最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）

在合作中，人们可以互相支持和鼓励，共同面对困难和挑战。合作是团队或个人之间相互配合、互相支持以达成共同目标的行为方式，它能够极大地提高工作效率和团队凝聚力。那么在合作中，我们应该注意哪些方面呢？如何建立良好的合作关系呢？以下是小编为大家整理的合作技巧，希望对大家有所帮助，一起来看看吧！

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇一

为共同做好_________的招商引资工作，委托人与受托人约定，由甲方委托乙方进行招商引资事务。为明确双方之权利义务，依照《中华人民共和国民法典》及其有关法律法规的规定，经双方充分协商，订立本委托代理合同。

第一条委托事务。

乙方以甲方名义对外推荐_________开发区，并进行独立招商活动。

第二条委托期限。

自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

第三条转委托(第_________项)。

(一)乙方不得再行委托第三人处理委托事务。

(二)乙方委托第三人处理委托事务的，必须事先征得甲方同意。第三人处理委托事务，须接受本合同约束。第三人不得再行转委托。

第四条费用及支付。

(一)具体项目引进谈判中，在_________的考察费用由甲方承担。具体有：_________。上述款项支付方式及时间：_________。

(二)乙方在处理委托事务中，其余的一切费用和损失，由乙方自行承担。

第五条报告情况。

乙方每(星期/月/季/半年/年)应以书面的形式向甲方报告招商引资工作中的情况。

第六条委托事务成果的交付时间、方式。

(一)乙方在处理委托事务过程中，遇有投资意向的客商，必须在_________日内向甲方报告，并且向甲方提供相关的一切资料。

(二)乙方须按甲方的通知和要求在_________日内将有关委托事务的一切资料及相关事宜移交甲方，并积极协助配合甲方招商引资的相关工作。

第七条报酬及支付。

乙方的计酬办法，以实到资金为计算依据，具体为：_________。

上述款项支付方式及时间：_________。

第八条双方的权利和义务。

一、甲方的义务：

(一)甲方向乙方提供南浔经济开发区的所有招商资料和政策，及乙方所要求的相关资料，并承诺政策的正确性，如遇政策调整，甲方应及时通报乙方。

(二)甲方应为乙方配备工作所必要的设施某备。具体有：_________。

二、乙方的义务：

(一)乙方在招商活动中必须严格执行我国的有关招商政策。

(二)乙方不得以甲方名义进行与代理招商无关的经济社会活动。

(三)乙方在招商活动中应保守甲方的招商秘密，不得向第三方透露。

(四)乙方引进的项目必须符合_________开发区产业发展规划。

(五)除甲方外，乙方不得再代理第三方从事与甲方委托的相同或类同的业务。

第九条本合同的解除条件。

(一)甲方可随时通知乙方解除本合同，但应补偿乙方的相关开支和费用。

(二)在合同有效期限内，乙方非经甲方同意不得提前解除本合同。经甲方同意，提前解除本合同的，应补偿甲方的相关损失。

第十条违约责任。

(一)若因乙方交付的委托事务成果不真实或因与交付成果有关的一切原因而造成甲方损失的，乙方须赔偿甲方受到的一切直接和间接的损失。

(二)若一方违反本合同约定，及民法典相关规定的，应赔偿另一方因此受到的所有直接和间接的损失。

第十一条合同纠纷的解决办法。

因履行本合同发生争议，双方协商或向合同签订地法院起诉。

第十二条其他。

本合同未尽事宜，由双方协商补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

本合同共三页，一式两份，合同双方各执一份。

甲方(盖章)：________乙方(盖章)：________。

代表人：______________代表人：______________。

________年____月____日________年____月____日。

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇二

甲方：工业园区管委会（以下简称甲方）

法定代表人：

委托代理人：

乙方：（以下简称乙方）

法定代表人：

委托代理人：

第一章总则

第一条根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规之规定，本着友好合作、互惠互利的原则，在平等自愿的基础上，通过甲、乙双方充分协商，特订立本投资合同。

第二章投资项目的基本情况

第二条在引进下，乙方在（开发区、工业园、中小企业创业基地）投资兴办项目，主要生产经营。

乙方项目总投资为万元/万港元/万美元，注册资本万元/万港元/万美元，固定资产投资万元/万港元/万美元（其中设备投资万元/万港元/万美元，建设投资万元/万港元/万美元）。该项目分期投资建设，首期固定资产投资万元/万港元/万美元，二期固定资产投资万元/万港元/万美元，整个合同约定投资确保年内完成。

第三条根据项目类别，乙方确保固定资产投资强度每亩不低于万元，建筑容积率达到以上，建筑系数达到以上，预期效益万元。

第四条乙方投资项目根据国家相关规定通过环境影响评价审批，依法取得法人营业执照，自主经营，独立核算，自负盈亏。

第三章项目用地

第五条甲方提供亩工业项目生产用地给乙方，地点位于（四界和实际面积以本合同项目的《国有土地使用权出让合同》为准），项目用地作为工业生产用地，出让期限为50年。

第六条乙方通过公开“招、拍、挂”方式取得本合同第五条所述土地，土地出让具体事项由乙方与县（市、区）国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》确认。

第七条乙方全额缴清土地出让金后，可申办《国有土地使用权证》。

乙方在完成本合同约定投资前申办《国有土地使用权证》的，须向县（市、区）国土资源局提交投资承诺书。

第四章工程建设和验收

第八条甲方承诺于年月日前向乙方提供具备“三通一平”（通水、通电、通路和土地平整，水、路通到企业界址边，企业厂区外围距供电主干线最长不超过300米的供电线路由企业自行负责架设）的项目用地。

第九条经甲方对乙方开工建设事项进行初审认可后，乙方可边开工建设，边按法定程序向相关部门报批。乙方确保在年月日前一期建设投资到位并竣工投产；乙方必须在年月日前启动二期工程建设，确保在年月日前二期建设工程竣工并投资到位。

