工程建筑合同诉讼(优秀23篇)

时间:2024-12-24 作者:书香墨

优秀的建筑不仅要满足功能需求,还要与周围环境和谐相融,能够提升人们的生活质量。在这里我们收集了一些具有创新和独特性的建筑设计,供大家参考和欣赏。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇一

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建设工程施工合同》的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议。

建设面积:约3000平方米(按实计算)。

承包范围:土建、水电部分。

承包方式:包工包料。

2、开竣工日期

本工程于xxxx年xx月xx日开工,于xxxx年xx月xx日前(个晴天)全部竣工。

每平方880元。

1、图纸,甲方在开工前向乙主提供完好的施工图纸,含水、电、卫、地质勘探资料。

2、双方驻工地代表、甲方代表处理属于甲方的日常工作,检查监督工程量及处理一切民事纠纷。乙方代表负责属于乙方的日常工作,双方紧密合作,搞好文明施工。

3、因甲方手续、界址、四邻纠纷等问题而造成乙方停工的,甲方承担乙方经济损失50万元。

协调和处理工程所在地居民的矛盾,开工前3日做好施工现场的“三通一平”工作(即电通、水通、路通、场地平整,将水准点座标制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。组织乙方和设计单位进行图纸会审,设计交底,保证在月日前主道路铺设好)。

乙方在施工过程中,坚持“百年大计,质量第一”的方针,在施工过程中,如发生一切安全质量事故,由乙方全权负责处理,与甲方无关。

1、付款方式。主体结束付总价20%,如出售达30%,一次性结清本工程的全部工程款。

2、甲方如不能按期付给乙方工程款,则新建楼房由乙方负责出售,出售价按一层每平方20xx元,二、三屋子每平方米1160米,四层每平方900元,五层每平方米800元。甲方保证不收售楼款,乙方全部工程款收回后,楼房由甲方负责出售。

如有一方违约,罚款30万元。

甲方:

见证人:

乙方:

xxxx年xx日xx月。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇二

发包方:_____(以下简称甲方)。

承包方:_____(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国民法典》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条工程项目。

1.工程名称:_____。

2.工程地点:_____。

3.工程编号:_____。

4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_____平方米。

5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币___元,其中:人工费___元____(各单项工程详见工程项目一览表)。

第二条工程期限。

1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工

日期如下:

全部工程自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。

2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。

3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;。

(2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;。

(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。

第三条物资供应。

1.全部工程所需的物资按下列第()项供应方式办理。

(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

(2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。

(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

(4)其他方式:________。

2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。

3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。

甲方:日期:

乙方:日期:

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇三

甲方:____________(以下简称甲方)。

乙方:____________(以下简称企业乙方)。

依照《中华人民共和国民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

一、工程概况及承包方式。

1、工程名称:____________。

2、工程地点:____________。

3、工程承包方式:包工包料。

4、工程概况:建筑面积12272平方米。

二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。

三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为:____________元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)。

五、质量要求按国家建设部行业标准g73―91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于企业乙方责任的,企业乙方无偿保修,保修期为________年,终身维修。

六、付款方式。

1、合同签定后,甲方即付给企业乙方工程款总造价的____________。

2、工程进展一半时,甲方即付给企业乙方工程款总造价的____________。

3、工程竣工验收合格后,甲方即付给企业乙方工程款总造价的____________。

4、企业乙方剩余工程款作为质保金内付清。

七、双方责任。

1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、企业乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

八、其它事宜。

经甲乙双方商定做出如下协议:

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)。

3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、如甲方或企业乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

甲方单位名称:____________。

乙方单位名称:____________。

法人代表:____________。

法人代表:____________。

委托代理人:____________。

委托代理人:____________。

________年____月____日。

________年____月____日。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇四

依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为了确保甲方房屋施工顺利进行,为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务,本着双方“责、权、利”,经甲、乙双方协商,特订立本合同。

该工程位于()砖混五层楼房,基础为铃筏形基础;一、二层为现浇板,其余楼层为预制板,构造柱,圈梁,木瓦屋面等。

甲方以包料不包工的方式承包给乙方。

按甲方提供施工图,乙方负责所有施工机械(木模,钉子,铁丝,脚平架等),从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖,其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖,卫生间,厨房,楼梯踏步所有贴墙地砖。

1:价格:140元/平方米(建筑面积)。建筑面积按照国家规定计算方式计算,增减工程量按照市场行情,双方协商解决。

2:基础竣工后付款人民币5000元整;每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整,内外粉刷完工后付款__0元整,春节前无质量问题余款一次性付清,(如有质量问题返工达标后,另外赔材料)。

工期从___年6月28日到___年10月28日竣工。推迟一天罚款200元/天,由甲方在工程款中扣除。

施工期间1:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。

2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。

施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。

以上合同望双方遵守各自责任,本合同一式二份,自签字日期生效。

甲方:____________________。

乙方:____________________。

日期:_______年__月__日

日期:_______年__月__日

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇五

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

第一条、工程概况。

1.3承包范围:预算报价书【详见附件(2)】所列项目。

1.4承包方式:

1.5工期:本工程自年月日开工,于年月。

1.6工程质量:达到国家质量评定合格标准。

1.7合同价款:。价款及结算方式详见本合同第六条约定。

第二条、甲方工作。

2.1开工前天,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派(身份证号:)为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

2.5负责配合乙方保证工程顺利进行,如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误,工期顺延。

第三条、乙方工作。

3.1遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围住户的关系。

3.2施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.3工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行保护。但有证据证明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免责。

第四条、关于工期的约定。

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期作相应的顺延。

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,可能影响工期的,乙方仍应保证在约定工期内完工,工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

