随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
最新工地油漆承包价格 工地分包的合同大全篇一
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和总包单位:中国建筑装饰工程公司核桃园小区住宅楼工程项目部分包单位:诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
分包范围:
分包内容:
分包性质:包工(详见后附项目清单定价表说明)
2、分包工作期限
3、质量安全标准
工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-20xx),本工作必达到质量评定合格等级。安全按国家现行规定《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)。
质量保修:详见工程质量保修书,保修时间壹年。
4、分包合同
总包合同同样适用于劳务分包。
分包应全面了解总包的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
5、图纸
工程承包人应在劳务分包工作开工7天前,向劳务分包人提供图纸一套,以及与本合同工作有关的标准图一套。
6、项目经理
分包委派的担任驻工地履行本合同的项日经理为职务:。项目经理必须参加每周由监理或总包主持的例会,未按时参加会议的处以1000元/每次罚款。
7、总包义务
组建与工程相适应的项日管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作。
(1)向分包交付具备本合同项下分包作业开工条件的施工场地。
(2)向分包提供各层水、电。
(3)向分包责任人进行技术交底。
、统筹安排、协调解决分包的生产、工作用水、用电及施工场地;
、按时提供图纸,及时交付所供材料、设备,安全设施保证施工需要;
、按本合同约定,向分包支付工程款;
、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
8、分包义务
妥善保管、合理使用总包提供的租赁设备及其他设施;
分包自行提供使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好。周转材料、低值易耗材料应按时运入现场,保证工期需要。
分包因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付5‰元的违约金。
9、材料、设备供应
分包应在接到图纸后7天内,向总包提交阶段材料、设备、构配件供应计划(见附表1物资需用计划表);经确认后,总包按供应计划要求数量和供应时间等组织货源并及时交付;分包负责由材料堆放场地至施工作业面的装卸、搬运,分包必须及时进行,费用包含在合同造价内。如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包应在验收时提出,总包负责处理。
分包应妥善保管、合理使用总包供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,分包应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
(2)未经总包确认,分包擅自采购的材料,一旦出现质量问题或由总包管理人员发现,将根据情节处以罚款,由此产生一切后果和经济责任均由分包承担。
10、分包价格
本工程的分包价格采用下列方式计算:
(1)固定分包单价(含管理费)+设计变更;施工过程中不计算工时和工程量。
(2)如遇特殊原因确实需要确认的必须经所管标段工程师和现场经理签字认可,并加盖项目专用章。
11、分包工程款的支付
(2)进度款支付:每月23日前上报完成量,经总包审核确认计算价值双方认可后,15日内按确认工程量支付上月申报工程量对应工程款的85%,当工程款累计付至总价款的90%时暂停支付,工程竣工验收后1个月总包同分包进行结算,结算金额确定后支付至结算款的95%,余款为工程质量保修金,在壹年质量保修期满后支付给分包。
12、施工变更
施工中如发生对原工作内容进行变更,总包项目经理部(项目经理签发)提前以书面形式向分包发出变更通知(或工作联系单),并提供变更的相应图纸和说明;及时改变有关的施工时间和顺序。
三日内提交因变更导致劳务报酬的增加,相应需增加的工期;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。
分包不得对原工程设计进行变更。因分包擅自变更设计发生的费用和由此导致总包的直接损失,由分包承担,延误的工期不予顺延。
因分包自身原因导致的工程变更,分包无权要求迫加劳务报酬。
