买卖的过程中需要注意价格的合理和公平，以及商品的真实和合法性。买卖的艺术在于细节，以下是一些关于买卖技巧和注意事项的总结。
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇一
需方：(甲方)：
供方：(乙方)：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用原则的基础上，就本工程商品混凝土采购事项进行协商，达成并签订如下合同条款，由双方共同遵守履行。
第一条甲、乙双方的主体资格。
1.甲方。
企业法人营业执照注册号：
组织机构代码证代码：
施工企业资质证书号：
税务登记证号：
1.1.乙方。
企业法人营业执照注册号：
组织机构代码证代码：
税务登记证号：
第二条工程概况。
2.工程名称：
2.2工程地址：
2.3建设单位：
2.4结构形式：
2.5建筑面积：
2.6总高度：
2.7运距：
第三条商品混凝土价格和计量。
3.2合同总量和总价款：
3.2.合同总数量暂定为m3;。
3.2.2合同总价款暂定为元。
3.3计量：结算数量依据施工图纸及变更签证计算，不扣减钢筋，混凝土用量损耗已包含在上述3.款单价内。乙方承诺免费为甲方硬化施工现场内道路提供相应强度等级的混凝土。
第四条质量标准和质量责任认定。
4.混凝土的质量执行《预拌混凝土》gbt4902-xx年月日。
乙方：法定代表人：签约人：
单位地址：电话：开户行：银行账号：
签订日期：年月日
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇二
买受人：合同编号：.出卖人：肥____市富xx公司签定地点：
为保证预拌商品混凝土质量和买受人施工工期，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民建筑法》、《建设工程质量管理条例》及gbxxxxxx《预拌混凝土》标准的规定及有关法律、法规，结合工程具体情况，经双方协商同意，买受人工程中的预拌商品混凝土由出卖人供应。为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。
第一条：工程概况。
1.工程名称：
2.结构类型：
3.工程地点：
第二条：商品混凝土约需总量3,最终结算量以买受人授权代表签发的的发货单结算联方量为准。
第三条：数量、单价、金额及计量方式。
1.本工程商品混凝土计量方法：买受人在出卖人随车发货单上签字，发货单上标明的混凝土方量作为结算价款依据。买受人可随时派人到出卖人厂内抽检数量，标准误差范围在2%以内。
2.合同价格及要求见下表：
说明：单价中只含减水剂费用，如设计要求有其他外加剂，费用另计。
第四条：结算方式。
1.出卖人以供给买受人每3的商品混凝土为一个结算价款的时间，或以单批次供应完为一个结算时间。当一个批次的供货量小于3时，以每月的____日为一个价款的结算时间。
2.双方以签字后的发货单作为结算依据。
3.买受人在收到结算单二个工作日内做出书面确认，逾期视为认可出卖人结算单上的价款和数量，买受人在____日内付款与出卖人。
第五条：付款方式。
1.买受人在每批商品混凝土供应前向出卖人预付价款的%作为定金。
2.按双方约定的结算方量付款。
3.按照双方约定不能及时付款，逾期一天，买受人支付给出卖人3的滞纳金。
4.因原材料价格上涨或下浮，商品混凝土价格随之浮动，根据出卖人的价格调整通知单并经双方签字确认认可后作为价格调整依据和结算依据。
5.不论采用以上任何一种付款方法，买受人应将混凝土货款汇(转)入出卖人指定账户，否则出现问题由买受人承担。
第六条：质量与检验。
1.预拌商品混凝土质量的检验分为出厂检验和交货检验，检验的项目按国标及相关规范要求执行。
2.由出卖人负责按国家预拌混凝土标准的规定对所供混凝土进行出厂检验。
3.出卖人供应的预拌混凝土质量及各相关指标应符合国家规范要求及本合同相关规定。
4.交货检验，在监理见证下，双方共同到场，由买受人指定持有上岗证的技术人员负责现场坍落度测试、试块留臵等相关工作，并认真填写交接货检验记录，并有三方签字。由买受人负责送有资质的工程检测机构进行检测并承担相关费用，检测结果作为混凝土强度等级评定的依据。
5.买受人对浇筑部位的混凝土发现有质量异常时，应自发现十二小时内书面通知乙方进行核实。若双方存有争议，应由买受人组织工程监理、政府质量监管部门共同确认质量异常原因。
第七条：买受人责任。
1.在工程施工前办理施工许可证和使用商品混凝土登记表，严格按照gbxxxxxx《预拌混凝土》及gb50204-《混凝土结构施工质量验收规范》等有关规定进行浇筑施工和养护。
2.混凝土运到现场后，买受人应按照gb50081-《普通混凝土力学性能试验方法标准》要求将原始混凝土见证取样制作试块并按标准进行养护，按照gb107-87《混凝土强度检验评定标准》规定送相关机构进行检验。买受人未经出卖人技术负责人书面同意，擅自在混凝土内掺入外加剂、掺合料或水，由此引发的质量问题由买受人承担全部责任。
3.出卖人将商品混凝土供至买受人现场后20分钟内，买受人查验出卖人的有关资料后应按gb50082-《普通混凝土拌合物性能实验方法标准》对混凝土的坍落度等进行检验，检测合格后及时组织浇筑。若因买受人原因使混凝土到达现场后60分钟内未能浇筑完毕，每超过半小时加收车辆等待费50元;若继续延时超过壹个小时，买受人除支付车辆等待费外，因浇筑不及时或养护不当等导致混凝土的质量发生变化，买受人负全部责任。
4.买受人所需混凝土的方量、强度等级、浇筑部位等相关事宜应在混凝土浇筑前48小时电话通知或把混凝土计划单交至出卖人代表，浇筑时间准确至小时。如临时停工或变更计划单内容，买受人应在计划供应的3小时前通知出卖人，否则由此造成的损失由买受人负责。单批混凝土在供应结束时，如出现实际使用量小于电话通知或计划单单上的方量时，均按通知方量作为结算方量。
5.买受人未按合同约定支付混凝土款项时，每日按应支付款项的3支付违约金，同时出卖人有权拒绝履行相应义务，由此造成的工期延误等损失由买受人负责。
第三方因素的干扰，否则由此造成车辆堵塞、损坏、人身伤害等问题，产生的费用由买受人负责。
7.如需占用人行横道、便道及夜间施工时，买受人负责办理相关手续，否则买受人有权拒绝施工，由此产生车辆损失及混凝土质量责任均由买受人负责并赔偿买受人相应费用。
8.买受人应派专人对混凝土施工车辆进出调度指挥。
9.买受人应保证施工时间准确，工地卸料及时(在混凝土搅拌车到达工地。
1.5小时内卸完)，若因超时混凝土发生质量问题，买受人自负。
第八条：出卖人责任。
1.出卖人应严格按照gbxxxxxx《预拌混凝土》标准及配合比要求组织生产，逐车计量和检验，以保证混凝土的数量和质量。
2.出卖人接到买受人混凝土供应电话通知或混凝土计划单后，应立即做好生产准备，安排调度或车队长到工地查看现场情况，与买受人工地代表核准供应时间及相关配合事宜。
3.如因出卖人设备、水、电等原因，不能按买受人计划要求时间供应混凝土，出卖人应在供应时间3小时前通知买受人，如未通知并且不能按时供应，由此造成的随时由出卖人承担。
4.混凝土供应前，出卖人派调度或车队长到现场与买受人工地代表接洽，根据工地实际情况商定供应中应注意的配合问题。
5.根据买受人施工计划的要求，按时昼夜供应，保证施工进度和工程的连续浇筑需要，因供应不及时导致连续浇筑中断，造成混凝土质量事故，损失由出卖人承担。如需夜间施工，买受人负责办理相关许可手续，否则由此造成供应不及时出卖人不承担责任。
6.出卖人负责向买受人提供有关预拌混凝土的资质、合格证、开盘鉴定等资料。
第九条：违约责任。
1.非因不可抗拒力单方停止履行本合同及工程中途停建、缓建或因所提供的技术要求及混凝土质量指标等造成供应质量问题，调查责任，由责任方承担。
2.因买受人施工条件不具备，进出施工现场道路不通畅，工地卸料不及时或因突发性事件而造成所供混凝土无法使用、车辆损坏等损失，由买受人按照损失额的二倍予以赔偿。
3.未按合同规定付款，出卖人向买受人提出停止供应书面通知，买受人接通知后两天内仍未付款，出卖人有权解除合同，停止供应，买受人应承担出卖人的全部损失。
第十条：合同争议解决的方式。
1.本合同在履行过程中，如发生争议，由双方本着互谅互让的精神协商解决。协商解决争议时，商品混凝土生产、使用过程的质量判定，应符合国家标准和行业行政主管部门的有关规定，商品混凝土质量检测由有关法定检测单位实施。
2.本合同在履行中所发生的或与本合同有关的任何争议，如协商不成，按以下方式解决：
(1)由出卖人所在工商行政管理部门调解。
(2)依法向出卖人所在人民法院提起诉讼。
第十一条：其他约定事宜。
1.买受人授权同志作为代表，在出卖人混凝土发货单上签字。出卖人授权同志作为代表全权处理有关事宜。
3)运送，按车满载辆每方40元收取车载费(即小于63按240.00元加收运费)。。
第九条：本合同一式四份，双方各持两份，经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：________年____月____日。
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇三
买方：重庆渝桥建筑构件有限公司(以下简称甲方)卖方：重庆港富混凝土有限公司(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方经充分平等友好协商，现就商品混凝土供应达成如下条款并共同遵守：
1.产品名称、型号规格、数量、价格等。
1.1上述单价包括产品送达供货地点含入模在内的所有费用，包括产品成本(含利润、税金)、运杂费(含装卸费)、保险费、协调费及所有其它费用。若需要天泵进行泵送，则泵送费按20元/方计算，不足100方，按100方计算。
1.2此单价在合同履行期间内不可以调整。
1.3上述数量为暂定量，甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的，不属于违约;甲方增加数量的，乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。
2.合同履行期限。
合同履行期限自合同签订之日至20xx年12月25日;该期限为暂定期限，甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限，但应提前7日通知乙方。
3.交货时间、地点与方式。
3.1甲方于当月的26号前向乙方提供下月使用计划，每次提前2天预报使用混凝土标号、用量、地点及时间至乙方，浇注前提前2小时正式通知乙方开盘时间。
3.2交货地点：重庆市南川区南平镇兴湖村三组。
3.3交货方式：混凝土搅拌运输车运输。甲方在商品混凝土入模前，一切风险及运输费用由乙方负责。
4.质量标准及相关要求。
4.2混凝土有关性能指标要求：以甲方书面通知为准。乙方所供混凝土应达到甲方所要求的力学性能、耐久性能、和易性能、坍落度、初凝、终凝时间及其它性能要求，并按相关国家和行业标准进行检验合格。
4.3混凝土所用原材料均应满足如下要求：gb/t14902-20xx。原材料由乙方负责检验并对其质量负责，如乙方使用不符合规定的原材料，给甲方造成的一切责任和损失均由乙方承担，甲方及监理随时可对其进行检查、监督。
4.4乙方应按照甲方确定的混凝土配合比进行生产，乙方在生产过程中，甲方有权派试验员进行监控,但甲方试验员的监控不能减轻或免除乙方的产品和技术责任。
5.计量方式。
5.1按甲乙双方共同签认的凭证计算。
5.2每批次浇筑完，双方对完成混凝土方量进行核算签认。6.结算与付款6.1本合同无预付款。
6.2每月的25日为当月结算截止日期，甲乙双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月混凝土实际收货方量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。
6.3货款按月支付。结算完成后，甲方在收到乙方开具的正式发票，并在混凝土28天强度强度符合要求后七个工作日内，向乙方支付货款。如发生合同纠纷，则延后至合同纠纷最终解决后30天内付清。
6.4货款支付方式：银行转帐或银行承兑汇票。
在使用银行承兑汇票支付时，乙方充分理解甲方上级单位对金融资源管理的要求，同意接受由中铁八局集团有限公司开具的六个月银行承兑汇票，乙方收到此银行承兑汇票后视同甲方已完成支付责任。乙方指定联系人周兵，联系方式。乙方指定收款单位名称：重庆港富混凝土有限公司。开户行：重庆市农村商业银行南川支行。账号：2609010120xx0002442。
6.5如甲方出现资金困难，乙方同意给予3个月的付款宽限期，在此宽期间内不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中断本项目货物的供应。
7.1为乙方提供施工区域内商品混凝土运输便道以及电、混凝土运输车冲洗条件。7.2泵送施工时，指定泵送施工方案，组织人员，保障商品混凝土泵送施工正常进行。7.3甲方有权在乙方混凝土生产场地或灌注场地随时取样并检验,取样合格的,并不免除乙方对混凝土的质量责任。
7.4运到浇注地点的混凝土不符合要求时，甲方要求按照退货处理的，乙方不得将此批混凝土重新处理后，再送至甲方工地。
7.5及时办理结算和支付商品混凝土货款。8.乙方的权利和义务。
8.1按照合同约定的供货时间按时发货，保证施工进度和工程连续浇筑混凝土的需要，并对所提供商品混凝土的质量负全责。
