随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
2023年建房子工程合同大全篇一
发包人(全称):(甲方)
承包人(全称):(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程名称:
工程地点:
2.1甲方式:
2.2合同价款:
2.3承包范围:
3.1、工程款支付:双方约定的工程款(进度款)支付时间和方式:
3.2、工程结算:双方约定的工程款结算支付时间和方式:
3.3、付款采用银行汇票或电汇。
3.4、本合同为固定单价合同,在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。
具体开工时间:日期:
5.1 乙方将拆除范围内建(构)筑物全部拆除,并将建筑垃圾运至指定的地点,拆除的材料全部运出厂外,拆除现场要做到工完料净场地清。
5.2 拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。
5.3 拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。
6.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,制定安全生产施工措施,严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
6.2 乙方必须设置足够的专职安全员,负责施工现场安全生产的监督检查工作。
6.3 乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失,概由乙方负责。
6.4 乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作,严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾,在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故,如因此发生安全事故,一切损失和责任由乙方承担。
6.5 乙方在拆除过程中应做好安全防护工作,确保甲方的设备、人员的安全,如因乙方的安全防护措施不当,造成的一切损失由乙方承担。
6.6 拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。
7.1 甲方职责:
7.1.1甲方提供拆除场地。
7.1.2甲方负责审核乙方施工组织设计、安全技术措施及进度网络图。
7.1.3甲方负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。
7.2 乙方职责
7.2.1乙方必须拥有相应的资质,相关材料办理施工手续,发生的一切费用由乙方负责。
7.2.2乙方施工现场的管理人员必须统一着装。
7.2.3乙方负责地方关系及施工现场周边环境的协调,如因地方关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等,全部由乙方承担责任。
7.2.4乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放,不得影响厂区交通和绿化景观,其建筑垃圾应集中堆放,及时外运至指定地点,在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通,道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后,方可验收。
7.2.5乙方负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放场地的安全防护及消防工作。
7.2.6乙方在施工期间未经甲方同意,不能随意更换现场代表。
7.2.7乙方因拆除工作量大、时间紧、拆除场地狭小等,乙方应服从甲方现场的协调管理,严格按照甲方划定的范围和规定的拆除顺序施工,确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。
7.2.8乙方必须给其所有人员配置明显的标识,乙方人员凭此标识进、出施工场地。
7.2.9乙方拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。否则,因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应负全额赔偿责任。
7.2.10在每个单位工程拆除前,乙方应提前72 小时将拆除的措施、时间报甲方认可,未经甲方认可不得拆除。
7.2.11除由于法律或实际上不可能继续履行合同义务的情况外,乙方应严格按合同规定执行,达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令,应服从甲方在施工现场的统一管理,按照甲方的部署进行拆除工作,不得野蛮施工。
7.2.12乙方应制订施工措施、安全措施、进度计划网络图报甲方审批。
7.2.13在开工前乙方应提供其特种作业人员的有效证件。
7.2.14乙方在拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点,应采取专项防护隔离措施,并报甲方进行备案。否则,因乙方责任造成的一切损失,乙方应负全额赔偿责任。
7.2.15施工时发现不明障碍物或者不明管线等,施工单位应当立即暂停施工,采取必要的应急措施,并及时向甲方报告,经甲方处置完毕后方可恢复施工。否则,因乙方责任造成的甲方的损失,乙方应负全额赔偿责任。
8.1 乙方未完全履行合同,乙方应无条件返工,由此造成的工料损失由乙方承担,或因乙方原因发生其它使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。
8.2 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行,违约方承担违约责任后应继续履行合同。
8.3 双方中某一方如不能按期付款应按银行同期贷款利息向另一方支付违约金。
8.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的设备和材料的丢失、毁损,由乙方负全部责任。
8.5 按照乙方的施工进度安排,如果甲方认为乙方的人员、机具配置不能完全胜任此进度安排工作,甲方有权要求乙方在规定时间内更换(补充)符合要求的人员或机具,否则乙方承担违约责任,甲方有权解除合同。
8.6 乙方不将建筑垃圾运至指定地点,随意倾卸或道路未及时清理的,乙方应负违约责任。
8.7 争议解决办法:甲乙双方履行合同时发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均可向法院提起诉讼。
