许多人在写更多申请书时会遇到困难，因此我们需要学习一些写作技巧和经验，以提高自己的申请书质量。让我们一起来看看一些成功的更多申请书范文，获取灵感和指导吧。
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇一
xxxxx股份有限公司xx分行：
我公司于年月日与贵公司签订的工程合同。合同总价为元整。
质保金为合同总价的%即元整，质保期为，于年月日验收合格。按合同规定，该项目质保期至年月日已满，现申请支付。
施工单位：
申请日期：
第一条为规范建设工程质量保证金管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》和《基本建设财务管理规则》等相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称建设工程质量保证金(以下简称保证金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。
缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。
第三条发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定：
(三)保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式;。
(四)缺陷责任期的期限及计算方式;。
(五)保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序;。
(六)缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式;。
(七)逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。
第四条缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。
社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。
第五条推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。
第六条在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。
第七条发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。
第八条缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
第九条缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
第十条缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。
第十一条发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
第十二条发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。
第十三条建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法关于发包人与承包人相应权利与义务的约定执行。
第十四条本办法由住房城乡建设部、财政部负责解释。
第十五条本办法自20xx年x月x日起施行，原《建设工程质量保证金管理办法》(建质[20xx]295号)同时废止。
需要简单记述申请退还的质保金是由于具体的哪个工程项目预留的质保金，且需要表明对方已经逾期为归还。按照工程质保金管理把那的规定，这里指的逾期是指，超过质保期仍未归还，若在申请后，对方仍不退还，可以申请法律诉求。
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇二
委托代理人职务联系电话。
申请退还保证金(注明金额)。
事实与理由：
申请人于年月日向法院申请财产保全，案号为，因(注明原因)，特向法院申请退还保证金。
此致__市龙岗区人民法院
申请人。
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇三
勉县政府采购中心:。
我公司是贵中心组织的'xxxx项目(项目编号:勉政采mzc[20xx]x号)的中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为人民币(大写)xxxxx，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。
申请单位(盖章):。
采购单位意见(盖章):。
采购中心意见:。
附:。
户名:。
银行账号:。
开户银行:。
联系人:联系电话:。
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇四
勉县政府采购中心:。
我公司是贵中心组织的xxxx项目(项目编号:勉政采mzc[20xx]x号)的中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为人民币(大写)xxxxx，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。
申请单位(盖章):。
采购单位意见(盖章):。
采购中心意见:。
附:。
户名:。
银行账号:。
开户银行:。
联系人:联系电话:。
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇五
申请人的基本情况：
申请事由：要求退还保证金。
事实与理由：
因公司业务量减少，没有多少收入，员工工资也是老板掏自己个人腰包发放的`，现在得支付取暖费，但公司实在是拿不出那么多钱，想把原先入住现在的办公场所时缴纳的保证金暂时退还用一下，估计明年6月份，公司经济能好些，想到时候就还保证金。谢谢支持!
呈
申请人(公司)：
日期：
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇六