8.2乙方保证各种原材料的储备充足，并严格按照现行有关规范标准进行原材料检验，向甲方提供相应的检测报告，同时应无条件地配合甲方对原材料质量不定期的抽检。
8.3按混凝土技术规范和有关规定组织生产，按批量随机取样，检验其相应的性能并在混凝土浇筑后28日内向甲方报告相关资料。
8.4保证搅拌设备具备微机控制、原材料自动投料、自动计量功能，并保管相应生产的原始数据;设置汽车磅等计量器具，保证供货数量。
8.5同一强度级别的混凝土应采取同一产地、同一颜色的集料，混凝土拌合用水必须纯净且达到规范要求，否则视为乙方违约，并承担由此造成的损失。
8.6乙方应自觉遵守国家有关安全生产和道路交通的法规，在生产、运输过程中的安全事故、交通事故应由乙方承担。
8.7乙方必须做好运输、装卸等过程中的环境保护，遵守国家和行业的有关规定，因违反规定而受到任何处罚的，乙方承担全部责任。在货物交付过程中，对道路、环境、人身、财产等造成损害的，乙方应承担全部赔偿责任。
8.8乙方必须满足甲方业主的有关要求。9.违约责任。
9.1宽限期后甲方仍不能付款的，甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日按中国人民银行活期存款利率标准向乙方支付利息。
9.2由于乙方未按合同约定向甲方提供合格的商品混凝土而给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。
9.3乙方未按合同约定或未按甲方确定的供货时间供货，每逾期一日，乙方按逾期交货金额的1%支付违约金，且甲方有权向第三方采购或部分采购物资，所增加的费用由乙方承担;累计逾期时间超过3日的，甲方有权解除合同，乙方还应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
9.4乙方未向甲方提供混凝土的使用要求，未将原材料复试报告和产品合格证给甲方查验，甲方有权拒绝验收乙方所提供的商品混凝土，乙方应无条件承担退货等费用，并向甲方支付合同金额的30%的违约金，并由此承担给甲方造成的损失。
9.5乙方不得擅自停止供货，否则甲方有权重新选择其它供应商，乙方应承担断货给甲方造成的一切损失。
9.6由于乙方的原因，致使甲方单方解除合同的，乙方在接到甲方书面解除合同通知后，必须在48小时内撤走自己所有的机械设备及材料，否则甲方有权自行处理。
9.7乙方与第三方发生的任何经济往来和债务纠纷均与甲方无关，乙方保证有关货物无权属上的瑕疵、无知识产权争议，否则，给甲方造成的任何损失均由乙方承担。
10.争议解决。
甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，提交工程所在地人民法院进行诉讼。
11.人员和组织。
11.1甲方指定1名生产调度与乙方联系。甲方联系人为廖宇，联系方式：;11.2乙方应有专人负责混凝土生产、前后台联系、试验和计量工作。乙方联系人为周兵，联系方式：。
12.其他事项。
12.1本合同项下的债权不得转让，也不得用于担保。12.2合同如有未尽事宜，经双方共同协商后签订补充协议。
12.3本合同自双方签章之日起生效。本合同一式6份，甲方执4份，乙方执2份。以下无合同正文附件：
1.物资采购廉政协议。
买方全称：重庆渝桥建筑构件有限公司卖方全称：重庆港富混凝土有限公司地址:南川区南平镇兴湖村三组邮编：
开户银行名称：银行账号：联系人：电话：
法定代表人或被授权代理人签字：
地址：重庆市南川区西城街道办事处长远居委5、8社邮编：
开户银行名称：银行账号：联系人：电话：
法定代表人或被授权代理人签字：
签订时间：20xx年11月28日签订地点：成都市青白江区。
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇四
需方： （甲方）：
供方： （乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定，甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用原则的基础上，就本工程商品混凝土采购事项进行协商，达成并签订如下合同条款，由双方共同遵守履行。
第一条 甲、乙双方的主体资格
1。1 甲方
企业法人营业执照注册号：
组织机构代码证代码：
施工企业资质证书号：
税务登记证号：
1。2 乙方
企业法人营业执照注册号：
组织机构代码证代码：
税务登记证号：
第二条 工程概况
2。1 工程名称：
2。2 工程地址：
2。3 建设单位：
2。4 结构形式：
2。5 建筑面积：
2。6 总 高 度：
2。7 运 距：
第三条 商品混凝土价格和计量
3。1 商品混凝土单价：
3。2 合同总量和总价款：
3。2。1 合同总数量暂定为 m3；
3。2。2 合同总价款暂定为 元。
3。3 计量：结算数量依据施工图纸及变更签证计算，不扣减钢筋，混凝土用量损耗已包含在上述3。1款单价内。乙方承诺免费为甲方硬化施工现场内道路提供相应强度等级的混凝土。
第四条 质量标准和质量责任认定
4。1 混凝土的质量执行《预拌混凝土》gb/t14902—20xx、《预拌混凝土技术规程》db21/t1304—20xx。
4。2 混凝土的强度试验结果评定执行《混凝土强度检验评定标准》gbj107。
4。3 混凝土抗渗等级、坍落度和强度等级以甲方《预拌混凝土委托书》为依据。
4。4 甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应立即书面通知乙方，双方进行技术处理。若有争议，应委托铜川市质检站进行鉴定，确定质量责任，双方按确定结果承担各自责任。
第五条 原材料控制
5。1 水泥选用普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42。5，初凝时间不小于45分钟，终凝时间不大于10小时，水泥的其它化学指标、物理性能指标均应满足国家《通用硅酸盐水泥》gb175—20xx要求。水泥的用量要达到规范规定的标准。
乙方必须提供水泥出厂合格证、质量证明书以及复试报告。
5。6 甲方有权随时到乙方单位对乙方采购的原材料、混凝土配合比、预拌过程进行检查，乙方应积极配合甲方和建设监理单位的检查，对甲方和建设监理单位提出的问题应拟定整改措施并限期整改，如因乙方原因造成质量隐患，乙方应赔偿给甲方造成的全部损失。
第六条 混凝土预拌和运输
6。1 混凝土拌合必须均匀、颜色一致，不不得有离析和泌水现象；
6。3 混凝土的运送频率（供料速度）应保证施工现场需要，确保混凝土浇筑的连续性，乙方应提供保证混凝土按时到达施工现场的应急预案给甲方，经确认后实施。
第七条 质量检验
7。3 甲方负责交货检验，检验由监理单位主持，建设单位和甲乙双方共同参加；
7。5 混凝土塌落度检验合格后，甲乙双方和建设监理单位共同取样，由甲方按规范做试块并负责进行标养。试块标养28天，送铜川市质监站进行试压并出具评定报告，评定结果作为检验混凝土是否合格的依据。若评定为不合格，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
第八条 交货及签收
8。2 混凝土运至施工现场开始浇筑时，所有权转移至甲方；
8。5 混凝土进场时应随车附带开盘鉴定和出厂质量证明等，并加盖乙方印章。
第九条 结算方式及付款期限
9。2 支付节点及比例：
9。2。1 基础至0米，乙方出具收据后14日内支付已完工程量的70%；
9。2。2 此后，每八层封顶，乙方出具收据后14日内支付当期已完工程量的70%；
9。2。4 工程竣工验收合格后，乙方出具全额发票后56日内结清余款；
9。2。5 乙方提交申请时，应同时提交当期已完成混凝土量结算单、检验合格的混凝土强度检验报告等。
9。3 结算：
9。3。1 主体封顶后3日内，乙方应向甲方提交以下完整技术资料：
（1）预拌混凝土出场质量证明书；
（2）水泥的合格证及检测报告；
（3）外加剂、掺和料的合格证及检测报告；
（4）砂石料的检测报告；
（5）预拌混凝土配合比；
（6）按规定提供抗压、抗渗检验报告。
8。3。2 主体封顶后7日内，乙方向甲方提交完工结算资料；
8。3。3 甲方收到乙方提交的技术和结算资料后，14日内审核完毕或提出修改意见。
第十条 双方的责任及权利
10。1 甲方责任及权利
10。1。2 负责提供现场作业用水、照明；、解决作业现场由于混凝土运输、泵送及浇注等原因引起的扰民或民扰问题。
10。1。4 乙方原因不能按时供应混凝土，甲方可通过其它渠道购进本次需要的混凝土。
10。2 乙方责任及权利
10。2。5 解决本合同履行过程中与当地村民的关系协调，并承担费用。
第十一条 违约责任
11。3 乙方不能按时供应混凝土，也不按约定通知甲方，造成甲方不能按时浇筑混凝土超过2小时，乙方应按本次需要混凝土价款的10%支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的停窝工损失。
第十二条 争议的解决
因解释或履行本合同而发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，约定向西安仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 其他事项
13。1 由于不可抗力导致本合同无法继续履行，可由双方协商变更或终止本合同；
13。4 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。本合同正文共6页。
甲方（章）：
乙方（章）：
住所：
住所：
法定/委托代表人：
法定/委托代表人：
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇五
需方：_____________(甲方)
供方：_____________(乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用原则的基础上，就本工程商品混凝土采购事项进行协商，达成并签订如下合同条款，由双方共同遵守履行。
2.1工程名称：_____________
2.2工程地址：_____________
2.3建设单位：_____________
2.4结构形式：_____________
2.5建筑面积：_____________
2.6总高度：_____________
2.7运距：_____________
3.2合同总量和总价款：
3.2.1合同总数量暂定为_____________；
3.2.2合同总价款暂定为_____________元。
3.3计量：结算数量依据施工图纸及变更签证计算，不扣减钢筋，混凝土用量损耗已包含在上述3.1款单价内。乙方承诺为甲方硬化施工现场内道路提供相应强度等级的混凝土。
4.1混凝土的质量执行《预拌混凝土》gb14902-、《预拌混凝土技术规程》db211304-。
4.2混凝土的强度试验结果评定执行《混凝土强度检验评定标准》gb107。
4.3混凝土抗渗等级、坍落度和强度等级以甲方《预拌混凝土委托书》为依据。
4.4甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应立即书面通知乙方，双方进行技术处理。若有争议，应委托____市质检站进行鉴定，确定质量责任，双方按确定结果承担各自责任。
5.4粉煤灰应符合国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》gb1596-；
5.6甲方有权随时到乙方单位对乙方采购的原材料、混凝土配合比、预拌过程进行检查，乙方应积极配合甲方和建设监理单位的检查，对甲方和建设监理单位提出的问题应拟定整改措施并限期整改，如因乙方原因造成质量隐患，乙方应赔偿给甲方造成的全部损失。
6.1混凝土拌合必须均匀、颜色一致，不不得有离析和泌水现象；
6.3混凝土的运送频率(供料速度)应保证施工现场需要，确保混凝土浇筑的连续性，乙方应提供保证混凝土按时到达施工现场的应急预案给甲方，经确认后实施。
7.2乙方负责按规定对所供混凝土进行出厂检验，并向甲方提交混凝土出厂质量证明书；
7.3甲方负责交货检验，检验由监理单位主持，建设单位和甲乙双方共同参加；
7.5混凝土塌落度检验合格后，甲乙双方和建设监理单位共同取样，由甲方按规范做试块并负责进行标养。试块标养28天，送____市质监站进行试压并出具评定报告，评定结果作为检验混凝土是否合格的依据。若评定为不合格，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失。
8.2混凝土运至施工现场开始浇筑时，所有权转移至甲方；
8.5混凝土进场时应随车附带开盘鉴定和出厂质量证明等，并加盖乙方印章。
9.2支付节点及比例：
9.2.1基础至0米，乙方出具收据后____日内支付已完工程量的70%；
9.2.4工程竣工验收合格后，乙方出具全额发票后____日内结清余款；
9.2.5乙方提交申请时，应同时提交当期已完成混凝土量结算单、检验合格的混凝土强度检验报告等。
9.3结算：
9.3.1主体封顶后____日内，乙方应向甲方提交以下完整技术资料：
(1)预拌混凝土出场质量证明书；
(2)水泥的合格证及检测报告；
(3)外加剂、掺和料的合格证及检测报告；
(4)砂石料的检测报告；
(5)预拌混凝土配合比；
(6)按规定提供抗压、抗渗检验报告。
9.3.2主体封顶后____日内，乙方向甲方提交完工结算资料；