第五条、关于工程质量及验收的约定。

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的'检查与验收手续。乙方应提前3个工作日书面通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收;如甲方接到通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延,乙方没有责任;若复验不合格,乙方只对其复验及不合格工作内容的返工承担费用,其它因验收延误而导致的关联项目返工费用由甲方承担,且工期也予顺延。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,

5.5由于乙方原因影响工程质量,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知个工作日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关合理费用,如有证据证明甲方故意拖延验收的,自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切设施、设备、材料和工程成品的损失承担责任。

第六条、关于工程价款及结算的约定。

6.1双方商定本合同价款采用:

6.1.1按合同预算书总价包干(或固定单价)。

6.1.2总价包干在合同实施期间保持不变,但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外(或竣工后按实际完成施工内容按实收方结算)。

6.1.3结算方式:结算时以本合同价(或竣工收方总价)加减施工过程中甲方签认变更为竣工结算价:施工过程中因甲方提出的更换材料或设计变更所签项目变更单,依据本合同装饰工程预算书【详见附件(2)】中所列双方认可的项目单价进行增减结算,若原预算没有参考单价的按双方协商签认的单价进行结算。

6.2本合同生效后,甲方分结清。

6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料个工作日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在内,结清第次应付款项。

第七条、有关安全生产和防火的约定。

7.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

7.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

7.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第八条、违约责任。

8.1乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

8.3未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。

8.4乙方施工中如发生安全、消防、人身伤害、财产损失等事故,由乙方负责处理并承担一切责任;如因此造成甲方损失的,乙方应当予以赔偿。

8.5未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

8.6因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第九条、争议或纠纷处理。

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。无法解决的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条、附则。

10.1本工程质保期一年。自竣工验收合格之日起计算;。

11.2本合同一式两份,甲、乙双方各执贰份;。

11.3本合同履行完成后自动终止;。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)。

委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇六

按照双方平等自愿协商的原则,乙方自愿承包甲方新农村房屋修建工程,具体协定如下:

一、承包方式:乙方负责该工程包工包料。

二、承包价格:2149元/平方米。

三、付款方式:开工前预付总工程款的30%,正负零起来支付到总工程款的50%,主体封顶后支付到总工程款的80%,在工程验收合格后支付到总工程款的97%,剩余3%的工程款做为该工程的质量保证金。6个月后房屋无修建质量问题后,一次性付清剩余工程款。

四、甲方的责任。

1、负责提供修建场地,保证三通;通路、通水及通电。

2、负责按工期检查工程进度并修建工程全过程监督和指导,有义务纠正乙方不符合要求的施工行为。

3、保证乙方施工中资金供应,做好村民与乙方的协调工作,如因资金不到位或村民阻挡造成的误工由甲方承担全部责任及经济损失。

五、乙方责任。

1、严格按照甲方房屋设计图纸规定的施工,自觉接受甲方监督和指导,未经甲方许可,不得随意变更施工内容和降低施工质量要求。

2、施工期间乙方应合理使用材料并严把工程质量关,所有施工内容必须达到合格标准,如出现施工疏忽和质量问题,乙方必须承担全部责任,并负责由此造成的全部经济损失。

3、施工期间乙方应充分注意安全,如出现不安全事故,甲方概不。

负责。

六、具体施工内容和质量要求。

1、施工内容:新农村居住房屋,所有房屋主体墙均为“二四墙”,具体结构为框架结构。

2、所有墙面全部由水泥砂浆毛墙毛地。

3、所有墙体砖面平整,灰浆填充实在,墙体垂直误差不超过3公分,粉刷后墙面平整误差不超过3公分。

4、屋面做防水处理。

在施工中必须安装好线管和上下水管,水管安装规范,接头密封,并做好电路。

5、门窗口预留标准,留有衔接点。

6、其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

本合同一式二份,甲乙双方各持一份,自签订之日起生效。

甲方:_______乙方:_______。

代表人:_______代表人:_______。

__年_月_日。

__年_月_日。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇七

根据国家规定,乙方为进行基本建设所需贷款,经甲方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

第一条乙方根据批准的年度基本建设计划,向甲方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程。预计分季用款:

一季度_________元;。

二季度_________元;。

三季度_________元;。

四季度_________元。

第二条借款用途:购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

第三条贷款利息,按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的,从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息_________。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动,本合同贷款利率根据政策相应调整。

第四条甲方提供的贷款,乙方保证从_________年_________月起至_________年_________月止,全部还清。上述还款期限,如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整,需要延长或缩短时,双方通过协商计算,调整还款年限,并签订补充文本。

第五条贷款还本付息的资金来源,双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿:

1.基本建设收入;。

2.新增固定资产的基本折旧基金;。

3.固定资产税;。

4.利润。

乙方还款超过合同期限,还本付息的资金来源按规定办理。

第六条乙方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。

第七条贷款到期,乙方如不能按期偿还,由担保人代为偿还,担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。

第八条乙方在本合同规定的贷款总额内,根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划,送甲方审查,甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内,按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。

第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况,了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款,甲方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的,应按规定减收利息。

第十条声明及保证。

甲方:

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方:

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十一条保密。

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十二条不可抗力。

本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十三条通知。

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下:_________。

3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第十四条争议的处理。

本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

1.提交_________仲裁委员会仲裁;。

2.依法向人民法院起诉。

第十五条解释。

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

第十六条补充与附件。

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第十七条合同效力。

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

法人代表(签字):___________法人代表(签字):___________。

签订地点:_______________签订地点:_______________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇八

