最新挖掘机工程合同协议书模板

时间:2024-11-14 作者:曹czj

随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!

最新挖掘机工程合同协议书模板篇一

购货人: (以下简称甲方)

供货人: (以下简称乙方)

第一条产品名称:挖掘机规格: 型号: 品牌: 价款:

第二条验收方法:

第三条货款付款办法:

第四条交货规定

1、交货方式:

2、交货地点:

3、交货日期:

第五条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额的补偿金。

第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。

1、提交仲裁委员会〔仲裁委员会〕仲裁;

2、依法向人民法院起诉。

第十三条本合同自双方签章之日起生效,并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十四条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十五条本合同一式___份,由甲、乙双方各执__份。

订立挖掘机买卖合同人:

甲方: 乙方:

地址: 地址:

电话: 电话:

年 月 日

最新挖掘机工程合同协议书模板篇二

买受人(以下简称乙方):

依据有关法律、法规和规章的规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就挖掘机买卖和完成其它服务事项,签订本合同。

风险提示:标的物信息

买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。

数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。

(一)甲方基本情况:

自然人身份证号码:

现居住地址:

联系电话:

(二)乙方基本情况:

自然人身份证号码:

现居住地址:

联系电话:

(三)卖出挖掘机基本情况:

颜色:

购买日期:

车架号码:

风险提示:价款支付

在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。

另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。

经双方协商该车的转让价为人民币______元(大写:______元。)

(一)甲方保证卖出挖掘机的合法性以及不存在任何权属上的法律问题;应提供车辆真实情况和信息。在乙方购买之日起,挖掘机以前所有的债权债务由甲方负责,乙方不承担任何费用。

(二)甲方应提供该车的各类证明、证件并确保真实有效。乙方将一次性付清余款,该机产权属乙方所有。

风险提示: 违约责任

违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。

具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。

违反本合同第三条第1款,乙方有权解除本合同,甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款并赔偿乙方相应的一切损失。

风险提示:争议解决方式

合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。

当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。

因本合同发生的争议,由双方协商解决,调解不成的,可向______人民法院起诉。

(一)本合同未约定的事项,按照《中华人民共和国合同法》以及有关的法律、法规和规章执行。本合同经双方当事人签字或盖章后生效。

(二)本合同一式___份,由甲方、乙方各执____份,具有同等法律效力。

风险提示:证据保留

注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。

甲方(签字或盖章):

______年_____月______日

乙方(签字或盖章):

______年_____月______日

最新挖掘机工程合同协议书模板篇三

一、甲方同意将自有的旧挖机(该编号为 )出售给乙方,经乙方负责人及技术人员现场看机试机后,以协定价格为人民币元(大写元整)。

二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续,非偷盗无贷款行为,保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联,如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷,产权问题将与乙方无关,如该挖机是甲方偷盗或来路不明的,甲方将负责全部法律责任,如甲方未交清贷款,机子gps被锁的由甲方负责。

三、甲方在自己的场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上,保证乙方顺利离开,乙方在一次性付清协定价后,取得该挖机所有权(由甲方自动转给乙方)。

四、为了双方共同遵守,特订立此协议,甲方需提供身份证复印件附合同上。

电话: 电话:

家庭住址: 家庭住址:

甲方银行户名: 乙方银行户名:

甲方银行账号: 乙方银行账号:

签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

最新挖掘机工程合同协议书模板篇四

近几年来,挖掘机在各种施工工程中的应用日益广泛,挖掘机施工合同怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的挖掘机施工合同范文,感谢您的阅读。

甲方(发包方):

乙方(承包方):

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经双方充分协商,订立本合同。

第一条.工程地点及工作内容:

1、 工作地点:范县杨集乡。

2、 工作内容:围堤修筑、格堤修筑、修坡和堤坡清基等土方工程。按实际工作量计价结算。

第二条.工程质量:按甲方要求施工,保证工程质量。

第三条. 双方的义务和责任。

(一)甲方的义务和责任。

1、 负责技术交底,指挥乙方施工,监督工程质量;

2、 丈量工程量,计量和支付工程款;

3、 积极要求项目经理部协调处理地方关系。

(二)乙方的义务和责任。

1100%;

2、乙方每台车配备两名熟练的操作手,持证上岗;

3、乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥,按施工要求施工;

4、乙方维修和保养好设备,不得误工;

5、负责机械施工人员的安全,一切事故有乙方负责;

6、负责设备的进退场费(包括设备运输费);

7、负责所属施工人员的食宿;

8、结算工程款时向甲方提供部分发票;

第四条.工程款的计量和支付。

1、260.00元计价。

第五条. 因不可抗力原因和汛期造成停工双方均都不承担责任。

第六条.其它

1. 本协议一式四份,甲、乙双方各执二份。

2. 本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。

3. 本协议自签字之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

甲方(承租单位) (以下简称甲方)

乙方(出租单位以下简称乙方)

甲方承建的 施工任务,因工程需要租赁乙方施工机械设备。为明确双方的责任、权利、义务、保证工程顺利实施,经双方协商,签订以下合同条款,供双方共同遵守执行。

一、施工地点:

二、租赁时间:自年月日至甲方通知退场之日计算。

三、进场时间:随时通知进场。

四、租赁机械设备名称、数量及性能要求:小挖掘机一台,要求车况、性能良好。

五、租赁费用:

1、租赁费用的计价方式:计时,220元/小时

2、租赁费用的支付:次月20日前支付上月70%租金,余30%第三个月结清。

六、双方的责任、权利和义务

1、甲方

(1)甲方对乙方的机械设备进行施工作业计划管理,现场调度,对其人员和机械设备实施行政管理。

(2)检查乙方工作情况,实施监督管理,对每天的工作时间由项目部管理人员两人以上签认。

(3)甲方按合同约定及时向乙方支付租赁费。

(4)对乙方进行安全教育,由于乙方违规作业,给甲方造成损失时,甲方有权解除合同,清退出场。乙方对造成的损失承担全部赔偿责任、甲方概不负责。

2、乙方

(1)乙方为每台机械配备2名有驾驶资格的熟练操作人员,工作、伙食费乙方自理;应能保证机械正常运转。服从甲方管理,主动配合甲方保质、保量、安全地按期完成施工任务。

(2)乙方负责机械设备的使用质量,使机械设备始终保持在完好状态。

(3)乙方负责机械设备维修、保养等各种费用,按国家规定负责交纳各种规费及机械设备的保险和人身保险等各项费用。

(4)乙方人员应具有良好的职业道德,谨慎驾驶,做到安全生产、文明施工。由于乙方驾驶人员违规作业发生事故或造成人员人身伤亡、机械设备损坏等,其责任和发生的全部损失费用由乙方自行承担。

(5)施工过程中,乙方对地下通讯、电力、给排水、天然气管线及埋置物,要按照有关单位指定的位置谨慎开挖,必要时甲方指派人工辅助开挖,否则,挖断管线造成的所有损失费用全部由乙方自行承担。如发现地下水或未标明的地下管道、电缆线等应及时报告工地负责人并停止一切机械作业。

(7)租赁期内,乙方人员发生伤、病时,其医疗、劳保费用乙方自理,发生伤病乙方应急速送医院救治。

七、其他事项

1、如出现机械故障、驾驶员离职等乙方原因造成的工作停运,将停止计时。

2、机械进出场费用由乙方负担。

八、本合同经双方负责人签字盖章(乙方为自然人应交身份证复印件、签字并押指纹)后生效,工程租赁费结清后,合同自行失效。

九、甲、乙双方都应维护合同的严肃性,在执行合同阶段双方发生争议应通过协商解决,协商无效后,可在工程所在地申请仲裁或依法提起诉讼。

十、本合同未尽事宜,双方可协商补充,需要有文字根据的要有双方签字的备忘录。

本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

(甲方):

(乙方):

一、施工范围。

使用挖掘机挖掘土方。

二、承包方式。

乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险系数的方式负责挖掘工作。

三、施工期限

施工时间以项目签单为准,乙方必须在施工期限内按甲方的要求保质保量完成。如按时未完成施工任务,甲方将不支付任何费用。

四、承包费用。

工程计费:

五、付款方式

乙方在要求的时间内保质保量完成工程任务,乙方工程完工后经甲方验收合格后凭发票结算工程款,经甲方验收人员验收合格后按进度支付工程款,付款比例为50%。

五、权利和义务

1、乙方自行负责设备的保管、维修、保养、辅油及其相应费用。

2、乙方操作人员要必须按挖掘技术要求的进行挖掘操作。

六、安全责任。

乙方应及时为操作人员购买相关保险,乙方必须按正确的操作方法进行施工,确保安全。如因乙方施工造成的一切安全事故,由乙方自行负责,甲方概不负责。

本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

最新挖掘机工程合同协议书模板篇五

__________________________________________。

设备名称:____________

规格型号:____________

数量(台):___________

随机人员(人数):______

机手补助:____________

租赁金额:____________

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

1、提供技术型良好的设备。

2、设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

1、为甲方机手提供食宿。

2、乙方负责设备在施工现场的看护并保

相关范文推荐

    2023年节约从我做起演讲稿三分钟(精选5篇)

    要写好演讲稿,首先必须要了解听众对象,了解他们的心理、愿望和要求是什么,使演讲有针对性,能解决实际问题。优质的演讲稿该怎么样去写呢?以下我给大家整理了一些优质的

    2023年机供货合同 和供应商合作合同优质

    合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我

    中介劳务合同有法律效力吗 劳务合作合同共优质

    合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看

    2023年车辆委托购买合同大全

    随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢?下面是我

    联合体中标后合同通用

    随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定

    2023年总配电房图片 水电安装工程施工合同实用

    劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?这

    2023年房屋拆迁安置补偿合同大全

    随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同的格式和要求是什么样的呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范

    2023年壮我中华演讲稿 中华魂演讲稿(优质7篇)

    演讲稿是演讲者根据几条原则性的提纲进行演讲,比较灵活,便于临场发挥,真实感强,又具有照读式演讲和背诵式演讲的长处。那么我们写演讲稿要注意的内容有什么呢?以下是我

    2023年出售锅炉信息 家电锅炉买卖合同(7篇)

    随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎

    竟选班长的演讲稿 自我演讲稿(优秀5篇)

    演讲稿也叫演讲词,它是在较为隆重的仪式上和某些公众场合发表的讲话文稿。那么你知道演讲稿如何写吗?下面我给大家整理了一些演讲稿模板范文,希望能够帮助到大家。竟选班