9.3.3甲方收到乙方提交的技术和结算资料后，____日内审核完毕或提出修改意见。
10.1甲方责任及权利
10.1.2负责提供现场作业用水、照明；、解决作业现场由于混凝土运输、泵送及浇注等原因引起的扰民或民扰问题。
10.1.4乙方原因不能按时供应混凝土，甲方可通过其它渠道购进本次需要的混凝土。
10.2乙方责任及权利
10.2.5解决本合同履行过程中与当地村民的关系协调，并承担费用。
11.3乙方不能按时供应混凝土，也不按约定通知甲方，造成甲方不能按时浇筑混凝土超过2小时，乙方应按本次需要混凝土价款的.10%支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的停窝工损失。
争议的解决因解释或履行本合同而发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，约定向西安仲裁委员会申请仲裁。
13.1由于不可抗力导致本合同无法继续履行，可由双方协商变更或终止本合同；
13.4本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。本合同正文共6页。
甲方(章)：_____________乙方(章)：_____________
住所：_____________住所：_____________
____年____月____日____年____月____日
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇六
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国标gb/t14902-_________《预拌混凝土》等有关规定，甲乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，就混凝土买卖事宜协商一事，特订立本合同。
1、建设单位：_________
2、施工单位：_________
3、工程名称：_________
4、供货地点：乙方浇筑施工现场
5、运输方式：由甲方混凝土搅拌运输车运至乙方施工现场
6、运输距离：_________公里
7、泵送方式：根据乙方需要提供
8、原材料供应：甲方自购
由乙方提供混凝土生产通知单，甲方按照乙方提供的混凝土生产通知单所注明的技术要求安排生产任务。
1、商品混凝土的价格
2、机械使用费
3、本合同各种混凝土数量合_________m3，混凝土价款约_________万元。(最终以实际发生量计算)
4、上述混凝土数量及价款以乙方或其指派的出具的收条、发货单或对账单为准。
5、如遇市场发生变化需对价格进行调整，甲乙双方另行商定。
价款结算及支付__________________
1、甲乙双方共同依据gb14902-_________，《预拌混凝土》、gb50204-_________《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及gbj107-87《混凝土强度检验评定标准》规定的技术质量要求对送到施工现场的混凝土的数量、质量及浇筑时间等进行签字确认验收并作为结算依据。
2、甲方混凝土出厂前，需方可以派人至甲方逐车监磅确认数量，每车混凝土运至施工现场时，乙方可以指定专人签字验收。
3、混凝土实际结算数量以乙方监磅人员或施工现场专人签收的单据为准。以甲方混凝土配比设计容重计算混凝土方量。
4、甲方供货到现场浇筑的混凝土如出现数量与交付验收混凝土发货单的数量有差异时，乙方必须在48小时内通知甲方核实确认，并以书面形式提出真实数量的确认结果作为价款结算有效依据。
5、甲方供货到现场浇筑的混凝土经乙方表观检验如有质量异常现象，乙方应及时通知甲方，经甲方确认核实后，可做退货处理。
6、乙方浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常时，应在发现时24小时以内以书面形式通知甲方进行核实，如有争议，应由双方组织并会同工程监理、政府主管、质量监督部门共同分析发生质量异常原因的责任，提出书面责任处理意见。属于乙方浇筑不及时或振捣、养护不当等原因，其责任由乙方承担;属于甲方出厂产品质量责任原因的，其所造成的直接损失由甲方承担。
7、甲方运到施工现场的混凝土，乙方必须保证90分钟内组织安排浇筑到工程施工部位，如因乙方的原因，超时(每超30分钟加50元超时费依此类推)或致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成的混凝土坍落度损失或产品质量失效报废时，乙方应承担全部责任。
一、甲方的责任与义务
(1)供货前根据乙方要求到施工现场进行勘察的同时进行技术交底，以保证混凝土供应的顺利进行。
(2)甲方运输车辆及随机人员进入现场后，必须服从乙方责任人员的统一调度指挥，积极配合乙方，提供优质服务。
(3)严格按照乙方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、按时供应混凝土。
(4)乙方对现场的混凝土数量及表观质量有异议时，接到乙方通知后及时采取措施。
(5)浇筑混凝土后，向乙方提供批次相应的归档资料。
(6)混凝土浇筑后如产生混凝土异常及质量等问题，应由双方共同调查分析问题产生的原因，如因乙方在施工过程中延迟浇筑、浇筑方法不合理、养护不到位等施工因素致使混凝土产生质量问题，甲方概不负责，如因混凝土质量问题，其责任由甲方负责。
(7)由于不可抗拒因素造成的停产或整顿，及时通知乙方并协助乙方采取应急措施。
二、乙方的责任与义务
(1)根据施工工程的进度需要，应提前24小时以内以书面的方式向甲方通知所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式、合同技术质量要求等，以保证甲方有足够的供货时间、计划准备。
(2)应保证现场场地的平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境。甲方混凝土运输车辆到达施工现场后，应安排专人负责调度指挥，保证车辆及随机人员进出现场的安全以及车辆驶出现场达到环保要求。
(3)负责免费提供现场作业用水、照明环境及因泵送使用的动力电。
(4)作业现场由于混凝土的运输、搅拌、泵送、浇筑等原因引起的扰民或民扰的问题，有乙方负责解决。
(5)指派专人负责对运送到施工现场的混凝土运输发货单所列项目进行验收签认。
(6)按照国家及设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、添加外加剂等材料。由此出现的问题有乙方负责。
(7)承担由于对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要所造成的损失。
(8)对浇筑到工程部位的混凝土的养护负责。
(9)负责泵管的安装、清洗、拆除及泵管的堵塞处理，负责泵送机具的保管。
1、甲方未按本合同约定履行义务，应按《合同法》的规定承担其违约责任。
2、乙方未按本合同约定支付价款，每逾期一天，须向甲方支付拖欠款总额的万分之五的违约金。
本合同以下发生的争议，甲乙双方应协商解决，协商解决不成，由甲方所在当地人民法院解决。
1、如乙方违反合同约定付款或甲方推荐货款逾期，甲方有权留置乙方使用甲方混凝土完成的建筑物。
2、如乙方违反合同约定付款，经甲方合理催告后仍不付款，甲方可以选择向与乙方签订建设工程承包合同的发包方主张权利，乙方不得拒绝。
3、乙方提供的混凝土生产通知单及发货单位为合同有效组合部分。
本合同自甲乙双方签字后生效。
漯河市区外，交通、运管等路面运输问题由乙方负责协调，交通个人违章、交通事故由甲方承担一切责任。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇七
xx年9月1日，申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行被执行人西安虹鼎混凝土有限公司买卖合同纠纷一案。我院于当日立案。
该案与(xx)西铁执字第32号案系同一案件，双方当事人均系同一人，诉讼标的为同一标的，由于(xx)西铁民初字第39号民事调解书确定的履行期限分了两个阶段，所以申请人分了两次向我院申请执行。承办人将两案合并执行。
进入执行程序后，根据我院已发生法律效力的(xx)西铁民初字第39号民事调解书，于次日前往被执行人处向被执行人西安虹鼎混凝土有限公司送达了执行通知书和传票。该公司负责人马均利来后，其强调外面拖欠他们公司有3200余万元的债务，拖的公司现在经营困难，本来用于还债的钱由于没到位，所以无法履行债务。承办人对其进行了法制宣传教育，被执行人答应一旦有货款到账就履行。但被执行人自动履行了20万元后，就再不履行，由于被执行人未能全面履行债务，承办人对其银行账户进行了查询并冻结了其银行存款，并将44万元存款划至法院账户。共计到账66万元。将32号案件的执行款567495.80元发还申请执行人西安君威工贸有限公司。至此，(xx)西铁执字第32号案强制执行终结。
对于(xx)西铁执字第35号案的500000元执行标的，承办人多次到被执行人处执行未果。被执行人在执行过程中向我院提供了其对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司到期债权人民币40万元。本院于xx年9月24日向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达了履行债务通知书。第三人在通知指定的期限内对40万元到期债务没有提出异议，而又不按通知履行义务。我院于xx年11月3日裁定，决定对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司强制执行，次日向第三人送达了强制执行的民事裁定书和执行通知书。经过对第三人的法制宣传教育，第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司于xx年12月8日向申请执行人履行了到期债务40万元。承办人随后从被执行人西安虹鼎混凝土有限公司将剩余执行款及迟延履行金20xx元追回，共计502000元。已将执行款502000元发还申请执行人。
本案是一起典型的执行第三人债务执行案件，其典型的主要特点是被执行人用自己的财产不能清偿所欠债务时，但对第三人享有到期债权的，法院在执行这类案件时，应根据被执行人的申请，通知第三人向申请执行人履行到期债务。如果第三人提出异议，法院则应进行审查，审查中异议不能成立和在通知后没有提出异议的，法院可以对其进行强制执行。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第三百条规定：被执行人不能清偿债务，但对第三人享有到期债权的，人民法院可依申请人的申请，通知该第三人向申请执行人履行债务。该第三人对债务没有异议但又在通知指定的期限内不履行的，人民法院可以强制执行。
通过对以上法条的分析，我们可以看出对第三人到期债权的执行主要有以下几个条件：
首先，被执行人没有可供执行的财产，但对第三人享有到期债权。本案中申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行后，我院依法立案执行。在执行过程中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司没有履行能力，但在申请执行人向法院提供的被执行人财产线索中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司有对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司的一笔到期债权。此案具备了执行第三人到期债权的首要条件。
其次，对第三人到期债权的执行必须是依申请执行人或被执行人申请方可执行。值得注意的是法院在此不得主动通知第三人履行债务。本案被执行人在无财产可供执行的情况下，向法院提出了执行第三人到期债权，至此，执行第三人到期债权的两个重要条件已经达到。此后法院依法向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司发出了执行通知书。
第三，法律规定十五日内第三人不提出异议，也不履行债务的，法院有权裁定强制执行。此案法院在向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达执行通知书后，其在十五日内未提出异议，但又不履行其债务，故法院裁定对其强制执行。在法院执行过程中第三人反映其与被执行人的债权债务关系不明晰，要求法院暂缓执行。本院合议认为法院在强制执行前已经书面告知第三人有十五日的时间向法院提出异议，因为法院在执行过程中不受理审查案件的实体问题，故若第三人在十五日内提出了异议，则该代位执行程序终结。但本案中第三人未在法定期间向法院提出异议，因此本院应继续强制执行，对异议不做审查。
代位执行制度是民法理论中为保障债权实现而设立的一种制度，由于这一制度具有在被执行人无财产执行的情况下，扩大被执行人可执行财产的范围，在判决书所确定的执行对象以外，依据申请执行人或被执行人的申请，执行案外第三人的财产，从而不仅有利于债权人实现债权，也有利于维护司法裁判的权威。
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇八
