最新退休人员劳务合同 劳务协议退休下岗人员(优质5篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

退休人员劳务合同篇一

甲方：

乙方：

为共同搞好……工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。

5、双方商定本工程工期 90 天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自________年____月____日起计。

6、乙方签订合同前必须交付 5万 元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。

7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元（含基础）。

二、甲方工作

1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。

2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

4、及时履行乙方的其他协助义务。

三、乙方工作

1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。

4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。

5、乙方必须无条件服从甲方管理安排

四、关于工程款及结算的约定

1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。

2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%

3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。

4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；

五、关于材料供应的约定

1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前____日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。

六、关于双方责任的约定

1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。

2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期________年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。

3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。

七、关于设计与施工及验收的约定

1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列x停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。

3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

八、奖赏和违约责任

1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的 1% 加付滞纳金。

2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

九、合同份数

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、其它

本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向 人民法院起诉。

甲 方： 乙 方：

代表人： 代表人：

退休人员劳务合同篇二

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

因甲方承建的工程合同路段的施工需要，决定将该项工程内的路基土石方施工任务交于乙方完成。经我公司考察，由乙方承包该施工任务，为明确双方的责任，权利和义务，根据《中华人民共和国_____》和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方与业主签订的总承包合同的原则和规定，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商与讨论，就本工程施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。

第一条、协议期限

本协议期限为______月。本协议于______年______月______日生效。

第二条、劳务内容、要求

1、甲方分配乙方在________岗位担任________职务（工种）。在正常情况下乙方必须完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务为：______________________________________。

2、工作地点：______________________________________________。

第三条、甲方的义务

1、向乙方提供工程水准点、导线点、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。

2、对乙方施工测量、施工放线进行复测。

3、竣工资料及各种质量评定表的编制、整理和汇总。

4、负责工程的施工管理，对施工安全、质量、环境、进度等进行监督检查。

5、及时组织有关人员对工程进行验收。

6、向工地派驻施工技术监督人员，负责现场技术、安全、质量监督，但施工中出现的技术、安全、质量、管理等责任由乙方承担。

第四条、乙方的义务

1、负责施工场地的平整、施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任）及施工便道（包括去弃土场的施工便道)和乙方临时设施的修建。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的进退场费用。临建及用水用电符合安全质量要求，如因隐患出现事故由乙方自行承担责任；因_____必须手续齐全，如因手续不全而遭到路政、交警等部门的扣留或意外事故，由乙方自行负责。

2、相应人员必须持证上岗，将投入本工程的施工负责人、技术人员名单及特殊工种操作证复印件加盖乙方公章报甲方备案。

3、尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。

4、无条件接受政府职能部门、业主、甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查，确保安全、质量、环保达到标准。

5、乙方施工中必须注意并且保护好施工范围内的通讯、电力、光缆、饮水管道等地上、地下设施，进场施工时必须充分调查、了解，以便及时解决。如果发生损坏通讯、电力、光缆、饮水管道等地上、地下设施的行为以及由此带来的一切经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。乙方施工前及施工过程中应充分调查清楚并及时排除，无法排除的应请求相关部门解决，在此过程中乙方有义务加以保护。

第五条、劳务费用

1、本合同不支付工程预付款，乙方必须具备满足本工程的流动资金。

2、本工程实行按月结算，乙方在每次结算前应填报已完合格工程数量清单，甲方组织有关人员按实际完成情况进行审核确认，按照结算程序计量支付。支付比例为当月已完合格工程价款的_____%，剩余款项待本合同路段经业主决算并经审计完成后再进行支付。

3、乙方应保证甲方支付的工程款专款专用。甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况，若发现乙方将工程款挪作它用或出现因乙方不及时支付本工程所发生的人工费等其他费用，而影响甲方的正常工作和施工时，甲方有权拒绝付款，待乙方消除影响并办理正常手续后支付乙方工程款。

第六条、社会_____

甲方应按规定为乙方办理社会_____，并按规定足额缴纳社会_____费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会_____手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

第七条、合同的终止

1、本协议期满的。

2、双方就解除本协议协商一致的。

3、乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

4、因乙方个人原因连续请假_______天以上或累计请假达_______天的。

第八条、违约责任

甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失，都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会，根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约，按甲方奖惩办法有关规定，承担违约责任。

第九条、纠纷解决方式

因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向__________________人民法院提起诉讼。

第十条、附则

1、劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签署之日起生效。

甲方：（签章）

单位名称：

地址：

联系电话：

签约日期：______年______月______日

乙方：（签字）

身份证号：

家庭住址：

联系电话：

签约日期：______年______月______日

退休人员劳务合同篇三

甲方：

法人代表：

住所：

邮编：

乙方：

性别：

出生时间：

身份证号码：

户口所在地：

现住址：

邮编：

乙方系甲方自_________公司借用人员。根据《_____》，甲乙双方经友好协商，就借用期间各自的权利、义务达成如下协议：

一、乙方自______年____月_____日至______年____月____日被_________公司派往甲方参加_________项目的管理工作。

二、乙方在甲方借用期间，须遵守甲方的劳动纪律和各项规章制度，服从甲方的管理、完成甲方交给的工作任务。乙方如有_____行为，甲方可随时解除本协议，并通知_________公司，由该公司对乙方进行处理。

三、甲方承担乙方的工资，标准为_______元/月，每月___日支付上月工资。

四、乙方的各项社会_____费用，按国家规定由其劳动关系所在单位承担。

五、甲乙任何一方若解除本协议，均须提前30日书面通知对方。否则应向对方支付一个月工资的代通知金（以乙方月工资为标准）。

六、甲乙任何一方若终止本协议，应于协议期满前30日书面通知对方。否则，本协议自动延续一个周期。

七、因本协议的履行发生纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本协议签字或盖章生效，一式两份，双方各执一份。

甲方：（签字或盖章）?乙方：（签字或盖章）

年?月?日年?月?日

退休人员劳务合同篇四

退休人员劳务合同篇五

紧急联系人及电话： 紧急联系人及电话：

甲乙双方经平等协商一致，根据《中华人民共和国民法典》和有关规定，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。

第一条本协议期限为____________年。

本协议于____________年____________月____________日生效，至____________年____________月____________日终止。

第四条乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。

第五条乙方负有严格遵守各项安全操作规程的义务。

第六条甲方支付乙方劳务报酬的标准、时间：___________________。

第七条乙方未提供劳务的，甲方无需支付劳务报酬。

第八条乙方依法自行缴纳个人所得税、社会保险。

第九条发生下列情形之一，本合同终止：

一、 本合同期满的;

二、 双方就解除本合同协商一致的;

三、 经过治疗，乙方由于健康原因不能履行本合同义务的。

第十条本合同终止、解除后，乙方继续提供劳务甲方接受的视为自动续期，否则乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕。如给甲方造成损失，应予赔偿。

第十一条甲方根据经济条件为乙方购买一张________________________(*________________________保险股份有限公司)的________________________意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本协议期限相同，意外发生后，甲方协助乙方办理保险索赔;索赔后，乙方不得再向甲方主张任何权利。

第十二条乙方同意医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。

第十三条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及诉讼时，该地址为双方法定地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另一方，否则，造成双方联系障碍，由有过错的一方负责。

第十五条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附：乙方身份证复印件。