随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
2023年钢结构制作安装承包合同 钢结构加工合同通用篇一
加工方:
依据《_民法典》的有关规定,甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜,经友好协商,达成一致并订立本合同,共同遵守。
本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作。
从乙方收到甲方的第一笔预付款之日起开始计算工期。
1、以上价格均为税工程施工质量验收规范》。甲方提供施工图纸一套,并签字盖章,乙方须严格按图纸要求加工制作。
2、上表所列之加工量为暂定加工量,结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量0%损耗计算。本合同从生效之日起,合同单价不因市场价格变化而变更。
3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。
4、本合同采用的定价方式结算。
1、本合同签订后万元为定金,/万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后3天内,乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款,本合同自动终止,甲方已支付的定金不退还。
2、乙方生产、制作钢结构过程中,甲方付款提货,且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额。甲方最后一次提货前,双方办理结算,货款应全额付清,乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后,安排发货。
3、如甲方在现场安装时发现有质量问题,应及时通知乙方,乙方必须在12小时内到现场处理问题。
1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货,支付货款、办理结算。
3、本合同所涉及工程如中途有设计变更,甲方应以书面方式在变更实施前2天书面通知乙方,因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担,按照合同约定价格支付乙方价款。
4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核,对乙方提出的图纸错误,甲方必须在乙方提出后12小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。
乙方责任
1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工,并做好自检工作,确保质量、进度。加工完后,保存甲方提供的施工图纸。
2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。
3、乙方在钢构件出厂时,需提供所采购钢材的材质证明,产品的检验报告,合格证明等技术资料一式四份。
4、日开始供应第一批构件,供货要求详见甲方书面需货计划,20__年9月15日前将全部钢构件供完。
1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后,由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责,乙方加工的产品质量问题由乙方负责,并在48小时内解决。
2、质量异议期限:甲方收到产品后如发现存在质量问题,应立即停止使用,并在48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议,或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的,视为乙方提供的货物质量全部合格,甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。
3、甲乙双方约定,如果乙方提供的货物质量存在缺陷,乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任,乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。
2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的,由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。
3、乙方无故延迟交货的,应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。
4、本合同生效后履行完毕前,任何一方不得毁约,不得擅自解除本合同。