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，结合本工程具体情况，为了明确责任协做配合，在原合同基础上补充协议如下：
1、
2、所有砼的用量均按施工图用量结算;在施工中，乙方接到工地通知，未能及时供应或供应期间由于乙方原因，供应中断，给现场造成损失的(损失数额以甲方现场施工记录为准)。乙方应对损失承担全部责任，并给予全额赔偿。
3、在混凝土现场施工中，乙方必须设专人在现场值班，做好协调服务工作，没发现一次值班人员不到位，罚款1000元/次(在本次结算中扣除)。
4、施工中需要润泵砂浆由乙方供应，价款乙包括在混凝土单价之内。
5、因甲方拖延支付工程款时，乙方有权直接向建设单位申请支付。
本协议所签订的混凝土价格为一次性包死价格。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
法定代表(或委托人)法定代表(或委托人)。
年月日年月日。
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇九
需求方：_____(简称甲方)
供应方：_____(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，法规，为规范预拌混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程正常进行，经双方协商，一致同意签订本合同，以便共同遵守。
一、预拌混凝土供应工程概况：
工程名称：_____
交货地点(工程地址)：_____
二、供砼搅拌站(公司)名称：合肥金港混凝土制品有限公司
三、预拌混凝土的供应要求及价格：
1、一般情况:
泵送按合肥市当月信息价下浮个点，非泵送砼在当月实际交易价的基础下浮10%，再减20元/m?。
2、约定事项:
s6抗渗加10元/m2；s8抗渗加15元/m2；s10抗渗加18元/m?防冻剂加10元/m2；早强剂加10元/m2；细石砼加10元/m2；膨胀剂加10元/m2；如需抗裂纤维由甲方提供。乙方收加工费2元/m2。
四、预拌混凝土方量结算：
1、混凝土供应量以图纸含量进行结算。
2、甲方必须在每次供应后一周内确认供应量，在每月30日确认当月混凝土供应总金额。甲方未在上述时间确认乙方的混凝土供应量和混凝土供应金额，则认为同意按乙方的随车小票计算混凝土供应量。
五、预拌混凝土付款方式和期限：
需购方在浇筑混凝土5000m2时结算一次且付货款的70%;余款在混凝土主体结构封顶后一个月内一次结清。二次结构、屋面、楼地面等累计达20m3时结算一次且付货款的70%;余款在竣工验收合格后一个月内一次结清。甲方未按上述方式和期限支付混凝土货款，乙方有权停止供应混凝土，同时有权单方解除合同。
六、技术要求：
1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应，高于国家标准的特殊要求，甲、乙双方另行协商决定。
2、为确保质量，乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土，使用的配合比基本相同，并使用同一品种规格的原材料。
3、凡一次浇捣大体积(3000m?及以上)或特殊预拌混凝土浇筑甲方应在十五天前向乙方提供混凝土的各项技术要求，乙方以此编制混凝土生产供应组织方案，此方案必须经甲方审核批准后方可实施。
4、甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土养护工作。
5、甲方必须按预拌混凝土规范要求，进行混凝土试块制作和标准养护，与之相关人员须取得相应的资格，并持证上岗。
6、乙方有权在混凝土供应及养护期间，随时对施工现场用于强度评定混凝土试块的制作、养护等情况进行随访，如发现不符合相关规定的，乙方书面通知甲方，双方确认后，乙方将不承担所涉及试件达不到评定要求而引起的责任和一切要求。之前所发生的量按此次单车计量为准。
七、验收标准、方法及提出异议期限：
2、在预拌混凝土的供应过程中，甲乙双方如果更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效书面凭证。
3、预拌混凝土浇筑后，甲方如发现质量等问题，应在三天内书面通知乙方，甲乙双方及时协商分析解决，并及时上报有关质监部门，所产生的一切因砼质量问题引起的返工等损失全部由乙方承担。
八、违约责任：
甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承担责任，并参照合同法有关条款。甲方未按时付款，应承担违约责任并赔偿违约造成的经济损失，违约金按日万分之计算，并承担乙方为实现责权而发生的费用(包括诉讼费、保全费、乙方聘请律师代理费、交通费等)。
九、解决争议的方式
本合同在履行过程中如产生争议，甲乙双方应友好协商，协商不成得，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他约定事项：
1、甲方在浇筑商品混凝土的前24小时内，应书面形式或电话预约形式向乙方申报供料计划，以使乙方合理安排生产，确保预拌混凝土的按时供应。
2、甲方应做好浇筑混凝土前的一切组织准备工作(如：道路坚实畅通，用水、照明齐全等)，以及供料期间的现场指挥和安全工作，为乙方能顺利、及时、优质完成混凝土浇筑提供便利条件。
3、甲方在混凝土浇筑接近结束前，尚需浇筑的混凝土量，否则造成后果由甲方负责。
4、乙方应按甲方提出的供货要求，根据国家、本行业混凝土标准和有关规定，组织生产供应混凝土，做到保质保量，并按规定向甲方提供相关的混凝土技术资料。
5、乙方应做好混凝土出厂检验工作，甲方在乙方混凝土运抵浇筑现场后，应及时做好相应的验收工作，如出现问题，应立即通知乙方协商解决。
6、乙方在组织生产供应混凝土过程中如遇特殊原因而不能继续正常供应时，须至少提前一天通知甲方协商解决，否则造成后果由乙方负责。
7、如遇不可抗力的因素不能正常履行合同时，免除双方违约责任。
8、当预拌混凝土原材料价格波动时，乙方有权可根据_____与上月相比增加或减少_____%进行混凝土单价调整。
十一、本合同自双方代表签字，加盖双方法人章或合同专用印章生效，如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，另行签订补充协议。
十二、甲方必须提供建设工程施工许可证、企业法人营业执照复印件，供相关部门查验及存档。
十三、本合同一式四份，甲乙双方各贰份，备案存档贰份，具有同等效力，本合同自双方签字、盖章之日生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇十
买方：____________________。
卖方：_____________________。
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况。
1.建设单位：______________________。
2.施工单位：_____________________。
3.工程名称：______________________。
4.工程地点：______________________。
5.运距：__________________________。
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认。
1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付。
1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量办理价款结算，计算施工图预算量执行20__《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第种方式结算。
3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4.价款支付期限：本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。
5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条双方义务。
1.甲方义务根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。应指派专人负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2.乙方义务供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
第六条违约责任。
1.甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2.甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_______向乙方支付违约金给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3.乙方未按合同约定履行义务的，应按北京市预拌混凝土买卖合同向甲方支付违约金给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4.__________________________。
第七条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向__________________申请调解解决协商或调解解决不成的，应按照下列第_______种方式解决：向_______人民法院提起诉讼向________仲裁委员会申请仲裁。
第八条其他约定事项。
第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
住所：________________住所：_________________。
法定代表人：__________法定代表人：___________。
电话：________________电话：_________________。
委托代理人：__________委托代理人：___________。
电话：________________电话：_________________。
现场联系人：__________现场联系人：___________。
电话：________________电话：_________________。
传真：________________传真：_________________。
签订时间：____________签订地点：_____________。
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇十一
买方(甲方)：____________________。
卖方(乙方)：_____________________。
依据《_____》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况。
1.建设单位：______________________。
2.施工单位：______________________。
3.工程名称：______________________。
4.工程地点：______________________。
5.运距：__________________________。
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认。
1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付。
1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。
(1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
(2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算，计算施工图预算量执行_________《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第(1)种方式结算。
3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4.价款支付期限：
本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。
5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条双方义务。
1.甲方义务。
(1)根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。
(2)应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方_____及人员进出现场的安全，以及_____驶出现场达到环保要求。
(3)应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。
(4)应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