13、施工验收
分包应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。分包施工完毕,应向总包提交完工报告。验收不合格的分包应及时整改直至整改合格,因整改发生的一切费用由分包承担。总包与分包间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包施工质量不合格时,分包应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。全部工程竣工经总包验收合格,及进入质量保修期,分包施工范围内工程质量保修责任由分包承担。
14、争议
(1)双方达成仲裁协议,向北京市仲裁委员会申请仲裁;
(2)向所管辖权的人民法院起诉。
(1)单方违约导致合同确己无法履行,双方协议终止合同;
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(4)法院要求停止合同工作。
15、禁止转包或再分包
分包不得将本合同项下的作业转包或再分包给他人。否则,分包将依法承担责任。
16、不可抗力
本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
17、合同解除
合同解除后,分包应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按总包要求撤出施工场地。总包应为分包撤出提供必要条件。
18、合同终止
双方履行完合同全部义务,分包工程款支付完毕,分包向总包交付劳务作业成果,并经总包验收合格后,本合同即告终止。
19、合同份数
本合同正本两份,副本2份,具有同等效力,由总包和分包各执正副本一份。
20、合同生效
合同订立时间:年月日
合同订立地点:
本合同双方约定当日后生效。
总包:(公章)
地址:
法人代表:
分包:(公章)
法人代表:
地址:
最新工地油漆承包价格 工地分包的合同大全篇二
乙方: 以下简称乙方
根据有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建筑油漆工程承包事项协商一致,签订本合同,双方共同遵守。
1、承包方式:包人工费,包质量,包工期,原材料,现场文明施工。
2、承包范围和内容: 内外墙油漆工程。抛光工程至竣工验收油漆班组工作。
1、乙方在 年 月 日完成一期
; 年 月 日完成二期 。
2、乙方必须无条件按时完成甲方制定的进度计划,并根据实际情况及时执行甲方调整的周、月计划。
1、承包单价: 元/m2。
2、付款方式:乙方进场施工后总工程过半时,甲方应付兑工程款的 %给乙方,工程基本完工,甲方应付总工程款的%给乙方,余款等工地验收合格后,即一次性付清,保修金留 %,一年付清。
3、工程质量必须达到甲方企业标准的验收要求,如返工重做,工料一切等费用由乙方承担。
4、计算方式:工程完工后,按乙方的实际施工面积,由甲乙双方来共同认可面积计算。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。未尽事项,双方协商解决。
甲方(签字):
乙方(签字):
合同签订日期: 年 月 日
最新工地油漆承包价格 工地分包的合同大全篇三
2、室内消火栓给水管道系统;
3、室外消火栓给水管道系统。
二、室内、外喷淋系统管道安装:
2、室内、外喷淋给水管道系统。
3、泵房消防、喷淋给水系统(消防水池及水箱的进水管路由水电施工单位负责施工)
三、火灾报警系统(火灾报警主机二路供电电源由水电施工单位负责提供到消防控制室)
四、防排烟系统(二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的排烟风机控制柜进线端子,端子以下工作由消防施工单位负责施工)注:上述工作内容由南京消防完成,其余安装内容由苏州二建项目组完成(共同遵循谁施工谁预埋的原则进行施工)
备注:现浇混凝土面禁止开孔,要求分包单位按施工图纸预埋套管,如有预埋不到位从新开孔,罚款3000元/孔,连续开孔5000元/孔。
总包单位:(盖章) 分包单位: (盖章) 分包单位:(盖章)
代表人: 代表人: 代表人:
年月日 年月日 年月日
最新工地油漆承包价格 工地分包的合同大全篇四
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
按照xxx和xxx建筑法及当地有关规定,结合本工程具体情况,甲乙双方共同订立本合同,并共同遵守本合同附件及本合同规定的如下条款。
xx电梯前室精装修工程
舟山市定海区紫竹林路1号
1、承包内容:室内顶面批灰及其乳胶漆(面层乳胶漆由甲方提供)。
2、承包方式:包工包料(面层乳胶漆甲供除外),乙方必须对合同工程内容的造价、质量、工期及安全生产、文明施工、社会治安、社会保险等实行全面承包。