任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密,必须承担保密义务,不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起,至对方将该商业秘密公开之日止。
1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。
2、本合同未尽事宜,由双方协商解决并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、双方就本合同发生争议时应协商解决,协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效,至构件交付完毕货款付清后自然终止。
5、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
2023年钢结构制作安装承包合同 钢结构加工合同通用篇二
乙 方:
一、承包内容
甲方将 钢架结构彩钢瓦棚承包给乙方施工承建,要钢架彩钢瓦面圆弧,最低处高度 米, 最高处 米,流水处用水槽排放在两边。
二、质量和规格
1、立柱采用
2、檩条采用
3、梁架焊管采用
4、顶部采用单瓦彩钢厚 mm,颜色 。
三、单价及结算
1、钢架屋面彩钢单价为 元/m。
2、水槽为 元/m。
3、完工时双方按实测屋面彩钢瓦面积为准。
四、付款方式
乙方在搭建过程中,甲方分三次付清所有工程款项。
1、乙方在焊接材料进场时,经甲方验收符合上述之规定材料标准时,甲方付给乙方大至总工程款的30%。
2、钢架安装结束时,经甲方验收符合约定焊装规定,即甲方付给乙方大致总工程款的30%。
3、其余部分在整个工程结束时,经甲乙双方验收,根据实测面积计算后,付清全部工程款。
五、双方责任和义务
1、甲方提供乙方施工用电、用水。
2、甲方提供加工大棚的平面布臵图及相关要求。提供地下预埋工程。
3、乙方施工和管理人员必须遵守甲方工地的各项规章制度。从地面搭建。
4、乙方搭建人员必须按照搭建操作规程进行搭建,文明作业,安全作业。在搭建过程中,若发生任何人身伤害事故,甲方不承担责任。
5、钢架彩钢瓦面因乙方在安装,制作的过程中,发生疏忽、大意、造成甲方在使用过程中出现漏水,甲方通知乙方必须在24小时内进行维修,因此造成损失,乙方应承担相应的责任。
六合同工期
本合同工期自年月日至年月日。如果甲方在水电正常的情况下,乙方自合同签订之日起,应根据甲乙要求,合理安排工期,保证工程顺利制作和如期完成。
七、其它
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,互守协议内容,愉快合作。
甲方代表:
乙方代表:
电电3 话: 话: 年 月 日
2023年钢结构制作安装承包合同 钢结构加工合同通用篇三
钢结构在建筑业中很多企业采用,但大部分为了优化结构、节约资源、循环使用、才实施了新型建筑业中的钢结构。那么钢结构工程合同又是怎么一回事呢?以下是在本站小编为大家整理的钢结构工程合同范文,感谢您的欣赏。
甲方:
乙方:
第1条 工程概况
1.1 工程名称: 海关大楼西北侧车棚
1.2 工程地点: 海关大楼西北侧
1.3 工程面积:
1.5 承包范围:
开工日期: 20xx-9-25
质量等级: 合格
合同价款:
本工程价款的计算按工程总造价一次确定,如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。
安全措施、技术措施由乙方提供技术方案,经有关专家评审,甲方批准认可。
第2条 合同文件及解释顺序
本工程合同由以下文件组成:
1、工程承包合同;
2、工程补充合同;
3、工程设计变更;
4、工程联系单;
5、工程签证
第3条 合同文件使用的标准适用法律
适用标准、规范:本工程应执行的规范如下:
第4条 图纸
由乙方委托设计,及时将全套图纸交甲方认可。
第5条 甲方驻工地代表
甲方委派 同志为驻工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的书面指令和签证,均应视为甲方意见的有效表达。
第6条 乙方驻工地代表
乙方委派 驻工地代表
乙方委派 负责现场施工
上述乙方行使乙方的全部权力和职责,凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第7条 甲方工作
1、甲方应在开工前清理好现场,做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
2、甲方负责按合同支付工程款。
3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。
第8条 乙方工作
乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸,采购材料,组织生产。
第9条 进度计划
按双方协商的工期要求施工。
第10条 工程预付款、工程款支付及结算
甲乙双方约定: 。
第11条 保修
保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限: 。