第十条乙方必须严格按照有资质的设计单位设计并经甲方审核盖章的项目规划平面图、施工图进行施工建设。

第十一条为确保工程质量，乙方必须办理工程报建、质量安全监督和施工许可手续。

第十二条乙方建设工程竣工和设备安装后应申请甲方进行固定资产投资综合验收。

第五章双方的`权利和义务

第十三条甲方的权利义务

（一）为乙方提供优质服务和良好的发展环境，维护乙方的正常生产经营秩序；

（二）协调兑现本地出台的招商引资各项优惠和奖励政策；

（三）在乙方配合的前提下，协助乙方办理企业立项、审批和其他相关的证照手续；

（四）协调配合有关部门为乙方招收工人；

（五）有权对乙方工程建设进行监督和管理；

（六）法律、法规规定的其他权利和义务。

第十四条乙方的权利义务

（一）乙方投资的企业拥有法律赋予的财产、经营自主权和劳动用工自主权等权利；

（二）乙方项目竣工验收合格后可享受当地有关优惠和奖励政策；

（三）自愿遵守和执行甲方各项管理规定；

（六）法律、法规规定的其他权利和义务。

第六章违约责任

第十五条甲乙双方必须严格履行本合同之规定，若一方不履行合同或不完全履行合同，另一方有权要求对方采取补救措施或追究对方违约责任。

第十六条对出现下列情况之一的，甲方将追究乙方违约责任，提请土地管理部门依法收回全部或部分项目用地：（一）未经允许，乙方擅自改变工业用地性质的；（二）乙方超过本合同约定开工期限无特殊原因3个月以上仍未开工的；（三）乙方超过本合同约定竣工时间6个月以上仍未竣工的；（四）乙方擅自改变甲方审核批准的企业用地规划的；（五）竣工投产达1年以上乙方仍未达到本合同约定固定资产投资额的。

第十七条乙方投产之后每年所享受的各项补贴和奖励总额与乙方所缴纳税收地方财政留成部分挂钩，不得超过乙方所缴纳税收地方财政留成部分。

第十八条对出现下列情况之一的，乙方将追究甲方违约责任，要求赔偿损失或单方解除合同：（一）未经乙方同意，甲方擅自改变项目用地面积的；（二）未经乙方同意，甲方擅自将合同约定的项目用地另作它用的；（三）甲方在合同约定期限内未能履行合同第八条约定的。

第十九条合同任何一方未征得另一方的书面同意，不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方，一方违约转让的，另一方可单方解除合同并追究对方违约责任。

第七章其他事项

第二十条甲乙双方应积极主动配合对方工作，互通信息，相互支持，促进双方合作顺利进行。在合同执行过程中遇到特别事项，可以由双方协商同意后进行变更或解除合同，并签订书面协议。

第二十一条执行合同发生争议时，甲、乙双方应尽可能通过协商解决，协商解决不成的，双方都有提请仲裁或直接诉讼的权利。提请仲裁的，双方应达成仲裁协议。

第二十二条本合同未尽事宜，双方可另行协商补充约定。补充协议是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

第二十三条本合同一式六份，甲乙双方、县（市、区）外经贸局、县（市、区）建设局、县（市、区）国土局、项目引进单位各执一份。

第二十四条本合同于年月日在签订，本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇三

甲方：

代表：

乙方：

代表：

为了不断发展壮大总部经济，促进经济社会跨越发展。甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、互惠互利、共同发展的原则，就乙方投资兴办工程设备有限公司有关事宜进行协商，达成一致，特签订本合同，甲、乙双方共同遵守。

一、投资项目概况。

1、投资单位：资溪县恒晟工程设备有限公司；

2、投资方式：股份制有限责任公司；

3、投资总额：200万元人民币；

4、经营范围：工程设备销售、租赁。

二、经营方式。

乙方为股份制有限责任公司，实行自主经营、自互盈亏。

三、经营年限。

经营期限为3年。

四、甲方的责任和义务。

（一）甲方积极协助乙方办理工商、税务等相关证照及协调本地区内相关工作。

（二）乙方在地税所缴纳的各种税收扣除上级上缴部分，按照甲方可用财力的90%返回给乙方作为奖励扶持企业发展。乙方在国税所缴纳的各种税收奖励政策另行协商。

（三）甲方必须按照上述所规定的缴税返还比例于乙方开票当日的7日内凭税务完税证对乙方给予返还，奖励扶持企业发展。

五、乙方的责任和义务。

（一）乙方为股份制有限公司，独自承担投资责任和各项民事责任。

（二）乙方从事生产经营活动应当取得相关管理部分的批准文书，并符合国家相关法律法规。

（三）乙方应当合法经营，依法诚信纳税，税票依规领用，确保安全运营，保障职工合法权益；乙方在合法经营过程中，应注意安全生产、如出现安全事故，乙方自行负担。

（四）乙方客商子女、员工入托、入学凭《客商证》可自愿在甲方所在地选择学校就读，一切费用与当地学生待遇相同。

六、其它事项。

（一）本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同同等法律效力。

（二）本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方共同遵守，不得违约，若有一方违约，将按上述约定和国家有关规定追究违约方的责任。

（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份合同具有同等法律效力，以双方代表签字加盖公章为生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇四

委托方：（以下简称甲方）法定代表人：通讯地址：联系方式：受托方：（以下简称乙方）法定代表人：通讯地址：联系方式：风险提示：

在委托合同中，应对委托事务的基本信息进行准确、详细约定，尤其是委托事务的具体要求，以确保受托人能够很好地完成委托事务，同时受托人必须在委托人授权范围内进行活动，如果受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失或委托人减少其相应的报酬。为了振兴地方经济，促进开放型经济的发展，就甲方委托乙方进行招商引资代理服务事宜，经双方友好协商，达成如下一致协议：风险提示：

