发光字制作合同下载汇总

时间:2024-12-23 作者:韩ll

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

发光字制作合同下载汇总篇一

依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《^v^安全法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》及有关法律、行政法规和公司文件相关规定,遵行平等、自愿、公平、诚信的原则,明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,乙方承接甲方外墙面砖粘贴工程施工事宜,经双方协商一致签订本施工合同。

一、 工程名称:

信阳一建新都华城1#—4#楼一、二层及副楼外墙砖粘贴工程。

二、承包范围:

1、按施工规范要求,清洁面砖、堵拉杆洞、粘贴面砖、勾缝、外墙清洗等全部工作内容。除面砖、水泥、砂、防水剂、防冻剂由甲方承担外,其它的工具如电锤、桶、墨斗、鱼线、铝合金靠方、卷尺、线吊、水平尺、扫帚、铲子、斗车、水管、水平管、灰槽、切害机、安全带、安全帽、棉墙面清洗的材料等低值易耗品由乙方购买。

2、外架的搭拆由甲方负责,乙方自行铺设跳板。

3、所有材料的水平、垂直运输、上下车、自拆除包装按责任工长规定回收,堆码。

4、面砖的色差,几何尺寸差距太大的选择;分类堆放,面砖的润湿。

5、先按设计要求进行排版,做出样板,经业主、监理、设计、项目同意认可后方可进行大面积施工。

三、甲方责任:

1、 负责供应瓷砖、水泥、胶等主要材料。

2、负责接通电源、水源。

3、按照合同要求进行支付工程款。

4、提供食宿场所,伙食费用乙方自理。

四、乙方责任:

1、本工程质量必须达到合格工程,严格按照设计施工图质监站、业主单位、监理单位、施工单位要求及现行施工质量验收规范执行。未列出的工作内容、工艺、工序、质量要求等均由乙方按国家现行施工规范、质量验收规范施工。

2、外墙面砖粘贴工程必须满足信阳市地方标准及设计要求。

3、因质量问题造成返工承担一切经济损失。

4、必须满足施工方案及施工技术交底要求。

5、面砖要求:水平缝、竖缝保证5mm,墙面整个高度的垂直度6mm,平整度的公尺1mm。确保外墙面砖平整,阴阳角垂直方正砖缝匀称,墙面清洁、外墙保证不渗漏,如达不到质量要求,所造成的材料和返工的一切费用由乙方承担,甲方在乙方结算工资内扣除。

五、 材料节约:

乙方必须严格按甲方要求进行砂浆的配置,每天的砂浆必须用完,落地灰必须随时回收用净。外墙面砖按计划使用,做到工完料净场地清,发现一次材料浪费,罚款乙方20xx元。

六、 安全文明施工

甲乙双方必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规及各项规定。乙方要严格按jgj59-59要求施工,杜绝死亡、重伤事故,如发生伤亡事故全部由乙方自行承担责任。

乙方组织的所有工程及工作人员必须学习、掌握并执行现行安全生产的法律、法规及各项规定以甲方的各项规章和管理制度,乙方必须执行“三级”安全教育制度,乙方负责人及特殊工种人员必须持证上岗,严禁出现“三违”现象,如出现后果自负。

、 乙方必须接受甲方及其上级主管部门的安全生产检查,乙方所用的施工机械设备除现场有的,其它自行解决。施工机械必须符合国家规定标准,且机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效,且经有关部门检验合格,同时必须按规定为工作人员配发合格的安全劳务保护用品。

七、工期:

八、承包单价:

承包金额为每平方米 元,按实际墙面面积计算、不包括门、窗、洞口等、以实际工程量为准。

九、工程价款的结算及保修期

1、乙方进场:施工期间,甲方不提供生活费,竣工验收决算完毕经质监站验收合格,并办理完成相关结算手续付到施工费的 80%,经业主验收合格后负已完工程量的95%、如下余款5%作为质量保修金、无施工质量问题在两年之内无息付清。