在保修期限内,乙方对施工质量问题免费维修,在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。
有关保修细则,双方另定协议。
第12条 争议
1、双方发生争议,首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内,双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果,应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行,任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁,可要求法院判决。
第13条 违约
如有违约,应按经济合同法的原则,由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第14条 安全施工和文明施工
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责。
乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定,否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第15条 不可抗力
因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理。
第16条 合同的生效和终止
本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满后终止。
第17条 合同份数
本合同一式四份,双方各执二份。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
地址: 地址:
法定代表人 法定代表人
日期 日期
甲方(发包方):
乙方(承包方):
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、 工程承包范围:
承包范围:
三、 合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数:
四、 质量标准
工程质量标准:
五、 合同价款:
金额(大写) 元(人民币)
六、 组成合同的文件
1、 标准、规范及有关技术文件
2、 图纸
3、 工程量清单
4、 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、 本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
九、 发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。
十、 合同生效
合同订立时间: 年 月 日
合同订立地点:
本合同双方约定 后生效。
发包方(公章):承包方(章):
2023年钢结构制作安装承包合同 钢结构加工合同通用篇四
公共走道地砖与室内地面的分界,如图纸没有明确,预算上一般以门框的裁口线为分界线。没有门框的情况是以各自墙体分界,门圈地面算给室内。
1∶5
现场的加工区搭设的临时设施,都包括在文明施工费用。除定额的技术措施费,所做的都应包括在组织措施费中。
清单计价签订总价合同模式与固定单价模式作用相同,不能完全包死,更不能解脱清单编制人编制错误工程量清单的责任。
1、针对对象不同
固定总价合同百针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定总价。固定单价合同是针对以图纸及规定、规范为基础合同的价格。
2、可调整性不同
在固定总价合同中,价格总数保持不变,除非采购双方均同意改变。固定单价合同是合同单价固定不变,不度会再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同,单价仅作为定价参考,内以此为基本每次变更容的价格再计入总价。
3、计算方式不同
固定总价合同的结算价=所有变更、签证价格+合同总价;
无缝钢管。
需要给井周做一圈加固。
随着城市化水平不断提高,城市交通量不断增长,很多检查井有井周下陷、井圈破裂等不同层次的病害,并且还可能二次塌陷,所以在施工时,需要进行周围道路的破除,土方的开挖和回填,并根据道路的使用情况,给检查井周围进行井周加固。
2023年钢结构制作安装承包合同 钢结构加工合同通用篇五
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
为了加强班组内部管理工作的力度,增强承包班组的责任心和重要性,确保工程质量、工程进度达到业主和总包方对现场文明施工和安全管理的要求。根据《中华人民共和国劳动法》和《经济合同法》的有关规定,按本工程的实际情况,经双方协商同意后,特鉴定此经济、安全、质量、进度的班组责任制协议。
一、 工程名称:
二、 质量、安全要求:
三、 乙方承包的工作内容:现场绑扎、安装、安放水泥垫块,场内水平及垂直运输,现场清理,钢材到场的装卸等全部工作内容,落手清清理,每做一层清一层,混凝土浇筑的钢筋监护,素砼保护层垫块制作。
四、甲方责任
1、确保在春节前七天和各班组结算清当年工程的工程款;
2、按每人每月元的标准发放生活费。每月出勤低于28天不享受全部生活费。注 :(新进场的工人自备20天生活费〉。
3 、原则上不考虑、农忙季节和开学期间的费用 , 但对于特别困难的可以适当进行考虑.。
4 、乙方的生活费必须经过现场管理人员签字方可领取。
五、乙方责任
不伤害别人 , 也不被别人伤害。严禁酒后作业。严禁从高空坠物。如有违反造成的一切后果由乙方负责。对屡教不改的当事人,甲方有权辞退 ,且所有人工一律按 50% 结算。如遇违章指挥、违章作业引发的安全事故则一切后果自负 , 并对当事入进行经济处罚。
2 、乙方所有管理人员及施工人员必须服从甲方委派的项目负责人及管理人员指挥和监管。乙方按照图纸规范施工 及甲方的工程质量交底去进行施工。乙方必须在规定时间内完成任务且质量达到优质结构标准为止。返工所造成的材料、人工费用损失由乙方自己承担。甲方按有关制度进行处罚 , 罚款费用在乙方承包工程款中扣除 , 甲方有权另选施工班组。乙方所完成的工程量按包干价的 70% 结算 , 款到年底结清。
3 、乙方应按施工进度安排好材料,领用计划,并提前通知甲方,钢筋安装所需的零配件、用具必须到仓库领取,准时归还,到时没归还按原价两倍计算扣除。
4 、乙方按照甲方施工进度计划进行安排,计划好足够的施工人员以满足施工进度要求,在施工期间,乙方不得因工人的任何理由延误工期。
5 、乙方施工人员必须严格遵守甲方的各项规章制度 ,服从甲方现场管理人员的严格管理,不得有违法、违纪、违规行为。严禁无理取闹,打架斗殴、自凶酒、赌博、偷窃,不得损害公共财物,施工机具等。如发生上述违规行为,甲方有权另选分包单位,并做出处罚。
6 、乙方应派专入配合甲方进行工程施工 , 以便熟悉掌握工程结构尺寸,以免返工及误差,乙方无正当理由不得,单 方终止协议、停止施工或消极怠慢,由于乙方原因而造成无法履行本协议 , 将承担此造成甲方的经济损失和一切后果。乙方所完成的工程量甲方将按 -定价的 70% 结算。
7 、质量是检验企业生存的唯一标准。质量就是生命 ,质量就是信誉 , 乙方必须按照甲方的质量交底进行施工 , 如 乙方在施工中连续 3 次出现质量事故的 , 甲方有权单方终止合同并且与乙方按 50% 的工程量结算。
8 、文明施工:为确保现场文明施工的一步到位 , 在浇捣前必须做好落手清工作。
9、乙方所做的部位是:
柱: 墙: 顶、梁: 板:
所做的部位为班组责任制,所有工程量按吨位结算,不存在点工。所有箍筋由乙方自己从加工厂按所需量清理到楼面使用,余料由乙方自己清理到加工厂并放于合理位置,如果乙方清理不干净(或不清理)甲方将按每层4个人工扣除清理费用,结算时扣除。甲方将派人进行清理。
六、服从管理,统一调度
乙方必须服从甲方委派的现场管理人员调度和指挥。甲方管理人员有权对甲、乙双方的包定单价进行10元/吨以内的奖励和处罚。
七、包定单价
基本价 元,质量 元,进度 ,安全 ,落手清 元,总价 元,如某项达不到甲方要求则在相应项目中扣除,工程结束退场时按70% 结算,余款年底一次性结清。
八、原材料消耗
对原场地材料必须进行合理使用,对新进场材料必须征得甲方管理人员的同意后方可使用,扎丝必须节约使用不得浪费,对浪费的扎丝将按照成本价的 3 倍给予处罚。
九、在施工过程中 ,
乙方必须承担本工程期内的证件费用。
十、现场处罚
1、进入施工现场不戴安全帽 每人每次罚款 50 元,不扣帽带罚款20元/次。
3 、酗酒、打架闹事的每人每次罚款 500~1000 元,并责 令当事人立即退场,人工按 50% 结算,情节严重的移交公安 机关处理。
十一、在施工过程中,质量进度达不到甲方要求的,则必须在三天内对相应的劳动力和技术力量进行自行调整,如三天后仍不见效果的则甲方有权单方终止合同,工程量按70% 结算。
十二、本协议正式签订后,乙方在施工中遇到困难,甲方负责协助解决,但乙方不得以任何形式、任何借口用停工的方式来要挟甲方解决。同时也不得以任何理由中途退场,以上事件如若发生,则工程量按 50% 结算并赶出现场。
十三、本协议本着平等、自愿的原则,不存在任何欺诈行为,一旦签约,即发生法律效力。
十四、未尽事宜待后协商拟定补充协议。
十五、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字生效。
甲方: 乙方:
签订日期:
2023年钢结构制作安装承包合同 钢结构加工合同通用篇六
发包人(全称):___________(以下简称甲方)
承包人(全称):___________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:___________
工程地点:___________
建设面积:___________
二、工程承包范围
