人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
建设工程计量与计价实务土木建筑工程篇一
发包人：
勘察人：
发包人委托勘察人承担任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人，勘察人协商一致，签定本合同，共同遵守。
1.1工程名称：
1.2工程建设地点：
1.3工程规模、特征：
1.4工程勘察任务委托书、日期：____年__月__日
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：
1.6承接方式：投标
1.7预计勘察工作量：
2.1提供本工程批准文件（复印件），遗迹用地（附红线范围），施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料《勘察报告》十份。
4.1开工及提交勘察成果资料的时间。
4.1.1本工程的勘察工作定于____年__月__日开工，____年__月__日提交勘察成果资料。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2收费标准及付费方式。
4.2.1本工程勘察费用单价为：元/米。勘察工作为固定单价合同，按实际完成并经双方确认的工作量结算。
4.2.2本工程勘察费预算为元（大写）：元整。勘察任务完成，提交勘察成果资料，双方确认后30天内发包人一次付清全部勘察费用。
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2发包人应及时为勘察人提供勘察现场的基本工作条件并解决勘察现场出现的问题。
5.1.3发包人为勘察人的工作人员提供水电源，水电费用由勘察人自行承担。
5.1.4发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议等，未经勘察人同意，发包人不得向第三人转让或用于本合同外的项目。
5.1.5配合勘察人进行隐蔽工程、中间过程、竣工工程量进行验收和确认。
5.1.6合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5.2勘察人责任
5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5.2.2由于勘察人提供的勘测成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100 %。
5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，报发包人审核。
5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.6若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.2.7.勘察人及时组织发包人、监理方对隐蔽工程、中间过程、竣工工程量进行验收和确认，未经发包人、监理方确认发包人有权拒付工程款。
5.2.8合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
6.1发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.2由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6.3由于勘察人原因造成勘察成果质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。
本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
其他约定事项：无
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向勘察工程所在地的人民法院起诉。
本合同自发包人、勘察人签字盖章之日起生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式柒份，发包人伍份，勘察人贰份。
发包人名称：勘察人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
建设行政主管部门备案：鉴证意见：
（盖章）（盖章）
备案号：经办人：
备案日期：____年__月__日鉴证日期：____年__月__日
建设工程计量与计价实务土木建筑工程篇二
近年来，随着人们生活水平的不断提高，交通建设工程在我国得到了迅猛发展。作为一名从事交通建设工程的实习生，我有幸参与了一项大型的高速公路建设项目，亲身经历了无数艰辛与困难。通过这个经历，我深刻体会到了交通建设工程的重要性，并从中汲取了许多宝贵的教训和经验。下面我将就此进行总结和体会。