2、 保修:保修金为总造价的5%,保修期为两年、保修时限从竣工之日算起。

3、本工程质量保修期为两年,在质量保修期内如出 质量问题的全部费用由乙方承担: 现质量(材料、施工)问题,发包人有义务发现质量问题时立即提醒 承包人, 48小时内组织人维修,承包人应无条件的接受、否则、发包人可委托第三方进行维修,费用在 质量保证金中扣除, 承包人并承当因此超出的费用, 若发包人违此条款不提醒 , 承包人并承当因此超出的费用,甲方不通知乙方擅自委托第三方进行维修,责任与维修费由甲方承担。

十、 特别约定:

1、乙方保证按时足额发放工人工资,并将工资表交给甲方,以便对乙方每月工资发放情况进行监督管理,如发现乙方拖欠工人工资情况,经甲方核定确认后,可以不须乙方同意,直接在进度款或结算款中代为发放。

2、若因乙方粘贴质量不符合规范要求造成返工、浪费材料(超过施工图算量及定额损耗率)由乙方承担其费用,其他质量事故所造成的一切损失由乙方承担,乙方不服从甲方管理,甲方将清退乙方出场,乙方自动放弃索取劳务费并立即出场。

3、乙方在施工中要注意材料节约,不得浪费水泥、粘结剂、勾缝剂、防冻剂及水资源,不得偷窃,如经发现将按损失材料10倍的罚款。施工过程中乙方必须保证操作面人员数量 ,保证甲方进度要求,不得耽误后续工作进行。

4、本合同包干单价已包含作业人员防暑降温、烤火费,市场风险费,不可预见费乙方已充分知晓包含在合同单价中。

5、乙方现场施工员必须住守工地,并按项目部正常工作日考勤,如发现一次不在现场罚款500元,发现两次1000元,每次500元依次递增。

6、乙方必须服从甲方对工程的统一协调管理,并满足甲方及业主单位的施工进度,质量标准和安全要求,若乙方承包内容所列的任一项未能充分完善,则视为乙方违约,甲方可另行派人完善,其劳务费按实际发生的两倍扣除,并不必征得乙方同意,乙方自愿并无异议。

7、成品保护

(1)、外墙作业,铝合金、涂料、地坪不能污染。

(2)、所有的窗洞口,必须保证设计尺寸、大小一样。

(3)、凡是阴阳角成90度直角。

(4)、工程质量必须达到二级以上。如果不到二级以上只按基价结算,按最后监理、甲方、质监站评定为准。

(5)、必须先排版,样板先行。

(6)、必须达到样板要求,如果未达到此要求,按基价结算。

8、施工过程中不产生任何形式的

十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效,结清全部款项后自动失效,未尽事宜,双方协商。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

发光字制作合同下载汇总篇二

乙方:

丙方:

根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对甲乙双方于20xx年7月1日签订的《宝湖湾二期精装修样板间施工合同》、《宝湖湾二期精装修样板间项目软装配饰合同》(以下简称“主合同”)中关于保修的相关事宜进一步签订如下协议。

一、保修期限:

自主合同工程竣工验收合格之日起计算。保修期为2年。

二、保修项目内容和范围:

1、装饰墙面、顶棚裂缝、起皮脱落;

2、壁纸起包、开裂;

3、地坪瓷砖空鼓、开裂;面砖松动;

4、有防水要求的地面、墙面渗漏水;

5、乳胶漆起皮、变色脱落;

6、厕所、厨房地面泛水倒坡积水;

7、卫生洁具设施阀门关闭不严密漏水;

8、卫生洁具给、排水系统管道漏水(总包单位预埋部分除外);

9、电器、电线漏电、光源;

10、厨房柜(含内置的柜体、油烟机、燃气灶)、衣帽间柜;

11、木质配饰:沙发、柜子、床、桌椅;

12、因乙方原因造成的其它质量问题;

13、因其它非乙方原因造成损坏,乙方负责维修,费用双方协定。

三、保修责任:

1、乙方承担工程合同范围内项目的保修责任;