承包范围:安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。
三、承包方式:___________
四、合同工期
进场安装日期:20__年__月__日
安装竣工日期:20__年__月__日
合同工期日历天数:____天。
五、质量标准
工程质量标准:合格
六、分包合同价款
按合同价款确定方式执行,实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。
七、合同生效
合同订立时间:20__年__月__日
合同订立地点:_________
本合同双方约定、双方签字、盖章、付款后生效
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
20__年__月__日
20__年__月__日
2023年钢结构制作安装承包合同 钢结构加工合同通用篇七
钢结构加工制作合同工程名称:_____________
发包方(甲方):_____________
承包方(乙方):_____________
依照《_民法典》,《_建筑法》及其他有关法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就房钢结构制作协商一致,订立本合同。
本合同计价方式采用:固定综合单价【含加工费、油漆费(二遍普通醇酸底漆),加工量以实际发生为准计算总价】。
合同总价约_____________元,(大写:_____________)。
注:1、主副钢工程量按图纸理论计算另计2%损耗,檩条无损耗。
2、双方约定加工量/合同价变更原则:设计变更及签证另行增减。
合同签订3个工作日内,甲方应支付工程价款70%的预付款,构件分批提货,提货前,付清当批构件剩余款项,最后一批构件出厂前结清货款。
1、暂定工期9月25日开始供货,10月20日供货完成。如因非乙方原因导致工期延误,乙方不承担工期延误造成的损失。
2、如甲方延期提货,需应不迟于10月20日前结清货款,延期支付部分需承担违约金5‰/日。
3、乙方负责运输。
、负责对乙方所承担的生产任务做好安全、技术、质量交底,提出明确
的安全、技术、质量要求。
、负责在生产过程中全面协调与管理。
、按合同要求支付相应款项。
、提供加工顺序、构件计划进场时间。
、甲方检查、监督、协调乙方的进度、质量、安全生产。
、乙方必须组织精干的技术工人、管理人员配套的`队伍,保质、保量提
前或按时完成承包范围内生产任务。
、乙方在未经过甲方同意的情况下不得随意更换人员及调整岗位。
、乙方本项目全体人员必须接受安全生产、职业岗位培训,安全培训合
格且特殊工种需持证上岗。
、负责完成相关钢结构资料的编制和整理。
、乙方应对与本项目有关的所有资料、内容严格保密,不得泄露给第三方。
、安全生产:_____________
、乙方应执行相关的规定,将安全生产放在首位,不违章、违规操作。
操作人员应采取严格的安全防护措施,乙方承担由自身安全防护措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
、乙方按要求配置专职安全人员。
、甲乙双方按本合同执行约定内容,各自承担因过错产生的责任并赔偿损失。
、违约责任:
、擅自将其承包的分包项目转包或再分包的。使用的管理人员和生产人员大部分为其他单位人员的,视为擅自转包或再分包。一经发现,将按合同额的10%向甲方偿付违约金。
、乙方必须按照甲方的要求配置相关人员且必须满足日常和节假日期间的工作需求。否则,乙方将承担合同额的2%违约金。
、未经甲方同意,变更或停止履行、解除合同。按合同额的5%向甲方偿付违约金。
、甲方未按合同约定支付构件款,导致的工期延误和相关损失由甲方负责,并负责补偿乙方因此造成的费用增加。
、如乙方出现以下行为,甲方可发出书面指令要求乙方无条件停工,合
同解除,给甲方造成的损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权力:
、未经甲方同意,将本项目部分或全部转包给第三方。
、不能按甲方要求、本合同约定工期进行生产,严重拖延工期。
、在完工之前,无正当理由停工。
、乙方的人员、机械无法满足项目需要且经甲方三次以上催促仍无能
力改进。
、将本项目相关资料及内容泄露给第三方。
、发生重大设计变更,乙方无法继续履约。
、合同解除后各自的权利和义务:
、乙方应妥善做好已完构件和已购材料、设备的保护和移交工作。
双方发生争议时,可以通过协商解决纠纷;若协商不成,任何一方可提交起诉方所在地有管辖权的法院解决。
1、本合同一式四份,双方各执二份,本合同经双方法人代表(或其委托人)签字、盖章且预付款到达乙方账面之日起生效。本合同生效后,任何一方单方面终止或变更合同,应赔偿另一方的直接及间接经济损失。
承包人:_____________(公章)分包人:_____________(公章)
电话:_____________电话:_____________
传真:_____________传真:_____________
签于__________________________