首先，交通建设工程不仅仅是一项工程建设，更是一项社会责任。道路、桥梁、隧道等交通设施每天为广大人民群众提供着便捷和安全的通行条件，直接关系到人们的出行和生命安全。因此，我们在进行交通建设工程时必须高度重视安全性、耐久性和可靠性，从最小的细节入手，做好每一道工序，以确保提供给社会的是真正合格的交通设施。
其次，勇于创新是交通建设工程发展的必然趋势。随着科技的不断进步和社会的不断发展，交通建设工程也要紧跟时代的步伐，采用新的材料、新的技术，以应对日益繁忙的交通需求。例如，在我的实习项目中，我们采用了新型的环保建材，通过使用先进的施工机械设备，提高了施工效率。这些创新不仅节约了施工成本，还提升了工程质量。
再次，交通建设工程需要高度的团队合作和协调能力。由于交通建设工程本身的复杂性，项目涉及多个专业，需要不同岗位的人员共同协作才能完成。在我的实习项目中，我有幸结识了一支优秀的项目团队，每个成员都有着各自的专长和经验，我们共同面对困难，共同努力，最终顺利完成了高质量的工程。通过这次经历，我意识到只有团队的默契和合作，才能真正实现一个项目的成功。
最后，交通建设工程建设过程中的风险和挑战需要及时应对和解决。建设工程往往面临各种各样的问题，如地质条件复杂、环境污染、交通要道等。在我的实习项目中，我们曾遇到过恶劣的天气和地理条件，对施工造成了很大的影响。但是通过项目组的努力和各方面的支持，我们全力解决了这些问题，确保了工程顺利进行。这次经历让我明白了解决问题的重要性和困难，及时的反应和处理对项目的进展至关重要。
综上所述，交通建设工程作为社会发展的重要组成部分，承载着人们的交通需求和安全。通过实习经历，我深刻体会到了交通建设工程的重要性，同时也从中汲取了许多宝贵的教训和经验。在今后的工作中，我将更加注重安全性、创新性、团队协作和问题解决能力的培养和提升，为我国的交通建设事业贡献自己的一份力量。希望未来我国的交通建设工程能够更加发展壮大，为广大人民群众提供更为便利的出行条件。
建设工程计量与计价实务土木建筑工程篇三
交通建设工程是国家经济发展和城市化进程中的重要组成部分，对于改善交通运输状况、提高交通效能具有重要作用。在参与一项交通建设工程项目的过程中，我深刻体会到了交通建设工程的重要性和独特性。下面我将分享我对交通建设工程的心得体会。
首先，交通建设工程的规划和设计是至关重要的。在一个城市或地区中，无论是道路、桥梁、隧道还是其他交通设施，都需要经过周密的规划和设计。合理的规划和设计能够提高交通系统的流动性和安全性，减少交通拥堵和事故的发生。我参与的某交通建设工程项目中，规划和设计阶段所做的调研和方案选择工作，为后期的施工和运营打下了良好的基础。因此，准确的需求分析、科学的规划和合理的设计是交通建设工程成功的关键。
其次，交通建设工程需要高度的组织和协调能力。在一个大型的交通建设工程项目中，涉及到的工作团队和各个环节繁多复杂。施工队伍、监理单位、设计公司、政府部门以及其他利益相关者都要在一个完善的组织架构下密切合作，共同推进项目的顺利进行。我在项目中担任项目经理的岗位，亲身经历到了组织和协调的重要性。只有做好各个环节的沟通和协商工作，才能保证项目的进度和质量。
再次，交通建设工程需要高度的安全意识和风险防控能力。无论是在道路施工还是桥梁建设过程中，都存在一定的安全风险。作为交通建设工程的从业者，我们必须时刻保持高度的安全意识，严格遵守施工安全规范，落实各项安全措施。同时，对潜在的安全风险要有前瞻性的认识和应对措施，及时解决问题，保障工程的安全顺利进行。在我参与的项目中，我们定期组织安全培训和演练，严格执行安全操作规程，最大限度地保障了工程的安全。
最后，交通建设工程需要持续的监督和技术支持。一项交通建设工程从规划设计到施工运营，涉及到的时间可能会长达数年。在整个过程中，监督和技术支持是必不可少的。监督的目的是确保工程按照规范进行，技术支持则是为了解决工程中的技术难题和提供技术指导。我们项目团队与监理单位和设计公司保持密切联系，定期进行工作会商和技术交流，及时解决工程中的问题。
综上所述，交通建设工程是一项综合性的工程，需要多方面的工作和努力。合理规划和设计、高度组织和协调、严格安全意识和风险防控，以及持续的监督和技术支持是交通建设工程成功的关键。通过我的参与和体验，我深切体会到了交通建设工程的重要性和复杂性，也认识到了自己在其中的责任和使命。我将继续不断学习和提升自己，为交通建设工程的发展贡献自己的力量。
建设工程计量与计价实务土木建筑工程篇四
随着建筑行业的飞速发展，建设工程质检员的职责变得越来越重要。作为一名建设工程质检员，我有幸参与了许多大型项目的施工过程，在这个过程中，我深深体会到了自己的成长和进步。下面是我对于建设工程质检员这个职业的心得体会。
首先，我认为作为一名建设工程质检员，必须具备严谨的工作态度。在建设工程中，任何一个环节的疏漏都可能对整个项目产生巨大的影响。因此，作为质检员，我们必须对每一个细节都做到严格把控，确保施工质量的完美呈现。在我的工作中，我时刻保持着高度的警惕性，注重细节，严格把控每一个环节，从而保证工程的质量。