(5)应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。
(6)应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2.乙方义务。
(1)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
(2)乙方_____及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。
(3)应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。
(4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。
(5)浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
第六条违约责任。
1.甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2.甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_______向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3.乙方未按合同约定履行义务的，应按北京市预拌混凝土买卖合同(附件)向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4.__________________________。
第七条争议解决方式。
本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向__________________申请调解解决;协商或调解解决不成的，应按照下列第_______种方式解决：
(1)向_______人民法院提起诉讼;。
(2)向_____________委员会申请_____。
第八条其他约定事项。
1.在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方。
2._______________________。
第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
买方(签章)：________卖方(签章)：_________。
住所：________________住所：_________________。
法定代表人：__________法定代表人：___________。
电话：________________电话：_________________。
委托代理人：__________委托代理人：___________。
电话：________________电话：_________________。
现场联系人：__________现场联系人：___________。
电话：________________电话：_________________。
传真：________________传真：_________________。
签订时间：____________签订地点：_____________。
附件编号：____________。
浇筑部位。
项目。
计划数量(立方米)。
浇筑方式。
供货时间。
技术质量要求。
水泥品种。
外加剂品种。
结算单价(元/m3)。
汽车泵泵费。
地泵泵费。
外加剂费。
冬施期冬施费。
合计。
甲方：(盖章)_____________乙方：(盖章)_____________。
委托代理人(签字)：_______委托代理人(签字)：_______。
签订日期：_____年___月___日
合同编号：_________________。
附件编号：_________________。
北京市工商行政管理局。
北京市建设委员会制定。
_________年一月。
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇十二
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就混凝土外加剂买卖事宜协商订立本合同。
外加剂名称__________________
规格__________________
粉/液__________________
数量__________________
单位__________________
单价__________________
(吨/元)__________________
金额(元)__________________
备注__________________
总计__________________
价款总计(人民币大写)：佰拾万仟百十元角分
1.国家标准，标准号_____________________________
市地方标准，标准号_______________________
3.双方约定的附加技术要求(见附件)。
1.交货方法：_____________________
2.运输方式：_____________________
3.交货地点：____________________________________________。
4.甲方应提前______小时以(书面/电话)方式向乙方提出供货需求;交货完毕双方应签字确认。
1.甲方应在货到48小时内按相关标准进行验收。
2.经验收不合格的外加剂，甲方有权拒收并退回乙方。
3.甲方因使用、保管不善等造成产品质量下降的，应自行承担相关责任。
1.价款的结算依据：双方签字确认的磅单或签字盖章的对账单。
2.价款的支付方式：____________________
3.价款的支付时间：____________________
4.在供货过程中，如甲方不能按合同约定期限支付价款，乙方可中止供货，但应提前5日通知甲方。
1.甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2.甲方未按合同约定履行其他义务的，应按__________________向乙方支付违约金;给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3.乙方未按合同约定履行义务的，应按______________向甲方支付违约金;给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4.因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任;因不可抗力原因而终止合同造成的损失，由双方协商承担。
5._________________________
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或向____________申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第___种方式解决：
1.向_________________人民法院提起诉讼;
2.向_________________仲裁委员会提起仲裁。
补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
。本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
买方(签章)：_____________卖方(签章)：________
法定代表人：____________法定代表人：__________
委托代理人：_
___________委托代理人：__________
现场联系人：____________现场联系人：__________
传真：___________________传真：_______________
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇十三
卖方：(以下简称甲方)。
买方：(以下简称甲方)。
依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(gb/t14902-20xx)及有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就购商品混凝土事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称。
工程地点。
二、乙方委托甲方供应商品混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数。
甲方所供应的混凝土，其质量应符合国家标准gb14902-20xx《预拌混凝土》、《砼强度检验评定标准》gb/t50107-20xx及其所引用的相关技术标准。
四、供货量验收方式：
1、预拌混凝土的供货量，乙方应指定其合法代表人签收甲方的混凝土随车发货单，该发货单作为实际供应混凝土数量的结算依据。
2、乙方可对甲方提供的混凝土量进行随机抽验，数量合理误差在2%以内，抽验费用由乙方承担。大于合理误差，则按本车抽验数量为基数计算本次供砼总量，且抽验费用由甲方承担。
五、结算和付款方式：
1、结算方式：甲方根据乙方签收后的发货单编制结算单，并提供给乙方，由乙方核对后在结算单上盖章或签字确认数量。
2、付款方式：现金或转账支付。
六、乙方的基本权利和义务：
1、乙方应提前二~三天，以提交供货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位，浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知甲方。乙方如遇不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时变动的，应提前一天通知甲方。
2、乙方应在施工现场为混凝土车辆的运输提供必备的条件，确保施工道路安全畅通，提供必要的用水、照明和停车场地等设施，并安排专人在现场负责调度指挥，确保施工现场运输车辆、施工机械和人员的安全。
3、混凝土搅拌车到达工地后，乙方应在40分钟内办完查验交接手续，由于超时卸料造成的质量缺陷其相应的损失由乙方承担。混凝土浇筑临近结束时，乙方应估算最后车次实际用量并提前一小时告知甲方调度进行数量调控。
5、若甲方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或合同约定，乙方有权拒收。乙方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料，如由此产生的质量问题，由乙方承担全部责任。
6、乙方在浇筑混凝土前，模板支撑必须符合安全施工规范要求，如因模板支撑等原因发生事故，一起责任由乙方承担。
7、乙方在工程全部完成竣工验收合格，并通过审计部门对工程决算审计完毕，拿到工程款后必须将所有混凝土款付清。
8、乙方施工操作必须按泵送混凝土施工规范进行。对于泵送混凝土的混凝土楼板、梁，需在振捣和收面后，采用甲方提供的塑料膜及时覆盖保湿，防止混凝土发生塑性收缩裂缝。
七、甲方的.基本权利和义务：
2、甲方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。甲方在每次混凝土供货必须按不同混凝土品种等级向乙方提供商品混凝土出厂质量保证书等有关资料。
3、甲方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从乙方负责人员的调度指挥，提供优质服务。
4、甲方应积极配合乙方对混凝土质量和供应量的抽验，出现争议时，甲方应及时委派相关人员进行协商处理。
5、根据甲乙双方友好协商，甲方自愿为乙方首先垫付商品混凝土款150万元整。
八、违约责任及质量保证事项：
1、由于施工在施工技术、养护等因素造成的工程质量问题，由乙方承担责任。由于甲方混凝土质量不合格，经质量部门鉴定确认后，由甲方承担责任。
2、在正常施工过程中，甲方不得另找违反合同规定的理由拒绝向乙方供应混凝土，乙方有权拒付已购混凝土款，并有权选择另外厂方供货，甲方不得有任何异议。
九、解决争议方式：
本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，向当地人民法院起诉。
十、其他事项：
1、本合同所签订的单价为一口价，不再随市场价格波动而调整。
2、本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份。
3、本合同如有未尽事宜，双方应积极协商订立书面补充合同。
4、本合同自买卖双方签字盖章之日起生效，
甲方：
乙方：
日期：
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇十四
买方（甲方）：
卖方（乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
第二条混凝土的等级及单价
备注：如使用特殊外加剂费用另议；每个等级差价10元/方；此合同价格为泵送价格，非泵送混凝土单价每方下浮10元，另混凝土重量要确保2380公斤/方。
第三条供货数量及质量的验收确认