2023年钢结构制作安装承包合同 钢结构加工合同通用篇八
地址:____________
邮码:____________
电话:____________
法定代表人:____________
职务:____________
地址:____________
邮码:____________
电话:____________
法定代表人:____________
职务:____________
根据《_合同法》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提货日期
二、质量标准、验收方法及地点:
三、原材料来源及互利方法:
四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:
五、货款结算时间及方法:八、其他:
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担:
七、经济责任:
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效,并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《_合同法》有关规定,向合同仲裁机关提出书面申诉,要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份,双方各执一份,副本____份,送双方业务主管部门、银行各一份,工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
2023年钢结构制作安装承包合同 钢结构加工合同通用篇九
专业分包和指定分包(范围、方式、控制措施)
招标人指定分包工程项目由施工单位实行总包,其中部分专业工程由招标人指定分包单位施工,分包与总包签订施工合同,由总包支付工程款。监理的管理直接对总包。招标人分包工程,项目的一部分工程招标人直接分包给其他施工单位,与总包不存在分包关系;现场监理直接对分包单位进行管理。
2、方式:监理部根据不同的分包方式制定具体控制措施,在各个施工方面进行监督总包单位与各专业分包的施工。
3、控制措施: 第 1 条 合同管理
监理部应依据总包合同要求,认真审核专业分包及指定分包项目合同条款,并要求总包与业主、专业分包与业主 指定分包与总包签署施工协议书。在协议中,明确专业分包及指定分包项目的各项管理目标和指标,明确三方的管理责任,在协议中强化总包单位对专业分包及指定分包的管理权限和管理要求,并明确监理部对总包及分包的监督职能。
专业分包及指定分包入场时,应提前7天向监理部及总包单位报送企业的营业执照、资质证书、安全资质证书、主要项目管理人员名单及资格证书等。
在专业分包及指定分包项目施工过程中,监理部要定期检查合同的执行情况,如偏离合同要求,要督促专业分包及指定分包整改和纠正,让其正确履约。
第 2 条 技术管理
在专业分包及指定分包项目开始施工前7天向总包方提交可行性、指导性强的专项施工方案,经总包审批认可后,方可向监理报审实施。
各分项工程施工前,专业分包及指定分包应编制针对性、操作性强的技术交底,对于特殊部位、特殊工序还应编制作业指导书,并做好层层交底。
在施工过程中,监理部应检查专业分包及指定分包的技术交底情况和技术措施的执行情况。
在施工过程中,若出现与原施工图不符的内容,专业分包及指定分包应拿出具体的处理方案,经多方认可后方可实施。
专业分包及指定分包应负责专业性设计、深化设计、设计变更与洽商,并组织相关单位、人员进行确认。
专业分包及指定分包必须配合总包施工进度,负责土建同步的预留孔洞交底,否则遗留下的问题由分包单位自行解决。
内外装修等专业专业分包及指定分包在施工前,如无设计图纸,应向总包及监理部提供深化设计图和施工工艺措施,以便于监理部、总包单位参照检查。
专业分包及指定分包必须保证技术资料与施工进度同步,并积极配合资料归档。
第 3 条 质量管理
专业分包及指定分包应与总包签订《质量管理协议》,明确专业分包及指定分包的质量管理目标和指标,明确双方的质量管理职责。
专业分包及指定分包应建立自己的质量保证体系。设置质量管理机构,配备数量适宜的专职质检人员;进行质量责任分工,划分质量管理职责,并制定相应的项目质量管理制度或办法,以书面材料报监理部及总包质量管理部门。
对专业分包及指定分包项目,监理部从原材料进场、到工序产品、到分包工程完工实行全过程质量管理与控制,及时审批相关质量文件。
为加强对专业分包及指定分包项目施工过程的质量监督与检查,监理部对专业分包及指定分包施工质量有否决权、停工权、处罚权。
专业分包及指定分包应严格执行“三检制”,严格工序质量检查,严格按施工报验程序报验。严禁工序质量验收不合格,擅自进行下道工序施工。
专业分包及指定分包插入施工前,应与监理及总包进行交接检查验收,并办理交接检查记录。
为保证结构工程的质量和安全性能,专业分包及指定分包不得随意在主体结构上剔槽开洞,若发生设计变更需要剔槽开洞时,应先征得监理、总包和设计院的同意。
第 4 条 安全管理