合同中应明确双方当事人的权利、义务，以利于受委托人在权利范围内完全履行义务，顺利完成委托事项，如果在合同履行期间内发生争议，双方当事人也有清楚的尺度衡量自己行为得失，便于争议的解决。

一、甲方责任与义务。

1、甲方负责提供当地的投资环境、基本情况、优惠政策等有关文字、图片资料（中英文对照）给乙方，并保证所提供资料的有效性。

2、负责向乙方提供的招商引资项目资料供乙方有针对性的选择及向外商推荐项目。

3、承诺在与乙方介绍的外商谈判中，若涉及其他项目，也属本协议管辖范围，按本协议经济条款执行。

4、甲方必须保守乙方提供的信息、资料的秘密，未经乙方同意不得向第三方扩散。

5、甲方负责外方有关考察费用，并按协议要求支付乙方的代理费用。

二、乙方责任与义务。

1、乙方根据甲方提供的资料应及时向外方推荐项目，或将符合当地产业特点的外商投资信息传递给甲方，并负责做好甲方与外商的沟通和协调工作。

2、应充分利用与外商交往多，接触直接的有利条件，积极介绍促成外商来当地考察项目、投资环境及项目洽谈。

3、承诺在协议期间，乙方每年有针对性的邀请____批以上的外商赴甲方考察，或达成至少不低于____万美元的投资项目合作意向。

4、向甲方提供有关国际惯例和投资法等方面的咨询服务；协调甲方与外商谈判；协调甲方办理设立境外办事处机构及安排境外考察事宜。

5、如果外商与甲方的合作项目超过____个以上，乙方可以组织外商在当地或____地区举办对口项目洽谈及签约活动（费用另定）。

三、费用。

1、代理费用：每年的代理费用为人民币____万元（可冲抵佣金），自协议签订后____日内付____％，余款在至少与外商达成一个项目协议后即付清。

2、考察费：乙方安排经甲乙双方均认可的投资外商赴当地考察，由甲方承担外商在国内发生的考察差旅费用。

3、佣金：本协议约定的招商引资项目代理佣金为引进资金的____%－____%（具体标准个案处理）。

4、佣金的支付方式及时间：本着不成功不收费的原则，佣金对支付以引进资金到位后____日内付给乙方（佣金数额和付款方式个案处理）。若资金分批到位，可按到位资金数额按比例分批付给乙方。风险提示：

委托人须按委托合同的约定预付费用，如果受托人为处理委托事务垫付了必要的费用，委托人应当偿还该费用及其利息。如委托人违反上述义务而给受托人造成损失,应承担相应的违约责任。受托人不履行委托合同义务或者履行合同义务不符合约定的也应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。对于受托人在处理委托事务时是否按约定履行了义务，应根据具体的情形做出判断。

四、违约责任乙方应遵守招商委托代理协议书的各项规定，在受托具体事项、时限范围从事招商活动，乙方如违反受托的相关规定，造成不良影响，甲方可终止其委托。对引进资金弄虚作假，骗取中介费的单位和个人，除追回全部奖金外，依法依规追究当事人的责任。

五、其它。

1、自甲方提供资料之日起____个工作日内，乙方必须将甲方的资料向外商推荐，并将外商的投资信息传给甲方。

2、甲方若需乙方提供本协议之外的服务项目，双方可另定补充协议。

3、在协议有效期内，若乙方尚未为甲方寻求合作意向的外商，则应退还____％的代理费给甲方。

4、本协议自签订之日起________年，期满双方无异议可续延。

5、本协议一式____份，双方各执____份，一经签订立即生效，若有争议，双方协商解决。

6、本协议为甲、乙双方内部协议，对外不能作为授权委托书使用。

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇五

根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的指导意见的通知》（沈阳办发[20xx]80号）精神，经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方移交职工家属区物业管理相关事宜达成以下协议：

一、移交范围。

甲方将本企业坐落于沈阳市内权属清晰的自管房产产权、土地使用权及物业管理权无偿移交给乙方，具体如下：

称交家属区1处，共1栋，面积5693.16平方米，住户115户，其中：未售（公有）住宅192.6平方米，住户5户；已售（私有）住宅5500.56平方米，住户110户（《住宅移交清册》；附件1）。

二、相关事宜。

在本次移交过程中，甲方负责：

1、甲方自本协议签订之前房改出售的自管房产未办结相关手续的，由甲方负责继续办理。

2、在双方资产交接前所有与甲方移交资产有关的债权债务全部由甲方负责，与乙方无关。

3、甲方应向乙方提供与移交房产相关的所有资料，包括但不限于房屋开发立项、规划设计审批、拆迁批复、航测图、施竣工报告、建筑、给排水和电气竣工图、工程质检审批、用户进住明细、土地使用证、房屋产权证等资料。

4、甲方积极协助乙方做好移交过程中的相关协调工作，积极筹措资金，根据移交协议向上级公司和国务院国资委申请相关费用。保障改造资金足额及落实到位，满足改造工作需要。

5、甲方提报给乙方的《住宅移交清册》、《已售（私有）住宅住户明细》、《未售（公有）住宅户明细》、《售房清册》、《房改售房资金核实确认表》、《维修修缮记录表》、《用户入住明细》以及其他相关资料作为本协议的附件一并存档备案。