1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实；双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验，如有质量异常现象的，甲方应及时通知乙方进行核实，经核实后如有质量问题甲方有权作退货处理，乙方应承担甲方误工损失。
4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在浇筑之日起40日内书面通知乙方进行核实：如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担；属于产品质量责任的，由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。
5、到场混凝土的塌落度要求。
6、混凝土强度标号以标养试块28天强度为依据。
7、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施
工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成塌落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
8、乙方供货到施工现场的混凝土中采用的砂子应全部使用河砂，不得使用海砂，如因使用海砂造成工程质量问题，全部责任由乙方承担，并承担一切损失。
第四条货款结算及支付
1、甲乙双方约定暂供货一万立方，甲方供货累计一万方后，每供货一千立方结算一次（按一千立方结算），剩余货款待工程竣工结束后一个月内，乙方开具正规税务发票后一次性结清。
2、本合同项的工程因非乙方原因中途停工，甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应在停工之日即时付清未结货款。
3、甲方未按本合同约定期限给付货款，乙方可提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。并追究甲方的违约责任。
第五条双方义务
1、甲方义务
（1）根据工程进度需要，应提前12小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。
（2）应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环抱要求。非主要干道的畅通问题由甲方负责。
（3）应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。
（4）应指派专人负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
（5）应遵守国家、盐城市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。
（6）应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2、乙方义务
（1）供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
（2）乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。
（3）应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。
（4）接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第
第三条第三款解决。
（5）浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
（6）如乙方不能按甲方通知的时间要求送货或中途供货停止，每延迟一小时承担甲方误工工资5000元，以此类推，如发生二次以上类似情况甲方有权终止合同。
第六条争议解决方式
本合同项下发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可向响水县人民法院提起诉讼。
第七条其他约定事项
1、在合同履行过程中，因需变更合同或须提前终止合同的，应提前通知对方。
2、甲乙双方如有一方未按合同约定履行义务的，应按合同总额的5%向对方支付违约金；给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
第八条其他
1、未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇十五
订货单位(甲方)：
供货单位(乙方)：
为确保商品混凝土按质、按量如期供应，明确双方职责和权利，供需双方经协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、gb/t14902-20__《预拌混凝土》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定的原则，甲、乙双方在自愿、平等、互惠、互利的基础上友好协商，达成共识，并签订本合同以资共同遵守。
合同供期：20__年2月日到。
验评定标准》gbj107。商品混凝土拌合材料：符合相应的国家规范规定要求条款。2、商品混凝土送达施工现场，如塌落度质量达不到现场要求予以退货。
3、乙方应满足甲方根据设计、施工方案对商品混凝土强度等级、塌落度大小，抗渗等级以及混凝土拌合材料的要求。
4、商品混凝土运送频率应保证现场混凝土施工的连续性。
5、商品混凝土出厂，乙方负责向甲方提供每批次“预拌混凝土出厂质量证明书”及有关资料四份交甲方存档。
6、交货地点混凝土的试验工作，由甲乙双方共同取样，其试验结果作为乙方出具技术试验资料的组成部分。每工作班次，取样次数及试块组数应满足规范及现场要求。乙方负责按规范提供全套预拌砼相关技术资料。
7、乙方按浇筑部位分批次交货。甲方应提前24小时向乙方提交每批次“需货通知书”将所需混凝土的强度等级、浇筑数量、供应时间、特殊要以书面形式通知乙方，如遇特殊情况应提前6小时通知乙方。
8、车泵要求：乙方必须遵守施工现场环境与职业健康安全的条例汽车不能带泥、遗撒，不能产生噪声。对输送泵要定期检查以免出现机械事故影响生产或生安全事故。
9、商品混凝土送达施工现场，实行单车签证收方。甲方应指派由本单位书面委托的专人按乙方“发货单”检验每车混凝土方量，现场签收。
供货期间由于乙方操作人员安全措施不到位，违反安全操作规程所发生的人员伤亡及一切机械事故，由乙方负责并承担所有费用。
1、结算方式：2、付款方式：第二种第一种：
按使用的混凝土数量进行结算，在前再按结算量的款，直至使用方不再用商砼时，双方进行总体结算，双方签字认可后一个月内付至总结算金额的./，其余款项待工程审计完/内付清。第二种：
1、为乙方提供浇筑混凝土的必要条件。
3、在砼的浇筑过程中，乙方应保证砼的连续浇筑，因乙方的原因造成砼浇筑工作间歇超过两个小时罚款1000元;因间隔时间过长造成砼出现质量问题时，所有损失均由乙方负责。4、必须保证商品砼质量，对送达现场的砼有分层、离析现象或砾石粒径、塌落度不符合要求的，甲方有权拒绝签收，乙方自行承担经济损失。
5、按国标、规范要求做好商品砼试验工作，及时提供资料。
6、指派专人协助甲方做好现场商品混凝土的供应、浇筑、服从甲方现场管理。
7、乙方应提前将能满足施工需要的车泵及相应配件送达甲方现场，并负责铺设管道。8、乙方必须满足甲方砼浇筑需要，若出现不能满足要求，甲方有权更换砼厂家，同时所有剩余款，待工程结束，结算完毕后一次性付于乙方。
1、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商未果可通过工程所在地人民法院提请诉讼。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，补充条款与本合同有同等效力。
3、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。在施工过程中，甲方若要新增混凝土强度等级和数量，只需签订《商品混凝土买卖合同(附件)》。
4、本合同自签字盖章之日起生效，完成约定事宜自行终止。
需方单位：_________(章)供方单位：_________(章)。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
委托代理人：_________委托代理人：_________。
电话：_________电话：_________。
签订合同：_________年_________月_________日。
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇十六
需方(乙方)：_________。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国标gb/t14902-_________《预拌混凝土》等有关规定，甲乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，就混凝土买卖事宜协商一事，特订立本合同。
1、建设单位：_________。
2、施工单位：_________。
3、工程名称：_________。
4、供货地点：乙方浇筑施工现场。
5、运输方式：由甲方混凝土搅拌运输车运至乙方施工现场。
6、运输距离：_________公里。
7、泵送方式：根据乙方需要提供。
8、原材料供应：甲方自购。
由乙方提供混凝土生产通知单，甲方按照乙方提供的混凝土生产通知单所注明的技术要求安排生产任务。
2、机械使用费。
3、本合同各种混凝土数量合_________m3，混凝土价款约_________万元。(最终以实际发生量计算)。
4、上述混凝土数量及价款以乙方或其指派的出具的收条、发货单或对账单为准。
5、如遇市场发生变化需对价格进行调整，甲乙双方另行商定。
价款结算及支付__________________。
1、甲乙双方共同依据gb14902-_________，《预拌混凝土》、gb50204-_________《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及gbj107-87《混凝土强度检验评定标准》规定的技术质量要求对送到施工现场的混凝土的数量、质量及浇筑时间等进行签字确认验收并作为结算依据。
2、甲方混凝土出厂前，需方可以派人至甲方逐车监磅确认数量，每车混凝土运至施工现场时，乙方可以指定专人签字验收。
3、混凝土实际结算数量以乙方监磅人员或施工现场专人签收的单据为准。以甲方混凝土配比设计容重计算混凝土方量。
4、甲方供货到现场浇筑的混凝土如出现数量与交付验收混凝土发货单的数量有差异时，乙方必须在48小时内通知甲方核实确认，并以书面形式提出真实数量的确认结果作为价款结算有效依据。
5、甲方供货到现场浇筑的混凝土经乙方表观检验如有质量异常现象，乙方应及时通知甲方，经甲方确认核实后，可做退货处理。
6、乙方浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常时，应在发现时24小时以内以书面形式通知甲方进行核实，如有争议，应由双方组织并会同工程监理、政府主管、质量监督部门共同分析发生质量异常原因的责任，提出书面责任处理意见。属于乙方浇筑不及时或振捣、养护不当等原因，其责任由乙方承担;属于甲方出厂产品质量责任原因的，其所造成的直接损失由甲方承担。
7、甲方运到施工现场的混凝土，乙方必须保证90分钟内组织安排浇筑到工程施工部位，如因乙方的原因，超时(每超30分钟加50元超时费依此类推)或致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成的混凝土坍落度损失或产品质量失效报废时，乙方应承担全部责任。
一、甲方的责任与义务。
(1)供货前根据乙方要求到施工现场进行勘察的同时进行技术交底，以保证混凝土供应的顺利进行。
(2)甲方运输车辆及随机人员进入现场后，必须服从乙方责任人员的统一调度指挥，积极配合乙方，提供优质服务。
(3)严格按照乙方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、按时供应混凝土。
(4)乙方对现场的混凝土数量及表观质量有异议时，接到乙方通知后及时采取措施。
(5)浇筑混凝土后，向乙方提供批次相应的归档资料。
(6)混凝土浇筑后如产生混凝土异常及质量等问题，应由双方共同调查分析问题产生的原因，如因乙方在施工过程中延迟浇筑、浇筑方法不合理、养护不到位等施工因素致使混凝土产生质量问题，甲方概不负责，如因混凝土质量问题，其责任由甲方负责。
(7)由于不可抗拒因素造成的停产或整顿，及时通知乙方并协助乙方采取应急措施。
二、乙方的责任与义务。
(1)根据施工工程的进度需要，应提前24小时以内以书面的方式向甲方通知所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式、合同技术质量要求等，以保证甲方有足够的供货时间、计划准备。
(2)应保证现场场地的平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境。甲方混凝土运输车辆到达施工现场后，应安排专人负责调度指挥，保证车辆及随机人员进出现场的安全以及车辆驶出现场达到环保要求。
(3)负责免费提供现场作业用水、照明环境及因泵送使用的动力电。
(4)作业现场由于混凝土的运输、搅拌、泵送、浇筑等原因引起的扰民或民扰的问题，有乙方负责解决。