9.1 不可抗力是指:严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方,由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时,则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间,但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
9.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后,尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方,并在10 天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认,受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误,一旦不可抗力的影响消除后,应将此情况立即通知对方。
9.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到60 天以上时,双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。
10.1 本合同所包括的附件,是本合同不可分割的一部分,具有同等的法律效力。如果合同正文与附件有不一致或模糊时,以合同正文为准。如果不同时间的文件有不一致或模糊时,以时间后者为准。
10.2 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定,合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。
10.3 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。
10.4 双方任何一方未取得另一方事先同意前,不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
10.5 本合同项下双方相互提供的文件、资料,双方除为履行合同的目的外,均不得提供给与“拆除物资”和相关工程无关的第三方。
10.6本合同一式陆份,甲方叁份,乙方叁份,未尽事宜由双方共同另行商议。
甲方(公章):
乙方(公章):
20xx年2月20日
2023年建房子工程合同大全篇二
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,本着平等互利的原则,经甲乙双方协商,甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工,现就有关具体事项订立如下协议,便于甲乙双方共同遵守执行。
一、工程地点:
四川省宁南县白鹤滩镇。
二、工程名称:
白鹤滩电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。
三、工程内容:
土石方挖运(包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修,在乙方施工范围内),运距4千米以内,如超过4千米每增运500米运价另算。
四、工程单价:
市场油价变动,本合同油价不变。
五、工程工期:
总工期12个月时间。
六、承包方式:
单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担,建筑营业税由甲方承交。
七、工程计算
乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。
八、工程款结算
甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款(扣除燃料、借支),挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算,所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。
九、其他要求:
2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥,严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业,若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥,甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。
3、乙方要确保安全文明施工,严格遵守各项管理制度,严格执行安全操作规程,一切安全责任由乙方承担,甲方不承担任何安全责任。
4、如果乙方违约造成中途退场,必须承担甲方的相关损失费用。
5、如因甲方的原因耽误乙方挖运,所产生损失全部由甲方承担。
6、如发生纠纷,双方约定由保山市人民法院解决。
十、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1)甲方有权对乙方的人员和施工进行全面管理;
2)甲方有权对乙方的违规行为和人员进行处罚;
3)甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件;
4)甲方要按合同及时支付乙方工程款;
2、乙方的权利和义务
1)乙方应严格按甲方现场技术人员要求进行施工,确保施工安全质量和进度。
2)乙方要接受甲方的管理,积极配合协调甲方全面推进工程进展;
3)乙方有权要求甲方提供必备的施工条件;
4)乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款;
十一、此合同一式三份,甲乙双方各执一份,一份交办公室存档备查。
十二、此合同自签订之日起产生法律效力,甲乙双方不得反悔。
甲方(法定代表人): 乙方(法定代表人):
开户银行帐号: 开户银行帐号:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
2023年建房子工程合同大全篇三
施工(承包)单位:xxxx防雷技术有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双发就xxxx系统防雷工程的施工事项经协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况
1、1 工程名称:xxx防雷工程。
1、2 工程地点:xxx企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。
1、3 工程内容:xxx研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。
第二条 工程承包范围