6、资产划转过程中所产生的一切费用均由甲方承担。

7、在资产移交中涉及的违章建筑，依据市政府80号文件规定，拆除后再移交，由此产生的费用由甲方承担。

8、在改造施工期间配合乙方做好宣传、解释工作，协调施工期间施工单位与业主之间的联系。

乙方负责：

1、办理新建配套设施用地、规划手续、工程占挖道路手续等办理工作。

2、编制改造工程施工、监理项目文件，依法依规选择移交项目改造工程的施工、监理单位。

3、监督、指导施工单位进行改造施工，保证工程质量、工期和施工安全，做好工程管理与相关服务工作。

4、接管之日起，严格遵守《物业管理条例》，打造稳定安全的物业环境。

5、在甲方保证移交费用及时到位的`条件下，乙方按照沈阳市政府“三供一业”工作部署保质保量做好维修改造工作，做到专款专用。

6、在双方资产交接完成以后，因所交接资产新产生的一切债权、债务由乙方承担，与甲方无关。

三、费用测算。

（一）分离移交费用：

1、甲、乙双方经现场逐栋实地勘验确定本次移交改造工程量（《物业移交改造工程量统计表》：附件2）。按市政府文件规定价格标准，双方最终核定维修改造费用为1658886.08元，项目改造完成后按竣工验收审计结果结算。

2、工程项目可研费用，依据《辽价发[20xx]24号》文件规定按总造价额计算，可研费用70000.00元。

3、工程设计费，依据《工程设计费标准》[20xx]10号文件规定按总工程造价计算，设计费90000元。

4、工程监理费，依据《发改价格[20xx]670号》文件规定按总工程造价计算，监理费165000元。上述各项费用共计1983886.08元。

（二）其他费用：

1、工程造价审计费，依据《辽价发（20xx）05号》文件规定按总工程造价的5.5‰计算，审计费9123.87元。

2、依据市政府80号文件规定，经双方协商，项目移交改造后，物业费标准楦为每月每平方米0.8元，3年过渡期（资产交接完成之日起）物业费共计163963.01元。

3、由于甲方不能按文件规定向乙方提供移交面积3‰的物业管理服务用房17.08平方米，经双方协商，甲方以双方共同认定的移交房产所在区域现时点办公用房市平均价9750元/平方米，折合人民币166524.93元支付给乙方，由乙方自行解决。

4、本次移交房产的房改售房款共计1351017.09元，本协议签订后至资产移交前，甲方应按文件规定将维修基金（售房款的20%）补足至270203.42元后，划入乙方指定账户。

上述各项费用共计609815.23元（《移交费用明细》：附件3）。本协议签订后由甲方自筹及向上级集团公司和国务院国资委申请拨款于20xx年12月31日前足额支付给乙方。

四、资产交接。

1、甲方将本协议所列各项费用足额支付给乙方后，双方进行资产交接。

2、甲、乙双方共同负责到市国资委、土地局、不动产登记中心等部门办理资产划转、房产过户和土地变更等手续，双方应协调各自主管部门给予积极配合。

五、物业管理。

资产交接完成之日起，乙方开始承担对所接收房产的物业管理职责。

六、维修改造。

资产交接完成之日起，乙方及时启动维修改造工作。

七、竣工验收和审计。

项目改造完工后，甲、乙双方共同组织竣工验收并委托具备相应资质的第三方机构进行竣工审计。

本协议为框架协议，对双方不具有约束力，仅表明双方意向，待甲方具体移交条件成熟后，双方另行签署正式移交协议，本协议一式六份，双方各执三份。

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇六

为共同做好甲市的招商引资工作，委托人与受托人约定，由甲方委托乙方进行招商引资事务。为明确双方之权利义务，依照《中华人民共和国民法典》及其有关法律法规的规定，经双方充分协商，订立本委托代理合同。

