最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)

时间:2024-09-10 作者:雅蕊

在签订合同协议时,双方要保持平等自愿、诚实信用的原则,避免一方利用信息不对称等不公平行为。以下是小编为大家整理的合同协议范文,希望对您的写作有所帮助。

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇一

经甲乙双方充分协商,在平等自愿、协商一致的.情况下,就乙方在甲方工作时间内及上下班途中的相关事宜,达成如下免责协议:

一、乙方在工作时间应严格按照甲方的各项技术、安全、文明等施工要求进行施工,如在施工过程中所发生的人身伤亡事故及财产损失,一切均由乙方自行承担,甲方不负任何法律责任及经济赔偿责任。

二、乙方在上下班途中应严格遵守各项交通准则,如发生交通事故,一切责任将由乙方承担,甲方不承担任何责任。

三、乙方因自身原因常年患病,如血压高、心脏疾病等。如突发疾病造成任何意外和事故,甲方不承担任何法律责任。所产生的一切后果由乙方全部承担。

四、本协议书双方签字后产生法律效力,未尽事宜,双方协商解决。协议一式两份,甲乙双方各执一份,以做法律之依据。

时间:______年______月______日。

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇二

发包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对郑东建材家居城___工程签定工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容。

1.1.承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

1.2.凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷,及由于承包人维修造成业主的相关损失,均属于承包人保修责任范围;不属于承包人责任,但是经由双方协商由承包人施工的,承包人应配合维修,费用由责任方承担。

2、质量保修期。

3、质量保修责任。

3.1.保修期头三个月内,承包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作,承包人维修负责人每天与发包人工程部及相关部门主动联系一次,在发包人维修备案本上签到。认真履行保修责任,做到服务周到,随叫随到,此后应在发包人通知24小时内赶到现场进行维修,履行保修义务,保证维修的质量及效果。承包人联系电话:发包人通知时间以电信部门记录为准,一次接通或三次无人接听或接不通视为发包人已通知承包人(发包人电话通知时间8:00~18:00之间)。承包人如更改电话,必须提前3天加盖公司公章书面通知发包人。

3.2.发生紧急抢修事故,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

3.3.承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的,承包人同意发包人自行另请他人代为维修并确定价格,同意所有修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费(修复及赔偿费的15%)可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除,但不等于解除承包人的任何应负的'责任。

3.4.承包人的施工质量原因,导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲放的损失均由承包人承担。承包人授权发包人全权代表承包人与相关业主进行谈判,承包人应在发包人通知有关费用的3天内向发包人支付,否则发包人加15%的违约金从保修金中扣除,并要求承包人补充保修金。

3.5.承包人每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字,所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的,仍然由承包人保修。

3.6.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

3.7.质量保修完成后,由发包人组织验收。

4、质量保修金的支付。

在保修期2年后,保修期维修较少或业主投诉少,监理工程师、物业管理单位及发包人对工程质量无异议后14天内即与承包人办理保修款支付。在保修期内,如果维修次数,业主投诉较多,保修金五年以后酌情结算,保修金结算后,承包人仍应继续完成2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他事项:

本工程质量保修书一式四份,双方各两份,由施工合同发包人、承包人双方签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

甲方:__________乙方:__________。

代表:__________代表:__________。

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇三

法定代表人:_________。

乙方:___________。

身份证号:_________。

住址:_________。

联系方式:_________。

甲、乙双方就甲方聘请乙方担任甲方财务的事宜,甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,依据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定,经平等协商,宜达成一致,特订立本合同。

经双方确认,公司的直接责任人和实际管理者为甲方。

经双方确认,甲方聘用乙方担任财务职位。

1、经双方确认,乙方担任甲方财务期间,一切工作按照甲方的指示和分配进行。

2、乙方有权利拒绝帮助甲方利用公司从事违法犯罪活动。

3、因公司行为造成任何经济索偿或法律纠纷,均由甲方承担相关的经济赔偿及法律责任,乙方无须承担任何责任。

因履行本协议所发生的争议,甲、乙双方应友好协商解决,协商不能解决的,任一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

1、本协议的未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。

2、本协议一式三份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

3、本协议甲、乙双方签字并盖章之日起生效。

甲方(签字捺印):___________。

乙方(签字捺印):___________。

______年______月______日。

______年______月______日。

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇四

8.发生高空作业安全事故要立即上报,保护好现场,参加事故的调查;拟订高空作业安全预防措施,并组织实施。

1.高空作业中所用的物料应堆放平稳,不可妨碍安全通道处。传递物件时不能抛掷。

2.对作业中的走道、通道板和登高用具等,都应随时加以清扫干净。

3.拆卸下来的物体、剩余材料和废料等都要及时清理和及时运走,不得任意乱置或向下丢弃。

4.各施工作业场所内,凡有坠落可能的任何物料,都要一律先行撤除,以防坠落伤人。

1.在施工组织设计中应确定用于现场施工的登高和攀登设施。现场登高应借助建筑结构或脚手架上的登高设施,也可采用载人的垂直运输设备。进行攀登作业时可使用梯子或采用其他攀登设施。

4.使用直爬梯进行攀登作业时,攀登高度以5m为宜。超过2m时,宜加设护笼,超过8m时,必须设置梯间平台。

1.凡在高地面2米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业凡能在地面上预先作好的工作,都必须在地面上作,尽量减少高处作业。

2.担任高处作业人员必须身体健康,患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压,心脏病等不宜从事高处作业病的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。高处作业均须先搭建脚手架或采取防止队坠落措施,方可进行。

3.在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则工作人员须使用安全带。峭壁、陡坡的场地或人行道上的冰雪、碎石、泥土须经常清理,靠外面一侧须设1米高的栏杆。在栏杆内侧设18厘米高的侧板或土埂,以防坠物伤人。

4.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。安全带在使用前应进行检查,试验荷重为225公斤,试验后检查是否有变形、破裂等,并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。

