发起一个更有前途的事业项目，我们需要准备一份有力的申请书。了解申请书范文中的评审者常见关注点，可以帮助我们更好地突出个人优势和适应能力。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇一
企业性质：集体;经营范围：工业与民用建筑.
何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准。
开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________。
法定代表人姓名：_________职务：_________。
被告单位(全称)：______市职工教育培训中心。
地址：________市_______-______路________号。
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款______________元;。
以上三项合计，共______________元。
事实和理由：
______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《民法典》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇二
针对今年以来经济整体下行，煤炭市场持续疲软，税收收入难以为继的情况，柳林地税局全局上下积极应对挑战，奋力攻坚克难，确立了“政府主导、部门协作、挖潜堵漏、大力清欠”的总体思路，顺利完成了市局双过半的要求,我们的主要做法是：
1、加强非煤矿山管理，挖掘新的税收增长点
今年以来，我局改变过去“以煤为主”“一煤独大”的工作思路，以铝矾土、石料厂、砖厂等非煤矿山为税收工作重点，弥补煤炭市场疲软带来的税收冲击。首先对近三年非煤矿山的税收管理进行了回头看，联合公安局在柳林电视台进行公告，督促铝矾土、石料厂、砖厂等纳税户补缴20xx年以来的地方税收；对拒不缴纳的纳税户，根据电力公司提供的近三年缴纳的电费，通过详细测算，得出该纳税户应缴的税款，然后配合公安局逐户催缴。今年非煤矿山共缴纳各项地方税收3600万元，有力的弥补了煤炭税收减收造成的缺口。
弱等特点，一直以来是我局的税收薄弱环节。今年以来，我局积极与县政府协商请示，加强与各部门沟通协作，出台了《柳林县人民政府关于实行房屋租赁税收一体化管理的办法》，明确规定房产部门办理房屋租赁登记时，必须先缴纳房屋租赁税收，公安部门办理暂住人口登记时，必须提供房屋租赁税收凭证；并在柳林电视台播放了一个月的“关于整顿房屋租赁税收秩序的通告”，做到家喻户晓，人人皆知，敦促纳税户主动上门缴税；对拒不缴纳的钉子户，联合公安部门严厉打击。三措并举，我局共征收房屋租赁税收648万元，同时各管理单位建立了房屋租赁税收台账，摸清了底数，增强了房屋租赁税收的后续管理 ，实现房屋租赁税收可持续常态化的管理。
个体税收历来因其点多面广，难于管理，今年，我局本着“地税无小税”“既抱西瓜、更捡芝麻”的工作思路，出台了《柳林县地税局20xx年双定户定额调整办法》，全体税干逐街逐巷逐户进行了摸底排查，截止6月底，税收定额调整面达到100%，调整增幅达到8%以上，实现个体税收15万元。
3、完善重点工程管理，实现地方税收应收尽收
面对今年以来重点工程开工不足，结算不及时的实际情况，我局主动出击，及时与县重点办沟通，依托重点工程档案，挨门逐户走访，一户一户检查，实现了重点工程无欠税。
1、坚定信心 面对完不成任务，就要拖全市的后腿，影响吕梁地税整体进度的严峻形势，全局税干舍小家顾大家，放弃节假日，加班加点，7*24小时工作，全局上下心往一处想，劲往一处使，各部门、各股室通力协作，出谋献策、集思广益，确保税收任务的顺利完成。
2、加大清欠力度 欠税历来是我局税收管理的顽疾，清旧欠，增新欠，年年清欠年年欠，欠税规模越滚越大，特别是近几年，煤炭市场的疲软，更迎来新一轮欠税高峰。面对今年新增税源无法完成任务的实际情况，我局把清欠作为完成税收任务的突破口，全局上下开展了轰轰烈烈的清欠攻坚战。首先，县局与各税务所，税务所与管理员层层签订清欠责任状；税务所与欠税单位签订清欠协议书、缴税承诺书，“横向到边、纵向到底”的清欠责任网络，增强了税企双方的责任感、紧迫感；其次，对所有欠税单位下发了限期纳税通知书，敦促其及时缴纳欠税；第三，积极与评估公司、保安公司、法律顾问联系，对拒不缴纳的单位及时采取强制措施。截至目前，全局共清理旧欠6500万元，20xx年无一新欠。
日一碰头的工作办法，及时解决组织收入中暴露的新问题，制定新措施，把各种问题消灭在萌芽状态。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇三
经营范围：工业与民用建筑。
流动资金：______________元。
何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准。
开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________。
法定代表人姓名：_________职务：_________。
被告单位（全称）：______市职工教育培训中心。
地址：________市_______-______路________号。
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。
事实和理由：
______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司（原告，以下简称乙方）同______市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为_____________________元。开工日期定为______年______月______日；竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达______________元。甲方虽然承担了______________元的误工费，但尚有______________元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款______________元；
以上三项合计，共______________元。
此致
______市______区人民法院。
起诉单位：______县建筑工程总公司。
__________公司（盖章）。
_________年_________月________日。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇四
联系电话：
联系地址：
被告一：___________发包人。
联系电话：
联系地址：
被告二：___________工程承包人。
负责人：
联系电话：
联系地址：
被告三：___________工程项目经理。
联系电话：
联系地址：
诉讼请求：
2、本案诉讼费由三被告承担。
事实与理由。
原告方多次就支付工程款事宜与三被告协商未果，为维护自身合法权益，根据_____及相关规定，起诉至贵院，望判如所请！
此致
___________区人民法院。
具状人：___________。
______年___月___日。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇五
企业性质：集体。
经营范围：工业与民用建筑.