发包方:____________(以下简称甲方)。

承包方:____________(以下简称乙方)。

甲方与乙方于______年______月______日已签订秀美夏凉生态家园示范村房屋工程合同,为了确保工程质量和进度,在已签订的合同不完善条款中,增补新的条款,经双方多次协商,达成增补条款如下,双方共同遵守执行。

一、甲方所抵给乙方销售的房屋从前排一号起按顺序抽签,由甲方安排给乙方销售。

二、原签订合同中检测费问题:钢材、水泥乙方必须按甲方规定的品牌施工(指定品牌、华新水泥、鄂钢钢材),其所征检测费由甲方承担,如乙方自行更换品牌,其所征检测费由乙方自行承担乙方不承担其它费税。

三、保险费:乙方必须从签订合同之日,进施工现场前,无条件的买足职工保险费(所买费用乙方自行承担)。

四、甲方所抵给乙方销售的`房屋,乙方一年内没销售完,在乙方愿意情况下,甲方按550元/平方米收回并现金支付给乙方。

五、乙方的建筑的资质由甲方提供,但乙方必须承担费用5000元整。

六、以上补充合同一式三份,甲、乙方各执一份,签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇九

乙方:__________________。

现经甲、乙双方反复协商,就广西_____县幼师1#楼砌砖一达成如下协议:

一。甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工,单价按砌砖的墙面平方计算,每平方米13。7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架,二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。

二。结算方式:_________________每砌完一层楼的砖可结算一次,按一层的`总款结60%,每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%,其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。

三。质量及进度均按____________公司的要求为准。

四。乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时,甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。

五、安全生产。乙方要确保安全生产,要按安全规范进行施工,杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的____%罚款。

六、砌砖工程合同的范本一式两份,甲方持一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。

七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇十

依照《中华人民共和国劳动法》,《建筑法》,《建筑工程施工合同》文本及其其他有关法律,行政法规:遵循平等自愿,公平和诚实信用的原则。甲方现将本工程的施工劳动承包给乙方施工。为明确双方的权利和义务,确保工程质量,工期和安全施工,经双方协商签如下协议条款,以共同遵守。

1、工程名称;_________。

2、承包范围;内墙抹灰。

3、计算方式;按实际发生面积/平方米计算;

找口不除口,双面计算。

4、等级;合格。

(一)甲方的权利和义务。

1、现场向乙方提供具备施工条件的施工区域。

2、负责整个施工现场的管理工作,有监督权,纠正乙方人员的违规,违章行为,对不服从管理的有权责令其停止作业,情节严重的清理出场。

3、负责技术管理工作及时对工程质量、进度、安全生产、文明施工的监督,检查和验收。

1、必须严格按照施工图纸和国家施工验收规范施工,确保分部分项质量目标达到要求等级,如出现不合格项目,负责翻工材料费用;因乙方工程质量达不到预订的质量标准,乙方应承担甲方与业主间签订的总承包合同相应的'违约责任。

2、乙方按工期约定时间每完成一项分项工程,及时通知甲方人员,经甲方检查确认后报业主及现场监理验收签证合格后方可进入下道工序施工,每项验收乙方人员必须参加,以便及时整改相应缺陷并承担质量责任。

3、严格按照业主及工程监理提出的各项要求进行施工,接受其现场管理。

4、认真配合甲方办理工程交工验收工作。

5、承担工程承包范围内的全部费用,承担安全管理的全部费用。不得拖欠劳务工资。

6、除业主及甲方原因照成不能正常施工外,乙方不得中断施工,否则不与办理结算。

7、凡乙方施工项目,保修内出现的问题。乙方必须在接到通知二日内及时维修,否则甲方有权动用其保修金请他人修理。

1、甲方负责共用的建筑材料应及时到位,不影响施工。

2、乙方必须按甲方指定区域进行原材料加工制作。并教育其劳务人员爱护甲方所供材料,不得损坏浪费,一经发现,根据情节严重,处100—500元罚款。

3、乙方必须服从质量,安全,文明施工,临时用电等各环节的管理规定,接受现场人员合理处罚。

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,承担由自身安全管理不力照成的责任和因此发生的费用。

2、为确保安全生产,乙方必须设专人负责安全工作,对施工人员安全教育,加强安全措施和设施的防护管理,接受业主及上级主管部门的安全检查和对安全生产情况作出的处罚。

3、乙方施工人员在抹灰工程施工时不得随意架外乱扔东西,以免对架下人员照成伤害。落地灰应及时清理并用灰斗吊到指定位置。抹灰表面应垂直,平整,应抹压不少于两遍以防出现裂缝。如不执行甲方有权给予处罚。

4、严格按照操作规程施工,禁止违章施工作业。严禁酒后施工,杜绝一切安全事故的发生,施工过程中发生任何安全事故,一切损失均由乙方全部承担,甲方概不负责。

按施工进度,以面结算,按两次拨款,工程完工后,付至总费用的90%,剩余的10验收后10日内付清。

1、乙方必须服从甲方的管理和指挥,否者甲方有权终止合同,另行更换他人施工,其进度拨款只付款的60%。

2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

3、未尽事宜双方协商解决。

_________年_________月_________日。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇十一

乙方:____公司(以下简称甲方)拟委托(以下简称乙方)安装办公楼亮化轮廓灯,为明确责任,保证质量,经双方协商,特签订本协议。

一、规格:材质采用104颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化,主线路采用国标6平方防老化线,支线分别采用4平方、2.5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。

二、工程造价为58586元,后附预算明细及安装图,完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。

八、本协议一式二份,甲乙双方签字后具有法律效应。

甲方:______农业委员会(章)。

负责人签字:______。

乙方:____公司(章)。

开户行:_____。

账号:_______。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇十二

发包单位:(简称)甲方:

承包人:(简称)乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》、《劳动法》的相关规定,结合本工程的具体情况,甲方同意将____工程以劳务方式承包给乙方,经甲乙双方共同协商一致,特约定以下协议条款以便共同遵守执行。

结构形式:框架结构。

合同价款:____元,大写(____元整)。

1.主体范围:混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、楼地面、屋面、散水、楼梯、坡道;水电安装、预埋、预留洞、硬化地面等工程。

2.机械工具:搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具等。

3.材料:甲方负责钢筋、混凝土、砖、砂石、水泥、炉渣等用于工程实体材料;乙方负责脚手架、模板、木方以及绑线、铁钉、植筋胶等消耗材料。

4.土方;钢结构;门窗;涂料大白;防水;内保温由甲方另行分包;如需进行专业分包工程由甲方另行分包。

详见附表。

开竣工日期:____年____月____日至____年____月____日。

1.满足设计要求及施工操作规程,质量标准合格。

2.确保每道工序质量检验交接,并做好隐蔽工程施工。

3.工程的主体结构施工应符合国家质量验收规范和评定标准要求。

1.严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。

2.自行做好人员进场的安全教育工作,并提出明确安全要求落实到每个人身上,保证人身安全可靠,特殊工种持证上岗。

3.如施工中违反安全操作规定,发生伤亡事故责任自负、费用自理。

1.施工中清包方必须按省市相关文明施工要求组织施工。

2.施工中一定要做到文明施工,做到工完料净场地清。

3.施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理,不得发生浪费现象。

1.双方所使用的材料必须按照设计和规范的要求采购并提供产品合格证。

2.使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必须符合设计图纸要求,甲方监理、总包方有权检查,如查出与设计不符严禁使用,损失自负。

3.所使用材料按定额消耗量计算,超出部分清包方自负。

4.甲乙双方所进场材料要求双方共同进行验收,材料要求符合设计和规范标准,并由乙方查收入库保管。

1.服从总包方的统一管理指挥,按总包方编制的施工组织计划及工程进度计划组织施工。

2.按要求配齐该项目相关管理人员并持证上岗。

3.遵守总包方制定的现场管理规章制度,遵纪守法合法经营。

4.与总包方密切配合,确保工程施工顺利进行。

5.双方必须履行遵守施工现场各自的责任义务,并做好文明施工工作。

1、甲方责任:

(1)单项工程向乙方提供?套完整图纸,并进行图纸纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。

(2)根据工程内容、特点,甲方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。

(3)负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程禁令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。

(4)给乙方配备现场施工用电、用水(红线以内)及提供工人住宿区,费用甲方负责。

(5)保证原材料及时无误地供应到现场。

(6)保证按时给乙方拨付工程款。

(7)负责工程档案编制整理。

(8)设专职安全员,负责整个工程施工的安全管理,并做好安全内业资料。

2、乙方责任:

(1)组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工,主要负责人保证吃住在现场。

(2)上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。

(3)乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生的顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

(4)严格执行特种工种持证上岗。

(5)严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

(7)按国家及地方相关规定,保修期内,乙方无条件地对本工程出现的问题进行维修。

1.按工程进度付款,由于工期较短,工程主体(砌筑和抹灰)完成验收合格后一次性按完成产值90%支付(其中包括30%的房产)。

2.工程完工验收合格后,次年甲方向乙方支付剩余5%工程款。

1.本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效,工程完工验收符合要求结清工程款后终止。

2.本合同如发生纠纷时,当事人双方应协商解决,协商不成可向所在工程所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇十三

甲方和乙方经协商,就乙方为甲方提供非诉法律服务一事,达成如下协议:

一、甲方为盘活位于青岛市__________区__________路_______________号资产,对外寻找合作方,并与合作方谈判磋商以达成合作。在此过程中,甲方委托乙方为甲方提供法律咨询等非诉法律服务。为此,乙方指派_______________律师全程参与甲方上述项目并提供法律服务。具体工作范围包括:

1、提供法律咨询服务;。

2、为项目合作进行交易结构设计;。

3、参与项目相关商务谈判;。

4、草拟、修订项目所需的法律文书;。

5、协助甲方对项目合作进行流程管理。

二、受委托人的权限:参与甲方与合作方的商务谈判。

三、法律服务费用。

甲方应交付乙方律师费人民币_________万元整,该费用在合同签订后_______个工作日内支付。上述律师费不包含乙方律师为甲方提供法律服务需到________________以外出差所产生的差旅费等,该差旅费等由甲方承担,凭合法发票报销。

四、受委托人的权限始于本合同签订之日,止于甲方与合作方达成合作之日,或甲方经与多位合作方磋商谈判但达不成一致,甲方决定自己开发盘活该房产之日。

五、甲方必须如实向乙方律师陈述案件事实,提供相应的证据,不得对乙方编造、隐瞒事实真相,否则,乙方将终止法律服务,并不退还已收的律师费,如由此而致乙方对第三者承担责任的,乙方有权向甲方追偿。

六、乙方收款账户。

七、本合同自双方盖章之日起生效。一式二份,具有同等法律效力。

甲方:_______________乙方:_______________。

户名:_______________山东__________律师事务所。

开户行:_______________。

账号:_______________。

时间:_____________________。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇十四

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

1.3承包范围:预算报价书【详见附件(2)】所列项目。

1.4承包方式:

1.5工期:本工程自___年___月__日开工,于年月。

1.6工程质量:达到国家质量评定合格标准。

1.7合同价款:价款及结算方式详见本合同第六条约定。

2.1开工前天,全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派(身份证号:)为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

2.5负责配合乙方保证工程顺利进行,如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误,工期顺延。

3.1遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围住户的关系。

3.2施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.3工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行保护。但有证据证明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免责。