5.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。

6.高处工作应一律使用工具袋。较大的`工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故高空作业免责协议书高空作业免责协议书。

7.在进行高处工作时,除有关人员处,不准他人在工作地点的下面行或逗留,工作地点下面应围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应铺设木板。

8.不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。

9.上下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护隔板,罩棚或其他隔离设施,工作人员必须戴安全帽。

1.靠近电源线路作业前,联系相关单位拉闸停电。确认停电后方可进行工作,并应在工作区域设置绝缘挡壁,严禁在高压线下作业。

2.所接触到的一切电气、机械设备的金属外壳和行车轨道等必须有可靠的接地或重复接地安全措施。

1.施工过程中若发现高空作业的安全设施有缺陷或隐患,务必立即处理解决。

2.对危及人身安全的隐患,应立即停止作业,进行整改。所有安全防护设施和安全标志等,任何人都不得擅自移动和拆除。

3.有些确因施工需要而必须拆除或移位的,都要报经施工负责人同意后才能动手拆移,并在工作完毕后即行复原。

以上协议自签字当日生效,长期有效。若因施工单位违反本协议或本协议以外其他因素造成的安全事故及人身伤害均与甲方无关,如果施工单位在施工过程中因操作不当給甲方造成财产损失的,应当无条件赔偿。

代表人:______。

代表人:______。

日期:______年______月______日

日期:______年______月______日

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇五

乙方(挂靠方):____________法定代表人:____________。

为发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:

一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行____________建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。

二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“____________工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担。

五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。

六、乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。

七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。

八、甲方提取的管理费用:按工程总造价的___%收取;支付方式为随着工程进度,按已完成的工程量及时支付。

本工程所产生的各项税收和行政收费均由乙方自行承担。

九、挂靠期间暂定为_________年,即_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入甲方帐户,待扣除管理费后其余工程款三天内转给乙方。工程5000万以上设共同监督账户。

十一、本协议双方签名盖章乙方交齐风险保证金后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

十二、工程竣工后,乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。

十三、本协议一式四份,双方各执两份。

十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

甲方(盖章):_________乙方(签字):_________。

_____年____月____日_____年____月____日。

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇六

为了做好的安全管理工作,防止安全事故的发生,确保人身安全,经甲乙双方充分协商,在依据国家相关法律法规的基础上,本着自愿平等的原则签订此协议。

一、甲方的责任:

1、甲方在乙方进入作业现场前,对乙方人员进行安全告知。

2、甲方在乙方进行施工时,有权对乙方进行监督、检查、指导。

3、作业过程中出现人员伤害情况,甲方不负任何责任。但甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作,协助相关部门做好事故的调查取证工作,期间发生的一切费用由乙方承担。

二、乙方的责任:

1、本次施工过程中,乙方必须设立专职安全员,负责作业人员的安全防护告知,安全操作规程培训。

2、乙方施工人员施工时必须严格按照《高空作业操作规程》等有关规定施工,必须持证上岗,并已购买人身意外保险。系好安全带,戴好安全帽,做好必要的`安全防护措施。

3、乙方在作业过程中,对于作业时发现的安全隐患,及时采取措施,予以消除。

4、乙方在作业过程中出现的安全事故,将由乙方承担全部责任。

5、乙方人员在作业过程中,禁止酗酒,疲劳作业,违规作业。

6、根据“一岗双责”的.规定:乙方的项目负责人,也是安全负责人,负责施工人员的安全管理工作,并对乙方作业人员的安全负责。

7、在作业开始前,乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育,并有文字存根以备检查,不得安排未经教育的员工进入现场。

8、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备,否则因由此而引起的事故,乙方负全部责任。

9、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全责任。发现安全吊绳、安全吊板、安全带如有损坏必须更换,因由此而引起的事故,乙方负全部责任。

三、甲乙双方应严格遵守本协议条款,履行各自职责,搞好文明安全作业。

四、本协议自签订之日起生效至项目结束,一式两份,甲乙双方各执一份。

五、未尽事宜,甲乙双方本着友好协商的原则解决。

甲方(盖章):______。

乙方(盖章):______。

时间:______年______月______日。

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇七

乙方:

此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。

一、工程概况。

1.工程名称:

2.工程地点:

二、合同价额工程的合同价额为。

三、合同目的。

经双方协商,一致同意乙方在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其工程实施期内的注意事项。

四、甲方的基本权利和义务。

1、甲方按工程造价的%向乙方收取人民币元整,作为管理服务费。

2、乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的%作为费用。

3、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本工程管理服务费不予归还。

4、甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可,不参与乙方经营管理。

5、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

五、乙方的基本权利和义务。

1、乙方可以获取甲方对其两条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。

2、享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。

3、充分利用甲方的资质,完全自主的开展相关产品经营业务。

4、经营上实行内部独立核算,自负盈亏。

5、一切正常利润归乙方所有,不受干涉。

6、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

7、负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。

8、认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和安全事故乙方负完全责任。

9、维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。

10、按时足额向甲方缴纳管理服务费,若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务,乙方应负责甲方工作人员工资、差旅等费用和公司的管理费用。

11、乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。

六、乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。

七、乙方在经营活动中,若出现安全、质量责任事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。

八、乙方应当在合同签订时付清管理服务费。

本合同以签订日期为生效日,工程完工后失效,一式二份,甲、乙双方各一份。

代表:

日期:年月日

乙方:

负责人:

经办人:日期:年月日

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇八

甲方:

为了进一步深化企业改革,发挥甲方的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方经与乙方充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方下属建筑项目经理部事宜签订以下协议书:

一、甲方同意乙方挂靠经营甲方下属项目经理部,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。

二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任的,也由乙方承担责任。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。

五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害甲方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方不得有异议。