其次，建设工程质检员需要具备较高的技术能力。在建设工程中，质检员需要对施工过程中的各个环节都有一定的了解和掌握，以便在发现问题时能够及时解决。作为一名质检员，我不仅仅关注表面现象，还要深入了解内在原因。我利用自己的专业知识，并不断学习新的技术，提高自己的技术能力，以便能够更好地为工程质量保驾护航。
此外，沟通能力也是建设工程质检员必备的素质之一。在项目中，质检员必须与各个部门和相关人员保持良好的沟通，以便及时了解项目的情况并协调解决问题。通过与各方的沟通，我不仅能够获得更多的信息和反馈，还可以准确地传达我的观点和意见，使工程的各个环节得到有效的把控。因此，良好的沟通能力对于质检员来说至关重要。
另外，建设工程质检员需要具备判断能力和快速反应能力。在建设工程中，问题的出现时常不可避免，质检员需要能够准确判断问题的严重程度，并迅速采取相应的措施。在我工作的过程中，我经常面临各种突发情况，需要迅速做出决策。通过不断的实践和经验积累，我不断提升自己的判断能力，使自己能够在关键时刻做出正确的决策和行动。
最后，建设工程质检员需要具备团队合作精神。在工程项目中，质检员往往需要与其他部门和人员密切配合，共同达成工程目标。作为团队的一员，我们需要站在全局的高度，与他人密切协作，共同解决问题，确保工程的质量。在我参与的项目中，我始终保持着与团队成员的密切沟通和协作，共同努力提高工程的质量。
总之，作为一名建设工程质检员，我深深体会到了自己在工作中的成长和进步。严谨的工作态度、较高的技术能力、良好的沟通能力、判断能力和团队合作精神是我在工作中所坚持的原则和方法。通过不断努力和学习，我相信我会在建设工程质检员这个职位上不断取得进步，为建筑行业的发展贡献自己的力量。
建设工程计量与计价实务土木建筑工程篇五
承包方：_________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称__________；
工程地点__________；
工程规模__________；
工程投资__________；
第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。（见附表一、二）
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后__天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在__天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为__元估算设计费为__元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。
2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件。
3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。
4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1、承包方应在__年__月__日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任
1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：
2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：
5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。
6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列__项条款（没有增补以“空白”记入）。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人同共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份；副本__份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方（盖章）：
承包方（盖章）：
鉴（公）证意见：
地址：
地址：
经办人：
法定代表人（签名）：
法定代表人（签名）：
鉴（公）证机关（章）
委托代理人（签名）：
委托代理人（签名）：
开户银行： 开户银行：
帐号：
帐号：
电话：
电话：
电挂：
电挂：
邮政编码：
邮政编码：
签约时间年月日签约地点___________
有效期限年月日至年月日
附表一：
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行__________________________设计工作。