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期作相应的顺延。

4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,可能影响工期的,乙方仍应保证在约定工期内完工,工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3个工作日书面通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收;如甲方接到通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延,乙方没有责任;若复验不合格,乙方只对其复验及不合格工作内容的返工承担费用,其它因验收延误而导致的关联项目返工费用由甲方承担,且工期也予顺延。

5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,

5.5由于乙方原因影响工程质量,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知个工作日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关合理费用,如有证据证明甲方故意拖延验收的,自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切设施、设备、材料和工程成品的损失承担责任。

6.1双方商定本合同价款采用:

6.1.1按合同预算书总价包干(或固定单价)。

6.1.2总价包干在合同实施期间保持不变,但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外(或竣工后按实际完成施工内容按实收方结算)。

6.1.3结算方式:结算时以本合同价(或竣工收方总价)加减施工过程中甲方签认变更为竣工结算价:施工过程中因甲方提出的更换材料或设计变更所签项目变更单,依据本合同装饰工程预算书【详见附件(2)】中所列双方认可的项目单价进行增减结算,若原预算没有参考单价的按双方协商签认的单价进行结算。

6.2本合同生效后,甲方分结清。

6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料个工作日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在内,结清第次应付款项。

7.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

7.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

7.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

8.1乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

8.3未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担损失。

8.4乙方施工中如发生安全、消防、人身伤害、财产损失等事故,由乙方负责处理并承担一切责任;如因此造成甲方损失的,乙方应当予以赔偿。

8.5未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

8.6因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。无法解决的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.1本工程质保期一年。自竣工验收合格之日起计算;。

11.2本合同一式两份,甲、乙双方各执贰份;。

11.3本合同履行完成后自动终止;。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)。

委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)。

___年___月__日。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇十五

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国行政诉讼法》之规定,经甲乙双方协商,订立以下各条,共同遵照履行:

一、甲方委托乙方并指定____________律师、____________律师为甲方_________行政诉讼案的第_____________审诉讼代理人。

乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。

二、乙方律师必须认真负责保护甲方合法权益,并按时出庭。

三、甲方必须真实地向律师叙述案情,提供有关本案证据。乙方接受委托后,发现甲方捏造事实、弄虚作假,有权中止代理,依约所收费用不予退还。四、如乙方无故终止履行协议,代理费全部退还甲方;如甲方无故终止,代理费不退回。

五、甲方委托乙方代理权限:

六、根据《律师业务收费管理办法及收费标准》的规定,甲方于协议签订之日起向乙方支付代理费__________元;涉及财产关系的案件,甲方向乙方支付费用__________元。支付方式和期限如下:

七、本协议有效期限,自签订之日起至本案审结止(判决、裁定或撤销诉讼)。八、本协议未尽事宜,或一方要求变更本协议条款,需另行协议。甲方:乙方:______________律师事务所法定代表人:法定代表人:

地址:地址:

电话:电话:

签订时间:年月日。

签订地点:

看过诉讼委托代理合同的人还看了:

1.民事诉讼委托代理协议范本。

2.诉讼委托代理合同。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇十六

1、请求判令被告支付原告股权转让款_________元;。

2、请求判令被告支付原告逾期付款利息_________元;。

3、本案全部诉讼费用由被告支付。

事实与理由。

_________年原告与被告及_________三人合伙出资经营宏远商务宾馆,约定原告出资_________万元,被告出资_________万元,_________出资_________万元,原告实际出资_________元,宾馆由被告全权负责经营管理,原告、_________两人不参与经营管理,只参与分红。期间_________退出合伙,被告购买其所有股权。_________年_________月_________日原告退出合伙,与被告签订《股份转让协议》,协议约定原告退出合伙,原告将自己所持的_________宾馆股份以_________元全部转让给被告,股份转让金由被告于_________年_________月_________日开始支付,在_________年_________月_________日支付_________万元,余款在_________年_________月_________日前全部付清。然而协议签订后被告仅支付元_________万元,原告多次催促被告要求其支付余款,但是被告始终未予支付。鉴于以上事实,被告的行为已经违反双方签订的协议,严重侵害了原告的合法权益,故原告依据《民诉法》第108条之规定,向贵院提出如上诉讼请求,望贵院依法秉公处理,判如所请。

此致

__________人民法院。

具状人:______________。

_____年_____月_____日。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇十七

乙方:______________。

法定代表人:_______________职务:_______________。

乙方:_______________。

法定代表人:_______________职务:_______________。

甲方与债权债务纠纷一案,委托乙方代理,双方遵照平等、自愿、公平、互利的原则,经协商达成以下协议,共同遵守。

第一条、甲方因经济困难,本案诉讼费、差旅费、协调费等相关费用,全由乙方承担。

第二条、本案追回款额,甲、乙双方按比例提成。

甲方为_______%,乙方为_______%.