六、乙方挂靠甲方下属项目经理部经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,所聘员工要三证齐全,特殊工程要持证上岗,要将所聘员工的有效证据及资料复印件报送甲方一份备查。交工资料要交一份给甲方工程部备案。

七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。

八、施工质量指标奖罚办法:乙方挂靠期间每年必须实现优良工程一项,每增加一个优良工程按建筑面积由甲方给予奖励:_________平方米以下的奖励_________元,_________平方米以上_________平方米以下的优良工程项目奖励_________元,_________平方米以上的优良工程奖励_________元。如当年有交工程项目但未有优良工程则按交工项目建筑面积计算实行_________平方米以下的工程增加_________元挂靠费用,_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元,_________平方米以上的增加_________元。如出现交工项目第一次交工验收时不合格则给予乙方罚款_________元。以上费用均不包含在挂靠费用之内。

九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,挂靠期有效期满后如乙方仍有在建工程项目未完工的仍按原有的规定收取5%工程管理费。挂靠前乙方原有的在建工程或停工缓建工程或其他工程结算余款仍按原收费标准交缴工程管理费。

十、挂靠管理费用为每年_________元。

交费办法:每年分两次交缴挂靠管理费,当年_________月_________日至次年_________月_________日为一年度,当年_________月_________日前一次性交清第一年_________%的挂靠管理费,次年_________月_________日前一次性交清第一年度的剩余_________%挂靠管理费,以后每年挂靠管理费按此办法交缴,逾期交缴视为乙方违约,按拖欠款和拖欠时间每日计罚_________%滞纳金。

十一、本挂靠协议生效前,乙方必须向甲方缴纳_________元保证金,如挂靠期间乙方发生任何违法违规或违反本挂靠协议的行为,或者发现乙方有其他有损甲方信誉的行为给甲方造成企业名誉损失或经济损失时,乙方除承担一切经济与法律责任外,甲方有权罚没上述风险保证金,乙方不得有异议。如挂靠期内乙方无违约行为,将风险保证金退还乙方。风险保证金不计利息。

十二、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入甲方账户,待扣除税金后其余工程款转给乙方。其他工程备料款或建设方不按工程进度支付的工程款,甲方为避免乙方将工程款项挪作他用,乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。

十三、本协议双方签名盖章乙方交齐风险保证金后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

十四、本协议一式四份,双方各执两份。

十五、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

甲方:_________乙方:_________。

代表:_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇九

乙方:xxxxxx。

此合同本着公平、公正的原则,双方协商而订立。因乙方承包xxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与xxxxx公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务,特订立如下条款:

1、工程名称:xxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

2、工程地点:xxxxx第号地块。

3、工程内容:xxxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

三、合同价额:xxx万元(以结算为准),其中人工劳务费和机械费xxxx万元。

四、甲方的基本权利与义务。

权利:

1、甲方按乙方总工程人工劳务费和机械费的千分之四作为劳务管理费。支付方式:甲方以xxxxx公司每次拔款为依据拔付,扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。

2、如果乙方需要甲方提供发票,税费由乙方负责缴纳。

3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害。

4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为,甲方有权单方面解除本协议,本工程管理费用不予退还。

义务:

1、甲方在本协议生效后,应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。

2、如业主不能及时支付劳务工人工资的,甲方有义务协助乙方向业主追讨,乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。

3、对乙方提出在合理要求,尽可能提供好服务。

4、不得违反本合同规定,干涉乙方的经营自主权。

五、乙方的权利与义务。

权利:

1、有权决定乙方的机构设置,人事任免和人员在聘任。

2、有权依照有关规定奖惩,招用职工和辞退违纪人员。

4、实行内部独立核算、自负盈亏。

5、一切正常利润归乙方所有,不受甲方干涉。

义务:

1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

2、乙方农民工工资必须到甲方账户,并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方。

3、乙方负责解决施工过程中发生的事件,自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全,如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故,一切赔偿责任由乙方承担,与甲方无关。

4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决,与甲方无关。

5、认真负责进行施工项目的质量和安全,对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任,甲方不承担一切责任。

6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督;如果不为工人买保险,则工人不得上岗,如果本工程工地上发生的一切安全事故,一切责任与甲方无关。

7、本工程所产生的一切罚款,全部由乙方负责,与甲方无关。

8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费,若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务,乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。

9、甲方在乙方的权益受到侵害时,乙方需要甲方提供帮助时,乙方应支付有关的费用。

乙方责任。

1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员,自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工,进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册,应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件,乙方为进场施工人员购买人身意外保险,进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗,未经登记或安全教育擅自上岗者,每人每次处以500元的罚款,罚款归为甲方。

2、因工程延误工期,质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任,全部由乙方承担。

3、甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务,应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与xxxxxxx因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的,法院判决甲方承担赔偿责任的,甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。

4、乙方不得与xxxxxxx串通迫使解除甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同》,或中途另找其他劳务公司。

5、乙方不得与工程建设方(发包方)和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。

6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资,施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。

7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与,工程价格结算资料应提供一份给甲方。

8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行,乙方应当按所做工程量。

结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。

9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担,甲方不负任何责任。

六、本合同签字盖章生效,工程完工后失效,一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方:xxxxxxx。

法定代表人:

乙方代表人:

签署日期:

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇十

甲方:资质公司(以下简称“甲方”)。

乙方:___身份证:___(以下简称“乙方”)。

此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。

第一条合同目的。

经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。

第二条合作方式。

乙方以甲方的名义承接甲方经营许可证范围内的经营项目,但由乙方实际操作所接项目,自收自支。

甲方向乙方收取管理费,管理费比例为乙方以甲方名义承揽的工程项目合同额的3%。

第三条甲方的基本权利和义务。

权利:

(1)甲方书面委托乙方作为甲方的全权代表,在全国范围内以甲方名义承接甲方经营许可证范围内的经营项目。

(2)如需以甲方名义提供工程发票,税金由乙方承担。乙方向甲方提供全额发票。

(3)如果不需要提供工程发票,乙方则不需要向甲方提供全额发票。

义务:(1)甲方在本协议生效之后,甲方向乙方提供营业执照和环保方面的相关设计承包资质。

(2)乙方以甲方的名义与乙方的客户签订工程合同(简称合同a)后3个工作日之内,甲乙双方必须按照本协议根据合同a另行签订工程转包合同(简称合同b),将该项工程全部转包给乙方。未经乙方书面同意,甲方不得以任何方式参与该工程的合同签订和工程施工工作,否则视为甲方违约。

(3)乙方设计图纸交甲方审核,甲方应该在乙方书面申明的日期内审核完毕,审核通过后,甲方负责在施工图纸上加盖资质章。

第四条乙方的基本权利和义务。

权利:(1)乙方根据此协议获取所有甲方的的承诺并可以要求甲方及时兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。

(2)享受甲方所提供的营业执照和环保方面的相关设计承包资质。

(3)充分利用环保方面的资质,完全自主的开展相关经营业务。

(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。

(5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。

义务:(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

(2)负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。

(3)认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。

(5)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。

第五条乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。

第六条乙方若投标需原件,甲方派人提供原件协助,但乙方对甲方的人员提供交通食宿等费用且额外给甲方报酬(100元/天·人)。

第七条管理费支付。

乙方负责以支票形式从其合同a的客户方收回工程款,甲方在收到乙方交付的工程款支票的同时向乙方开具3日后的支票,支票金额为乙方所收回工程款的97%。甲乙双方互换支票,甲方不得占用乙方资金。迟延一日,甲方需要向乙方支付迟延部分款项利息3%。甲方向乙方开具的支票转入以下账户:

户名:__。

开户行:__。

账号:____。

第八条工程量增、减。

应合同a之乙方客户要求,需要变更设计、追加(减)时,双方依据本合同原则,相应变更合同b,并做管理费用的调增(减),费用比例适用3%,支付办法参照第七条。

第九条违约责任。

甲乙双方任何乙方违约,违约金为所涉违约项目标的额的30%。

第九条争议解决。

争议协商解决,协商不成的,任何乙方可以起诉到原告所在地人民法院。

第十条合作附件。

甲乙双方签订的合同b、甲方为乙方出具的授权委托书、双方签订的费用明细单,与本件具有同等效力。

第十一条解除合作关系。

甲乙双方在有项目进行期间,任何一方不得解除该合作关系。

甲方代表(签字):

乙方:__。

乙方代表(签字)。

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇十一

甲方:(营业执照号:)。

乙方:(身份证号码:)。

甲方因业务需要,现聘用乙方从事兼职二级建造师工作,兹订立协议如下,以资甲、乙双方共同遵守执行:

一、聘用期限:

本协议期限:自年月日开始至年月日终止。

二、聘用待遇:

1、聘用金:元/年(元整)。

2、协议莶订后,甲方支付乙方定金元(元),乙方收到定金后即把注册证,执业章等转注资料寄给甲方。

3、按上述第一条的协议期限,签定合同之日(即本协议生效之日),甲方确认材料无误注册成功当日一次性支付给乙方剩余人民币元(大写:元整)。

三、甲方义务及权利:

1、甲方承诺乙方注册证书仅用于企业资质升级或资质年检使用和招投标使用,如甲方用乙方的执业证书参加投标时,若需要乙方到场参加或拿身份证原件备查,每次甲方应向乙方支付人民币元,所发生的交通费、通讯费和差旅费等其它合理费用也应甲方另行支付给乙方;且累计30天内出勤不超过2天。

2、承担在聘用期内乙方的注册费用及用于维持本证书正常使用的其它各项年检、培训、继续教育等各项费用。

3、二级建造师注册证书在合同期限内由甲方保管,如发生遗失或污损,由甲方负责及时申请补办。

4、在协议有效期内,甲方在工程项目施工中所发生一切有关工程施工质量和工程施工安全方面的事故责任以及由此造成的经济损失均由甲方自行承担承担。

四、乙方义务及权利:

1、乙方向甲方提供二级注册建造师甲方注册过程中需要的一切个人材料。

2、注册建造师职业印章(或ic卡)均由乙方保管。

5、乙方不承担甲方的任何工作责任,但有义务配合甲方的二级建造师证书注册工作;。

6、乙方在聘用期内不得在除甲方以外的单位注册。

五、违约责任:

6、乙方不得提前要求解聘,否则乙方退还甲方已支付的全部兼职工资;。

7、甲方要求提前解聘的,甲方按协议期限支付乙方的全部兼职工资。

六、其他:

1、本聘用协议期满前一个月,如双方达成一致意向,经乙方同意,甲方可优先考虑续聘乙方。续聘金不低于元/年(仟元整),并于续聘期初一次性支付。若不续聘,甲方必须在本聘用协议期满前一个月通知乙方并及时配合乙方在本协议期限内办理注册证书变更迁出手续,若迁出时间超过协议时间,则按本协议期满之日起甲方以元/月(大写:元/月)赔偿乙方经济损失。

2、甲方为乙方购买的五险一金(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险、住房公积金)包括在聘用工资内;甲方不承担聘用期内乙方的任何伤、残、病、死亡等及其他原因产生的一切费用。

3、若乙方有除注册二级建造师以外的其他建设部注册类执业资格证书需变更至甲方,甲方为乙方提供注册便利,但不另外支付费用给乙方,也不承担由此造成的额外费用。

4、甲方不得在借用乙方身份证、学历证等证件时,用于办理其它与本协议内容中不相关事宜,否则乙方有权向甲方追究相关的责任及经济损失。

5、除本协议以外,甲、乙双方未签订其它任何合同或协议。

七、附加条款:

转注册办理完毕后甲方应及时将除二级建造师注册证书原件外的原件交还乙方(期间甲方不得用以上证件办理与建造师注册无关的任何事宜),二级建造师注册证书原件存放在甲方单位。

本协议为甲、乙方双方真实意思的表达,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方盖章(或签字)之日起本协议生效,聘用期满及证书成功从甲方单位变更转出后本协议自动失效。

附件:1、甲方营业执照、资质证书及甲方代表身份证复印件;。

2、乙方身份证复印件;。

甲方代表:乙方:

签字(盖章):签字(盖章):

联系电话:联系电话:

日期:年月日日期:年月日

文档为doc格式。

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇十二

甲方:(以下简称甲方)。

营业执照:

注册地址:

法定代表人:

职务:

乙方:(以下简称乙方)。

营业执照:

注册地址:

法定代表人:

职务:

法定代表人身份证号:

双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关规定,在合法自愿基础上,经过友好协商签订本合同,以资共同遵守。

第一条:合同目的。

为了有效利用资源,达到双方共赢的局面。经双方协商,一致同意乙方使用甲方企业资质,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立合同,明确双方的权利和义务及其合作经营期间内的注意事项。

第二条:甲方的基本权利和义务。

甲方权利:

(1)甲方收取乙方以甲方名义承接项目的为管理服务费税及其他费用由乙方自理,甲方不再另行收取其它费用。

(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。

甲方义务:

(1)甲方在本协议生效后,甲方向乙方提供承接项目任务的公司资质,向乙方提供项目报建所需要的有关资料,协助乙方办理项目开发的相关手续,甲方同时协助乙方办理收付项目工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。

(2)甲方在本协议生效后,应向乙方提供经营所需的银行账户和相关财务支持和票据支持。

第三条:乙方的基本权利和义务。

乙方权利:

(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。

(2)享受甲方所提供的所需资质及经营许可。

(3)充分利用企业的资质,完全自主的开展相关项目开发经营业务。

(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。

(5)乙方可以利用甲方名义开具发票,因开具发票所产生的相关费用由乙方承担。

乙方义务:

(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

(2)负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。

(3)认真负责施工项目的质量和安全,确保项目工程质量,安全施工,对项目发生的质量问题和事故,以及项目经营活动所产生的一切经济纠纷由乙方负责。

(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。

(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。

(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。

第四条:乙方实施的项目,其合同、保险、税务、财务、银行等事项由乙方自主办理。

第五条:甲方单方声明。

(1)乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。

(2)乙方在经营活动中,若出现其经营项目活动所产生经济纠纷,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。

第六条:甲乙双方联合声明。

(1)甲乙双方仅是合作经营关系,双方具有独立的经营地位,不存在内部管理关系。

(2)为了经营需要,甲方同意为乙方开立银行资金账户和提供相关经营票据,并且项目账款专款专用,甲方不得挪用。其中甲方为乙方开立的银行账户资料为:

开户公司:

开户行:

账号:

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇十三

甲方:。

乙方:身份证号:

丙方:

此合同本着公平、公正的原则,经三方协商而订立。

一、工程概况。

1、工程名称:

2、工程业主:

3、建筑面积:

4、结构类型:

5、总承包单位工程造价:

6、工程工期:

二、承包范围:

三、合同价额:,该工程土建劳务的合同价额约为,以结算为准。

四、合同目的。

经三方协商,一致同意乙方黄永刚在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙丙三方订立本合同,明确各方的权利与义务及其工程实施期内的注意事项。

四、甲方的基本权利和义务。

1、甲方按工程造价的%向乙方收取管理服务费,工程结算造价按照《工。

程施工合同》的规定,以总承包单位与乙方认可办理的结算金额为准。2、税金由甲方根据国家规定,以工程结算总价为基数予以扣划。

3、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本工程管理服务费不予归还。

4、甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可,不参与乙方经营管理。

5、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。

6、对项目部产生经营活动实行统一管理,有权对乙方的经营管理活动进行指导和监督,一经发现乙方有违约行为,有权提出批评,警告或追究责任。

7、定期对乙方执行经营情况及工程质量,施工安全、机器设备保养、成本控制、资金运用、文明施工等各项工作进行检查和监督。对于项目的资金使用,运转、结帐和财务成本核算等有关情况进行监督检查。

8、审查乙方提交的对外经济合同文本,批准并签订符合规定的合同,监督合同的执行情况,对于乙方在对外履行经济合同过程中违反法律或合同约定的行为给予纠正。

9、9、施工过程中,乙方因管理不善造成亏损,经甲方帮助无力止亏,或者由于其他原因致使乙方不能履行合同时,甲方有权终止合同,并另行组建项目班子,由此造成的各种损失由乙方承担,必要时追究其行政和法律责任。

10、履行本合同,维护合同规定的项目部的权利,保证乙方应得利益。

11、组织甲方各职能部门对项目施工进行及时的协调服务,帮助乙方解决生产经营活动中出现的困难和问题,为乙方创造良好的生产环境,以确保合同顺利履行。

五、乙方的基本权利和义务。

1、乙方可以获取甲方对以上义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。

2、享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。

3、充分利用甲方的资质,完全自主的开展相关产品经营业务。

4、经营上实行内部独立核算,自负盈亏。

5、一切正常利润归乙方所有,不受干涉。

6、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

7、负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。

8、认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和安全事故乙方负完全责任。

9、维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。

10、按时足额向甲方缴纳管理服务费。工程不在市区时,若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务,乙方应负责甲方工作人员工资、差旅等费用。