流动资金：169. 5万元。
何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准。
开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________。
法定代表人姓名：_________职务：_________。
相关法律知识。
被告单位(全称)： ______市职工教育培训中心。
地址：________市_______ -______路________号。
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷。
______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125. 74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《民法典》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;。
以上三项合计，共242006.83元。
此致
______市______区人民法院。
起诉单位：______县建筑工程总公司。
__________公司(盖章)。
_________年_________月________日。
附：1.本状副本1份;。
2.书证28件。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇六
联系电话：
联系地址：
被告一：___________发包人。
联系电话：
联系地址：
被告二：___________工程承包人。
负责人：
联系电话：
联系地址：
被告三：___________工程项目经理。
联系电话：
联系地址：
1、判令上述三被告支付原告工程款__________元、逾期利息______元；
2、本案诉讼费由三被告承担。
被告一将____________市_____楼_____室内及公共区域工程发包给被告二。被告二于______年___月___日与原告签订石材供货及安装合同，将该工程转包给原告施工安装，合同第六条明确约定：“按每月供货总价的85%支付工程款，施工完成之后支付全部工程款的95%”。合同订立后，原告积极履行合同义务，供应石材并施工安装。合同履行期间，被告二不能按合同及时支付货款，原告曾中止供应石材。被告三作为上述工程项目负责人为保障施工进度，以个人名义保证：“施工完成之后两周内支付全部工程款的95%”。原告听信被告三的保证，继续供货完成安装。______年___月___日被告三作为项目负责人代被告二与原告就上述工程进行结算，被告二应支付货款__________元。时至今日，仍拖欠__________元未支付。
原告方多次就支付工程款事宜与三被告协商未果，为维护自身合法权益，根据民法典及相关规定，起诉至贵院，望判如所请！
此致
___________区人民法院。
具状人：___________。
______年___月___日。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇七
住所地xx市xx区xx大厦xx层。
法定代表人：xxx，总经理。
委托代理人：xxx，本公司法律顾问。
被申请人：x市xx投资发展有限公司，
住所地x市x区x路x号。
法定代表人：xxx。
请求事项。
请求裁决被申请人支付我司工程款人民币xxxxxxxx元和利息xxxxxx元。
仲裁案件受理费和处理费由被申请人承担。事实与理由。
的给付义务。乙方同意丙方以提供消费额度给乙方及其授权的人员在某酒店签单消费的办法抵偿甲方尚欠乙方的工程款人民币xxx万元”。同时，甲乙丙三方并签订《具体消费办法》，该办法第三条约定“消费项目及内容：客房、会议厅、餐饮、娱乐、商务等酒店能提供的各项服务。如丙方无法或拒绝约定的消费办法给乙方及其授权的人员签单消费时，则乙方有权取消丙方以消费额度抵偿债务的方式，并有权要求甲方和丙方任何一方或两方以货币给付的形式履行剩余工程款的给付义务，并自当日起按银行同期贷款利率计算。”
上述协议签订后，我司依约自xx年开始，在某酒店接受xx酒店(深圳)有限公司按上述约定提供的消费项目的服务内容进行消费。但自x年x月以某酒店(深圳)有限公司就违反该协议停止我司及其授权的单位和人员的上述约定签单消费，拒绝我司餐饮消费的签单，其后相继了停止我司客房、会议厅、餐饮、娱乐及其他服务消费的所有签单。为此特申请裁决我司上述请求事项。
此致xx仲裁委员会
申请人：xxxx体育设施有限公司。
二o一x年月日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇八
联系电话：13*********。
被告：李某，男，汉族，出生年月不详，系某某旅馆负责人。
联系电话：13*********。
诉讼请求：
1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计4000元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。事实与理由：
方米，安装费为15373.12元，医药费共计1069.20元。双方经过协商后约定剩余的欠款为4000元，由被告人杨某某支付。但时至今日，被告一直未支付剩余的欠款4000元。
