工程款合同进度款(精选14篇)

时间:2024-12-25 作者:薇儿

合同协议的签署是双方自愿达成的协议,并且需要遵守法律法规的规定。以下是一些常见的合同协议模板,根据你的具体需求选择适合你的合同模板来起草你的合同协议。

工程款合同进度款(精选14篇)篇一

地址:_________________忻州忻府区解原工业园区。

被告:_________________中化_____建集团有限公司。

法定代表人:_________________刘__________职务董事长。

邮政编码:_________________0300。

负责人:_________________王_____项目经理。

住址:_________________县孙家沟乡。

诉讼请求:_________________。

事实及理由:_________________。

此致

___________人民法院。

具状人:___________。

____年_____月_____日。

工程款合同进度款(精选14篇)篇二

甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:

一、双方确认,甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。

二、保证条款:

1.甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;

3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证;

4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。

三、本协议书签订后,乙方即拥有上述房屋的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。

四、本协议书签订后,乙方有权立即办理房屋产权登记手续,或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方,与第三人签订购房合同,办理房屋产权登记手续。

五、物业管理费用:

2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。

六、税费、交易费用等。

2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。

七、房屋销售。

1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;

3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;

4.不管乙方以何种方式处理房屋,甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。

八、违约责任。

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金,提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。

十、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、本协议,自各方签字盖章后生效。协议一式四份,双方各执两份。

甲方(盖章):_____________。

授权代表(签字):_________。

_________年____月____日。

乙方(盖章):_____________。

授权代表(签字):_________。

_________年____月____日。

工程款合同进度款(精选14篇)篇三

10.保障工程价款支付比例。政府投资和国有投资工程项目带头做好合同履约、价款支付示范,按照合同约定及时支付工程预付款、进度款和结算款。工程预付款的支付比例原则上不低于扣除暂列金额后签约合同价的10%,其中工资性预付款比例不低于合同价1%,工程预付款不包括需单独支付的安全文明施工费。对跨年度的重大工程项目,可按年度工程计划逐年预付。政府投资项目工程进度款支付比例不低于已完成工程价款的85%,经发承包双方确认的变更调整和要素价格动态调差,与工程款同期同比例支付。

11.推行无争议价款先支付。政府投资和国有投资的工程项目推行施工过程结算和无争议部分先付的竣工结算。建设单位与施工单位在施工合同中约定结算审核期限,超过期限未办结的,按照合同约定及时支付无争议部分的工程价款。造价咨询企业应积极配合发承包双方按时完成结算审核工作,不得无故拖延。对有争议部分的结算价款应按照合同约定及时协商沟通,协商不成的可向项目属地工程造价管理机构申请争议调解。

12.完善信用评价体系建设。健全完善工程造价咨询企业、招标代理机构及执(从)业人员的信用评价体系,鼓励政府投资和国有投资的工程项目委托信用等级较好的招标代理机构和造价咨询企业开展咨询服务。支持工程造价咨询企业参与全过程工程咨询业务,充分发挥项目全生命周期造价服务的优势,不断深化工程咨询领域结构性改革。

各地建设主管部门、招投标行政监督部门统筹协调工程标准、科技推广、招标投标、工程计价、信息发布、纠纷调解等方面工作,强化部门联动、协同机制,提升系统化、数字化管理能力,切实解决标准造价行业堵点痛点问题,全力助推我省建筑业高质量发展。

浙江省住房和城乡建设厅。

2023年2月3日。

工程款合同进度款(精选14篇)篇四

根据甲乙双方协商达成协议如下:_________________。

一、抵顶资产情况。

1、该车为抵顶的。

2、该车现值元。

3、该车各种证照齐全,相关费用缴至本协议签订之日。

二、车辆抵顶及办理相关手续约定。

1、本车抵顶工程款万元,自本协议签订之日生效,乙方查验并接受该车辆。

2、自抵顶车辆移交之日10日内,双方办理过户手续。

3、车辆移交后,乙方在使用该车时所发生的一切法律事务及纠纷均由自己承担,与甲方无关:_________________协议生效后车辆所发生的一切费用由乙方承担。

三、法律责任的约定。

1、该车辆抵顶甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否则应承担违约责任4万元。

2、本协议签订生效后,任何一方均不得违约,否则违约方承担法律责任。

四、其他约定。

1、本协议自甲乙双方盖章后生效。

2、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)。

_________年____月____日。

工程款合同进度款(精选14篇)篇五

法定代表人:______________________________。

电话:________________传真:______________。

保证人(以下称乙方):______________________。

住所:___________________________________。

法定代表人:_____________________________。

电话:________________传真:_____________。

鉴于甲方与(以下简称承包商)就项目于_________年______月______日签订编号为_________的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向承包商提供工程款支付担保。双方经协商一致,订立本合同。

第一条定义。

1.1本合同所称业主支付担保是指,乙方向承包商保证,当甲方未按照主合同的约定支付工程款时,由乙方代为支付的行为。

1.2本合同所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。

第二条保证的范围及保证金额。

2.1乙方保证的范围是主合同约定的工程款。

2.2乙方保证的金额是主合同约定的工程款的_________%,金额最高不超过人民币_________元(大写:_________________)。

第三条保证的方式及保证期间。

3.1乙方保证的方式为:_________________连带责任保证。

3.2乙方保证的期间为:_________________自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。