担保是指进出口收发货人或其代理人在未履行有关义务的情况下，以向海关缴纳保证金或提交保证函的方式，要求海关先放行进出口货物，保证在一定期限内履行其承诺的义务的法律行为。保证金是指由担保人向海关缴纳现金的一种担保形式;保证函是指由担保人按照海关的要求向海关提交的、订有明确权利义务的一种担保文件。
*经海关批准，可接受担保的范围：
一、暂时进出口货物;。
二、国家限制进出口货物，已领取了进出口许可证件，因故不能及时提供的;。
五、因进出口货物归类、价格待确定的;。
六、因特殊情况经海关总署批准的。
注意：以下情况不接受担保：
一、进出口国家限制进出口的货物，未领到进出口货物许可证件的;。
二、进出口金银、濒危动植动、文物、中西药品、食品、体育及狩猎用枪支弹药和民用爆破器材、无线电器材、保密机等受国家有关规定管理的进出口货物，不向海关交验有关主管部门批准文件或证明的。
*担保期限：
四、保证函的担保期限：20天，最长不得超过1个月。
办事依据。
有关的法律法规规章规定。
办事程序。
第一步：进出口收发货人或其代理人向现场海关提出书面申请，并递交规定的文件资料。
填写《缴纳保证金申请书》/《保证函》一式两份，并随附如下书面报关单证：
(一)报关员证;。
(二)代理报关委托书;。
(四)发票、装箱单、合同、提单等随附单据;。
(五)加工贸易需提供加工贸易手册;。
(七)其它有特殊监管条件的有关单证以及海关要求出示的单证。
第二步：现场海关对申请材料进行审核，并将签署意见的《缴纳保证金申请书》/《保证函》传送通关管理处。
第三步：通关管理处对现场海关报送的申请材料进行审批后，对电子报关数据进行相应处理，并将经审批的《缴纳保证金申请书》/《保证函》传送有关现场海关。
第四步：现场海关根据通关管理处审批意见，打印有关单证，并按确定的金额收取保证金，开具《中华人民共和国海关保证金收据》。以保函方式担保的现场海关退一份《保证函》给报关人留存，凭以办理销案手续。
办事对象义务。
一、应具备一定的资格、条件：
担保人应为对货物的进出口或税款的缴纳承担法律责任的法人;。
出具保证函的担保人必须是中国法人。
二、需交验以下材料：
(二)加盖印章的《保证函》。
(三)报关员证;。
(四)代理报关委托书;。
(六)发票、装箱单、合同、提单等随附单据;。
(七)加工贸易需提供加工贸易手册;。
(八)对外贸易管理制度规定需向海关递交、凭以实施实际监管的各种许可证件。
(九)其它有特殊监管条件的有关单证以及海关要求出示的单证。
三、需延长担保期限所应履行的义务：
担保人因故无法在规定期限内履行所承诺的义务而需要延长担保期限的，应在担保期满之前，向海关提出书面申请。担保延期申请程序同上述担保申请程序。延长期限不得超过上述的有关延期规定。
四、不履行担保义务应承担的责任：
担保人必须在规定期限内履行其在《缴纳保证金申请书》和《保证函》上所承诺的义务，向海关办理担保销案手续。对未在担保期限内办理销案手续的，应接受海关下列处置：
(一)将保证金抵作税款，责令报关人补办进出口手续并处以罚款;。
(二)责令担保人缴纳税款或通知银行扣缴税款，并处以罚款;。
(三)暂停或取消报关人的报关资格。
办事机构义务。
一、现场海关对担保申请和有关书面单证进行审核，并将签署意见的《缴纳保证金申请书》/《保证函》传送通关管理处，并根据通关管理处审批意见进行相关操作，开具《中华人民共和国海关保证金收据》，签退一份《保证函》供报关人留存。
二、通关管理处对现场海关报送的申请进行审批，对电子报关数据进行相应处理，并将经审批的《缴纳保证金申请书》/《保证函》传送有关现场海关。
办事机构(地址及联系电话)。
上海海关审单处。
上海海关各口岸海关。
上海海关各区、县所在地海关。
办事时限。
通关管理处审单中心自收到现场海关传送的申请之时起1个工作日内完成对保证金、保证函申请的审批工作和相关电子数据操作，并将审批结果传送有关现场海关。
网上办事。
此业务尚无网上办事系统。
办事表格。
此业务尚无在线办事表格下载。
更多相关优秀文章推荐：
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇七
洗衣机的生产已按施工合同完成合同工程内容，施工质量符合合同要求，该工程已竣工，我单位在该工程施工中，至今无拖欠工程分包款、农民工工资。现申请退还本工程履约保证金元。（附缴交单据复印件）。
如本工程发生拖欠分包款、农民工工资纠纷投诉的，由本施工单位负责在五日内妥善解决，并向市规划建设与房地产管理局反馈，接受相关部门的监督。
施工单位（签章）项目经理（签字）。
施工单位负责人（签字）监理单位意见。
总监理工程师（签字）建设单位意见。
（法人代表签字）。
日期：
法律法规对履约保证金交付给谁没有明确规定。从表面上看，履约保证金与合同履行密切相关，似乎应该由采购人收取，但这是片面的。政府采购具有公共政策功能，政策功能的体现应是全方位、具体的，包括对履约保证金的管理，集中采购机构不能让履约保证金变成采购人手中可以任意处置中标人的武器。
其实采购人不恰当地使用履约保证金的情况时有所见，如以履约保证金作为要挟条件，迫使中标人增添或改变部分合同内容，以履约保证金抵合同预付款，合同执行完毕后履约保证金迟迟不退还或被占用。从这个角度上说，履约保证金应由集中采购机构收取，从而保持操作的连贯性、一致性，集中采购机构作为中间方，能站在公正立场上正确处理履约问题，同时也便于对采购人与供应商进行有效控制，维护双方的合法权益。
第一，更为适应建筑业市场的特点。建设工程项目是由建设单位投资，承建商负责建设施工。由于建设项目都是先订合同后施工，每个项目的投资对建设单位来讲，都具有风险性，选择好承建商就是极为关键的一个市场运作环节，建设单位不仅必须对中标的承建商的资信有深刻的了解和足够的信心，同时要有相应的措施和手段，证明承建商具有良好的资信和雄厚的实力，以适应建筑业先签合同后施工的特点，实行履约保证金制度，将这种举措法制化，可以增强建设单位对承建商的信任度，减少投资方的风险，为双方的合作打下良好的基础。
第二，可以保证招标承建商市场运作的规范化，杜绝不合理的压价竞标。在建筑市场招投标运作中，有些承建商为了中标，在投标时把造价压到成本以下，中标后，在施工时以增项、洽商等手段．大幅度增加造价。这种不正当竞争导致建设单位错误地选择和确定承建商，排挤了规范化运作的承建商。实行履约保证金制度后，中标的承建商如果不按合同的造价执行，建设单位可以另外选择承建商，履约保证金不退还原中标的承建商，用作补偿招标单位另选承建商的`费用损失，这样就可以制约和预防投标单位压价欺骗招标人，扰乱建筑业市场。