第一条委托事务。

乙方以甲方名义对外推介甲市开发区，并进行独立招商活动。

第二条委托期限。

自__________年__________月__________日起，至__________年__________月__________日止。

第三条转委托（第项）。

（一）乙方不得再行委托第三人处理委托事务。

（二）乙方委托第三人处理委托事务的，必须事先征得甲方同意。第三人处理委托事务，须接受本合同约束。第三人不得再行转委托。

第四条费用及支付。

（一）具体项目引进谈判中，在甲市的考察费用由甲方承担。具体有：

上述款项支付方式及时间：

（二）乙方在处理委托事务中，其余的一切费用和损失，由乙方自行承担。

第五条报告情况。

乙方每（星期、月、季、半年、年）应以书面的形式向甲方报告招商引资工作中的情况。

第六条委托事务成果的交付时间、方式。

（一）乙方在处理委托事务过程中，遇有投资意向的客商，必须在日内向甲方报告，并且向甲方提供相关的一切资料。

（二）乙方须按甲方的通知和要求在日内将有关委托事务的一切资料及相关事宜移交甲方，并积极协助配合甲方招商引资的相关工作。

第七条报酬及支付。

乙方的计酬办法，以实到资金为计算依据，具体为：__________。

上述款项支付方式及时间：__________。

第八条双方的权利和义务。

一、甲方的义务：

（一）甲方向乙方提供甲市经济开发区的所有招商资料和政策，及乙方所要求的相关资料，并承诺政策的正确性，如遇政策调整，甲方应及时通报乙方。

（二）甲方应为乙方配备工作所必要的设施、设备。具体有：

二、乙方的义务：

（一）乙方在招商活动中必须严格执行我国的有关招商政策。

（二）乙方不得以甲方名义进行与代理招商无关的经济社会活动。

（三）乙方在招商活动中应保守甲方的招商秘密，不得向第三方透露。

（四）乙方引进的项目必须符合甲市开发区产业发展规划。

（五）除甲方外，乙方不得再代理第三方从事与甲方委托的相同或类同的业务。

第九条本合同的解除条件。

（一）甲方可随时通知乙方解除本合同，但应补偿乙方的相关开支和费用。

（二）在合同有效期限内，乙方非经甲方同意不得提前解除本合同。经甲方同意，提前解除本合同的，应补偿甲方的相关损失。

第十条违约责任。

（一）若因乙方交付的委托事务成果不真实或因与交付成果有关的一切原因而造成甲方损失的，乙方须赔偿甲方受到的一切直接和间接的损失。

（二）若一方违反本合同约定，及合同法相关规定的，应赔偿另一方因此受到的所有直接和间接的损失。

第十一条合同纠纷的解决办法。

因履行本合同发生争议，双方协商或向合同签订地法院起诉。

本合同未尽事宜，由双方协商补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

本合同共三页，一式两份，合同双方各执一份。

甲方：_____________。

代表人：__________。

乙方：_____________。

代表人：___________。

签约时间：_________。

签约地点：__________。

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇七

甲方:_____（以下简称甲方）乙方:_____（以下简称乙方）。

法定代表人:__________定代表人:__________。

签订时间：__________签订时间：__________。

签订地点：__________签订地点：__________。

甲、乙双方经过认真考察和磋商，本着互惠互利、共同发展的原则，现就乙方在江西省定南县兴办企业的有关事宜达成一致，特签订如下合同：

一、项目名称、投资规模和生产经营规模。

1、企业名称：（企业名称以工商部门登记为准）。

2、企业规模：总投资，注册资本金：_______________。（注：投资可分期，但所供土地原则上应在两年内使用完毕，特殊情况经批准后可展期一年）。

3、生产经营规模：_________________________。

4、经营期限：__________年。

5、经营范围：______________________________。

二、企业地址及土地使用。

1、乙方兴办企业地址位于_____省_____县，四周界址以规划用地图划定红线范围为准。

2、乙方通过招、拍、挂方式取得国有土地约亩[具体面积以供地红线图（含带征地）为准]，土地挂牌底价为__________万元/亩，土地使用期限_____年，土地性质为工业用地。

三、甲方的权利和义务。

1、甲方负责协助乙方申请办理本项目的批准文件和工商、税务等相关证照登记手续，相关费用由乙方承担。

2、甲方协助乙方在国土部门完成乙方企业用地招、拍、挂出让程序并办理好建设用地批准书。

3、甲方承诺在乙方取得建设用地批准书之前，为乙方协调好供水、供电、道路、通讯等部门将相关设施铺设到乙方厂区门口，所涉费用由甲方协助解决。

4、甲方应协调处理好本项目建设过程中及企业生产期间所涉民事纠纷及其它相关问题。

5、甲方应依法保障乙方员工人身、财产安全，保障乙方的合法权益，提供良好的投资环境和服务，落实好国家、省市以及定南县规定的各项优惠政策（政策有变化的，以各级政府制定并对外公布的相关文件为准）。

四、乙方的权利和义务。

1、乙方在本合同签定之日起_____日内预付土地款_____%即：_____万元，并汇入甲方指定帐户，开户名称：____________________;帐号：_______________;开户行：_______________。其余土地款应在办理建设用地批准书前支付完毕。

2、乙方享受国家、省市相关优惠政策和《_____县鼓励外来投资优惠办法》（_____府发_____号）。

3、乙方须在取得建设用地批准书之日起30日内开工建设，并在_____个月内完成工程建设并投产。否则，乙方不享受定南县的优惠政策。

4、乙方须依法建设，依法经营，企业建设和生产须符合国家产业政策。

5、乙方可自行设计企业厂房规划，但应符合县城建设规划要求，并报规划建设部门备案，在建设中乙方如需变更，应经规划建设部门批准。

6、乙方须办理好环评手续，搞好企业排污处理设施，确保企业“三废”达标排放。

7、乙方生产的产品须以当地注册公司的名义出口或销售。

8、乙方必须保证每亩固定资产投资强度达60万元人民币以上。

9、乙方所取得的土地需经过定南县人民政府批准后方可转让。

五、违约责任。

1、若乙方违约，甲方有权收回土地使用权及合同其它条款的承诺，并按土地及地面附着物所需的费用进行补偿给甲方。

2、若甲方违约，未能为乙方提供相应服务，应对乙方因此造成的实际损失给予合理的补偿。

六、合同的修改，变更与解除。

1、对本合同及其附件的修改，必须经双方签署书面合同，才能生效。

2、由于不可抗力，致使合同无法履行，可以解除合同。

3、由于政策的调整导致合同无法在原来的基础上履行该合同，双方可协商变更或解除合同。

4、一方违约，另一方可以解除该合同。

七、合同争议解决方式。

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他。

1、本合同未尽事宜，可由双方当事人协商后签订补充合同，补充合同与合同正本具有同等法律效力。

2、本合同经甲、乙双方或授权代表在江西省定南县签订，经双方签字、盖章后生效。

3、本合同一式_____份，甲、乙双方、引资单位和_____县政府办各执_____份，复印件分别报送有关部门。

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇八

为促进经济发展，实现利益共赢，甲乙双方经友好协商，拟合作开发位于_______________的土地(以下简称该地块)，现就该地块的合作开发方式、资金投入及利益分配等事宜达成如下协议：

第一条、合作方式。

甲方拥有位于__________________，面积约为________亩范围内的土地使用权，目前该地块已完成土地征收批准手续，由国土资源管理部门纳入土地储备范围。乙方作为拥有较强资金实力和具有丰富项目开发经验的房地产开发企业，拟在将来政府出让该地块时取得该块土地的使用权。

第二条、合作项目。

1、项目名称：__________________________________。

2、项目经营范围：__________________________________。

3、项目经营地址：__________________________________。

第三条、合作时间。

合作期限为_______年，自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望，以本协议为基础重新签订协议。

第四条、合作分工。

1、乙方为甲方选定的唯一的合作开发方，甲方就该地块不再与其他任何第三方进行类似合作开发。

2、甲方负责协调村民集体内部成员及一切有关因素，配合协助政府有关部门，促成乙方在招拍挂中取得该地块的土地使用权，阻止其他任何第三方取得该土地。

3、甲方负责妥善解决土地范围内的有关拆迁、征收补偿等矛盾。

4、甲方为乙方取得土地问题上提供全方位的配合与协助，乙方取得土地后，甲方负责协调解决各种问题以保障项目尽早顺利开工。

5、乙方负责筹措项目开发的全部资金。

6、乙方在取得土地之前向甲方支付预付补偿款，在取得土地后向甲方提供相应的住宅及商铺作为回报。

7、乙方负责协调政府职能部门，申报资料，跑办相关手续。

8、前期相关手续的跑办费用由自行乙方承担。

第五条、利益分配。

1、乙方自本协议生效后_____日内，向甲方支付__________万元人民币的项目补偿款。以上款项的支付方式为______________(一次付清或分期支付)。