11、乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。

12、全面履行总包合同和本责任书全部条款。对所承建的工程全面负责,保证工程的顺利完成。

13、严格遵守国家政策、法律法规及《工程施工合同》要求,负责按《施工组织设计》、《生产计划》组织生产。

14、负责编制施工生产计划及劳动力、材料、设备、机具,资金等生产诸要素的使用计划,并按规定时间及要求报甲方有关职能部门。

15、加强项目实施过程的现代化管理,按甲方职能部门的要求逐步完善各类台帐,按照iso9001质量管理体系运行,并按照《建设工程项目管理规范》gb/t50430以及公司的相关管理办法和行业法律、法规等对项目进行管理,并随时接受甲方有关职能部门检查、使项目的生产和经营标准化、规范化。

16、发挥项目部作为承包中心的职能作用,努力降低成本,确保预期经济效益的实现。

17、乙方应确保有关基础数据资料,如施工任务书、施工变更签证,已完工收入、工程实际成本、采购业务等的正确性、真实性和及时性。

18、严格执行统计制度,认真编制工程施工产值进度月报表、正确、全面填写工程的各种参数,并于每月25日前送交甲方。

六、财务管理。

1、甲方扣除管理费和税金时间分为三次(比例为40%、40%、20%),签订合同后十日内乙方向甲方缴纳第一笔管理费;工程施工进度达到60%缴纳第二笔管理费和前期税金;工程竣工结算完毕以结算金额向甲方缴纳所有管理费和税金(扣除已缴纳部分)。但不包括异地施工的企业所得税和个人所得税,如有发生乙方按实交纳。其余工程资金由乙方按公司规定经甲方审核同意后合理支配使用。

2、甲方负责为乙方建立专门财务帐户,核算乙方财务成本收支,乙方成本开支现金不得超过工程款总额的%。

3、乙方的工程资金支出应有符合财务规定的票据,人工费清单、入库单、领用单以及相关的单据,乙方应有项目经理签字,经办人员签字,报甲方审批后方可支付,现金支取及转帐支取款项用途,必须真实,严禁“偷梁换柱”,谎报资金使用用途,一经查出,甲方将严惩。

4、在现金支付中,首先要抵制白条支款,压条不入账现象,其次要有明确的收支两条线的责任范围授权,按月结帐。

5、严格执行国家财金支付制定,除人工费及零星材料费用外,一律用转帐支票支付。人工费发放,乙方要保证发放到民工手中。

6、工程款支付达到预算指标额度后,甲方有权停止乙方资金支出。但因设计变更而导致的工程量增加除外。

7、按甲方规定时间和内容逐月上报进度统计报表。进度统计报表必须经业主和项目经理签章确认,作为拨付进度款的依据。

8、甲方负责监督和控制财务核算。资金运用的正确性。有权将不符合国家及公司有关规定的财务事实呈报甲方经理,并提出批评,警告或者追究责任。

9、用。在工程决算中未列明费用支出(包括已付及未付部分)均不属于工程费用支出,为乙方个人债务。

七、工程风险金民工工资保证金。

(1)本着风险共担,利益共享的原则,乙方在承建工程项目时,应向甲方交纳工程总造价的%作为风险保证金。乙方在收到建设单位拨付的第一笔工程款前一次性向甲方缴纳工程造价的%作为民工工资保证金。工程风险金及民工保证金由甲方财务部门进行管理。

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇十四

乙方(挂靠方):___法定代表人:___。

为发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:

一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行黄陵县梨园新区建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。

二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

三、

挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。

四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“黄陵县梨园新区工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。并为乙方设立单独的银行账户,本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。

五.甲方正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。

六、乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。

七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。

八、甲方提取的管理费用:按工程总造价的0.5%,支付方式为随着工程进度,按已完成的工程量及时支付。

本工程所产生的各项税收(除个人所得税)和行政收费均由乙方自行承担。

九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款转入甲方帐户,待扣除管理费后其余工程款三天内转给乙方。

十一、本协议双方签名盖章乙方交齐风险保证金后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

十二、工程竣工后,乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。

十三、本协议一式四份,双方各执两份。

十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。

甲方(盖章):_________。

乙方(签字):__________________年____月____日。

_________年____月____日。

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇十五

订立合同双方:

发包方: 山东盛华物业有限公司装饰工程承包方(法定责任人由伟壮)

挂靠方:法定责任人王立诚

为深化企业改革,提高劳动生产率,山东盛华物业有限公司为发包方装饰工程承包方(法定责任人由伟壮)(以下简称:发包方)。发包方通过规定的程序最终确定以王立诚为代表的(个人、合伙人、企、事业单位法人子公司,作为本合同规定挂靠期限内独立承接的家装工程的司挂靠方(以下简称:挂靠方)。双方协商一致,签订本合同。

第一条挂靠经营是在坚持企业的社会主义全民所有制的基础上,按照所有权与经营权分离的原则,通过选拔经营者,并以挂靠合同形式确定发包方、挂靠方二者责、权、利关系,使企业真正成为自主经营、自负盈亏的社会主义生产者。

第二条挂靠经营期间,子公司必须坚持社会主义方向,贯彻执行党和国家的方针、政策、法规、法令。

第三条挂靠经营期间,子公司独立核算,照章纳税,自主经营,自负盈亏。所有制、原有行政隶属关系及财政、税收渠道不变。

第四条挂靠经营期间,子公司必须坚持原有经营方向,在此基础上可以实行多种经营。

第五条子公司本次实行承包经营的期限为_1_年,即从xx年5月1日起至xx年5月1日止。

第六条子公司本次挂靠经营的形式为:保上交挂靠费,保技术改造投资,挂靠经营责任制。

第七条子公司本次挂靠经营的主要经济技术指标为上缴利润、技术改造投资、贷款归还、企业上等级目标。具体如下:

第二款挂靠经营期间,发包方为挂靠方提供信息和技术方面和业务(含盖章,开发票等)的必要支持。

第一节挂靠方的权利

第八条挂靠经营期间,挂靠个人或合伙挂靠的第一挂靠人(以下简称:第一挂靠人)为该子公司的负责人,当然总经理,享受总经理负责制和本合同赋予总经理的全部权利。

第九条挂靠在承包期间,对子公司的经营管理有如下权利:

第一款有权按国家规定自主聘任副总经理及副经理级管理干部,组成子公司的领导机构,并报总公司备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体。

第二款有权决定子公司的机构设置、人事任免和专业技术人员的聘任。

第三款有权依照有关规定奖惩、招用职工和辞退违纪员工。

第四款有权改革子公司内部分配制度,在上级核定的工资总额范围内有权自选工资形式,自定工资标准。

第五款有权根据实际需要购置新设备。

第六款在不违反本合同第四条的前提下,有权开展新的经营业务。

第十条挂靠方有权依据本合同规定,取得其应得的合法收入。

第二节挂靠方的义务

第十一条挂靠方在挂靠期间应尽义务如下:

第一款对子公司的物质文明建设和精神文明建设负有全面责任。

第二款必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税、费和统筹基金。

第三款应完成发包方给挂靠方下达的各项指令性计划。

第四款应负责继续履行子公司与其它单位已签订的一切有效经济合同。

第五款自觉接受总公司和子公司员工的监督,尊重和保护子公司员工的民主权利,定期向子公司报告工作,听取员工的意见和建议。

第六款维护子公司员工的合法权益,改善员工的劳动条件,在不断提高经济效益的前提下,逐步提高子公司员工收入,不断改善员工福利待遇。

第十二条挂靠方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款。

第十三条发包方的权利如下:

第一款有权维护国家利益和子公司利益不受损害。

第二款有权监督子公司的经营方向。

第三款对子公司有财务监督权、审计权和工程质量检查权。

第四款有权按国家法律、法规和本合同规定维护子公司员工的合法权益。

第十四条发包方的义务如下:

第一款不得违反本合同规定,干涉挂靠方的经营自主权。

第二款不得平调子公司资产。

第三款必须按本合同规定保障挂靠方的合法权益。

第四款必须全面履行本合同中应由挂靠方履行的全部条款。

第十五条挂靠经营者在挂靠期间的收入按与本合同规定的各项经济技术指标挂钩考核的原则确定。

具体规定如下:

第一款挂靠经营者如完成本合同规定的各项年度经济技术指标,其收入子公司以分红形式结算。

第二款发包方如认为挂靠经营者作出特殊贡献时,可另给予特殊奖励。

第三款员工人均年收入的计算范围按__劳字__号文件规定执行。

第十七条本合同生效后即具有法律约束力,发包、挂靠双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本合同依然有效。

第十八条本合同履行期间,如国家有关政策与本合同签订时相比发包、挂靠任何一方利益受到重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同。

第十九条挂靠方如经营管理不善或经营决策严重失误,给发包方造成重大损失,发包方有权解除合同,不负违约责任,并保留向承包方要求赔偿损失的权利。

第二十条发包方如违反本合同规定,干扰挂靠方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去,或使挂靠方的合法收入得不到保障,挂靠方有权解除本合同并要求发包方承担违约责任。

第二十一条由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时,须发包、挂靠双方协商一致,可以变更或解除本合同。

第二十二条本合同规定的挂靠期满,发包挂靠双方的权利、义务履行完毕后,本合同自行终止。

第二十三条本合同期满三十日以前,挂靠方应接受发包方派出的审计机构对其挂靠情况进行审核,确定无误后,双方代表在审计意见书上签字后,挂靠方方可离职。

第二十四条发包、挂靠双方应全面实际履行本合同,不履行或不完全履行的应负违约责任。

第二十五条挂靠方如未按期完成本合同规定的各项经济技术指标,应承担违约责任和相应的经济处罚,具体规定如下:

第二十六条发包方如违反本合同第十八条的规定,应承担违约责任,赔偿违约给挂靠方造成的直接经济损失,并须向挂靠方支付其所造成的直接经济损失的百分之三的违约金。发包方的赔偿金和违约金应在违约年度的次年一月底以前交付挂靠方。发包方如有滞纳行为,则须从滞纳之日起至补齐之日止,以天为单位按滞纳数额的百分之三向挂靠方支付滞纳金,此项滞纳金由发包方自理。

第二十七条发包、挂靠双方发生纠纷时,应按《全民所有制工业企业承包经营责任制暂行条例》执行。

第二十八条合伙挂靠的原定第一挂靠人(或企、事业法人承包的原指派承包经营者)如发生意外事故,无法继续履行本合同,则由承包合伙人(或企、事业法人)另行推选(或指派)第一挂靠人(或挂靠经营者),经发包方认定,继续履行本合同。

第二十九条本合同期满后,如发包商仍实行招标挂靠经营,且挂靠方履行本合同情况良好,挂靠方在同等条件下有优先再承包的权利。

第三十条 在挂靠过程中,子公司所出现的一切责任性事件(民事诉讼、经济纠纷、债权、债务、法律诉讼等)都由挂靠方承担。

第三十一条 在挂靠其间,发包方为子公司出具一名会行政监视,负责子公司财务日常运作监督检查,和日常工作管理。

第三十二条本合同由发包方代表、挂靠方代表签字,并经__公证处公证后生效。

第三十三条本合同正本__份,发包方、挂靠方和__公证处各执一份。

本合同副本若干份,报企业挂靠指导委员会、发包方成员单位备案。本合同副本与正本具有同等法律效力。

第三十四条

发包方____

代 表____ (签字盖章)

挂靠方____

代 表____ (签字签章)

最新工程免责挂靠协议书(汇总16篇)篇十六

乙方:____________法定代表人:____________。

为发挥甲方的宏观调控职能,提高企业的经济效益,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲方经与乙方双方在平等、自愿、诚实守信的基础上,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:

第一条甲方是依法成立的有限责任公司,并具备相应的建筑物拆除、施。

工资质,甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行位于沙坪坝区新桥干休所危房改建工程的拆迁、还建、销售等所有事宜。乙方挂靠期间对工程拆迁、施工、质量、销售等问题由乙方自行承担。