专业分包及指定分包应在监理监督下与总包签订《安全管理协议》,明确专业分包及指定分包的安全管理目标和指标,明确双方的安全管理职责。
专业分包及指定分包应建立自己的安全保证体系。设置安全管理机构,配备数量适宜的专职安全管理人员;进行安全责任分工,划分安全管理职责,并制定相应的项目安全管理制度。
专业分包及指定分包在进场前,应根据自身工程的作业范围、作业环境及作业特点,编制可行性、针对性强的安全管理方案,报送监理部审批。监理部审批认可后,按此方案实施安全管理。
专业分包及指定分包工人进场必须佩戴安全帽,认真搞好三级安全教育,建立三级安全教育卡,并接受监理及总包单位检查。
专业分包及指定分包应向总包报送特种作业人员名册和上岗资格证,经监理部核查合格后,特种作业人员方可上岗作业。
专业分包及指定分包使用安全防护用品、劳保用品应及时向监理部报验。安全防护用品、劳保用品“三证”应齐全有效,并建立台账,经监理部验收合格后方可使用。
专业分包及指定分包对其施工范围内的安全负责。必须做到安全费用投入到位,安全技术措施落实到位,安全防护设施搭设到位,安全隐患整改到位。
安全防护设施的搭设与维护管理规定:
如因施工需要,专业分包及指定分包需临时拆除的部分安全防护设施,在施工过程中应派专人安全监护,在施工结束后及时恢复。
专业分包及指定分包作业范围内的安全防护设施搭设由其自行负责。与其它分包垂直交叉作业时,还应做好垂直防护。
专业分包及指定分包的安全防护设施搭设方案应先取得监理部的认可。搭设好后,必须通过安全监理工程师的验收后方可投入使用。
专业分包及指定分包应自觉接受监理部的安全监督检查与验收,加强日常安全检查,并参加监理部组织的周例行综合检查,对查出的安全隐患及时整改。
专业分包及指定分包应规范、系统的制作和整理安全资料,并向监理和总包及时提供其需要的安全资料。
第 5 条 进度管理
专业分包及指定分包应编制分包工程进度计划,并报送总包审批,总包审批认可后,方可向监理报批。专业分包及指定分包进度计划应服从总包的工程总进度控制计划的要求,服从工程分包合同的要求。
专业分包及指定分包应依据确认的分包工程进度计划编制月进度计划、周进度计划,并按规定时间及时报总包审批,审批通过后向监理报批。
监理部监督总包定期对专业分包及指定分包的进度执行情况做出考核评价。进度计划若发生偏离,应督促专业分包及指定分包采取措施纠偏,以保证专业分包及指定分包工程进度。
因专业分包及指定分包自身的原因造成工期延误,专业分包及指定分包除承担分包合同约定的损失外,还应承担由此给甲方及总包带来的一切损失。
第 6 条 文明施工与环境保护管理
专业分包及指定分包有义务保持场内的干净整洁,不准随意乱扔乱倒,作业层上做到工完、料净、场清,并按总包规定时间清运出工地。
垃圾清理实行袋装化,禁止直接从楼层上倾倒施工垃圾。 易产生扬尘的材料由专业分包及指定分包负责覆盖,防止扬尘。
第 7 条 消防与保卫管理
专业分包及指定分包应与总包签订《现场消防与保卫管理协议》,明确双方的管理职责。
现场消防管理规定:
公共部分的消防设施由总包提供,由总包负责管理与维护。
专业分包及指定分包的作业范围内,包括库房、材料堆放场地及其它重点防火部位,由专业分包及指定分包按规定配备灭火器材。
现场保卫由总包统一管理。其中,进出场保卫由总包负责,专业分包及指定分包的原材料、设备、半成品、成品的保管由专业分包及指定分包负责。
专业分包及指定分包的所有进场施工人员应主动向总包登记备案,建立名册,并办理出入证。
专业分包及指定分包的出场或退场人员应自觉接受门卫检查,退场人员应办理退场手续,归还出入证。
专业分包及指定分包应加强对工人的管理,严防群体打架斗殴事件发生。
第 8 条 进场材料与设备管理
专业分包及指定分包的材料、设备样品必须通过总包、监理和业主三方确认,并向总包提供样品件及其相关资料。
专业分包及指定分包的材料、设备进场,应与样品件相符,且质量合格证明资料齐全。及时向总包材料设备部门报验,经总包验收合格后,方可向监理报验。
需取样试验的材料,由专业分包及指定分包负责取样,但取样时应有总包的试验员在场监督,见证取样还应有监理人员在场监督。
进入施工现场的材料、设备由专业分包及指定分包自行负责保管。
专业分包及指定分包应固定专人管理材料、设备出场,并向总包登记备案。需要出场的材料、设备,由其到总包方办理出场手续,否则,一律不准出场。
盗窃材料、现场设备、物品的行为,根据材料、现场设备、物品的价格进行5倍的罚款,本工地施工人员清退出场。
第 9 条 成品保护管理
按照“谁施工,谁保护”的原则,专业分包及指定分包应做好自己工程的半成品及成品的保护、保管工作。
至工程竣工验收交付使用前,半成品及成品保护、保管均由专业分包及指定分包自行负责。
在施工过程中,专业分包及指定分包应采取有效的成品保护措施,不仅要保护好自己的工序产品,还应保护好他人的工序产品。
对他人成品的损坏,由责任方负责赔偿一切损失。
第 10 条 施工报验程序
各类施工报验按照“分包自验合格向总包报验,总包验收合格向监理报验”的报验程序进行。
专业分包及指定分包必须严格执行施工报验程序,严禁不通过总包直接向监理报验。