2、乙方取得该地块的土地使用权并取得该项目的合法开发权利后，在项目封顶之前，保证向甲方补偿住宅______套、商铺______套。其中，补偿的住宅总建筑面积不少于________平方米，补偿的商铺总建筑面积不少于________平方米。

3、补偿甲方的住宅和商铺，在不违反规划的前提下，乙方就位置、设计标准、户型结构应征询甲方意见同意。

第六条、违约责任。

1、任何一方如不履行本协议项下的义务，均视为违约行为，应向守约方承担违约责任。

2、本协议签署后，乙方逾期付款超过_____个月，甲方有权解除本协议，另寻求合作方。

3、甲方如与其他任何第三方签署或事实形成类似合作，甲方须向乙方承担总补偿款两倍的违约金并赔偿乙方全部预计可得收益。

4、乙方取得该地块土地使用权后，如甲方不能及时协调解决各项矛盾致使延期开工的，每延迟一日，乙方有权扣除甲方后期利益中应分配的住宅(商铺)面积_____平方米;如乙方在项目封顶之前不向甲方分配后期利益的，甲方有权阻止乙方继续施工，同时乙方应向甲方支付________元的违约金作为处罚。

第七条、其他约定。

1、本协议履行过程中，双方可根据具体情况对本协议进行修改或补充，由此形成的补充协议与本协议具有同等法律效力。

2、本协议一式____份，双方各执____份。

甲方：

地址：

联系电话：

签约日期：________年_______月_______日

乙方：

授权代表：

身份证号：

地址：

联系电话：

签约日期：________年_______月_______日

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇九

甲方：

乙方：

通化市龙泉街道办事处与通化市城库信息科技有限公司为招商引资合作伙伴，双方达成如下协议：

一、企业名称、规模、法人代表、经营地址。

1、企业名称：通化市城库信息科技有限公司。

2、企业规模：注册资本壹拾万元人民币。

3、法人代表：刘志丹。

4、乙方兴办企业地址位于通化市龙泉街玉南胡同78号（中兴大厦后侧，龙泉办事处二层）。

二、甲方的权利和义务。

1、甲方负责协助乙方申请办理本项目的批准文件和工商、税务等相关证照，相关费用由乙方承担。

2、甲方为乙方提供经营场所，乙方负责供水、供电、通讯等部门将相关设施铺设到乙方办公地点，所涉费用由乙方承担。

3、乙方在使用期内，保证房屋内、外设施的完好无损，乙方投入的设置，自行拆除，归乙方所有。

4、乙方要奉公守法，照章纳税，遵守甲方的作息时间及其他工作制度。

5、其他事项。

三、乙方的权利和义务。

1、乙方兴办企业须在吉林省通化市登记注册。

2、乙方须依法建设，依法经营，企业建设和生产须符合国家产业政策，并服从甲方及相关部门的管理。

3、乙方享受国家、省市相关优惠政策和《通化市政府鼓励外来投资优惠办法》。

四、本合同经双方代表签字加盖公章后生效，双方应积极履行本合同，任何一方违约，应承担相应赔偿责任。

五、本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

六、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

七、本合同自签订之日起生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇十

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇十一

解放思想，拓展思路，创造性的做好“三新”突破年的招商引资工作，是街道党工委、办事处今年工作的一项重要举措。一年来，在区委、区政府的正确领导下，在区捉资促进委员会领导精心指导下，街道党工委、办事处高举发展旗帜，紧紧围绕“生态立区，工业强区，建设成都北部新城、生态工业高地”目标，按照区委、区政府部署的对外开放招商引资工作任务，依托地位优势，制定工作措施，加强项目跟踪，克服务种困难，发动街道上下人员积极参与招商引资，完成了全年招商引资的目标任务，有力地推动了街道经济有序发展，现将工作总结如下：

一、加强组织领导，细化招商引资目标责任。

经济要发展，招商引资是关键。街道党工委、办事处围绕“解放思想，引项目，促工作”的思路认真开展引资工作。采取措施强化招商工作。

一是成立了以街道党工委书记为组长，办事处主任、党工委副书记、办事处副主任为副组长，街办各部门负责人为成员的对外开放领导小组，并下设招商办公室，有力地强化了对招商工作的领导和指导。

二是强化工作专班，调整充实招商工作力量，在现有招商工作人员基础上，街道党工委、办事处要求辖区企业安排1~2名招商信息联络员、网络各方信息，协助街道开展招商工作，街道对外开放领导小组坚持每季度一次联系会，收集招商信息，有的放矢地开展招商工作，在全街道上下形成合力招商的浓厚氛围，并及时向区投资促过委员会上报招商引资工作信息。

三是细化目标，明确任务，街道党工委要求班子成员每人每年要有1~2个有效招商项目信息，同时针对区对外开放领导小组下达全年招商引资目标任务层层分解到街办各部门、辖区各村、社区及企事业单位，下达招商引资责任目标，并纳入单位和个人年度目标考核。增强责任，做到“千斤担子万人挑，个个身上有指标”，使招商引资工作人人皆知。

二、强化措施，全力推进招商引资工作。

抓好招商工作，强化工作措施，改善软硬投资环境是前提，至关重要，街道党工委、办事处从辖区实际出发，依托辖区大型企业地位优势，以区工业园区建设为载体，以打造招商引资平台为重点，严格按照区委、区政府制订的优惠政策激励搞活招商工作。