第二条挂靠期间暂定为_______年,即____年____月____日起至_____年___月___日止。

第三条税费管理。

本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费,乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税费缴纳规定,乙方必须合法经营,及时照章纳税。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于补缴____________税费,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。

第四条管理费及履约担保。

1、本工程乙方向甲方缴纳该项目销售收入的1%的管理费(不含税金及工程所在地政府部门要求缴纳的各种基金和规费,该项目销售收入包括但拆迁还房的面积收入、车库、商业等所有销售面积的销售收入)。该管理费从乙方所修项目开始还房、销售时开始,乙方按每两季度的销售收入为基数提取管理费,双方在每两季度末前十五日内结算,将管理费支付给甲方。

2、为保证本合同顺利履行,乙方承诺将自己对甲方旗下项目“凯川·紫依云”的工程装修款享有的债权作为该合同的履约担保(债权金额以双方实际结算为准)。待乙方在履行完本协议全部条款和合同约定条款后甲乙双方据实结算。

第五条挂靠期间甲乙双方为该项目设立一个专项银行账户,该项目的销售款项必须转入该专项帐户,待扣除管理费和税费后其余款项甲方在五天内转给乙方。

第六条挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。

第七条甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及业主方的关系。甲方为乙方提供“________________公司”印鉴,用于工程资料。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担,由此对甲方造成经济损失的,乙方还应支付甲方违约金,违约金约定为甲方所收取总管理费的30%。

第八条甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。甲方指派项目负责人对乙方施工进行监督,对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。

第九条乙方在施工过程中不能履行甲方与业主所签合同或者发生投诉、媒体曝光等有损甲方名誉的情形时,甲方有权解除本协议并将合作工程收回或委托其他施工队伍,乙方承担由此产生的所有费用并赔偿甲方损失。

第十条挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。

第十一条乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种保险、上岗手续,特殊工程要持证上岗。

第十二条为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。

第十三条乙方应严格遵守国家及工程所在地政府关于对农民工工资结算及支付的规定,不得拖欠农民工工资。若发生类似劳资纠纷事宜,为平息事件,甲方有权直接从乙方承包项目的账户上划拨给事件中的劳务队伍,且不需任何结算依据,乙方须无条件承担全部费用。

第十四条挂靠期间涉及到垫资、施工保证金、拆迁安置补助等相关拆迁费用均由乙方自行承担。甲方不支付任何费用。

第十五条如乙方在承接整个项目后,销售收入出现亏损,亏损损失则全部由乙方承担,甲方不承担该项目任何亏损费用。

第十六条甲乙双方约定,在该项目交房后,乙方另行委托物业管理公司对该项目后期物业管理进行服务。甲方不再进行物业管理,一切物业管理事宜与甲方无关。

第十七条本协议双方签字盖章后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。

第十八条工程竣工后,乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。第十九条本协议争议事宜双方协商解决,协商不成,提交甲方所在地法院管辖。

第二十条本协议壹式肆份,甲乙双方各执贰份。

法定代表人:____________法定代表人:____________。

委托代理人:____________委托代理人:____________。

开户银行:____________开户银行:____________。

_____年____月____日_____年____月____日。

相关范文推荐

    最优高考状元心得分享范文(19篇)

    心得体会是对自己成长历程的综合评价,可以帮助我们更好地面对和解决类似问题。以下是小编为大家整理的心得体会范文,希望大家能够从中获得一些新的思考和启示。

    优质劳动课心得体会高中生(通用24篇)

    写心得体会是一个思考和思想沉淀的过程,可以帮助我们更清晰地认识自己。下面是一些关于心得体会的案例分析和经验总结,供大家参考和借鉴。劳动是中华民族的优良传统美德,

    最热运输服务质量承诺书(通用16篇)

    质量月是一个集中检查和改进质量问题的机会,有助于发现和解决潜在的质量风险和问题。这些质量月总结范文涵盖了不同行业和部门的经验和教训,适用于各种不同情况下的质量改

    最新会员转让协议书(汇总16篇)

    在商业领域,转让常常用于公司股权转让或资产转让等交易中。在转让过程中,法律问题及合同条款都是需要注意的,以下是一些相关案例供您参考。购车方(乙方):______

    精选辅导老师入职培训心得(通用16篇)

    培训心得是对自己学习态度、学习方法和学习效果的一种总结和反思。下面是一些关于培训心得的范文,它们或许能够激发你写作的灵感和创造力。这次培训适应了全面实施素养教育

    2023年调研医生心得体会报告(模板15篇)

    心得体会是对过去经验的积累和总结,它可以帮助我们不断进步和成长。非常推荐大家阅读这些心得体会范文,相信它们会给我们的写作带来一些新的启示和突破。我的调研报告——

    实用安全党建心得体会(汇总12篇)

    心得体会是思考和总结的结果,可以使我们更好地回顾过去,展望未来。请看以下精选的心得体会范文,希望能给你带来一些写作上的启示和灵感。近年来,我国安全生产形势日益严

    实用安全理念心得体会简单(模板17篇)

    心得体会是我们在某一经历中获得的独特感悟和领悟能力,对我们的成长和发展具有重要意义。以下是小编整理的一些精彩的心得体会范文,欢迎大家阅读借鉴。近日学习杜邦安全管

    专业支部参观活动总结(案例20篇)

    活动总结是组织者和参与者根据自己的观察和体验,对活动进行评价和总结的重要环节。以下是本次活动的总结和心得分享,希望对大家有所启发和帮助。现在的小学生,身体素质日

    最新党廉心得体会范文(20篇)

    写心得体会是对自己学习和工作的一种总结和回顾,它能够帮助我们更好地认识自己的长处和短处。欢迎大家共同分享以下的心得体会范文,希望可以给予大家一些启发和思考。