(5)指派专人负责对运送到施工现场的混凝土运输发货单所列项目进行验收签认。
(6)按照国家及设计部门的'有关技术规范要求，不得自行添加水、添加外加剂等材料。由此出现的问题有乙方负责。
(7)承担由于对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要所造成的损失。
(8)对浇筑到工程部位的混凝土的养护负责。
(9)负责泵管的安装、清洗、拆除及泵管的堵塞处理，负责泵送机具的保管。
1、甲方未按本合同约定履行义务，应按《合同法》的规定承担其违约责任。
2、乙方未按本合同约定支付价款，每逾期一天，须向甲方支付拖欠款总额的万分之五的违约金。
本合同以下发生的争议，甲乙双方应协商解决，协商解决不成，由甲方所在当地人民法院解决。
1、如乙方违反合同约定付款或甲方推荐货款逾期，甲方有权留置乙方使用甲方混凝土完成的建筑物。
2、如乙方违反合同约定付款，经甲方合理催告后仍不付款，甲方可以选择向与乙方签订建设工程承包合同的发包方主张权利，乙方不得拒绝。
3、乙方提供的混凝土生产通知单及发货单位为合同有效组合部分。
本合同自甲乙双方签字后生效。
漯河市区外，交通、运管等路面运输问题由乙方负责协调，交通个人违章、交通事故由甲方承担一切责任。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇十七
xx年9月1日，申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行被执行人西安虹鼎混凝土有限公司买卖合同纠纷一案。我院于当日立案。
该案与(xx)西铁执字第32号案系同一案件，双方当事人均系同一人，诉讼标的为同一标的，由于(xx)西铁民初字第39号民事调解书确定的履行期限分了两个阶段，所以申请人分了两次向我院申请执行。承办人将两案合并执行。
进入执行程序后，根据我院已发生法律效力的(xx)西铁民初字第39号民事调解书，于次日前往被执行人处向被执行人西安虹鼎混凝土有限公司送达了执行通知书和传票。该公司负责人马均利来后，其强调外面拖欠他们公司有3200余万元的债务，拖的公司现在经营困难，本来用于还债的钱由于没到位，所以无法履行债务。承办人对其进行了法制宣传教育，被执行人答应一旦有货款到账就履行。但被执行人自动履行了20万元后，就再不履行，由于被执行人未能全面履行债务，承办人对其银行账户进行了查询并冻结了其银行存款，并将44万元存款划至法院账户。共计到账66万元。将32号案件的执行款567495.80元发还申请执行人西安君威工贸有限公司。至此，(xx)西铁执字第32号案强制执行终结。
执行。
对于(xx)西铁执字第35号案的500000元执行标的，承办人多次到被执行人处执行未果。被执行人在执行过程中向我院提供了其对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司到期债权人民币40万元。本院于xx年9月24日向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达了履行债务通知书。第三人在通知指定的期限内对40万元到期债务没有提出异议，而又不按通知履行义务。我院于xx年11月3日裁定，决定对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司强制执行，次日向第三人送达了强制执行的民事裁定书和执行通知书。经过对第三人的法制宣传教育，第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司于xx年12月8日向申请执行人履行了到期债务40万元。承办人随后从被执行人西安虹鼎混凝土有限公司将剩余执行款及迟延履行金20xx元追回，共计502000元。已将执行款502000元发还申请执行人。
评析。
本案是一起典型的执行第三人债务执行案件，其典型的主要特点是被执行人用自己的财产不能清偿所欠债务时，但对第三人享有到期债权的，法院在执行这类案件时，应根据被执行人的申请，通知第三人向申请执行人履行到期债务。如果第三人提出异议，法院则应进行审查，审查中异议不能成立和在通知后没有提出异议的，法院可以对其进行强制执行。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第三百条规定：被执行人不能清偿债务，但对第三人享有到期债权的，人民法院可依申请人的申请，通知该第三人向申请执行人履行债务。该第三人对债务没有异议但又在通知指定的期限内不履行的，人民法院可以强制执行。
通过对以上法条的分析，我们可以看出对第三人到期债权的执行主要有以下几个条件：
首先，被执行人没有可供执行的财产，但对第三人享有到期债权。本案中申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行后，我院依法立案执行。在执行过程中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司没有履行能力，但在申请执行人向法院提供的被执行人财产线索中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司有对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司的一笔到期债权。此案具备了执行第三人到期债权的首要条件。
其次，对第三人到期债权的执行必须是依申请执行人或被执行人申请方可执行。值得注意的是法院在此不得主动通知第三人履行债务。本案被执行人在无财产可供执行的情况下，向法院提出了执行第三人到期债权，至此，执行第三人到期债权的两个重要条件已经达到。此后法院依法向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司发出了执行通知书。
第三，法律规定十五日内第三人不提出异议，也不履行债务的，法院有权裁定强制执行。此案法院在向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达执行通知书后，其在十五日内未提出异议，但又不履行其债务，故法院裁定对其强制执行。在法院执行过程中第三人反映其与被执行人的债权债务关系不明晰，要求法院暂缓执行。本院合议认为法院在强制执行前已经书面告知第三人有十五日的时间向法院提出异议，因为法院在执行过程中不受理审查案件的实体问题，故若第三人在十五日内提出了异议，则该代位执行程序终结。但本案中第三人未在法定期间向法院提出异议，因此本院应继续强制执行，对异议不做审查。
代位执行制度是民法理论中为保障债权实现而设立的一种制度，由于这一制度具有在被执行人无财产执行的情况下，扩大被执行人可执行财产的范围，在判决书所确定的执行对象以外，依据申请执行人或被执行人的申请，执行案外第三人的财产，从而不仅有利于债权人实现债权，也有利于维护司法裁判的权威。
文档为doc格式。
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇十八
签定地点：_______________。
供方(乙方)：_______________。
签定时间：_______________。
一、材料名称、商标、型号、数量、供货时间等。
三、交货方式及费用：乙方负责送到甲方指定()搅拌站。
四、包装标准、包装物的供应与回收：罐装运输，乙方提供给甲方6立方塑料桶，价值________元，如丢失或损坏按原价赔偿。
五、合理损耗及计算方法：不计损耗。
七、资料：随货附送出厂检测报告、合格证。
八、结算方式及期限：_______________。
九、双方经济责任：按《经济民法典》执行。
十、合同解除条件：甲方退回乙方塑料桶，所供材料货款结清后本合同自动解除。
十一、合同纠纷解决方式：如双方不能协商一致，双方均有权向当地人民法院提起诉讼。
十二、其它约定事项：甲方应按用量提前1天通知乙方，每次供货不得低于8吨，低于8吨时，甲方应承担部分运输费用。
十三、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。
地址：_______________地址：_______________。
电话：_______________电话：_______________。
日期：_______________日期：_______________
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇十九
出卖人：
合同签订时间： 年 月 日
买受人：
合同签订地点：
买受人： (章)
出卖人： (章)
单位地址：
单位地址：
法定代表人：
法定供表人：
委托代理人：
委托供理人：
办公室电话：
办公室电话：
传真号：
传真号：
邮编：
邮编：
银行帐户：
银行帐户：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《预拌混凝土》(gb/t 14902-20xx)等有关规定，买卖双方在自愿、平等、公平、诚实守信的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条 供货数量及质量的验收确认
1. 买卖双方共同依据本合同约定的标的及技术质量要求对送到施工现场的预拌混凝土的产品、数量、质量及浇筑时间等进行验收，并在预拌混凝土送货单上签字确认。
2. 出卖人运到施工现场的预拌混凝土，买受人首先检测混凝土质量，如合格，保证自货物送达施工现场起1小时内卸货完毕，并在混凝土送货单上签收及加盖验收专用章;如有质量异常现象，买受人应即时通知出卖人确认核实后，买受人有权拒收并作退货处理，所退货物的货款损失由出卖人承担，如买受人已收货，但因买受人原因未能在混凝土送货单上加盖验收专用章，如超过2个小时，则视同买受人对此部分的数量以及质量没有任何何异议，预拌混凝土送达施工现场，若因买受人的原因致使超过1个小时，无论是否卸货完毕，买受人均须在预拌混凝土送货单上签收并对所签收的混凝土的质量负责，出卖人有权处置本车混凝土。
3. 买受人对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常时，应在发现之时起24小时内书面通知出卖人，进行核实，如有争议，应由买受人首先组织相关人员进行调查核实，可会同出卖人员进行调查核实，可会同出卖人、工程监理、政府主管质量监督部门共同分析确认发生质量异常原因，经有资质的工程质量检验机构确认，属于买受人浇筑不及时或振捣、养护不当等原因，其责任由买受人承担，属于出卖人出厂产品质量的原因，其造成买受人直接经济损失由出卖人承担。
4. 买受人如认为出卖人供货到现场浇筑的预拌混凝土的数量出现与交付验收混凝土送货单的数量有差异时，应当在收货后12小时内以书面方式向出卖人提出异议，并根据《预拌混凝土》(gb/t 14902-20xx)的有关规定协商解决;若双方协商不成，任何一方可书面通知对方解除合同，混凝土货款于10日内付清。买受人未收货后12小时内以书面方式向出卖人提出异议，应视为买受人对送货数量无异议。
5. 非因出卖人原因或不可抗力因素或因施工现场位置而导致供货过程中发生的交通、环保，环卫以及相领关系等事宜致使供货受阻，买受人应负责安排解决并承担相应的费用。
第二条 货款结算及支付
1. 买卖双方约定，依据合同约定的单价和买受人现场签收的预拌混凝土送货单载明的数量为准，办理货款结算。
2. 本合同项下的工程因非出卖人原因中途停工，导致买受人停止使用出卖人的预拌混凝土时，买受人应自停工之日起1个月内付清未结货款。
3. 买受人未按本合同约定期限给付货款，出卖人可在书面通知买受人5日后，暂停供应预拌混凝土。
第三条 合同双方的责任与义务
买受人：
1. 根据施工工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其它有效方式向出卖人提供所需预拌混凝土的标记、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并就技术质量要求进行交底，以保证出卖人有足够的时间准备供货。上述计划给买卖双方确认后，如买受人不能按时接收货物，应提前12小时通知出卖人，并再次书面确认接收时间。
2. 应保证现场场地平整、坚实、畅通、有足够的调车场地及泵车的安全作业环境。出卖人预拌混凝土运输车辆送货到施工现场后，应安排专人负责调度指挥，保证车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。
3. 负责提供现场作业用水及照明环境，由于预拌混凝土运输，泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民拢问题，由买受人负责协调解决。
同甘共苦之前及时将验收人员的名单，验收人员的签字以及验收专用章的印模书面通知出卖人。验收人员有变更的、买受人应提前7日用书面形式通知出卖人。若买受人没有在规定时间内书面通知出卖人，则预拌混凝土送货单签收人即为买受人指派的合同货物签收人。
5. 按照国家及天津市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、添加剂等材料，由此出现的质量问题由买受人负责。