一是每季度组织辖区企业、个体工商和银行进行座谈，向企业、银行积极宣传招商政策，发放资料，强力开展以企招商工作，引进市、区外资金促进我区建设。

二是瞄准大财团、大的上市公司、大的外迁企业和高新技术产业，广泛联系，努力开展招商工作，号召全街办各级干部千方百计支脑筋，利用多种渠道找项目，引资金，抢抓机遇，努力营造全方合力招商的发展态势。

三是坚持“你投资，我服务，你赚钱，我发展”的工作思路，教育机关干部，要真正转变观念，加强与企业之间的联系，增强服务意识，凡企业有困难需要解决，我们都积极主动为其服好务。解决企业在生产和经营中的困难，保证企业的正常生产和经营，充分挖掘企业潜力，引导企业进行技术改造，扩大生产规模。

四是制定奖惩规定，调动招商积极性。为调动全街道招商工作积极性，街道根据区对外开放有关奖励政策，结合街办实际，制定了红阳街办招商奖惩规定。规定的制定促进了招商工作的有效开展。

三、强化项目跟踪，促进招商引资工作落到实处。

为确保项目和资金的落实，街道办事处领导定期对引进项目和资金落实情况听取汇报，对每个项目和每笔资金明确跟踪人员和落实时间。对未落实的项目和资金，帮助查找问题，仔细分析原因，并对下一步工作开展提出实施意见，采取切实有效措施，加大招商引资力度，收到明显成效。

四、整合力量，重点突破，圆满完成招商引资任务。

全年完成招商引资项目6个，其中新建项目3个，续建项目3个，完成协议资金43300万元，实际引资3288万元，分别是全年招商引资目标任务的。109.6%，具体招商项目及资资金组成见项目资料。

五、着眼未来，打造平台，再创招商引资新篇章。

一年的招商工作虽取得了一定的成效，但离区委、区政府发展定位要求还差甚远，还需加倍努力工作，需进一步解放思想，拓展思路，不断强化招商意识，切实提高招商引资的幅射率和命中率，以促进红阳辖区的经济发展和社会繁荣。

（一）广泛发动群众，从多角度、多层次、多渠道，加大引项、引资。

（二）依托辖区地位优势，强力开展以企招商工作。

（三）跟踪项目抓招商，对已落户的企业抓好服务，对正在洽谈的企业，不失时机，抓紧进行，对意向项目努力加强联系，决不放契一个有效项目和客户。

（四）按照区政府对外开放政策，制定招商引资计划，创新招商机制，促进明年招商工作再上新台阶。

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇十二

合作是个体和群体为了实现共同目标而采取的一种联合行动和相互合作的方式。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！

土地转让等在村集体内部效力和村集体外部的效力之前都有过分析，并且在这方面的纠纷较为多见，处理相关的问题也较为成熟。但是涉及到水资源转让等特殊标的物的纠纷的情况下，法律规范不太健全或者法律实务不太完善的情况下，如果出现纠纷问题该如何处理？今日根据山东省青岛市中级人民法院二〇二〇年六月三十日关于青岛百能天然矿泉水有限公司、青岛市黄岛区张家楼镇庄家疃村民委员会合同纠纷二审民事判决进行浅要分析。

上诉人青岛百能天然矿泉水有限公司上诉请求：1、撤销青岛市黄岛区人民法院（2019）鲁0211民初5893号民事判决，发回重审或者依法改判。2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、一审法院认定被上诉人将上诉人的厂房出租获利的行为为“看管”而非“租赁”，无事实和证据支持。二、一审法院判令《转让土地使用权及水资源协议》于2018年8月3日解除、要求上诉人恢复原状交还土地、支付2009年1月1日其至2018年8月3日的租赁费的判决没有法律依据。三、被上诉人应交还非法占有的上诉人的厂房、场地并赔偿损失。

被上诉人青岛市黄岛区张家楼镇庄家疃村民委员会答辩称：一、被答辩人早已于1995、1996年左右停产停业，2001年营业执照被工商行政机关吊销，致使双方的合同目的不能实现。另按照案涉协议约定，交纳土地转让费、水资源转让费是被答辩人的基本合同义务。自1994年至今被答辩人未按合同约定交纳水资源转让费等各项欠款。在2000年胶南市人民法院作出判决后仍拒不履行生效判决确定的义务。同时，自2009年至今被答辩人未按合同约定交纳土地转让费。根据合同法第94条第（二）、（四）项规定，被答辩人停产停业、被吊销营业执照致使不能实现合同目的且被答辩人是以自己行为表明不履行合同主要债务，答辩人有权依法解除合同。故案涉协议虽未约定上诉人所称的合同解除条款，但被答辩人的上述违约行为完全符合合同法第94条的合同法定解除条件，答辩人据此解除案涉协议合法有效。二、一审法院认定案涉《房屋租赁合同》的目的实系为了看管被答辩人的厂房及设备属定性正确，依据充分。三、被答辩人没有证据证明答辩人安排一审第三人看管案涉厂房时固定设备、库存及损失情况，也没有证据证明租金标准。综上，答辩人认为一审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，证据充分。被答辩人的上诉理由不成立，请二审法院依法驳回被答辩人的上诉请求，维持原判。原审第三人庄军、刘洪燕未答辩。青岛市黄岛区张家楼镇庄家疃村民委员会向一审法院起诉请求：请求判令被告清除其使用原告土地上的地上附着物，并归还原告其使用的4亩土地；判令被告向原告缴纳土地转让费35547元（计算至2019年4月）；被告承担诉讼费。另经法院释明，原告增加诉讼请求，请求确认原告解除协议合法有效，协议自原告律师向被告送达律师函时解除。青岛百能天然矿泉水有限公司向一审法院反诉请求：请求判令原告立刻腾退并交还被告厂房及场地；判令原告立即返还被告设备及库存并赔偿被告设备及库存对应价值的损失；判令原告立即支付封存被告设备及库存期间的利息损失（自2006年4月1日至实际返还或赔偿损失之日，以封存设备及库存价值为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算）；判令原告立即支付被告2006年4月1日至2019年3月30日占有使用费780000元或判令原告延长相应租赁时间（延长租赁时间自2006年4月1日至原告实际腾退交还之日）；判令原告支付被告自2019年4月1日至实际腾退厂房及场地之日的使用费；本案的本诉、反诉费由原告承担。