2、1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工,并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料(见《预算清单》)。
第三条 防雷工程工期
3、1 承包人承包工程由年月束,工程结束后三天之内通知甲方验收。
第四条 防雷工程质量标准
4、1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》(gb 50057—94:xxx年版)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(gb 50343—xxx)。
第五条 防雷工程验收
5、1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲方邀请xx市专业机构进行工程合格验收(相关验收费用由甲方承当,乙方可负责免费为甲方联系专业机构)。
第六条 防雷工程造价
6、1 合同预算总价款xxxx。xx元人民币整(人民币大写:xxxxxxxx元整),其中:主材费为xxxx元人民币整,安装费用为xxxx元人民币整,税金为xxxx元人民币整。
第七条 拨款和结算方法
7、1 合同生效后3天内,发包人应向承包人支付工程总造价40%共计xxxx元人民币作为定金(因承包方要购买主材料及辅料)。
7、2 所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计xxxx元人民币至乙方账户。
7、3 工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收,验收合格后支付工程款20%共计xxxx元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。
7、4 剩余10%工程款共计xxxx元人民币作为工程质量保证金,本工程安全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。
第八条 双方责任
8、1 甲方提供质量、安全、工期要求,并提供施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时,发现乙方的防雷工程不合格,乙方必须立即无偿更换,直至达到甲方验收标准为止,由此给甲方造成的损失,由乙方承担。
8、2 甲方指派xxx负责与承包人联系,对防雷器件及有关辅助材料进行验收,对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。
8、3 乙方指派xxx负责与发包人联系,解决由承包人负责的各项事宜。
8、4 严格按照图纸或作法说明进行施工,按照约定的竣工日期或顺延的工期竣工。
8、5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提供的材料外,其他所需器具、材料等费用由乙方自理,做好施工原始记录,汇集施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工,若发生由乙方引起的安全事故等,全部由乙方负责。
第九条 质量保修范围和质量保证期
9、1 防雷工程交付之日起三年内,承包方提供的防雷器件(见清单附件)出现质量问题或因雷击产生损坏,由承包方免费负责维修或更换,三年之后,提供有偿维修服务。
9、2 本次防雷工程的防护范围包括:研发中心机房内设备防护、实验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的所有受防雷保护设备实行全保,即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件,由乙方承担设备损坏相应赔偿或维修。
9、3 工程未经交付,发包人已经实际予以使用的,由此发生的质量问题及其他一切法律责任,由发包人承担。
9、4 防雷工程中所使用的一切防雷器件,甲方不得擅自触摸、拆卸,否则责任自负。
9、5 防雷工程交付使用后,若甲方需要更换或增设防雷保护对象,必须事先通知乙方,办理相关手续后,方可实施,否则由此引起的一切后果由甲方自行承担。
第十条 违约责任
10、1 发包人违约责任
10、1、1 发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
10、1、2 因发包人的原因致使防雷工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
10、1、3 因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。
10、1、4 发包人未办理任何手续,擅自同意拆改建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由发包人负责并承担损失。
10、1、5 对约定的预付款,发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。
10、1、6 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
10、2 承包人违约责任
10、2、1 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
10、2、2 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由承包人负责并承担损失。
10、2、3 因承包人原因不能按照协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的,承包人承担违约责任。
10、2、4 因承包人原因致使勘察设计和施工质量不合格的,承包人承担违约责任。
10、2、5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付。
10、2、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
第十一条 合同的终止与解除
11、1 除本合同第九条(质量保修范围和质量保证期)外,发包人、承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。
11、2 合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
11、3 发包人、承包人协商一致,可以解除合同。
第十二条 争议或纠纷处理
进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时,由承包人住所地人民法院管辖。
第十三条 附则
13、1 《预算清单》是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
