条线,井桩、地梁、防震柱、上圈梁,壳子板要正、平、不能偏,扎钢筋混凝土比例必须按要求,粉墙要平、瓷砖要粘土正,上下左右要均匀,地砖必须要平、正、不能有斜块,顶要平整。房顶、防水要做好、保证不漏水。
四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作,或偷工减料现象者,第一以说服,第二再说服,要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。
五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵,先由村委会调协,如果调协不成则在乡一级调协。
六、在付款方面,第一次减5%,第二次减5%,这10%在交付钥匙时一次性付清。
七、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签合同签字之日起生效。
九、工程完工时自动结束。
十、工期为:3月9日动工,5月10完工,甲乙双方合作愉快。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇十五
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
工程名称:
施工地址:
为明确双方在施工过程中的安全责任,根据国家《安全生产法》、《建筑法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《合同法》等法律法规的规定,双方本着平等、志愿的原则,达成以下协议。
1、积极和建设单位协调,向乙方提供施工现场及毗邻区域内的供水、供电、供热等地下管线资料,保证资料的真实、准确、完整。
2、开工前对乙方进行施工安全技术的总交底,并应有书面记录或资料。
3、负责对乙方施工资质,持证上岗,大型施工机械进场,安全机构人员的配置,安全生产责任制,安全施工技术措施,安全生产应急预案等安全生产基本条件进行前置审核。
4、负责对乙方的全部施工过程进行安全生产监督管理。
5、有权对乙方发生安全违法的事件、事故进行罚款停工和参与调查。
1、主要负责人依法对施工项目的安全生产全面负责。
2、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对承担的工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录。
3、项目负责人应当由取得执业资格的人员担任,并对工程项目的安全施工负责,并根据工程特点组织制定安全技术施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产事故。
4、必须设立符合国家规定的管理机构,配备专职管理人员,专职管理人员负责对安全生产现场进行监督检查,发现事故隐患,有权立即排除或报告,对违章指挥,违章操作,违反劳动纪律的违法行为应当立即制止。
5、对进入现场的施工机械设备,机具或配件,应当具有生产(制造)许可证,对租用的机械设备或机具,应当有租赁协议和检测合格证明。同时要符合市建委规定的进厂规定,要有使用证。
6、在施工现场安装起重机械或整体提升脚手架,模板等自升式架设设施,必须由相应安全资格的单位承担。
7、垂直运输机械作业人员,安装拆卸工、爆破人员、登高架设人员,电工等特种作业人员,必须按照国家规定,取得特种作业操作资格证后,方可上岗作业。
8、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对国家规定达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,由施工技术负责人、监理签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。
9、施工单位在“五边”、“六口”。而爆炸物及有害危险气体和液体存放等危险物品处,设置明显的符合国家标准的安全警示标志。
10、施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气侯的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,应当做好防护,所需费用由乙方承担。
11、施工单位应当将现场的办公室、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离。同时要符合市建委的建筑施工现场文明施工标准。
12、施工单位应建立消防安全责任制度,并确保消防安全设施齐全、有效。
13、施工单位应做好施工人员的安全三级教育,培训考试不合格人员不准上岗。
14、施工单位应当为作业人员提供建筑意外保险。
15、施工单位必须制定生产安全和消防事故应急预案,保证应急救援预案的有效性。
1、由于甲方或乙方造成对方或第三方的人身伤害,设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任。
2、甲方违背承诺,造成乙方发生事故,由甲方承担责任。
3、乙方违背承诺,或者不接受甲方安全监督管理,行业检查、罚款或发生事故由乙方承担全部经济法律责任。
1、本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商解决,若协商不成的,双方有权向当地人民法院提起诉讼。
2、本协议一式四份,双方法人或委托代理人签字盖章后生效。双方各执两份。
3、本协议有效期为年6月1日起至年9月20日止。
甲方公章乙方公章。
法人法人。
经手人经手人。
日期日期
热门建筑打桩施工协议(案例16篇)篇十六
发包方(以下简称甲方)。
承包方(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国经济协议法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本协议。
1、工程概况。
(一)工程名称:
(二)工程地点:
2、工程承包范围。
安全维护及整改。
3、协议工期30天。
4、工程造价。
工程造价为:元整。
5、质量标准。
5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)。
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式。
按本协议第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价。
7.1本工程计算编制原则:按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx),《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价办法》,20xx《湖南省修缮定额》、20xx《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20xx《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定:人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期。
有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。
8.3因乙方原因造成的工期延误,协议工期不能顺延,费用由乙方承担。
8.4因甲方原因造成的工程延误,协议工期顺延,费用由甲方承担。
9、工程款的支付。
9.1工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。
10、违约责任。
10.1违约方案本协议约定的形式承担违约责任,协议没有约定的`,案协议法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
11、安全生产和文明施工。
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
12、争议的解决。
本协议在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
13、其他。
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)_________乙方(公章)_________。
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________。