第三条、甲方必须积极及时提供本案全部证据,如实介绍情况,不得提供假证、伪证。

第四条、乙方负责本案一、二审诉讼直至执行完毕全部代理。

乙方为全权代理,即代为承认、变更、和解、上诉、执行。

第五条、本合同的变更和修改,必须双方协商一致,甲、乙任何一方,不得以任何理由中途反悔及终止合同。甲方中止合同,应承担按比例提成罚金;乙方中止合同,甲方可拒绝支付任何费用。

第六条、追回的款项,汇入由乙方指定的帐号,乙方按比例及时支付给甲方,不得借故拖延。

第七条、本合同自双方签字之日生效,至本案终结终止。

第八条、本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等效力。

甲方:_______________乙方:_______________。

代表人:_______________代表人:_______________。

日期:_______________日期:_______________

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇十八

原告:_________________霍某,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

系个体户佛山市__________区__________金属制品厂的经营者,佛山市__________区__________金属制品厂经营场所:_________________佛山市__________区__________镇街道__________工业区__________号厂房,注册号:_________________。

被告一:_________________李某,男,汉族,__________年__________月__________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。

被告二:_________________佛山市__________区_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注册号:_________________。

法定代表人:______________。

案由:_________________建设工程合同纠纷。

诉讼请求:_________________。

2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任;。

3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。

事实与理由:_________________。

_____________年__________月__________日,被告一将其从被告二处承包的佛山市_____________有限公司在__________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市__________区__________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工业园的车间b、c的金属钢结构工程。

《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。

原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。

为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。

此致

佛山市南海区人民法院。

具状人:_________________霍某。

_____________年__________月__________日。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇十九

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国律师法》等有关法律的规定,甲乙双方按照诚实信用原则,就双方于年月日签订的关于原告付元平的案件的《民事委托代理合同》,协商一致作出补充,订立本补充合同,以兹共同遵守。

第一条委托代理事项。

乙方接受甲方委托,委派律师在下列三案件中担任甲方的委托代理人:

1、案由:意外伤害保险合同纠纷,

2、甲方委托乙方代理上述案件的一审、二审、发回重审以及对重审判决提起的上诉审等阶段。

第二条委托代理权限。

(详见授权委托书)。

第三条甲方的义务。

3、甲方应当按时、足额向乙方支付律师代理费和办案经费;。

5、乙方律师提供的法律意见、建议、方案以及对于诉讼结果的预测仅供甲方参考,甲方有责任对委托事项作出独立的判断、决策。

第四条乙方的义务。

2、乙方律师应当勤勉、尽责地完成第一条所列委托代理事项;。

7、乙方对甲方业务应当单独建档,应当保存完整的工作记录,对涉及甲方的原始证据、法律文件和财物应当妥善保管,并在结案后按照规定办理书面交接手续。

第五条律师代理费和办案经费。

本案律师代理费采取基础代理费加风险代理费的方式收取。关于基础代理费的约定:甲方应支付乙方基础代理费人民币元。其中甲方已支付乙方基础代理费人民币元,剩余基础代理费人民币___元,甲方应于收到乙方提供的上述所有案件的完整的书面应诉方案后支付乙方,该代理费用为乙方代为案件出具法律意见,代为协助调查、取证,代为提出管辖权异议,代为阅卷、出具答辩意见,代为参加庭审,依甲方授权代为调解、和解。

关于风险代理费的约定:若法院的终审判决书/裁决书或调解书/和解书认定甲方应承担的赔偿责任较上述三起案件原告主张的赔偿责任降低,降低部分为减损部分,则按减损部分10%的比例核定风险代理费,总代理费(包括基础代理费用)以人民币元为限,甲方应于收到上述所有案件的生效的终审判决书/裁决书或调解书/和解书后十个工作日内支付风险代理费;反之,甲方则不予支付本部分的代理费。

乙方律师在代理过程中发生的调查、交通、食宿以及其他实际支出的办案费用由甲方负担。

第六条违约责任。

甲方无正当理由不支付律师代理费和/或办案经费,或者无故终止合同,乙方有权要求甲方赔偿损失,支付未付的律师代理费、实际支出的办案经费以及相应利息。

甲方不得以如下非正当理由要求乙方退回律师代理费:

1、甲方单方面又委托其他律师事务所的律师代理的;。

2、乙方完成委托代理事项后,甲方以乙方收费过高为由要求退费的;。

3、乙方律师已经为出庭作好准备,而甲方或者对方撤诉的;。

4、其他非因乙方或者乙方律师的原因,甲方无故终止合同的。

乙方无正当理由不提供第一条约定的法律服务或者违反第四条约定的义务,甲方有权要求乙方退还部分或者全部已付的律师代理费和/或办案经费。

乙方律师因自身工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失,或者违反第四条第5-7项规定的义务之一的,乙方应向甲方承担赔偿责任;但乙方律师理解的案件事实和适用法律与判决书或其他法院文书不一致时,不能以此认定乙方律师有失误。

第七条合同的解除。

甲乙双方经协商同意,可以变更或者解除本合同。

甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:

1、甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的;。

2、甲方有捏造事实、伪造证据或者隐瞒重要情节等情形的;。

3、甲方逾期10日仍不向乙方支付律师代理费和/或办案经费的。

乙方有下列情形之一的,甲方有权解除合同:

1、未经甲方同意,擅自更换代理律师的;。

2、因乙方律师工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失的;。

3、违反第四条第5-6项规定的义务之一的。

第八条通知和送达。

甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料,均以本合同所列明的地址、传真送达,一方如果迁址或者变更电话,应当书面通知对方。

第九条争议的解决。

甲乙双方如果发生争议,协商解决,如协商不成,由乙方人民法院管辖。

第十条合同的生效。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方代表签字并加盖公章,自合同签订之日起生效,至乙方完成甲方所委托的代理事项为止。

甲方:代表:

乙方:代表:

时间:

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇二十

甲方因___________行政诉讼一案,委托乙方的律师出庭代理。

经双方协议,订立以下各条款,共同遵照履行:

一、乙方接受甲方的委托,指派____________律师为甲方__________行政诉讼案的第_______审诉讼代理人。

二、乙方律师必须认真负责保护甲方合法权益,并按时出庭。

三、甲方必须真实地向律师叙述案情,提供有关本案证据。

乙方接受委托后,发现甲方捏造事实、弄虚作假,有权终止代理,依约所收费用不予退还。

四、如乙方无故终止履行协议,代理费全部退还甲方;如甲方无故终止,代理费不退回。

五、甲方委托乙方代理权限:____________________。

六、根据相关律师业务收费收费标准的规定,甲方于协议签订之日起向乙方支付代理费_______(大写_______)元人民币;涉及财产关系的案件,甲方向乙方支付费用________________(大写_______)元人民币。

支付方式:__________。

支付期限:__________。

七、争议的处理。

1.本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的、或与本协议有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律的约束。

2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决(只能选择一种):

(1)提交________仲裁委员会仲裁。

(2)依法向________人民法院起诉。

八、本协议有效期限,自签订之日起至本案审结止(判决、裁定或撤销诉讼)。

九、本协议未尽事宜,或一方要求变更本协议条款,需另行协议。

甲方:____________________乙方:__________。

律师事务所法定代表人(签章):_______法定代表人(签章):_______。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇二十一

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国律师法》等有关法律的规定,甲乙双方按照诚实信用原则,就双方于年月日签订的关于原告付元平的案件的《民事委托代理合同》,协商一致作出补充,订立本补充合同,以兹共同遵守。

第一条委托代理事项。

乙方接受甲方委托,委派律师在下列三案件中担任甲方的委托代理人:

1、案由:意外伤害保险合同纠纷,

2、甲方委托乙方代理上述案件的一审、二审、发回重审以及对重审判决提起的上诉审等阶段。

第二条委托代理权限。

(详见授权委托书)。

第三条甲方的义务。

3、甲方应当按时、足额向乙方支付律师代理费和办案经费;。

5、乙方律师提供的法律意见、建议、方案以及对于诉讼结果的预测仅供甲方参考,甲方有责任对委托事项作出独立的判断、决策。

第四条乙方的义务。

2、乙方律师应当勤勉、尽责地完成第一条所列委托代理事项;。

7、乙方对甲方业务应当单独建档,应当保存完整的工作记录,对涉及甲方的原始证据、法律文件和财物应当妥善保管,并在结案后按照规定办理书面交接手续。

第五条律师代理费和办案经费。

本案律师代理费采取基础代理费加风险代理费的方式收取。关于基础代理费的约定:甲方应支付乙方基础代理费人民币元。其中甲方已支付乙方基础代理费人民币元,剩余基础代理费人民币___元,甲方应于收到乙方提供的上述所有案件的完整的书面应诉方案后支付乙方,该代理费用为乙方代为案件出具法律意见,代为协助调查、取证,代为提出管辖权异议,代为阅卷、出具答辩意见,代为参加庭审,依甲方授权代为调解、和解。

关于风险代理费的约定:若法院的终审判决书/裁决书或调解书/和解书认定甲方应承担的赔偿责任较上述三起案件原告主张的赔偿责任降低,降低部分为减损部分,则按减损部分10%的比例核定风险代理费,总代理费(包括基础代理费用)以人民币元为限,甲方应于收到上述所有案件的生效的终审判决书/裁决书或调解书/和解书后十个工作日内支付风险代理费;反之,甲方则不予支付本部分的代理费。

乙方律师在代理过程中发生的调查、交通、食宿以及其他实际支出的办案费用由甲方负担。

第六条违约责任。

甲方无正当理由不支付律师代理费和/或办案经费,或者无故终止合同,乙方有权要求甲方赔偿损失,支付未付的律师代理费、实际支出的办案经费以及相应利息。

甲方不得以如下非正当理由要求乙方退回律师代理费:

1、甲方单方面又委托其他律师事务所的律师代理的;。

2、乙方完成委托代理事项后,甲方以乙方收费过高为由要求退费的;。

3、乙方律师已经为出庭作好准备,而甲方或者对方撤诉的;。

4、其他非因乙方或者乙方律师的原因,甲方无故终止合同的。

乙方无正当理由不提供第一条约定的法律服务或者违反第四条约定的义务,甲方有权要求乙方退还部分或者全部已付的律师代理费和/或办案经费。

乙方律师因自身工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失,或者违反第四条第5-7项规定的义务之一的,乙方应向甲方承担赔偿责任;但乙方律师理解的案件事实和适用法律与判决书或其他法院文书不一致时,不能以此认定乙方律师有失误。

第七条合同的解除。

甲乙双方经协商同意,可以变更或者解除本合同。

甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:

1、甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的;。

2、甲方有捏造事实、伪造证据或者隐瞒重要情节等情形的;。

3、甲方逾期10日仍不向乙方支付律师代理费和/或办案经费的。

乙方有下列情形之一的,甲方有权解除合同:

1、未经甲方同意,擅自更换代理律师的;。

2、因乙方律师工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失的;。

3、违反第四条第5-6项规定的义务之一的。

第八条通知和送达。

甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料,均以本合同所列明的地址、传真送达,一方如果迁址或者变更电话,应当书面通知对方。

第九条争议的解决。

甲乙双方如果发生争议,协商解决,如协商不成,由乙方人民法院管辖。

第十条合同的生效。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方代表签字并加盖公章,自合同签订之日起生效,至乙方完成甲方所委托的代理事项为止。

甲方:代表:

乙方:代表:

时间:

看过诉讼风险代理合同的人还看了:

1.民事风险代理合同。

2.律师风险代理合同模版。

4.签订了风险代理合同可以反悔。

5.聘请律师风险代理的注意事项。

6.委托律师代理合同范本。

7.委托律师代理合同优秀模板。

9.委托律师代理合同。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇二十二

诉讼委托代理合同。

甲方因一案,自愿委托乙方律师担任审的诉讼代理人,并订立以下协议:

一、甲方同意乙方根据案件的'需要指派律师担任甲方诉讼代理人。代理权限在授权委托书中载明。

二、根据省物价局、省司法厅**价118号文规定,甲方向乙方缴纳代理费。

元人民币。另向承办律师支付办案杂费元,城区外旅差费及伙食费由甲方另行负担。

三、乙方律师必须恪守职业道德、勤勉尽责,在委托权限和律师职责范围内维护甲方合法权益,为甲方保守秘密。

四、甲方负责向承办律师叙述真实案情、提供相关证据。乙方接受委托后,因甲方对本案有虚构事实、隐瞒真相行为的,其法律后果由甲方承担,依约所收代理费不予退还。

五、甲方委托乙方代理事务的工作内容限于:1、提供法律咨询;2、帮助诉讼策划;3、草拟诉讼文书;4、收集、整理证据材料;5、出庭参加庭审活动;6、提交书面代理意见。

六、如乙方以本合同约定和法律规定之外的理由中途解除合同,代理费全部退还;若甲方以本合同约定和法律规定之外的理由解除合同,代理费不予退还。

七、如遇乙方律师因特殊因由(包括本人疾患、家庭灾变,与他案开庭时间重合等)无法按时出庭,乙方可申请法庭延期开庭,或指派其他律师出庭履行职责,双方原约定之代理费额度不作变更。

八、委托代理合同签订后,若乙方律师参与委托事项庭外和解、诉讼内调解、一方撤诉,双方约定之代理费不予退还。

九、双方约定代理权限为:(具体详见授权委托书)。

十、本合同一式二份,由甲乙双方各执一份,从双方签字或盖章之日起生效。本合同条款业经甲方充分阅读并理解。

十一、本合同有效期限从签订本合同之日起至本审审结终止.

甲方:乙方:

二00年月日。

工程建筑合同诉讼(优秀23篇)篇二十三

______________(以下简称甲方)因纠纷一案,委托_______律师事务所(以下简称乙方)的律师出庭代理,经双方协议,订立下列各条,共同遵照履行。

一、乙方接受甲方的委托,指派、律师为甲方与_______纠纷案的第_______审代理人。

二、乙方律师必须认真负责保护甲方合法权益,并按时出庭。

三、甲方必须真实地向律师叙述案情,提供有关本案证据。乙方接受委托后,发现甲方捏造事实、弄虚作假,有权终止代理,依约所收费用不予退还。

四、如乙方无故终止履行协议,代理费全部退还甲方;如甲方无故终止,代理费不退回。

七、本协议有效期限,应自签订之日起至本案审结终止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)。

八、如一方要求变更协议条款,需要行协议。

甲方:_________________________。

代表人:_______________________。

乙方:_______________律师事务所。

法定代表人:___________________。

地址:_________________________。

电话:_________________________。

签订时间:_______年____月____日。

签订地点:_____________________。

看过诉讼委托代理合同的人还看了:

1.民事诉讼委托代理协议范本。

2.非诉讼委托代理合同范本。

相关范文推荐

    工勤岗位劳动合同(模板17篇)

    在劳动合同中,劳动者和用人单位约定了双方的工作内容、工作时间、工资待遇等关键事项。以下是一些关于劳动合同的精选范例,可供您参考和借鉴。甲方(用人单位)名称:单位

    在药店的自我鉴定(模板21篇)

    通过研读范本总结,我们可以学到一些写作技巧,提高自己的写作水平。以下是一些范文范本的精选案例,希望能够给大家带来一些写作上的灵感和创意。在实习期间,我学到了很多

    学习两个确立两个维护心得体会(精选14篇)

    心得体会是我们在学习和工作生活中积累下来的经验与感悟,它能够帮助我们更好地总结和反思。阅读心得体会可以让我们更好地理解和把握某个领域的核心要点。“二个确立两个维

    重阳节活动主持词开场白说(通用18篇)

    大家好,我是今天的主持人,接下来的活动将由我来引导。在这里分享一些主持人在重要场合的演讲经验和心得体会,希望对大家有所帮助。甲:亲爱的爷爷、奶奶们。乙:尊敬的各

    安全管理培训总结(专业13篇)

    通过阅读范文范本,我们可以学习到优秀的思维逻辑和结构组织,提升我们的写作水平。以下是一些经典范文的摘录,希望对大家的写作能够有所启发。20xx年认真贯彻兵团、农

    公司开业领导致辞(实用13篇)

    公司的管理需要精细化,包括人力资源管理、财务管理、市场营销等方面。以下是小编为大家整理的公司风险管理经验分享,希望对大家有所帮助。各位来宾,女士们先生们:。几经

    军训心得一千五(精选21篇)

    军训心得是对军训过程中收获的人际交往、团队精神等重要体验进行总结和反思的一种形式。以下是一些经过精心挑选的军训心得范文,希望能够给大家在写作上提供一些有益的帮助

    银行审计年终工作总结报告(优秀17篇)

    通过月工作总结,我们可以发现自己的优势和不足,以便在工作中进一步提升和成长。为了帮助大家更好地理解月工作总结的写作方法,下面是一些典型的范文供大家参考。

    企业开业庆典致辞稿(优秀14篇)

    致辞的成功与否,很大程度上取决于发言人的口才、表达能力和演讲技巧。这些致辞范文涵盖了各个场合和主题,可以在不同的场合下使用。尊敬的各位领导、各位来宾、各位玻璃界

    财务出纳辞职报告(优秀12篇)

    辞职报告是一种专业的方式,用于向雇主表达对公司的感激和尊重,并解释离开的原因。下面是一些经典的辞职报告样本,可以作为我们写作的参考和指导。尊敬的财务处领导:您好