合同总价暂定为人民币壹万叁仟捌佰元整(13,)。竣工后按实际工程量(净展开面积)及下表每平方米单价进行总价款调整(由甲方现场负责人审核确认)。
合同签订后三天内,甲方预付合同总价的30%,余款在施工正常的情况下,每月按进度支付至进度款的50%,竣工验收合格后一个月内付清。
20xx年4月30日前施工完毕。
符合国家有关施工验收规范及甲方现场负责人提出的质量要求。阴阳角通直、墙顶面乳胶漆光滑均匀,其中乳胶漆施工含批腻子三道,刷乳胶漆三道。
乙方保证批灰所用胶水为901胶水。
1、甲方负责事项
a.清除室内影响施工的障碍物,并向乙方提供施工过程中所需的水、电等设施接驳点。
b.乙方在施工过程中,甲方负责协调其他工程的配合关系。
2、乙方负责事项
a.乙方负责所有墙面、顶面批灰、面层乳胶漆及油漆等工作。
b.遵守甲方的工地管理制度。
c.严格按照施工图进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。
d.配合甲方做好其他施工方面的协调工作。
工程完成后,乙方须负责本合同工程内容的保护和清洁工作,直至验收合格交付给甲方为止。在施工过程中,如建筑结构、成品或其它设备被损坏,乙方将要负责修理或赔偿损失。
1、保修期为甲方验收合格后满二年。
2、在质保期内由于施工质量引起的问题,均由乙方负责在48小时内予以修复。
3、因使用方使用不当或人为损坏的,乙方在接到使用方通知后需在48小时内到现场并根据使用方要求按时修整完毕,由此发生的费用可与使用方协商解决。
1、甲方的违约责任
甲方逾期付款的,应按照国家有关法规支付违约金。
2、乙方的违约责任
根据甲、乙双方共同确认的施工进度计划,因乙方原因,工程拖延不能按时完工,从超过日期之日算起(以甲方现场负责人发函日为准),每延迟一天,乙方须赔偿甲方本合同总造价的5‰作为违约金,以此基数累计,直至该项工程内容完成为止。(传真件视为有效文件)
不可抗力是指xxx合同法所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生,证明文件由法律规定部门签署,并由双方协商合同逾期履行和如何继续履行的方法,在此情况下,一方不能向另一方要求损害赔偿。
本合同如发生争议,甲乙双方应当及时协商解决,协商不成双方均可向合同签订地点的人民法院提起诉讼。
合同执行期内,甲乙双方不得随意变更或解除合同,合同若有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同有同等法律效力。本合同经甲乙双方签名盖章后生效。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
1、合同签订地点:杭州
2、合同签订日期:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
最新工地油漆承包价格 工地分包的合同大全篇五
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
一、 工程概况
1、工程名称:遵义市消防支队战勤保障大队工程
2、工程地址:遵义市新浦新区
3、工程内容:外墙真石漆
4、承包方式:包工不包料(自带全部所需工具和吊篮施工设备等),严按图纸和施工工艺施工,严按技术交底和通知执行。
5、承包单价: 32元/m2(按现场实际漆面实际收方)
6、开工、竣工日期:20xx年1月 5日至20xx年 2月5日。总天数为 30天(雨天工期顺延)。
二、工序流程
1、外墙刮底腻子一遍;
最新工地油漆承包价格 工地分包的合同大全篇六
承包人:_________以下简称乙方
一、工程概况
1、工程名称 :____市蓝钻名居一期工程
2、工程地点 :丹阳东路北xx、207国道xx西侧
二、工程承包范围
乙方负责
三、质量标准及验收要求
1、乙方必须严格按照国家和行业相关技术标准规范、根据现场施工员跟踪检查达到质量合格为准。在拆架之前经公司验收合格(包括清洗面砖和修补)。
2、工期要求 本工程工期为乙方自合同签订之日起乙方必须按照甲方的施工进度计划节点完成进度。因乙方原因造成工期延误、工期不顺延所产生的损失和责任由乙方承担,甲方有权对乙方给予处罚。4楼____月____日大面积粘完,1楼____月____日大面积粘完。
四、价格及付款方式
1、承包单价:按 40元平方米,以实际粘贴展开面积计算。
2、付款方式:工人在施工过程中可以支付生活费,本工程外墙砖粘贴全部完成经项目部、监理、建设单位验收合格后付至总工程款的85%,工程竣工验收____月后付至95%,余款待保修期结束无息退还。
五、双方责任:
1、甲方责任
、对乙方进行技术交底,审核乙方编制的施工技术方案。
、提供水、电源、及工人住宿。