6. 对预拌混凝土浇筑后及时采取养护措施，混凝土浇筑后达到一定强度，方可拆模，拆模应在混凝土上强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏、冬季施工和特殊降温过程应根据强度发展情况据实确定，底模拆除应根据结构类型、跨度和同条件试块强度，严格按规范执行。承担由于对施工浇筑过程中混凝土的跑模，涨模或多要造成的损失。
出卖人：
2. 供货前到施工现场进行勘察，同时进行技术交底，以保证预拌混凝土供应的顺利进行。 3. 出卖人运送车辆及人员进入现场后，必须服从买受人负责人员的统一调度指挥，积极配合买受人，提供优质服务。
4. 严格按照经买卖双方确认的预拌混凝土浇筑计划，保质、保量、按时供应预拌混凝土。如因设备临时故障或不能克服的其它原因造成的不能按时、按量供货，应及时通知买受人，并与买受人重新确定供货时间。
5. 接到买受人提出的应预拌混凝土数量及表现质量的书面异议后，应按本合同第一条第二款至第三款解决。
6. 浇筑混凝土后，向买受人提供与预拌混凝土相关的技术质量资料。
第四条 合同履行地及履行方式
1. 以项目所在地为合同履行地。
2. 出卖人负责合同标的物的运输，运输终止地为买受人施工现场地面，以上运输不包括将标的物由地面向工作面的运送。
第五条 违约责任
1. 出卖人未按本合同约定履行义务，应按《中华人民共和国合同法》规定承担其违约责任(出卖人行使抗辨权维护正当权益或遇不可抗力因素的除外)。
2. 买受人未按本合同约定履行义务，应按《中华人民共和国合同法》规定承担其违约责任(买受人行使抗辩权维护正当权益或遇不可抗力因素的除外)。买受人未按本合同约定其限给付货款，视为违约，买受人应向出卖人支付违约金;违约金应按照延期付款总额，以日0.01%的比例来计算，同时承担违约责任。
第六条 双方协商的其它条款
1. 由于国家政策变化，不可抗力及买卖双方之外原因导致预拌混凝土停止供应使合同不能继续履行时，经双方协商一致，可以对合同进行变更或解除。一方要求变更或解除合同的，应以书面形式通知对方，另一方在接到通知十日内用书面形式予以答复，另一方不同意变更、解除或不予以答复的视为未变更、解除，但依据合同一方享有解除权的除外。
2. 买卖双方连续发生多笔买卖业务的，除买受人向出卖人以书面方式明确指示并得到出卖人的同意外，买受人所支付的货款均按照先结旧帐再结新帐的原则结算。
3. 有关本合同的传真，函件、已签收的预拌混凝土送货单及其对账单均为本合组成部分。
甲方：
乙方：
日期：
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇二十
说明:。
1、上表内数量系总价估算，结算数量以现场签证送货单数量为准。单价未包括其他添加剂及特殊技术要求等费用。
2、泵送润滑用砂每立方米单位按同等级混凝土价计算。
4、对价格约定不明的，应及时补签协议，否则安____市预拌混凝土信息价结算。
5、细石砼加15元方普通膨涨剂加1个百分点增加1元方c15泵送加10元方。
第二条合同履行方式。
1、需方应在浇筑前天向供方提供书面供货计划，写明供货时间、地点、数量、技术要求、浇筑部位及浇筑方式等。
第二车开始计算，每车增加运费100元并在送货单上注明)。
4、需方应指定现场收货人员负责收货，并在供方混凝土送货单上签收。
5、要必要时，经需方同意供方可以委托。
第三方代为供货，但合同权利义务仍由原供方承担。
6、需方按按合同付清货款后，供方应及时提供已供商品混凝土的合格证书。
第三条质量标准、交货地点及验上方法。
2、商品混凝土送货到现场后，需方应对坍落度当场进行检测，并按规定留置试件和养护。
第四条结算方式及付款方式。
1、预拌混凝土供货量的结算依据为混凝土送货单的签收数量或者结算单。供方根据送货数量制作结算单，需方应在收到供方结算单之日起的____日内核对硧认并签字盖章，如有异议应另行说明。如需方未在上述期限内签署结算单，则视为认可。需方应以此作为付款的依据，按下列方式付款：
每月月底对账，付款按供货至0.000，即付至已供砼款的50%，0.000后按月结70%支付，即月底对账，次月____日前支付上月已供砼款的70%以此类推，主体结顶即付到已供砼总款的80%，主体结顶六个月即付到总款的90%，佘款10%在主体结顶后十贰个月内一次性付清。
第五条。
2、预拌混凝土送至施工现场，因需方原因导致无法使用的，其相应的经济损失由需方承担。
3、由于非供方原因造成工程停工一个月以上的，则从。
第二个月算起，35天内需方应向供方付清已供预拌混凝土的全部货款。
4、若需方逾期交付货款，每逾期一天，按逾期部分金额的0.5%支付逾期利息。
5、需方未按合同规定付款或不予办理结算签证的，供方有权停供混凝土或中止合同，由此产生的后果由需方承担，经双方协商硧认，均可解除合同。
6、合同解除后，双方应即时结清货款和违约金。
第六条不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时以书面方式向对方通报不能履行或不能完成履行合同的理由，双方协商解决，减少损失。
第七条争议解决办法。
本合同有未尽事宜或发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成，可向萧山人民法院起诉。
第八条其他约定事项。
1、需方有要权抽查供方数量，实际数量不超过国家超表准版%，每次抽查3-5车，按抽查车数的平均数为当天该批次的数值。凭电脑小票过磅单为结算依据。
第九条本合同一式四份，双方各两份，经双方签字盖章生效。如有未尽事宜，由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同有效期自签订之日起到银货两迄时止。
需方供方。
单位名称(盖章)单位名称(盖章)：杭州xx公司。
单位地址：单位地址：
单位邮编：单位邮编：
法人签字：法人签字：
委托代理：委托代理：
联系电话：联系电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
签约日期：签约日期
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇二十一
依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
1.建设单位：______________________
2.施工单位：______________________
3.工程名称：______________________
4.工程地点：______________________
5.运距：__________________________
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认
1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。
属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担;
属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。
因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付
1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。
依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量办理价款结算，计算施工图预算量执行__《北京市建设工程预算定额》。
在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。
甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第种方式结算。
3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4.价款支付期限：本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。
5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条双方义务、
1.甲方义务根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。
应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。
应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。
应指派专人负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。
应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2.乙方义务供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。
应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。
接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。
浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
第六条违约责任
1.甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2.甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_______向乙方支付违约金;
给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3.乙方未按合同约定履行义务的，应按北京市预拌混凝土买卖合同向甲方支付违约金;
给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4.__________________________
向________仲裁委员会申请仲裁。
第八条其他约定事项
1.在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方
2._______________________
第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。
补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
买方：________
______年____月____日
卖方：_________
______年____月____日
优质混凝土买卖合同判决书（案例22篇）篇二十二
买方：
卖方：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，买卖双方经过充分协商，就混凝土拌和站买卖事宜达成一致意见，订立如下条款：
三、交货时间和地点。
买方指定的交货时间和地点。
四、运输方式及运费、运输中货物的风险、
卖方组织汽车（火车）运输，并承担所有运费以及货物运输过程中至卸车前的风险。
五、交货卸货及验收。
1、货物运输至买方指定场地，由卖方组织卸车，并承担有关费用；
2、出卖人托运的标的物，规格、型号、数量级运输后的'完好程度，由买受人在收货时按随货清单清点验收，并在反馈单中签字，若有异议，在验收反馈单中填写清楚，与标的物的运输方双方签字，并协商处理，在十日内将结果反馈到卖方。
六、结算方式。
1、卖方产品生产完毕后，发货前买方支付元；
2、产品到场安装调试完毕，正常运转后，买方支付元；
3、余款元，作为质量保证金，在产品正常运转后九个月内一次性付清；
4、卖方为买方提供正规发票。
七、设备的安装与调试。
2、买方承担卖方工作人员的食宿费用；
3、买卖双方签订安全安装调试协议书，凡在安装过程中由于卖方工作人员指导错误，造成安全事故的，由卖方承担所有责任。
八、产品保修期。
本设备自调试完成能正常运转之日起六个月。在保修期内设备运行问题由卖方负责维修，并承担由此带来的任何损失。卖方对产品终身服务，收费须合理。
九、双方责任。
（一）买方责任。
1、买方须按合同约定，支付货款给卖方；
2、买方应按照合同约定对货物进行验收。若买方验收不合格或不符合买方。
要求，则有权拒收货物，并视为卖方违约，由此买方的一切损失由卖方负责赔偿。
（二）卖方责任。
1、签订本合同时，卖方需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证供买方确认，并将此材料作为本合同的附件。
3、卖方自行承担货物运输、装卸过程中的安全责任，货物在运输、装卸过程中发生安全事故，或对第三人生命财产造成损害和损失的，所有责任由卖方自行承担，买方不承担任何责任包括连带责任。
4、卖方承担货物在运输过程中的风险，若货物在运输过程中有损失，卖方负责无偿提供能够满足买方需要的设备。
十、违约责任。
1、合同生效后，单方废止或变更合同的，应当向对方支付合同总价款的20％作为违约金。
2、其他违约的按法律规定。
十一、争议的解决。
本合同发生争议的，双方应当协商解决，协商不成的，向石家庄仲裁委员会申请仲裁。
十二、本合同自签字盖章之日起生效，至产品保修期结束失效。本合同一式三份，买方两份，卖方一份，具有同等法律效力。
买方：卖方：
签约人：签约人：
电话：电话：
日期：日期：