工程设计项目表
工程编号
项目名称建设性质投资（万元）规模建筑层数结构设计内容
附表二：
工程、地质勘察委托书
建设单位
工程名称
场地位置
设计单位
要察
求资
提料
建设工程计量与计价实务土木建筑工程篇六
建设工程质检员是建筑施工过程中发挥着重要作用的一员，他们负责监督工程质量，确保工程质量符合规范要求。在多年的质检工作中，我积累了一些心得体会，下面就与大家分享一下。
首先，建设工程质检员要具备扎实的专业知识和严谨的工作态度。建筑工程是一个复杂的系统工程，涉及到多个专业领域，质检员要熟悉相关的工程标准和规范，了解各个施工工序的要求，以便能够对施工过程进行全面、准确的检查。此外，质检员还需要保持严谨的工作态度，将工作视为一种责任和使命，不敷衍了事，严重的缺陷将直接影响工程的质量和安全。
其次，建设工程质检员要善于沟通和协调。工程质量的监督工作不是孤立进行的，它需要与设计师、监理工程师、施工单位等多个部门合作。质检员需要与各个部门进行密切的沟通，及时了解工程的进展情况，发现问题并提出解决方案。同时，质检员还需要与相关人员协调工作，解决施工中的争议和矛盾，保证工程按时完成。
再次，建设工程质检员要具备较强的责任心和抗压能力。质检员的工作是一个高风险和高压力的工作，他们需要在施工现场面对各种复杂的情况和问题，及时发现并解决。而且，质检员还要对自己的工作结果负责，对工程质量负责，对项目的安全负责。这需要质检员具备较强的责任心和抗压能力，能够经受住各种压力的考验，并保持一颗平常心。
同时，建设工程质检员要不断学习和提升自己的专业水平。建筑行业发展迅速，新的材料、新的工艺、新的标准不断涌现，质检员要及时了解并学习。只有掌握了最新的知识和技术，才能更好地开展工作。此外，质检员还可以通过参加培训、考取相关证书等方式提高自己的专业水平，增加自身的竞争力。
最后，建设工程质检员要积极参与质量管理体系的建设和完善。贯彻质量管理体系是保证建筑工程质量的基础。质检员要积极配合相关部门，参与建设和完善质量管理体系，完善各项工作制度和规范，提高质量管理的标准化和科学化水平。只有建立起科学、完善的质量管理体系，才能提高工程质量的可控性和可预测性。
总体而言，建设工程质检员是建筑工程中不可或缺的一部分，他们应具备扎实的专业知识和严谨的工作态度，善于沟通和协调，具备较强的责任心和抗压能力，不断学习和提升自己的专业水平，积极参与质量管理体系的建设和完善。只有如此，才能更好地履行监督工作，确保建筑工程的质量和安全。作为一名建设工程质检员，我将不断努力，提高自身的素质和能力，为建筑行业的发展贡献自己的力量。
建设工程计量与计价实务土木建筑工程篇七
近年来，随着经济的快速发展，交通运输在城市的发展中扮演着重要的角色。作为一名交通建设工程师，我深刻体会到交通建设工程对城市发展的重要性。在这篇文章中，我将分享我在交通建设工程中获得的心得和体会。
首先，交通建设工程需要精确的规划和设计。在规划阶段，我们需要考虑城市的整体交通需求，并预测未来的交通流量。通过合理的规划，我们可以合理安排道路的宽度和数量，从而减少交通拥堵问题。在设计阶段，我们需要考虑不同类型车辆的通行需求，确保道路的安全性和通行效率。通过精确的规划和设计，我们可以提高城市的交通运输效益，促进城市的可持续发展。
其次，交通建设工程需要协调多个部门和利益相关方的合作。在实际施工中，我们需要与市政部门、公共安全部门和环境保护部门等进行密切合作。通过协调多个部门的行动，我们可以确保交通建设工程的顺利进行，减少对周边环境的影响。同时，我们还需要与利益相关方进行充分的沟通和协商，以平衡各方的利益。通过有效的沟通和协作，我们能够获得更好的交通建设成果，满足市民的出行需求。
再次，交通建设工程需要关注环境保护和可持续发展。在施工过程中，我们需要采取各种措施来减少环境污染和生态破坏。例如，在道路施工中，我们可以采用低噪音、低污染的设备和材料，减少对周边居民的干扰。同时，在道路绿化和水资源管理方面，我们也需要注重环境保护，确保交通建设与生态环境的和谐发展。通过合理的规划和设计，我们能够实现交通建设与环境保护的双赢。
此外，交通建设工程需要关注市民的出行需求和安全问题。在城市交通建设中，市民的出行需求是至关重要的考虑因素。我们需要根据实际情况，合理规划和设计交通设施，以满足市民的多样化出行需求。同时，我们也需要注重交通安全，采取各种措施来降低交通事故的发生率。例如，在道路设计中，我们可以设置合适的交通信号灯和交通标志，提醒行人和驾驶员遵守交通规则。通过关注市民的需求和安全问题，我们能够提升城市交通系统的整体效能和质量。
最后，作为一名交通建设工程师，我深感交通建设工程的重要性和挑战性。通过合理规划、协调合作、环境保护和关注市民需求，我们可以为城市提供更高效、更安全的交通系统，促进城市的可持续发展。同时，我们也需要不断学习和创新，适应交通建设工程的不断变化和发展。只有不断提升自己的专业素养和技术能力，才能更好地应对未来的挑战和机遇，为城市的发展贡献更大的力量。