第三，有利于维护合同的法律效力，保证合同的正常履行。建设工程合同的执行过程是一个相当长的时间区间，需要承建商严格按照合同条款履行承担的义务，才能按工期、质量要求完成建设任务+也就对承建商的工程实施进行监督和制约。履约保证金是招标单位对中标承建商极为有力的约束条件，有利于建设单位、监理单位对承建商实施有效的监督与控制，防止承建商采取以次充好、偷工减料等手段转移建设资金，降低工程质量水平，促使承建商认真履行合同。
第四，有利于我国建筑业市场同国际市场接轨。履约保证金是国际建筑市场运作的一个惯例，世行指南和亚行准则都有相应规定，国际咨询工程师联合会制定的《土木建筑工程合同条件》中也有明确的履约保证金规定。实行履约保证金制度，可以利用国际上的有关规定，保护国内投资者的利益，使我国建筑业市场同国际市场在相关规定上同步，为我国更好的参与国际大竞争做出贡献。
第五，有利于规范整个建筑业市场管理，促使建设工程向信誉、质量好的承建商集中，我国从事工程施工的企业过多，企业实力普遍较弱，特别是在80年代建筑市场极速膨胀时，大量的小企业纷纷成立，其工程运作能力极为低下。随着我国建筑业市场趋于平稳，市场竞争将更加激烈，需要有相应的制度淘汰一批落后的承建商，以求建筑业市场供求基本平衡。通过履约保证金制度，银行、保险等金融机构可以给施工力量强、工程质量有保证、市场信誉好的承建商提供担保，促使工程向这些企业集中，实力极弱、运作不规范的承建商在市场中的占有率就会下降，最终达到整体行业科学、规范经营运作的目的。
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇八
尊敬的长虹电子集团有限公司：
我公司参与贵公司的废旧物资投标已结束，我公司未中标，现我公司申请退回投标保证金，金额为人民币整五万元整，请给予办理为盼。
保证金请退到银行账号如下：
开户名称：xxx
账号：xx
开户银行：xx
申请人：xx
x年x月x日
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇九
勉县政府采购中心:。
我公司是贵中心组织的xxxx项目(项目编号:勉政采mzc[20xx]x号)的.中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为人民币(大写)xxxxx，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。
申请单位(盖章):。
采购单位意见(盖章):。
采购中心意见:。
附:。
户名:。
银行账号:。
开户银行:。
联系人:联系电话:。
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇十
勉县政府采购中心：
我公司是贵中心组织的____项目（项目编号：勉政采mzc[]_号）的中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为人民币（大写）_____，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。
___。
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇十一
____管理有限公司：
我公司于___年__月__日参加了___（工程名称）工程项目投标，当时缴纳投标保证金额为：人民币元（大写），现因：该工程已全部竣工结算，现申请退还该投标保证金。
现附上我公司资料：投标保证金中国银行转帐单复印件、监理合同复印件、竣工验收报告复印件。
申请人：
20__年_月_日。
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇十二
___管理有限公司：
我公司于___年__月__日参加了___（工程名称）工程项目投标，当时缴纳投标保证金额为：人民币___元（大写：___），现因：该工程已全部竣工结算，现申请退还该投标保证金。
现附上我公司资料：投标保证金中国银行转帐单复印件。
监理合同复印件。
竣工验收报告复印件。
20__年_月_日。
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇十三
申请人的'基本情况：
申请事由：要求退还保证金。
事实与理由：
因公司业务量减少，没有多少收入，员工工资也是老板掏自己个人腰包发放的，现在得支付取暖费，但公司实在是拿不出那么多钱，想把原先入住现在的办公场所时缴纳的保证金暂时退还用一下，估计明年6月份，公司经济能好些，想到时候就还保证金。谢谢支持!
呈
申请人(公司)：
日期：
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇十四
申请人的`基本情况：
申请事由：要求退还保证金。
事实与理由：
因公司业务量减少，没有多少收入，员工工资也是老板掏自己个人腰包发放的，现在得支付取暖费，但公司实在是拿不出那么多钱，想把原先入住现在的办公场所时缴纳的保证金暂时退还用一下，估计明年6月份，公司经济能好些，想到时候就还保证金。谢谢支持!
呈
申请人(公司)：
日期：
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇十五
湖北中创医疗用品有限公司：
本人于年起代理销售贵公司济安舒能医用伤口护理膜产品，于年月向贵司交纳保证金元
（小写：），现因本人于现特申请退还保证金（保证金收据编号：）。保证金原件凭证已经交给贵公司。
此致！
申请人：
年月日
最热保证金延期申请书（汇总16篇）篇十六
__县人民政府采购中心：
我公司于日（开标时间）参加，本公司以__形式缴纳投标保证金额为：人民币元（大写），因已中标，我公司已于______年____月____日与____单位签订合同，并已完工，现申请退还该投标保证金至我公司以下帐户中，请予办理。
帐户名称：
开户帐号：
开户银行：
联系人：
联系电话：
公司名称：
时间：
____。
______年____月____日。