、协调乙方施工中与其他专业配合协作问题。
、甲方对外墙所需搭架的.地方无条件架设好经甲乙双方确认无安全隐患时交给乙方安全施工。包括露台和房盖花架的架子在内。
2、乙方责任
、遵守甲方相关管理规章制度服从甲方、监督工程师和业主代表的指挥协调和组织管理。乙方负责人必须参加甲方组织的工程例会并作好记录,如有缺席甲方按每次200元处罚乙方。
、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假),否则甲方以每次100元处罚乙方。
、乙方用的所有机具、安全帽、安全带全部由乙方自带。并由乙方负责维修、保养、更换零配件,达到安全要求。
、乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、 更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果,要追究当事人的责任,造成的工伤事故,均由乙方负责。
、负责对乙方人员进行安全教育遵守国家安全施工管理有关规定严禁在施工中抛洒、嬉戏、打闹、饮酒,如违反规定制止无效者罚款-3000元。如出现上述情况出现安全事故由乙方负责。甲方概不负责。
、乙方人员自觉遵守工地各项规章制度,严禁打架、斗殴及赌博行为,发现一次罚款5000元以上,因打架造成的医疗费用由乙方主要负责人支付。
、乙方必须做到质量保证、工期保证并负责工完场清。对合同的约定工期,设工期奖。工期提前一天奖500元,拖后一天罚500元。并承担质量返工产生的费用。
、乙方施工人员应严格服从甲方现场管理人员的管理,遵守甲方安全、文明施工的有关规章制度,如有违反,按甲方相应规定予以处罚,罚款金额在乙方工程款中扣除。
、严禁在宿舍内使用电炉、电饭锅、热得快等高用量电器,严禁使用煤气灶。
、班组人员如有违反门卫人员管理制度,如爬门、翻围墙等不文明行为,由项目部对班组给予500元的处罚,对班组当事人处以200元的处罚。
、班组人员住宿必须凭本人身份证或其他有效证件登记住宿,并服从宿舍管理人员的统一安排。
、入住后,班长应每星期不少于一次的日常检查,督促本班组住宿人员搞好室内外卫生, 检查本班组住宿人员的遵章守纪情况。
六、安全文明施工
对班组人员现场未戴安全帽的,由安全员负责,每人每次处以50元的罚款,由班组支付。
七、合同履行期间如甲乙双方发生争执应积极协调解决。协商解决不成可向____市人民法院提起诉讼。
八、本合同一式两份,甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
最新工地油漆承包价格 工地分包的合同大全篇七
购货方:(以下简称甲方)。
供货方:_______________(以下简称乙方)。
根据xxx《合同法》的有关规定,甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上,达成以下合同。
一、合同标的:甲方提供的专项技术所生产的天然蟾衣(非人工剥下蟾蜍之皮)。
二、产品数量:在合同有效期内,数量不限。如乙方提供甲方天然蟾衣10公斤,除本合同履行外,甲方另奖励乙方人民币1万元。
三、产品名称、等级及单价:
四、质量标准:无杂质、无霉变、干品、无重叠的\整张纯天然蟾衣(非人工剥下之皮)。
五、交货方式、地点及费用负担:乙方送货或托运或邮寄至甲方,费用由乙方负担。
六、验收标准:甲方按照本合同三、四条验收。
七、结算方式:货到甲方检验合格后6小时内必须付款。
八、双方应尽的义务及违约责任:
1、甲方承诺按本合同第三、四条标准收购乙方所产纯天然蟾衣,甲方保证所传以下技术的真实性:可使蟾蜍蜕衣而无法自食,不用人工日夜守候即可采集天然蟾衣,甲方在传授技术的同时收取甲、乙双方均认可的专项技术使用费。如违约,甲方承担违约金人民币一万元。
2、甲方为了学员的利益,保持长久的合作关系,甲方承诺如出现违约,或赔偿金支付不起时,甲方自愿把吉林市昌邑区永发蟾蜍养殖专业合作社出资总额二百万元人民币,作为赔偿学员的损失金。
3、乙方自愿将所产天然蟾衣按本合同第三、四条标准交售给甲方,同时不得将“蟾衣分离器”实用新型技术及蟾蜍蜕衣而不自食的专项技术外传,且不得有违背履行本合同的行为,否则视为乙方违约,乙方应承担违约金人民币一万元。
九、解决合同纠纷的方式:协商、调解、诉讼。
十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自甲、乙双方签字之日起生效。
十一、其他约定事项:本合同如出现任何手写附加条款须在条款上加盖双方印章并签字否则视为无效。
十二、本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方:
法定代表人签章:
乙方签章:
签订日期___年___月___日