13、2 双方经协商签订的其他补充协议,均为本合同的附件。
13。3 本合同及《预算清单》一式xx份,双方各执xx份,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):
委托代理人:
单位地址:
电话:
开户银行:
户名:
账号:
2023年建房子工程合同大全篇四
承包人(乙方):_______________________
为了明确甲、乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,双方本着平等、自愿、公平的原则,在协商一致的基础上,签订此合同,双方共同遵守。
第一条、 工程概况
1、工程名称:滑县清华园住宅小区 住宅楼
2、工程地点:滑县新区文明路与大三路交界处
3、保质期:一年,自本合同工程全部完工通过甲方验收合格之日算起,保质期内乙方负责无偿维修。
第二条、分包范围
包括但不仅限于图纸范围内的滑县清华园住宅小区保温工程,应按施工现场的材料进场计划要求,保质、保量、按时完成施工任务。
第三条、保温要求
1、本工程为多层公共建筑,工程建设地区位于寒冷地区,根据《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》jgj26-20xx和《民用建筑热工设计规范》gb50176-93要求对工程进行节能设计。
2、墙体采用外墙外保温,采用50厚挤塑板保温材料,有关挤塑板外墙外保温的构造和技术要求参见05yj3-7《挤塑板外墙保温构造》(其中一层为瓷砖墙面,应增加钢丝网)。
第四条、履约保证金缴纳及返还节点
乙方与甲方签署施工合同前交纳_______万履约保证金,在工程竣工验收完毕后一个月内,甲方将退还其他履约保证金(不计利息)。
第五条、工程量计算方式及工程造价:
外墙保温系统含材料价格:
1、外墙保温施工工程量按外墙设计(不含窗口)实际面积实算计量。
3、二层以上单价为______元/m2。
包工包料,承包单价一次性包干,不做任何调整。其中承包单价包含内容:合同约定的标准及甲方确认的设计施工图内的人工费、材料费、机械费、脚手架费、措施费、二次搬运费、安全文明费、其他配合费用、风险因素费用等工程达到验收合格条件过程中的一切费用。
挤塑板、粘接砂浆、抗裂砂浆由乙方负责提供使用数量,甲方负责采购,费用由乙方承担,挤塑板每立方330元,粘接砂浆和抗裂砂浆每吨800元。其它辅材由乙方自行购买。
结算单价采用上述合同承包单价,乙方在签订合同之前应对现场实际情况进行勘察,合同签订后合同价格不以任何情况的变化而调整;结算数量依据甲方确认的设计施工图,按粘贴面积计算,洞口不计算。
第六条、付款方式
1、外墙外保温施工完毕并经验收达到质量标准后,支付外墙保温工程量的80%。
2、剩余工程款待办理结算后付至95% ;余款5%作为工程质量保修金待质保期满后(15日内)一次性无息结清。
3、甲方付清时由乙方签订合同负责人办理正式收款手续及相应票据,其他人员无权办理任何支款事宜。
第七条、双方责任
(一)、甲方责任:
1、负责施工现场的“三通一平”,并提供住房,吃饭自理。
2、根据国家质量验收规范和评定标准组织验收。协助承包人解决施工中出现的问题,按设计要求监督施工。
3、按本合同约定的要求及时间向承包人支付工程款。
(二)、乙方责任:
1、甲方《保温工程施工合同》中规定的履约保证金条款乙方应按时执行。
2、乙方提供的本工程现场全部人员的安全防护设备,包括安全帽、安
3、乙方负责对现场自有工人的安全文明进行教育、交底、监督和管理,乙方所有人员进入工地现场要服从甲方派驻地的工地安全员的指导和监督,必须佩带安全帽,高空作业要挂带安全带,杜绝重大事故的发生。乙方施工过程中若造成重大安全事故以及人身、财产损失害的,由乙方承担一切经济和法律责任。
4、乙方项目经理__________,必须常驻现场,未经甲方同意不得擅自离开施工现场。
5、乙方各期工程款应优先发放农民工工资,若发生拖欠农民工资时,甲方从乙方工程进度款中代为扣除,乙方承担由此引起的一切法律责任。由此事件造成甲方被罚款及新闻曝光通报批评时,甲方再按所罚金额给予同等金额加罚。
6、乙方在施工过程中严禁使用童工,若发现使用童工每人次处以3000元(叁仟元)罚款。
7、乙方承担施工噪声、扰民所发生的一切费用和责任。
8、乙方应积极配合其他施工单位及成品半成品的保护,不应收取任何配合费用。
9、工程验收后,保修期内乙方应随叫随修,否则甲方有权委托其他人员进行维修,费用从乙方质保金中双倍扣除。
10、乙方在工程完成后,及时清理施工现场建筑垃圾,做到工完场清。
第八条、工期
工期_______天,从甲方通知进场之日起开始计算。乙方进场后施工进度应满足甲方总体施工进度要求,因乙方原因,不能达到上进度要求,造成其他施工进度延误,乙方应承担延误工期责任和经济罚款。
第九条、质量验收
(一)质量要求
达到国家合格标准,执行建筑节能工程施工质量验收规范,具体施工做法参照《挤塑板外墙保温构造》05yj3-7。
(二)验收
1、乙方在甲方要求时间内将工程所需原材料(非甲方供货材料)等运到指定地点后应立即书面通知甲方,由甲方根据本工程的有关设计文件对质量、数量、型号规格、外观等进行验收,在验收时乙方应提供产品出厂合格证、产品试验报告单、质量合格证书等交甲方确认,甲方验收并不免除乙方对进场货物质量应负的责任。
2、若甲方认为乙方供应材料有质量问题,应由濮阳市通达工程材料检测站检验,如检验合格,检验费由甲方承担;如检验不合格,检验费由乙方承担,并及时更换材料,若是因此延误工期由乙方承担延误工期的一切责任。(甲方供材料除外)
3、各项工程完工或全部工程竣工,乙方应及时书面通知甲方验收,验收合格的,甲、乙双方应在工程质量评定表和工程验收合格单上签字,工程质量评定表和工程验收合格单作为甲乙双方结算工程款的结算依据。验收不合格,乙方应重新施工直到检验合格,若因此延误工期由乙方承担延误工期的一切责任。
第十条、违约责任
1、除不可抗拒力外,甲乙双方应严格遵守本合同条款,否则,违约方须承担违约责任。
2、乙方未能按本合同约定的施工时间通过甲方验收的,视为乙方违约,由此造成工期延误的,每逾期一天,按本合同结算总价款的1‰向甲方支付违约金。甲方有权直接在甲方应付工程款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
4、未经甲方书面同意,乙方不得全部或部分转让其在本合同权利和义务,否则视为乙方违约,甲方有权单方面解除合同,停止支付任何款项。
5、乙方违约的,甲方有权解除合同并可以寻找第三方继续履行本合同内乙方的权力和义务,乙方承担由此产生的各种费用。甲方解除合同后乙方所有人员及设备必须一个工作日内全部撤离施工现场。否则,甲方对现场设备有权进行任何处置。
6、因乙方违约造成甲方解除合同的,除按上述条款承担各种费用外,乙方所付的履约保证金甲方不予退还。
第十一条、合同的终止和解除
有下列情形之一的,合同权利义务终止