3.3甲方与承包商协议变更工程款支付日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

第四条承担保证责任的形式。

4.1乙方承担保证责任的形式是代为支付。

4.2甲方未按主合同约定向承包商支付工程款的,由乙方在保证金额内代为支付。

第五条担保费及支付方式。

5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5.2双方确定的担保费率为:_________________。

5.3本合同生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币_________元(大写:_________________)。

第六条反担保。

甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。

第七条乙方的追偿权。

乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%一次性支付违约金。

第八条双方的其他权利义务。

8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起日内,向承包商出具《业主支付保函》。

8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前_________日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

8.3甲方不得擅自将工程转让给第三人。甲方与承包商有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意。

8.4甲方保证对已经落实的工程款项实行专款专用,及时向乙方通报工程款项的支付和合同履行情况,积极配合乙方进行定期或随时检查和监督。必要时乙方可要求甲方将已落实的工程款项打入乙方指定的账户,实行专款专用监督。

第九条争议的解决。

本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约定的方式解决:_________________。

9.1向法院起诉;。

9.2向提起仲裁。(写明仲裁机构名称)。

第十条甲乙双方约定的其它事项。

____________________________________________________________。

第十一条合同的生效、变更和解除。

11.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章生效。

11.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

第十二条附则。

本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。

甲方:_______________________。

乙方:_______________________。

法定代表人:_________________。

法定代表人:________________。

(或授权代理人)_______________。

(或授权代理人)_______________。

时间:________年_____月____日。

时间:________年_____月____日。

工程款合同进度款(精选14篇)篇六

公司名称:__________________(以下简称甲方)。

住所:______________________。

法定代表人:________________。

公司名称:__________________(以下简称乙方)。

住所:____________________。

法定代表人:______________。

保证人名称:______________(以下简称丙方)。

住所:____________________。

法定代表人:______________。

因甲方的请求,丙方愿意为甲方、乙方于_________年______月______日签订的工程合同(以下简称主合同)提供担保。乙方经审查,同意丙方作为甲方履行主合同的保证人。三方经协商一致,订立本合同如下:

一、丙方为甲方履行主合同的义务,即支付乙方货款提供担保。保证金额为甲方应向乙方支付而末支付的款项。

二、丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如果不按主合同的约定付清工程款,乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款通知后个工作日内清偿述款项。

三、丙方同意在乙方依约提出代偿要求时,以本公司所有之资金、财产先予偿还乙方在债权得到丙方之清偿后,将该债权转移给丙方。

四、乙方在此同意,在甲方暂时没有能力及时还款时,若甲方能根据乙方的要求提出合理有效的还款计划,则乙方将暂不向丙方提出代偿要求,乙方向丙方主张代偿的期限亦相应后延。但若甲方末能按照还款计划如期还款,则乙方随时可向丙方要求代为清偿。

五、丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的无效或解除而免除。

六、丙方机构若发生变更、撤销,丙方应提前天书面通知乙方和甲方。丙方如发生合并,由变更后的机构承担连带责任;或由甲方和丙方落实为乙言所接受的新的保证人,如丙方破产,甲方应丙方破产前二个月内重新提供保证人。

七、在本合同有效期内,甲、乙、丙任何一方不得擅自变更或解除本合同。需变更本合同还款时,应经三方协商同意,达成书面协议。

八、违约责任。

丙方违反本合同第二条约定,末按期代为清偿到期债务,乙方可视情况担保总额的3%向丙方收取违约金。

九、争议的解决方式:

甲、乙、丙三方解决争议的方式与主合同规定的一致。

十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签订并加盖单位公章,并自主合同生效之日起生效。

十一、本合同正本一式_________份,甲、乙、丙三方各执_________份。

甲方(公章)授权代理人(签字):_________。

_________年______月______日。

乙方(公章)授权代理人(签字);_________。

_________年______月______日。

丙方(公章)授权代理人(签字):_________。

_________年______月______日。

工程款合同进度款(精选14篇)篇七

诉讼请求:

1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计________元。

2、本案全部诉讼费用由被告承担。

事实与理由:被告________委托被告________为其寻找进行石膏墙安装的人员。

________年________月________日,原告经被告________介绍同意为被告________所负责的________旅馆进行石膏隔墙的安装。

在进行安装之前,原告通过被告杨________同被告________协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。

被告________在________年________月________日支付了预付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒绝再支付剩余款项。

________年________月________日,原告要求被告________量面积进行决算,被告________不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告________同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。

被告________于当场支付医疗费________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面积,由此得出原告所安装石膏墙的面积为________平方米,安装费为________元,医药费共计________元。

双方经过协商后约定剩余的欠款为________元,由被告人________支付。

但时至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。

综上所述,原告为二被告进石膏墙的安装,实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。

依据《劳动法》等相关法律法规,原告享有法定的权利,被告________最为雇佣方,被告________作为直接负责人拖欠安装费的行为,严重侵害了原告的合法权益。

因此,原告为维护自己的合法权益,现提起诉讼,请求法院公正裁决为盼。

此致__________市__________区人民法院

具状人:_________________。

________年________月________日。

工程款合同进度款(精选14篇)篇八

承判人:

承判工程:

经物业管理有限公司和承判人双方核对并同意:

一、最终结算工程款项如下:

1、完成合约工程金额:

2、额外工程金额:

3、代工金额:

4、其它金额:共计总金额:

二、总金额中应扣除的项目:

1、公司代支付材料及垫付等金额:

2、其它扣款:

三、实际支付金额(总金额-扣除金额)截至 年月日止支付承判金额:其中:第一次:第二次:尚有保固金额:上述保固金额将于年月日保养期满验收后发还。

双方对上述结算数据今后不得提出异议,特立此据。

立协议人:

物业管理有限公司代表:

承判人:

代表:

日期:

工程款合同进度款(精选14篇)篇九

住址:___________________。

邮编:___________________。

联系电话:_______________。

乙方(被担保人):_______。

住址:___________________。

邮编:___________________。

联系电话:_______________。

本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

鉴于:

甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下:

第一条为了确保乙方与_________(下称承包商)签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。

第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须:

1.向甲方提供下列一项或数项反担保:

(1)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。

(2)以财产抵押(质)押给甲方,以作为偿付债务的担保。双方另订“抵(质)押合同”。其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。

(3)经甲方认可的其他方式反担保措施。

2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵(质)押物。

第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。

第五条甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的_________‰/天(_________‰)乘以实际代偿天数的补偿金。乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。

第六条担保条款的修改。

乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。

第七条担保费用。

甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(具体见收费通知单):

1.担保费:

(1)担保费以担保金额为基数,按年率_________%计收。

(2)担保费计费按月计算,不足一个月的.按一个月计费,在开具担保函时一次性收费。

2.其它费用:

甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用(如,甲方在对乙方进行检查所发生的费用等),由乙方支付。

3.履约保证金:

部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的_________-_________%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。

第八条争议的解决。

本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。相应的判决对合同各方均具有约束力。

第九条违约责任。

1.甲方的责任。

(1)如果甲方未按本合同履行义务,则应承担罚款_________元给乙方。

(2)如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。

2.乙方的责任。

(1)如果乙方违反本合同未履行义务,则应支付违约金_________元给甲方。

(2)如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。

第十条生效条件。

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,承包商与建筑主管部门各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

甲方:_________________乙方:_________________。

日期:_________________日期:_________________

工程款合同进度款(精选14篇)篇十

申请人:_________________中国__________企业有限公司,住所地__________市__________区__________大厦__________层。

法定代表人:______________,董事长。

委托代理人:______________,本公司法律顾问。

被申请人:______________市__________投资发展有限公司,住所地_____市_____区_____路_____号。

法定代表人:______________。

被申请人:_________________酒店(深圳)有限公司,住所地__________市_____区_____村_____号。

法定代表人:______________。

案由:_________________拖欠工程款。

请求事项。

请求裁决被申请人支付我司工程款人民币___________________元和利息________________元。

仲裁案件受理费和处理费由被申请人承担。

事实与理由。

_____年_____月_____日__________市_____投资发展有限公司与我司签订了《__________中心大厦工程施工合同》,由我司承建__________中心大厦。现该大厦的建设工程早已竣工验收,_____市某投资发展有限公司将此大厦交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就该项工程的工程款等事项,经_____市某投资发展有限公司(为甲方)和某酒店(深圳)有限公司(为丙方)与我司(为乙方)于_____年_____月_____日协商,达成一致意见如下:_________________“一、甲乙丙三方根据实际情况共同确认甲方欠乙方工程款本金为人民币_______________万元,三方不得以任何理由再对此提出异议。二、乙方充分体谅甲方实际困难,同意由丙方代为甲方向乙方履行上述工程欠款的给付义务。乙方同意丙方以提供消费额度给乙方及其授权的人员在某酒店签单消费的办法抵偿甲方尚欠乙方的工程款人民币_______________万元”。同时,甲乙丙三方并签订《具体消费办法》,该办法第三条约定“消费项目及内容:_________________客房、会议厅、餐饮、娱乐、商务等酒店能提供的各项服务。如丙方无法或拒绝约定的消费办法给乙方及其授权的人员签单消费时,则乙方有权取消丙方以消费额度抵偿债务的方式,并有权要求甲方和丙方任何一方或两方以货币给付的形式履行剩余工程款的给付义务,并自当日起按银行同期贷款利率计算。”

上述协议签订后,我司依约自__________年开始,在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述约定提供的消费项目的服务内容进行消费。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就违反该协议停止我司及其授权的单位和人员的上述约定签单消费,拒绝我司餐饮消费的签单,其后相继了停止我司客房、会议厅、餐饮、娱乐及其他服务消费的所有签单。为此特申请裁决我司上述请求事项。

此致

__________仲裁委员会。

中国某企业有限公司。

工程款合同进度款(精选14篇)篇十一

根据甲乙双方协商达成协议如下:_________________。

1、该车为抵顶的。

2、该车现值元。

3、该车各种证照齐全,相关费用缴至本协议签订之日。

1、本车抵顶工程款万元,自本协议签订之日生效,乙方查验并接受该车辆。

2、自抵顶车辆移交之日10日内,双方办理过户手续。

3、车辆移交后,乙方在使用该车时所发生的`一切法律事务及纠纷均由自己承担,与甲方无关:_________________协议生效后车辆所发生的一切费用由乙方承担。

1、该车辆抵顶甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否则应承担违约责任4万元。

2、本协议签订生效后,任何一方均不得违约,否则违约方承担法律责任。

1、本协议自甲乙双方盖章后生效。

2、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)。

_________年____月____日。

工程款合同进度款(精选14篇)篇十二

丙方:_________。

甲方、乙方于______年______月______日签订了______项目工程施工合同(以下简称______合同),合同编号为_________,合同金额为______元,结算额______元;该合同工程内容已完成并投入使用,现甲方仍欠乙方工程款______元;经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:

一、抵款、抵房手续办理相关约定:

1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房,甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方,三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。

3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。

4、丙方从乙方处购得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。

二、以房抵款金额及方式:

1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______万元;。

2、抵付方式:乙方给甲方开具工程款发票,甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中约定)。

3、、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。

4、、抵付工程款后的工程款余额,甲方同意按______支付给乙方。

三、其它。

1、本协议未尽事宜,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

2、本协议自三方签字盖章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各执两份。

甲方:______。

乙方:______。

丙方:______。

______年______月______日。

工程款合同进度款(精选14篇)篇十三

甲方因开发建设需要,确定由乙方承包文景路延长居住小区绿化工程施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《陕西省建筑市场管理条例》及有关法律、法规,双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商,达成如下条款,以资双方共同遵守。

1、工程名称:文景路延长居住小区绿化工程。

2、工程地点:西安市文景路。

3、施工工期:工期为日历天,开工时间由甲方通知乙方,

乙方在接到甲方开工通知后七天内进场施工,竣工验收时间为_________年____月____日,如因甲方交接场地原因影响,工期相应顺延。

二、工程承包内容及形式:

1、承包内容:根据双方确认的文景路延长居住小区景观绿化工程施工图纸范围内的绿化;。

2、承包形式:本承工程为工程总价包干。

三、工程造价、履约保证金及付款方法:

1、工程造价:本工程总承包价为人民币_________万元,(小写)养护管养费及相关调试费。

2、履约保证金:乙方在签订合同后某日内,向甲方缴纳_________万元作为合同履约保证金,待工程竣工验收合格后七天内无息退还给乙方。

3、付款方式:

(2)预留承包总价5%作为质保金,待质保期满后,双方对质量问题无异议后无息退还给乙方。

四、工程技术标准及质量要求:乙方必须保证本绿化工程符合设计要求、技术要求及国家或现行行业标准。

五、双方责任:

1、甲方责任:

(1)处理各种变更,并及时现场跟进监督指导,乙方进场7天内双方进行技术交底;。

(4)及时组织办理各种现场验收和签证;。

(6)按时支付乙方工程进度款;。

(7)协调好工程总承包和各专业施工队之间的关系;。

(8)为保证绿化效果甲方有权现场对设计进行调整,调整前与乙方进行充分沟通,并出具书面的变更通知单。

2、乙方责任:

(1)乙方必须在进场前7天向甲方提交施工组织方案,由甲方审核确认。

(2)乙方必须严格管理本方工作人员,严格遵守甲方现场管理制度,服从甲方工作人员管理,不得从事与本工程无关的活动,否则,造成的后果由乙方全部承担。

(3)乙方必须根据由甲方确认的设计图纸及国家有关行业技术规范按照现行施工技术进行精心施工,工程质量必须符合规范要求。

(4)施工过程中及保养期所需的水电费由乙方负责并按时交纳,生活及住宿由乙方自理。

(5)乙方必须保证现场文明施工,现场保持整齐有序,并积极配合甲方的现场管理,做到工完场清,不得妨碍其他施工队的正常施工。

(6)乙方必须遵守施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按图纸施工,做好各项施工质量现场记录,按时完工和交付使用。

(7)工程竣工验收前,所有设施和成品由乙方负责保护。

六、验收条款:

1、工程验收要符合有关国家城镇绿地园林绿化验收标准,并按合同附件要求及现场确认进行验收。

2、施工过程中发现工程进度和质量问题时,甲方以书面形式通知乙方,乙方必须在24小时内给予答复意见,并在2天内采取有效措施,整改达标后交甲方验收;否则甲方有权责令停工(甚至终止合同),调换队伍,整改费用和甲方的直接损失由乙方承担,工期不得顺延。

七、质量保修及苗木保养:

1、工程竣工后乙方必须对工程实行免费成活保养,同时为工程提供保修,保养保修期自工程竣工之日起贰年。

2、保修保养期内,乙方必须派专人对进行日常管理,及时浇水、中耕除草,施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长,养护必须达到国家绿地园林养护表准。

3、保养保修期内,乙方操作过程中发生的质量问题造成的一切损失由乙方承担。

八、违约责任:

1、本合同严禁转包或分包,若经发现,甲方有权单方解除合同,乙方应无条件退还甲方已付工程款,同时应按合同总额10%向甲方支付违约金。

2、乙方必须按合同约定工期完成,若无故延误工期或停工(除人力不可抗拒因素外),乙方每逾期一日,应向甲方支付工程造价千分之五的违约金,违约金从工程款中扣除。若因甲方问题或非乙方问题引起的工期延误,经甲方书面确认延误工期,工期顺延。

3、甲方必须按照上述约定的付款方式按期支付乙方工程款,若因甲方原因未能按期支付,每超过一天,甲方必须按欠付工程款的千分之五向乙方支付违约金。

九、其他条款:

1、本合同一式陆份,甲乙双方各执叁份,自签字盖章之日起生效。

2、本合同附件与本合同具有同样法律效力。

3、若本合同执行工程中出现纠纷,双方通过友好协调解决;若协商解决不成,可通过合同签约地仲裁委员会仲裁解决;仲裁无法解决的可向合同签约地人民法院诉讼解决。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

_________年____月____日。

工程款合同进度款(精选14篇)篇十四

由于甲方欠乙方工程款,以房产抵顶工程款一事达成如下协议:

二、抵顶的房产甲方不得对外出售,由此产生的一切责任由甲方自行_____负担,抵顶的房产乙方可以随时出售,抵顶房产的售房款归乙方_____所有。该房暂由双方签订预售合同,在正式办理房屋产权证时,_____其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理,_____直接办到乙方_____指定的购房人名下。_____甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为_____由而向乙方和乙方指定的.购房人收取任何费用。_____甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可_____与购房人办理过户手续。_____办理过户手续所需要费用由购房人按国_____家现行规定承担。

三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口_____关配套费用。_____抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标_____准。

四、甲方于_____年_____月_____日前将所抵顶的房屋交付乙方。

五、_____如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权_____等,乙方可以单方解除本协议,甲方应以现金支付所欠工程款_____元。

六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决,如协商不成可向威海市_____仲裁委员会申请仲裁。

七、本协议一式四份,双方各执二份,经双方签字盖章后生效。

______年_____月_____日。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
施工合同是在建筑工程等领域中对工作内容、工期、报酬等进行约定的书面文件。小编为大家收集了一些常用的施工合同样板,供大家使用和参考。甲方:_______(发包方)
今天是一个重要的时刻,我们聚集在一起共同探讨重要议题。如果你正在为活动的开场白苦恼,不妨看看以下范文,或许能给你带来一些灵感。合大家下午好!a很高兴各位校长
发言稿是一种在特定场合下准备的演讲稿,用于向听众传达特定的观点或表达特定的意见。这些范文融合了思想深度和文笔优美,是我们学习发言稿写作的好材料。亲爱的老师、同学
撰写心得体会是一种对自己成长和发展的记录和回顾,也是一种对自己的反思和检视。以下是小编为大家精选的一些心得体会范文,供大家参考。希望这些范文能够给大家一些启发和
作为学生,我们需要在学校里完成学业,获得文凭和学位。接下来,我们一起来看看一些学校在学生思想教育方面的好做法和经验总结。尊敬的各位领导,各位同事:大家好!首先感
制定工作方案的过程中,我们应该灵活应变,根据实际情况进行必要的调整和修改。小编为大家整理了一些工作方案的关键要点和注意事项,希望对大家有所帮助。为保障师生身体健
竞聘可以激发我们的创新思维和解决问题的能力,在竞争中不断追求卓越。接下来是一些关于竞聘的成功经验和建议,希望能对大家有所启发。尊敬的评审小组领导及成员们:本人x
在国旗下,我们听到了祖国的心跳,感受到了祖国的温暖。以下是小编为大家整理的在国旗下庄严祈祷的方式,希望能给大家一些灵感。尊敬的各位老师、亲爱的同学们:没有梦想的
通知一般以书面形式发布,内容通常包括时间、地点、事项等重要细节。以下是小编为大家收集的通知范文,仅供参考,希望能够帮助到大家。由于会司发展需要,"x公司"名称从
一个好的计划书应该具备可行性、可操作性和可评估性,以确保计划能够顺利执行并取得预期的效果。如果你正在为编写一份计划书而犯愁,不妨多看看这些范文,以便从中获取灵感
一个完善的工作方案不仅能够提高工作效率,还有助于减少工作中的风险,确保工作的质量和可持续发展。接下来我们将为大家介绍一些成功案例中所采用的工作方案,供大家参考借
每个月的工作总结是对自己工作状态的审视,通过总结我们可以找到过去一个月工作中存在的问题和改进的空间,及时调整自己的工作计划。以下是一些优秀的月工作总结范文,希望
有了一份详细的教学工作计划,我们可以更好地组织教学活动,提高教学效果。教学工作计划的编写并没有固定的模式,每位教师可以根据自己的实际情况进行调整和改进。
人力资源是指组织中管理和利用人力资源的活动,包括招聘、培训、绩效管理等方面的工作。对于一个企业来说,合理有效地管理人力资源是非常重要的。人力资源管理的目标是通过
应急预案应该是动态的,需要根据不同的情况进行调整和优化,以提高应对能力和效果。以下是小编为大家收集的应急预案范文,仅供参考,大家一起来学习吧!目的:通过进行__
一个好的工作计划能够使我们更加有条理地完成工作,提高工作质量和效率。以下是小编为大家收集的工作计划范文,仅供参考,希望能给大家提供一些启发和帮助。本学期开展以“
通过总结,我们可以发现问题、找到解决方案,并不断完善自己。过去的一段时间里,我通过自己的努力和勤奋,取得了不错的成绩和回报,但我也意识到自己还有很多需要改进的地