甲方：

乙方：村。

甲方系大中专毕业(肄业、退学)生，上学前户口在村组户，毕业(肄业、退学)后因无稳定工作，跟随父母(配偶)生活在本村，父母(配偶)户口在本村组户，要求迁入本村，现本村同意接收等村组户落户，但甲对落户本村前已分配的经济利益一概不追究，落户后与其他村民同等享受利益和承担义务。

甲方(签字按印)。

乙方(盖章)。

甲方：______有限公司。

乙方：____先生(或女士，下同)。

______有限公司(以下简称甲方)与____先生(以下简称乙方)经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：

一、甲乙双方在贴合双方共同利益的前提下，就企业管理咨询业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方为甲方带给业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。

二、乙方为甲方带给业务机会时，应严格保守甲方与客户方的商业秘密，不得因己方原因泄露甲方或客户方商业秘密而使甲方商业信誉受到损害。

三、甲方在理解乙方带给的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在潜力不及的状况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。

四、乙方为甲方带给企业管理咨询业务机会并协助达成的，甲方应支付相应的信息资源费用。费用支付的额度视乙方在业务达成及实施过程中所起的作用而定，原则上按实际收费金额的必须百分比执行，按实际到账的阶段与金额支付，具体为每次到账后的若干个工作日内支付。

五、违约职责：

1、合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出必须数额的经济赔偿要求。同时，已经实现尚未结束的业务中就应支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。

2、甲方在支付信息资源费用时，如未按约定支付乙方款项的，每延迟一天增加应付金额的5%，直至该笔金额的全额为止。

六、争议处理：

如发生争议，双方应用心协商解决，协商不成的，受损方可向杭州市仲裁委员会申请仲裁处理。

七、本协议有效期暂定一年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从____年__月__日至____年__月__日止。本协议到期后，甲方应付未付的信息资源费用，应继续按本协议支付。

八、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，可不另续约，有效期延长一年。

九、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

十、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：

身份证号：

乙方：

身份证号：

本着提高单店业绩，激励店长工作热情，经过双方协商订立本协议。

1、自签订本协议之日的当月月底，以本店净资产金额作为投资标的，乙方出资净资产的5%或10%作为入股比例，甲方作为对乙方的奖励赠送相同比例的股份给乙方，乙方最高占股20%。

2、出资方式：签订之日乙方以现金方式一次性交付给甲方，并由甲方出具入股证明及收据。

1、单店每年以净利润的50%以现金方式分红，每一结算年度为当年的1月至12月底。

2、为保证乙方的投资安全，无论何种原因，甲方保证乙方的投资本金不受损失。

3、退股需提前半年以上提出申请，三年内（包括三年）退股只退回本金。三年后退股以当时单店净资产合算股价赎回（除当时应季商品按进价结算，库存积压货品按进价的50%折算，或者提取相同比例的货品）。

1、为保证财务公开透明，单店所有账目由乙方负责结算。

2、固定资产、装修、店铺硬件，将做3年时间分摊，折旧，每年年底从经营费用中扣除。

3、经营费用：商场各项费用、扣率、员工工资（甲方两人按店长工资标准领取），出差、税务等每月结清。（店长工资标准见附件，财务结算细则见附件）。

1、甲方将对单店经营的各项事务全面负责，包括品牌的引进，卖场关系的确定等。

2、乙方对店铺的日常经营负责，以销售业绩的提升为主要任务，包括导购的管理与招聘，vip顾客的维护，货品的调整（包括订货），具体见附件。

3、股东必须对本店利益充分维护，如出现损害本店利益，影响本店正常经营，将加倍做出赔偿。未尽事宜，双方协商解决。本协议一式两份，双方各执一份，签字后生效。

最新村委会招商引资合作协议大全（13篇）篇十三

为了加快推动_______高新技术开发区新区建设和招商引资工作，甲方与乙方愿在”加强合作，优势互补，共同发展，实现双赢”的前提下，开展招商引资等方面的合作。双方经过友好协商，达成以下协议：

1、以济南高新________作为招商引资载体，利用自身资源为乙方的招商项目进行推介。

2、负责提供外商投资信息、邀请外商、投资机构来______高新开发区考察洽谈并针对具体情况跟踪和推进工作。

3、根据乙方_____产业城土地及标准厂房的规划开展对_____企业的招商工作。

1、负责提供_____高新区及_____集团______产业城等有关招商项目资料，定期与甲方交流项目信息。

2、根据甲方提供的外商投资信息，负责安排投资方在_____高新区的考察及洽谈活动。

3、负责甲方引进项目在_____高新区的跟踪、落实和全面服务。

1、双方主要负责同志每______年举行一次会晤，研究扩大合作事宜，协调解决重大问题。

2、甲方的和乙方的招商合作部作为双方的日常联络机构，具体负责双方合作的联络与衔接，包括情况汇总、信息交流、活动组织、项目洽谈等工作的推进落实。本协议签订后，双方联络部门立即展开工作，包括制订合作规划、细化工作方案、明确工作规程、积极推进合作项目进行实质性运作。

1、通过甲方推荐的'进区企业，项目和资金落实后，按照_____高新技术产业开发区管委会指定的《____高新开发区招商引资奖励办法》和相关规定，给予甲方奖励兑现。

2、甲方推荐项目购买乙方拥有的厂房，乙方按照出售厂房实际取得成交价的_____％给予甲方奖励。

4、其他项目若给予特殊奖励的，另行商议。

法定代表人（签章）:________________。

日期：____年___月___日

法定代表人（签章）:________________。

日期：____年___月___日