1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止;
2、本合同经各方协商一致面终止;
4、法律、法规条款规定终止的其他情形。
第十二条、争议的解决
1、本合同一式贰份,发包人壹份,承包人壹份,具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章后生效。
3、本合同如有未尽事宜,经双方协商一致可签订补充协议,补充协议和本合同具有同等效力,否则,任何单方面修改条文视为无效。
4、本合同项下发生的争议,可向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年建房子工程合同大全篇五
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程承包范围:
承包范围:合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。
合同工期:
工期:按项目总进度及甲方要求为准
如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序,工期应顺延。
标准、规范及有关技术文件:
施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—2019)》执行。
引用标准:
《玻璃纤维制品实验方法》(jc176—1996)
《康克外墙隔热保温系统施工规程》
质量标准及验收办法:
1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—2019)》。
2、质量等级:合格
3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。
技术资料、图纸及其它材料的提供办法:
1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料,在施工过程中如有变更应出具变更通知单。
2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。
合同价款及付款方式:
1、外墙外保温每平方米造价为: 68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材),工程量以实际结算为准。
2、付款方式:
1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。
2)、工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%,剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。
3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。
违约责任:
1、承包方违约责任:
1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。
2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的,承包人承担所造成的全部损失。
3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。
4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的损失。
2、发包人违约责任:
1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。
2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件,如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。
合同的有效性:
本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。
十、合同履行中,如一方需要修改或终止,须在7日前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按《合同法》的有关规定解决。
十一、其他约定事项:双方协商解决。
十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
经办人(签字): 经办人(签字):
签约日期:年 月 日
2023年建房子工程合同大全篇六
地址:________________
电话:______传真:_____
授权代表:____职务:_____
乙方:________________
地址:_______________
电话:______传真:_____
授权代表:____职务:_____
第一条前言
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本合作建房合同。
第二条合作建房
甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权,乙方同意按本合同第三条的约定提供建房资金,双方合作开发建成_____栋_____层的办公(或商住、住宅)楼,并按本合同第六条的约定进行产权分成。
第三条建房资金
建房资金预计为人民币__________元,全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由乙方承担和享有。
建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因招标、拍卖方式取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。
第四条报批手续
除按规定应由双方共同办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由乙方负责办理,但甲方有义务协助乙方办理报批手续,包括毫不迟延地提供甲方持有的所需材料。
第五条设计、建筑
工程设计和建筑的招标、施工监督由甲方负责,但按本合同第条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。
工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成,整个建筑工程应在本合同生效后第天内开工,并在第个月内完成竣工验收工作。
第六条产权分成
全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成:甲方拥有____栋____层房屋的产权,乙方拥有____栋____房屋的产权。
乙方应在工程竣工验收合格后_____日内办理完甲方应分得产权部分房屋的房地产证。