寻找适合的安全演讲稿可以帮助我们更好地准备和组织演讲内容。我们不妨看看下面这些安全演讲稿,或许能够给我们提供一些启示。大家早上好!你们知道火警号码是多少吗?今天
经验材料是我们成长道路上的宝贵财富,值得我们珍惜和利用。以下是小编为大家整理的一些优秀经验材料范文,希望能够给大家提供一些参考和启示。xx,男,xx岁,xx公安
在工作中,及时准确地进行汇报可以提高团队合作效率和信息传递效果。接下来是一些成功的工作汇报案例,希望对大家编写工作汇报有所启发。高度重视,强化责任。对党风廉政建
大学规划涉及到选专业、参加实习、参与社团等多个方面,需要全面考虑。以下是一些优秀的大学规划文章,希望能给正在规划的同学们提供一些参考。姓名:性别:女。出生年月:
入党积极分子是指有坚定的共产主义信仰、具备良好的政治素质、积极参加党组织的活动、热爱人民群众、严守党的纪律和规定的党员候选人,他们是党的未来接班人。下面是小编为
工作汇报是与他人沟通交流的机会,通过汇报工作可以让他人更好地理解你的工作需求和挑战。通过积极参与工作汇报,我们可以向上级领导展示团队的凝聚力和作用力。
安全演讲稿可以促进员工之间的交流与互动,形成一种共同的安全文化氛围。以下是小编为大家搜集整理的优秀安全演讲稿范文,供大家参考学习。尊敬的各位领导,亲爱的员工们:
述廉报告是一种对个人或组织道德和廉洁行为进行总结和记录的书面材料,它可以帮助识别问题,凝聚共识和改进行动,我想我们有必要撰写一份述廉报告了吧。以下是小编为大家收
教学计划可以帮助教师合理分配课堂时间,提高教学效率。下面是小编为大家准备的一些教学计划范文,希望对大家的教学工作有所帮助。1、使学生会借助直观图,利用集合的思想
工作方案的执行需要有有效的监控和评估机制,及时调整和改进工作进展。接下来是一些行业领先企业的工作方案分享,值得我们关注和学习。近年来,xx社区在上级党委的正确领
在活动总结中,我们可以了解到其他参与者的观点和经验,从而互相学习和借鉴,共同进步。欢迎大家阅读以下小编为大家整理的活动总结范文,希望对大家有所启发。
应急预案是针对突发事件和紧急情况而制定的一套行动方案和措施。在应急预案中,要注重信息公开和社会应急意识的提升,增强公众的安全意识和应对能力。根据《中华人民共和国
教学工作计划是制定一个教学周期内的教学目标、内容和方法,并安排实施步骤的重要文件。大家可以参考以下教学工作计划范文,结合自己的实际情况进行改编和创新。
通过社区工作总结,我们可以了解社区成员的需求,为他们提供更好的服务。以下是一些社区工作总结的范文,希望能够给大家提供一些触动和思考,为写作提供一些建议和参考。
优秀作文能够通过文字抓住读者的心灵,引发读者的共鸣和思考。范文是一种参考和借鉴,通过阅读这些范文,我们可以学习到一些写作的技巧和方法。最高法发布规定,明确3月1
社会实践是一次宝贵的经历,通过实践,我们可以理论与实际相结合,提高自身素质。在下面的范文中,你可以看到一些在社会实践中取得成功的学生的经历和感受。包括坠楼、火灾
范文范本的阅读可以拓宽我们的知识面,增加我们的文化素养。小编为大家搜集了一些写作范文范本,希望能够给大家提供一些写作的参考和借鉴。南昌市公安局车辆管理所:兹委托
作为今天的主持人,我会全情投入,为大家展现一个热情洋溢的活动。接下来,请大家一起来欣赏一些精彩的主持词,以便更好地理解和掌握主持技巧。亲爱的各位领导,老师,少先
卫生工作总结是促进工作质量和效率提升的关键一环,应该引起我们的重视和思考。以下是小编为大家收集的卫生工作总结范文,仅供参考,希望能给大家带来启示和借鉴。
培训计划是为了满足员工不断成长的需求,促使他们在工作中不断提升自己的能力。以下是小编为大家收集的培训计划范文,供大家参考和借鉴。一级培训是各车间班组负责对所管辖
在学校,我们有老师的指导和同学的陪伴,一起度过了很多难忘时刻。以下是小编为大家搜集的一些学校总结示范,希望能给大家带来一些启示。尊敬的各位领导,亲爱的老师们:你
教师心得体会可以帮助我们发现问题并及时找到解决办法,提高教学效果。请看以下教师心得体会分享,希望能给大家带来一些新的思考和启示。教育部下发的《关于全面深化课程改
调研报告是为了揭示某一事物的真相和规律而进行的系统性的研究和表述。在以下调研报告范文中,你可以了解到如何优雅地呈现数据和图表,如何结合实证分析和案例分析进行总结
尊敬的领导、嘉宾,各位观众,大家好!我将为大家主持今天的活动。主持人的魅力在于能够引导和控制全场的气氛,以下是一些经典的主持词范文,希望能给大家引发灵感。
安全工作总结是对一段时间内安全工作成果和问题的总结和概括。为了帮助大家更好地撰写安全工作总结,小编特别整理了一些优秀的范文,供大家参考借鉴。要以开展安全生产月活
通知通常以书面形式发出,但也可以通过口头方式或电子邮件等形式传达。在写通知时,我们要注意信息的准确性和完整性,避免遗漏重要内容。xx保险经纪有限公司:我们双方于
不论是国庆节还是其他重大庆典,国旗下讲话稿都是彰显国家形象和团结力量的重要宣示。以下是小编为大家整理的一些国旗下讲话稿范文,仅供参考,请大家共同欣赏。
活动方案的制定是一个动态的过程,需要根据实际情况进行不断的调整和修正。活动方案是为了实现特定目标而制定的一系列步骤和计划,它可以帮助我们更好地组织和安排活动的各