第 11 条 施工资料管理
专业分包及指定分包工程的施工资料由专业分包及指定分包负责收集、制作、整理,施工资料的制作和整理应及时、规范。
在施工过程中,专业分包及指定分包应报送一份施工资料复印件给总包备查,总包对专业分包及指定分包的施工资料整理、归档情况不定期进行监督检查。
专业分包及指定分包工程完工后,专业分包及指定分包应在一个月内按归档要求将其施工原始资料系统、完整的整理好后,移交三份(一份原件,二份复印件)给总包归档。
工程施工资料由总包负责统一向业主归档、移交,专业分包及指定分包应积极配合。
第 12 条 施工协调与配合 施工现场内的施工总协调由总包负责。同时,总包积极做好配合、服务工作,尽量为专业分包及指定分包提供方便。
专业分包及指定分包应按时参加总包组织的周生产例会,协调解决施工中遇到的问题。
专业分包及指定分包相互之间应加强沟通与协调,相互配合,及时、有效解决施工问题,积极为对方施工提供条件和便利。
第 13 条 竣工验收
专业分包及指定分包在其所承担的工程内容全部施工完成后,先组织自验,自验合格后,报请总包验收。总包验收通过后,由总包报请监理验收。
在整个工程竣工验收前,由总包报请监理、业主进行竣工预验收。最后,由业主组织相关方进行竣工验收。专业分包及指定分包必须参与竣工预验收和竣工验收。
竣工验收前,专业分包及指定分包应配合总包把施工资料整理完毕。
第 14 条 质量保修
专业分包及指定分包应对自己承包范围内的工程质量负责保修,对用户投诉的质量问题及时进行处理。
由专业分包及指定分包承担分包工程的质量保修金,保修年限按分包合同约定。
2023年钢结构制作安装承包合同 钢结构加工合同通用篇十
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积:(以实际验收面积为准)。
5、承包方式:包工包料
6、工程期限:本工程工期为15天,自合同签订之日起计。
二、工程计价
1、单价:元/m(包括钢结构原材料、标准件
2、工程总造价:
三、工程质量
1、本工程质量要求达到国家有关规范合格标准。
2、乙方必须严格按照国家有关规范标准及甲方要求的施工图纸、施工说明文件进行施工。
3、由乙方提供的主要原材料、标准件,必须按有关规定提供产品质量合格证或经过甲方验收合格后方可用于工程。
4、抗风等级不小于8级,抗雪压厚度不小于40cm。
四、甲方权利、义务和责任
1、甲方负责本工程基础土建的设计与施工。
2、甲方负责向乙方进行技术交底、提供施工图纸、施工文件和进行技术管理。
3、施工中如乙方施工和技术力量、机械设备不胜任,不能按合同要求组织施工,无法保证工程质量和工程进度时,甲方有权对剩余工程量进行调整直至终止合同。
4、对不按安全操作规程施工的,甲方可责令其立即停工,整顿并作罚款处理。
5、由甲方负责组织对乙方交付的工程进行验收。
五、乙方权利、义务和责任
3、乙方必须服从甲方的管理,搞好文明施工,做到工完场地清。
4、因乙方原因致使合同不能履行,除终止合同外,乙方应赔偿甲方由此造成的经济损失。
5、乙方自行负责保管自有的机械、设备、小型工具及用于本工程的各种材料等,施工用电及柴油等相关费用由乙方负责。
6、结算时乙方必须在指定的税务部门开具国家有效xxx,乙方必须保证所提供的发票真实,如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。
7、乙方施工人员的食宿问题由乙方自行解决。
六、工程价款的支付与结算
主钢构进场3日后,甲方按合同总金额的20%付款,验收合格后甲方付至结算总金额95%,总货款5%的余款作为质保金待质保期满后一次性无息付清。除本合同另有约定外,甲方无需向乙方支付其他任何费用。
七、质保期
质保期为12个月,在保修期内,若出现质量问题,由乙方负责维修,费用由乙方承担。超过保修期,维修由乙方负责,维修费用由甲方承担。保修范围:乙方负责施工的内容(钢结构开焊、棚顶被风吹掉等)。
八、安全生产
1、在制作安装过程中,乙方应当遵守国家、行业安全生产法规。
2、乙方必须对制作安装人员进行专业安全教育,如发生制作安装人员伤亡等责任事故,按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。
3、乙方施工人员从事高空作业必须注意安全,系好安全带,并做好安全防护工作,安装施工中出现安全等一切事故,均由乙方自行承担。
4、施工期间,乙方发生任何交通事故造成的人员伤亡和损失均由乙方自行承担。
九、本协议未尽事宜,双方可经过协商另行补充。
十、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,具有同等效力。合同经双方签字后即发生法律效力,至工程完成结清工程款后失效。双方于_________年_________月_________日,于项目部签订本合同。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
开户行:开户行:
账号:账号:
代表:代表:
_________年_________月_________日