第七条违约责任
1.如乙方未能按本合同第五条第二款的约定时间完成工程设计的招标工作、或在本合同生效后第____天内开工、或在第____个月内完成竣工验收工作,甲方有权解除合同,并有权要求乙方赔偿损失。
2.除因甲方的原因造成延误外,如乙方未能按第六条第二款约定的时间办好房地产证,乙方应按主管部门发布的指导租金价格向甲方支付违约金。
3.如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误,当拖延时间在____个月以内时,乙方有权要求甲方应按主管部门发布的指导租金价格向乙方支付违约金;当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,并有权要求甲方赔偿损失。
第八条争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第九条合同生效
本合同自政府主管部门批准后生效。
2023年建房子工程合同大全篇七
承包方(以下简称乙方):
一、 甲方提供建筑图纸给乙方施工,乙方必须按图纸规定做好各项施 工。乙方负责清理地基,甲方按实际支出费用补给乙方清理地基款。
二、 甲方按建筑面积××元/m2计算给乙方,按投影计算面积,工程竣工结算,按实际工程量,质量须达到验收合格标准。
三、 乙方负责基础工程和主体工程包工包料建设。
1、基础工程:乙方负责地基孔桩柱××条的包工包料施工,甲方按每立方米××元计算给乙方,孔桩直径××米,钢筋笼要求××米,计算给乙方应加护壁0.15米。
2、乙方负责主体工程建设,内外墙装修,内墙、天花批灰底,外墙三面瓷砖,层面隔热层,天面拦河,铝合金窗、排水、排污管,外散水,屋内排污排水管封闭,完工时清理好一切多余建筑废料。
四、 乙方负责一切工程机械、模板、排架、水电费用等施工用具和管理。
五、 门洞、卫生间排气扇孔和厨房排气扇孔应按甲方指定位置和尺寸预留或安装。
六、 建筑材料选用:钢材--国标韶钢,水泥--仙石牌水泥,排水管--联塑75管,排污管--联塑110管。
七、 施工总工期为120天交付给甲方。
八、 乙方施工时如出现质量问题和误差,甲方认定需要返工时,一切费用有乙方承担。
九、 付款方式:完成工程建设的地基工程(标的物地基垫层只一层地面),甲方支付××万元;主体工程费用按工程进度70%支付,工程竣工后,经验收合格,甲方支付余下工程费用。
十、 甲方的权利与义务:
1、甲方对乙方施工可以随时检查及现场监督,对不当行为可以制止。
2、在不影响乙方工期的情况下,甲方可以变更施工图纸。
3、甲方应按照本合同第九条规定向乙方支付相应费用。
4、工程竣工后,甲方可以要求乙方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。
十一、乙方的权利与义务:
1、乙方各建设行为及建设用料均符合相关行业标准及积极性行业惯例并保证诚信;若工程质量不符合本协议要求或相关行业标准,乙方应无偿返工且应承担由此给甲方带来的损失。
2、乙方自负己方人员及相应物品的安全责任,乙方人员出现的意外、伤亡等人身损害以及财产损失自负其责,甲方对此不负责任。
3、乙方因施工不当或未尽相应注意义务给他人人身或财产带来损害时,应付相应赔偿责任,甲方对此不承担责任。
4、乙方有权按照本合同第九条规定向甲方收取相应工程建设费用。
各项安全措施,如在施工期间造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 十三、本合同未尽事宜,双方可当面商定或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
字后分别保存。副本分数按自定,可报送所需部门。
甲方签名: 乙方签名:
身份证号: 身份证号:
电话: 电话:
年月日 年月日
2023年建房子工程合同大全篇八
乙方:______________
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。乙方不负责楼梯、楼面、楼底、现浇混凝土板面与板底的粉刷。甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
三、承包价格
2023年建房子工程合同大全篇九
乙方:
3、支付方式:在本合同签订之日前,甲方向乙方支付 元(大写 元)作为定金,在主体修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付 元(大写 元),在粉刷完毕甲方验收质量合格后,向乙方支付 元(大写 元),下剩款项在20xx 年 月 日前付清。
2、甲方应当提供乙方使用的水、电,并保证水电能正常使用;
4、乙方施工中自行指挥所雇人员各负其责,组织施工并进行监督,对房屋质量负责,乙方积极采取安全措施,确实抓好安全生产,施工中如发生安全事故,所造成的伤害均由乙方承担,甲方不承担任何责任。
5、甲方不参与乙方组织的施工,但有权对乙方施工过程进行监督,如发现乙方修建房屋存在出现质量问题,甲方应当及时与乙方沟通,有权让乙方进行及时纠正。甲方验收乙方所建房屋质量合格后双方签字,乙方完成交付义务。
七、本合同经甲、乙双方签字后生效,一式三份,由甲乙各执一份,中间人执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方: 中间人:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
2023年建房子工程合同大全篇十
2、合同价款是双方共同约定的条款,要求第一要协议,第二要确定。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。
每平方米伍拾肆元,建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算,包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍,所需费用甲乙双方各负担50%。
完成第一层砖砌并捣制好楼面付叁仟元,完成第二层付款叁仟元,完成第三层付款叁仟元,工程全部完工,经验收合格后一次付清。
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。
文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
主体工程工期为4个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在2019年10月30日前完成主体工程,完工时间不能超过10天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料,应两天前向甲方提出计划,以便迅速筹备。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。