总之，交通建设工程对于城市的发展至关重要。通过精确规划、协调合作、环境保护和关注市民需求，我们可以提供更高效、更安全的交通系统，促进城市的可持续发展。作为一名交通建设工程师，我将继续努力，不断学习和创新，为城市交通建设事业做出更大的贡献。
建设工程计量与计价实务土木建筑工程篇八
建设单位：_________(以下简称甲方)
建筑单位：_________(以下简称乙方)
经双方协商就马集中学工程问题签订如下合同：
一、工程地点：马集中学
二、工程名称：
三、承包方式：
四、开工日期：
五、竣工日期：
六、工程造价：
七、支付办法：竣工验收合格后全部付清。
八、甲乙双方职责
(一)甲方
1、现场负责做到三通一平：水通、电通、路通，现场平整。
2、协助乙方疏通当地有关关系。
3、确保资金按进度到位。
(二)乙方
1、按甲方要求施工，确保工程质量。
2、确保工期，工期为_________天。
3、教育职工文明施工。
4、做好安全生产，安全事故由乙方自行负责。
九、其他未尽事宜，双方协商后，以补办的文字手续为准，其补充的条款具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建设工程计量与计价实务土木建筑工程篇九
在我国的建筑行业中，建设工程法规实务是一项非常重要的工作。在我的实习期间，我学习到了许多实践经验和技巧，这里我将分享一些我的心得体会。
首先，我认为建设工程的质量是最重要的。为了保证建筑的质量，我们需要遵循国家和地方政府的法律法规和规范性文件。这些文件规定了建筑质量的相关标准、要求和实施程序。因此，在进行建筑活动时，必须准确地理解和执行这些法规和规范性文件。如果不遵守这些法规和规范性文件，建筑的质量和安全都会受到威胁。
其次，建设工程需要注重安全。在建设中，我们要不断加强工程安全方案的制定和实施，严格按照规范程序进行重点部位的施工、验收以及使用周期的检查和维护工作。同时，在开展施工过程中，施工现场的环境卫生、部位清理和管理、人员安全培训以及人员安全防护等也需要重视。
此外，建设工程中也要关注环保。现在，人们越来越注重环保，建设工程也要从环境、生态学角度审视和规划。我们应该遵循国家和地方政府的环保政策法规，加强对于建筑垃圾处理、能源使用、绿化和生态保护等方面的管理和监督，以降低建筑活动对于环境带来的影响。
最后，建设工程中还要注重合理的成本控制。在建筑活动中，我们要注重对于每项工程的成本控制，优化工程的设计和施工过程，以减少工程的浪费、增加效益。
总之，建设工程法规实务非常重要，不仅涉及到建筑的质量和安全，而且还涉及到人员的安全、环境的保护以及成本的控制。为了更好地开展建筑活动，我们需要不断学习和改进自己的理念和技能。
建设工程计量与计价实务土木建筑工程篇十
鉴于_________________（投标人名称）已于_________年____月____日（日期）提交了建设（合同名称）____________________________的投标书（以下称投标书）。
风险提示：投标保证金
投标人要按招标文件要求，将投标保证金按规定方式足额存入指定的银行账户。凭存款单据在开标前到指定地点开据保证金收据。
各投标人在缴纳投标保证金时，须凭银行出具的进账单回执联到指定地点开具保证金收据。每个项目的投标保证金形式是根据招标文件的要求而定。
投标人须从企业工商注册所在地的基本账户以转账支票、银行汇票和银行电汇方式缴纳投标保证金（现金方式交纳除外）。
根据本文件，兹宣布，我行______________（以下称银行）向业主立约担保支付________________的保证金。本保证书对银行及其继承人和受让人均有约束力。
银行名称（盖章）
_________年____月____日
本保证义务的条件是：
（a）如果投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书；
或（b）如果投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后；
（1）未能或拒绝根据投标须知的规定，按要求签署合同协议书；
或（2）未能或拒绝接投标须知的规定，提供法的保证金。
我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将注意到索款是由于出现了上述条件中的一种或两种，并具体说明情况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投标书有效期后30天（会第30天）内有效。延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。
日期：_________年____月____日
银行名称：________________
盖章：________________
证人签字：________________
证人所在单位及地址：________________