范文是一种具有指导作用的文本,可以帮助我们更好地理解并学习如何写作。总结和领悟范文范本的精髓,才能在写作中有所突破和进步。开展禁毒宣传教育进校园宣传活动,让广大
通过工作汇报,可以更好地了解工作进展情况,发现和解决问题,并进一步改进工作方式和效率。以下是小编为大家收集的工作汇报范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
学习范文范本可以让我们更好地理解和应用语言表达的规范和规律。请大家认真阅读以下范文范本,并思考其中的优点和不足,以便提高自己的写作水平。第一段:引言(200字)
务实的教师工作总结可以帮助教师发现问题、改进教学方法并提升教学质量。教师工作总结范文7:在过去的教育教学工作中,我注重学生的综合素质培养,努力营造积极向上的教育
通过制定工作方案,我们可以合理安排时间和资源,提高工作效率。探索如何制定一份完美的工作方案一直是团队工作者们不断追求的目标,下面是一些成功的案例供大家参考。
通过写心得体会,我们可以认识到自己的优点和潜力,同时也可以发现自己的不足之处,从而更好地提高自己。阅读一些优秀的心得体会范文,能够帮助我们提高写作水平和思考能力
无论是转让股权还是转让资产,双方都需要了解有关转让的法律法规和程序。转让案例中的成功经验可以为我们未来的转让决策提供有益的借鉴。经各方友好协商,本着平等、自愿、
在实践报告中,我们需要准确记录实践活动的背景、目的、过程和结果。接下来是一些成功的实践报告范文,希望能够帮助您写出一份出色的实践报告。我于xx年1月20日至1月
在施工过程中,施工方需要监测施工现场的安全情况,采取必要的安全保障措施。下面是一些关于施工管理的案例分析,希望对大家有所借鉴。甲方:乙方:本《安全生产操作规程》
月工作总结是一个反思和提升的过程,通过总结我们可以更好地改进自己的工作方法和提高工作效率。范文四:通过本月的工作总结,我发现了自己在时间管理方面存在的问题,决定
活动方案的制定需要考虑各种可能出现的情况,做好充分准备。活动方案的创新和改进是活动持续发展的关键,以下是一些创新型活动方案的案例和经验分享。为了丰富职工体育文化
读后感可以帮助我们回顾书籍中的精彩部分,并从中汲取营养。以下是小编为大家收集的读后感范文,供大家参考和学习。1959年10月,当时的苏共中央的赫鲁晓夫率团访华,
每个月的工作总结是对自己工作的一种检视和反思,通过对自身的工作进行总结和梳理,我们可以发现自己在工作中的不足并采取相应的改进措施。小编为大家推荐了一些优秀的月工
计划书的编写过程也是对自身能力和目标的反思和总结,它有助于我们成长和进步。这是一份经过精选的计划书示例,它展示了如何利用明确的目标和策略来实现自己的计划和目标。
范文范本是一种可以引导学习者进行自我检查和评估的写作参考,以便更好地提高自己的写作能力。接下来,让我们一起来看看小编为大家准备的这些优秀的总结范文吧!
讲话稿是在各类场合中,以口头形式表达思想和观点的一种书面材料。以下是一些著名演讲者的经典讲话稿,值得我们每个人去学习和借鉴。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢
发言稿的目的在于向听众传递信息、表达观点、提醒注意事项等,它要具有逻辑性和可读性。在这里,我们为大家推荐了一些具有教育意义的发言稿范文,希望大家能从中汲取到一些
教学计划是教师根据学科教学要求和学生实际情况,制定用于指导和管理教学的一种计划性文件。它具有针对性、可操作性和实施性等特点,能够有效地促进学生的学习和发展。尽管
写一篇年度总结是对过去一年的回顾和总结,它能够激励我们在新的一年里更上一层楼。接下来,让我们一起来看看一些优秀的年度总结案例,启发我们写作的灵感。一月:全面加强
月工作总结是对过去一个月工作表现的总结和概括,包括完成的工作任务、遇到的困难及解决方法、工作中的收获和不足等方面。接下来是一些成功人士的月工作总结分享,希望能给
采购是指企业为了满足生产、经营和服务的需要,从外部市场中购买所需物资和服务的行为。以下是一些成功企业的采购经验分享,希望对大家有所启发。甲方:乙方:根据____
竞选需要候选人在法律和道德的底线之内进行,维护选举的公平公正和社会和谐稳定。竞选是在一场成功的竞选需要候选人具备一定的领导能力和管理能力,以下是一些回应选民意见
优秀作文有着清晰的结构,合理的逻辑,真挚的情感,让读者有一种身临其境的感受和认同。以下是小编为大家精选的优秀作文范文,供大家欣赏和学习。尊敬的jk罗琳:您好!我
通过小学教案的编写,教师可以合理安排课时,提高教学效果。接下来,小编为大家分享一些实用的小学教案模板,相信会给大家带来一些启发。老师:在父母眼里,你们是含苞欲放
更多申请书是指在申请学校、公司、奖学金等时所需提交的书面材料,它是展示个人能力和潜力的重要途径,我觉得我们需要准备一份更多申请书了。掌握优秀申请书的写作技巧,可
党员思想汇报是党员之间相互交流、相互学习的有效方式,促进团结和互相鼓励。以下是小编为大家准备的党员思想汇报范文,希望对大家有所帮助。尊敬的党组织:自我成为预备党
工作计划书有助于提高工作效率和工作质量,使我们能够更好地应对工作中的各种挑战和压力。接下来,我们将分享一些成功的工作计划书范例,以供大家参考和借鉴。