2、主合同中装修及软装工程,已由甲方委托丙方代为管理,在保修期内,丙方与甲方共同行使本合同权利,乙方予以认可。

3、发生紧急抢修事故的,如发生漏水、漏电及因上层施工造成顶棚渗水等,丙方应立即采取措施防止危险或损失扩大,并告知甲方和乙方,乙方在接到事故通知(包括电话、传真等)后,应当2小时到达事故现场抢修。否则甲方或丙方有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由乙方承担。丙方因采取措施防止危险或损失扩大而发生的费用由乙方承担。

4、发生一般维修的,乙方自接到甲方或丙方通知(包括电话、传真等)之时起,必须在24小时内到达现场与甲方或丙方共同明确责任方,商议返修内容,属乙方责任的,乙方应立即无条件的组织人员维修;若乙方未在接到通知后12小时内到达现场或未在24小时内维修完毕,甲方或丙方有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由乙方承担。

5、在保修期间如因乙方的施工质量问题给业主造成损失,乙方负责承担所有赔偿责任。

6、质量保修完成后,由甲方、丙方组织验收。验收合格后填写保修金支付申请,办理质保金。

四、保修抵押金:

五、争议:

甲乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解,不愿通过协商或调解不成的,可以向主合同约定的管辖法院起诉。

六、合同生效与终止:

1、本合同自订立之日起生效。

2、工程保修期满,甲方按规定向乙方无息返还全部保修抵押金后,本合同即告终止。

七、合同份数:

本合同一式肆份具有同等效力,其中甲方两份,乙方及丙方各一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

发光字制作合同下载汇总篇三

乙方:家居饰品有限公司

*方因需要购置一批窗帘,根据及有关法律法规,窗帘安

1、工程慨况及内容:

承包方式:包工

承包内容:祥见附表。

工期:年月日至年月

2、质量标准:

3、造价:

工程总价为人

合同签订时*已预付,:

4、付款方式:

本合同所签定之*方需向乙方

1/3

的余额,乙方需向*方提供正有效的*。在同完工后倘若*方不

5、违约责任

1)因一方原因,造合同无法继续履行,该方应及时通知另一

2)由于乙方因,窗帘安装

6、合同争议的解决方式

双方发生争议

种方式解决:

1)向

7、其他具体规定

1)因执行本同而产生的

2)执行合

2/3

乙方有关人员除执行本合

3)执

8、本合同一两份,*、乙

*方(盖章):乙方(盖章):家居饰品有限公司

代表(签字):代表(签字):

签约地

3/3

发光字制作合同下载汇总篇四

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

甲乙双方根据《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 签定工程质量保修书。

一、工程竣工后回访制度

1、乙方所完成的工程,在通过有关部门竣工验收后,在质量保修期内,应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访,知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷,便于双方总结经验,在以后的工程施工中得以解决提高。

2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次,直至质量保修期届满。

3、回访对象为:甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。

二、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围,不属于甲方责任。

三、质量保修期

保修期限为 壹 年,实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。

四、质量保修金:本工程质量保修金按本工程结算总价的 %计取。

五、质量保修金的返还:质保期满 壹 且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。

六、质量保修责任

1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题,乙方应免费维修、更换;如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏,乙方负责有偿维修(只收取材料费,不收取人工费)。

2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件,换下的配件属于乙方的财产,更换上去的配件则成为甲方的财产。

3、在保修期内,一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修,发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

(1)乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复;

(2)乙方对同一部位经两次维修仍未修复的

5、质保期内如出现设备、材料更换情况,则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。

6、在保修期内,由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题,责任均由乙方承担。

7、若因乙方拖延,推诿而导致业主一切损失的,或因此造成甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)经济损失和法律责任时,而相关质保金总额又不足以支付的,甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)有权向乙方追索,直至向人民法院提起诉讼。

8、乙方每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净,并取得业主和甲方(或物业公司)的验收签字。

9、以上保修期保修回访记录,以及乙方是否履行保修责任,最终以业主和甲方(或物业公司)签字认可为准,若无业主和甲方(或物业公司)签字,甲方将拒付应付的保修金。

本工程质量保修书作为施工合同附件,与施工合同具有同等的法律效力,其有效期限至保修期满。

(本页无正文)