范文范本是对于某种特定写作形式或主题的精选样本,用于帮助我们进行参考和学习。在参考范文范本的过程中,大家可以借鉴其中的思路和表达方式,加以运用和创新。
工作方案可以包括工作计划、时间安排、任务分配、资源调配等内容。通过制定一个科学合理的工作方案,我们可以有效地提高工作效率和质量,从而更好地实现个人和组织的目标。
在试用期结束之际,我们应该及时写一份试用期总结,以便对员工的绩效进行客观评定。下文是一些试用期总结的实例,供大家参考和对比,以期写出更出色的总结文章。
通过写心得体会,可以记录下自己的成长轨迹,实现个人进步和成就的展示。小编为大家整理了一些关于学业、工作和生活的心得体会范文,供大家参考和学习。公务员传帮带导师工
优秀作文是作者对人生、爱情、友谊、家庭等主题进行深入思考和独特诠释的一种创作形式。以下是一些优秀作文的片段,希望可以给大家带来一些写作的灵感和启发。
读后感是对书的一个回顾,是我们对书中情节、人物以及意义的思考和总结。接下来是一些富有思想深度的读后感范文,希望能引发大家的深思和讨论。读后感通常有三种写法:一种
通过发言稿的准备和演练,发言者可以更好地掌握自己的发言素材,使得演讲更加生动和有说服力。发言是一种重要的社交技能,通过学习和实践,我们可以不断提升自己的发言水平
个人简历是一份展示个人经历、能力和资质的重要文件,对于求职者来说至关重要。下面是一些优秀的个人简历样本,大家可以参考其中的格式和内容。姓名:性别:女。出生日期:
范文范本对于提高写作水平和技巧有着重要的作用,是我们学习的必备工具。范文范本不仅代表了作者的个人观点和思考,更体现了一种时代和社会的价值观念和文化传承。
自查报告是对自身工作、学习情况进行全面检视和总结的一种书面表达方式。接下来,我们请看一些优秀的自查报告样本,希望能对大家的写作有所启发。1、落实消防安全责任制和
情况报告涉及到各个领域和层面,包括企业、政府、教育等,适用范围广泛。以下是一些经典的情况报告案例,希望对大家的写作能够提供一些参考和指导。。一是强化组织领导,落
通过写读书心得,可以帮助我们更好地理解书籍内容,加深对书中思想的把握,并将其与自己的经验和观点相结合,形成独特的阅读体验。如果你正在困惑如何写一篇读书心得,不妨
在实施方案中,我们需要考虑相关的风险和挑战,并制定应对策略。看看别人是如何制定实施方案的,或许能给我们一些启示和思路。信息等级保护是我国践行的一项主要制度,在实
通过自我介绍,我们可以为别人提供一些关于自己的基本信息,让别人更好地了解我们。请参考以下的自我介绍样本,它们是一些成功者在人际交往中的得心应手之法。
调研报告的目的是向读者传达调研结果并提出相应的建议和改进措施。为了帮助大家更好地写作,下面是一些经典的调研报告范文,供大家参考。作为大二我的我们离社会已经越来越
发言稿的特点是直接、明确,所以在表达观点时要言之有物,不偏离主题和目标。接下来,请大家一起阅读一些成功的发言稿范文,相信它们会对大家的写作有所帮助。
合同的解除应当按照合同条款和法律规定进行,不能随意违约。以下是一些合同协议范文供大家参考,这些范文涵盖了不同类型的合同,希望能给大家提供一些灵感和参考。我们一起
撰写演讲稿范文需要言之有物、言之有度、言之有理,以确保演讲内容的准确性和说服力。这里有一些著名演讲者的经典演讲稿范文,值得大家借鉴和学习。2020年,在县委县政
教学工作计划是教师对于教学内容、教学目标、教学方法、教学资源等方面的统筹安排和组织,以便达到预期的教学效果。如果您需要参考一些教学工作计划的范文,以下是一些可供
社会实践是一种锻炼解决问题能力的机会,可以培养学生的实践操作能力和创新能力。小编为大家整理了一些社会实践的成功经验和教训,希望对大家有所启发。地点:药店炎炎夏日
月工作总结是一种对自己工作内容、工作质量和工作效率进行审视和评估的方式,通过总结找出不足之处,进而提升工作效能。以下是小编为大家精心挑选的一些月工作总结范文,供
转让是一种将所有权和使用权移交给他人的行为,它可以帮助我们实现资源的流动。一位艺术家决定将自己的作品版权转让给艺术机构,以实现更广泛的传播和推广。_有限公司(以
情况报告包含了对于目标、过程和结果的详细叙述,能够反映出一个具体事务的全貌。我们整理了一些经典的情况报告范文,供大家参考和借鉴。全市投诉机构电话和地址。制作了投
调研报告是一种系统收集、整理、分析和归纳调查数据并加以书面呈现的一种文献形式。最后,希望大家在写调研报告时能够充分发挥自己的才能和创造力,写出优秀的报告。
作为一个职场人,我们每个月都需要对自己的工作进行总结,以便更好地发现问题和改进自己的工作方式。这些月工作总结范文是从实际工作中提炼出来的,是对工作的理解和思考的
编写大班教案时,需要根据幼儿的认知水平和学习需求合理设置教学步骤。下面是一系列经过实践检验的大班教案范文,希望能够对大家的教学工作有所帮助。1、了解表达和泄情绪
在毕业典礼上,学生们会穿上学士服,戴上学位帽,以示他们已经完成了大学教育。接下来,我们一起来看看小编为大家收集的毕业典礼总结范文,希望对大家写作有所启发。
制定教学工作计划需要考虑学生的实际情况和特点,以及教学任务的要求和标准。以下是一些教学工作计划的参考模板,供大家参考和借鉴。上完《春江花月夜》,笔者感慨良多。这