(甲方): (乙方)

法定代表人或委托代理人(签字): 法定代表人或委托代理人(签字):

发光字制作合同下载汇总篇五

发包人:(全称) 承包人:(全称)

为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人和承包人根据《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

2 质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

(1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为: 年;

(4)供热、供冷系统工程为: 个采暖期、供冷期;

(5)装饰装修工程为 年;

(6)其他项目 年。

3 质量保修责任

属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可自行或指派第三方保修。

发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。

在国家规定的工程合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,由设计单位提出保修方案,承包人应立即实施保修。

质量保修完成后,由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费,由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。

6 其它

双方约定的其它工程质量保修事项: 质保期为壹年,其它需符合国家有关规定,出现问题由承包人负责保修并承担相关费用。

本工程质量保修书,由发包人承包人在工程竣工验收前签署,作为合同附件,其有效期限至保修期满。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

发光字制作合同下载汇总篇六

买方:

根据《^v^民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。

一、增加项目总价:合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整。注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

二、付款日期及结算方式安装完工之日即结算增加工程款人民币大写______元整,以下两种方式由甲方自愿选择:当面交付现金;通过银行转帐。

三、交货方式、期限

1.乙方自行送货安装。

2.交货工期为____日。

四、违约责任违约责任

1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

2.乙方未按合同规定期限交售,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

4.甲方逾期付款,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。

甲方:乙方:

传真:传真:

电话:电话:

发光字制作合同下载汇总篇七

拍卖人:

第一条委托人愿就下述拍卖物委托拍卖人依法公开拍卖:

1、拍卖物名称:__________________。

2、品种规格:____________________。

3、数量:________________________。

4、质量:_________________________。

5、包装:________________________。

6、存放地:______________________。

第二条拍卖物的交接方式:_______________________。

第三条拍卖物的估价和底价:______________________。

第四条拍卖方式:( ):

[1]估低价拍卖

[2]估高价拍卖

[3]无估价拍卖

[4]标卖。

第五条拍卖期限:_______________。

第六条双方的权利和义务:

1、委托人应保证对拍卖物拥有无争议的处分权,并向拍卖人提供有关的证明文件和拍卖物的详尽资料。必要时,拍卖人可随时向委托人要求提供咨询,委托人不得拒绝。

2、委托人可在法律允许的情况下确定拍卖物的底价;拍卖人不得以低于该底价的价格进行拍卖,但因此而造成不能成交的,由委托人承担责任。

3、委托人在交付拍卖物时,应向拍卖人指出其知道或应当知道的拍卖物瑕疵。否则,由此造成的后果由委托人负责。

4、委托人应向拍卖人预付受理费元,用于对拍卖物进行估价、仓储保管、运输、保验和公告、广告等项费用开支,由拍卖人按实际开支多退少补。

5、委托人应按成交总金额的__%向拍卖人支付佣金;该款项也可由拍卖人从拍卖所得价款中扣除。

6、拍卖人应对拍卖物的底价保密,不得委托或代理他人参加竞价;亦不得委托他人进行拍卖。

7、拍卖人对其占管的拍卖物负适当保管责任,并应将拍卖物的变动情况及时通知委托人;确因拍卖人的过错而造成拍卖物损失的,由拍卖人负赔偿责任。

8、拍卖过程结束,拍卖人在收齐全部应收款项后,应于____日内通过其银行账户,将拍卖所得价金一次全部付给委托人,不得延误。

9、对需要征税的拍卖物,由委托人交付税金;经税务机关同意,税金可以从拍卖所得价款中取得。

10、拍卖成交后,由拍卖人按成交价金开给竞买人发票或符合税务机关规定的收据。

第七条合同经双方签字后生效,不得违约。否则,由违约方向他方按拍卖物底价的___%支付违约金。因合同履行产生纠纷时,双方同意由_____仲裁委员会仲裁。

第八条其他需要约定的事项:_________________________。

第九条本合同有效期自_____年___月___日始,至_____年____月____日止。

第十条本合同书一式____份,双方各执____份。

______年_____月____日

拍卖人:

______年_____月____日

发光字制作合同下载汇总篇八

卖方: (乙方)

买方: (甲方)

根据《^v^民法典》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上,经友好协商,就窗帘买卖及安装达成如下一致条款,以资共同信守。

一、增加项目总价:合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整(小写元)。(不含税收,如需开发票另加6%税收)注:该单价、总价,如未作特别说明,均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

二、付款日期及结算方式

(1)当面交付现金;

(2)通过银行转帐。

三、交货方式、期限

1.乙方自行送货安装。

2.交货工期为____日。

四、违约责任

(1)违约责任

1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

2.乙方未按合同规定期限交售,每逾期1天,应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

4.甲方逾期付款,每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

六、本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。

七、本合同于________年____月____日签订,合同一式二份,双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。

八、其他约定本合同的未尽事宜,双方另定补充协议,将成为本合同的一部分,具有同等的法律效应。

补充条款

甲方: 乙方:

传真: 传真:

电话: 电话:

_____年____月____日

_____年____月____日

发光字制作合同下载汇总篇九

根据《xxx合同法》条款,经甲乙双方协商,甲方从乙方处订购部分绿化(经济林)苗木,为明确双方的责任、权力及义务,特签订以下合同条款,供双方共同遵守执行。

一、乙方向甲方提供苗木的名称、规格、数量、单位、金额如下表,若有变更,双方可签订补充协议。

二、甲方的权力和义务

11.甲方有权从乙方提供的各类苗木中订购甲方所需品种、规格的苗木;

2.甲方有权拒绝接收不符合技术质量要求的苗木;

3.甲方将乙方供应的苗木验收合格后要及时组织人员进行栽植、管护。

三、乙方的权力和义务

1.乙方提供的各类苗木必须符合规定技术质量要求;

2.乙方提供的各类苗木成活率必须达到85%以上;

3.乙方苗木交货时必须附《苗木检疫证书》等相关证件;

5.乙方的起苗、包装、运输全过程受甲方的监督,乙方按甲方要求规范操作。

四、苗木供货地点由甲方确定,苗木的起苗费、包装费、装车费、运输费等均由乙方承担。

五、交货时间:乙方必须按甲方要求时间提供苗木,甲方提前2天通知乙方提供苗木具体时间,乙方延期,甲方有权拒绝接收苗木,由此造成的一切损失,均由乙方承担。

六、苗木款的支付:

2.甲方以转账的方式付给乙方,乙方必须开具购苗发票。

七、违约责任:

1.若因苗木检疫问题造成的损失,由乙方承担;

3.因土壤、气候、经营管理等因素使本合同不能按时执行而造成的损失,双方协商解决。

八、因土壤、气候、经营管理等因素所造成的苗木达不到成活标准的损失应由甲方负责。

九、甲、乙双方因不可抗拒自然因素使本合同不能按时完成时而造成的损失,双方协商解决。

十、本合同出现纠纷,双方协商解决,协商不成,可向当地人民法院起诉。

十一、本合同自甲、乙双方签字、盖章后生效至货款两清后终止。在合同期内,未经双方同意,不得更改和废止;否则,应承担合同条款相应的全部经济责任。

十二、本合同未尽事宜,双方协商解决。

十三、本合同一式三份,甲乙双方及财务各一份。

甲方: (盖章) 乙方: (盖章) 代表:

电话:

开户行:

账号:

代表: 电话: 开户行: 账号:

相关范文推荐

    贴瓷砖分包合同模板

    在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大

    2023年砂石采购合同免费优质

    在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,

    最新单位之间借款合同图片优秀

    随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编带来的

    2023年房屋租赁合同模板

    随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参

    工厂员工劳务合同做通用

    现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家

    医院小型维修程序 工程维修合同模板

    随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家

    2023年全包装修合同汇总

    在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!20

    最新购柴油购销合同精选

    在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜

    2023年采购合同优秀

    随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。

    厂房清洁合同实用

    合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,