综上所述，原告为二被告进石膏墙的安装，实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。依据《劳动法》等相关法律法规，原告享有法定的权利，被告李某最为雇佣方，被告杨某某作为直接负责人拖欠安装费的行为，严重侵害了原告的合法权益。因此，原告为维护自己的合法权益，现提起诉讼，请求法院公正裁决为盼。
此致
××市××区人民法院。
具状人：权某某二〇一二年一月二十六日。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇九
中南民族大学：
我公司承建的中南民族大学16#教学实验楼工程，于xx年7月进场施工，截至xx年03月31日已完成了装修、安装材料采购工作。依据合同规定，具备支付工程款条件，现申请支付本月工程进度款，金额总计为6090000.00元(大写)陆佰零玖万元整，请贵方予以核准。
特此报告，请批复!
申请人：xxx。
20xx年xx月xx日。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇十
致________单位：
____年____月____日，贵司与我司签订了《________工程施工合同》，双方约定，贵司应于____年____月____日支付我司工程预付款____________元，贵司也曾于____年____月____日支付了预付款，余款于____年____月____日之前付清。但从____年____月____日后，贵司便未再按约定支付分文，现累计已欠________元。明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于____年____月____日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致
敬礼！
_______公司。
____年____月____日。
致________单位：
自____年____月____日与贵司签订办公领地装饰合同以来，我司不遗余力的推进着贵司办公领地装饰的进程，并于____年底交付给贵司并入住办公，根据合同您尚有20000元合同工程款未支付，拖欠时间长达一年多，超过5次以上催促贵司仍未回复，现书面形式递交给您，希您尽快付款！
此致
敬礼！
_______公司。
____年____月____日。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇十一
二：___________工程承包人负责人：联系电话：联系地址：被告。
三：___________工程项目经理联系电话：联系地址：风险提示：
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。诉讼请求：
1、判令上述三被告支付原告工程款__________元、逾期利息______元；
2、本案诉讼费由三被告承担。风险提示：
诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。事实与理由被告一将____________市_____楼_____室内及公共区域工程发包给被告二。被告二于________年____月____日与原告签订石材供货及安装合同，将该工程转包给原告施工安装，合同第六条明确约定：按每月供货总价的85%支付工程款，施工完成之后支付全部工程款的95%。合同订立后，原告积极履行合同义务，供应石材并施工安装。合同履行期间，被告二不能按合同及时支付货款，原告曾中止供应石材。被告三作为上述工程项目负责人为保障施工进度，以个人名义保证：施工完成之后两周内支付全部工程款的95%。原告听信被告三的保证，继续供货完成安装。________年____月____日被告三作为项目负责人代被告二与原告就上述工程进行结算，被告二应支付货款__________元。时至今日，仍拖欠__________元未支付。原告方多次就支付工程款事宜与三被告协商未果，为维护自身合法权益，根据民法典及相关规定，起诉至贵院，望判如所请！此致___________区人民法院具状人：________年____月____日风险提示：
提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇十二
致________单位：
现就贵司拖欠我司《_______________土建及附属配套工程》工程预付款一事向贵司致函如下：
____年____月____日，贵司与我司签订了《______________土建及附属配套工程项目》，双方约定，贵司曾于____年____月____日支付了合同总价的%预付款（元），我公司在____年____月____日以将银行保函呈交贵公司，至今我公司账户上未收到贵公司承诺的工程预付款。
鉴于双方的合作关系较好，现特致函请贵公司于____年____月____日前将所欠的工程预付款款项支付我公司。
此致
敬礼！
_______公司。
____年____月____日。
致________单位：
由我公司承建的贵公司____________住宅楼工程，按照双方约定，我公司已于____年____月____日竣工交付使用。根据双方约定，工程竣工后工程款应付至____%的约定，贵公司应支付我公司工程尾款________万元。但截至____年____月____日，你方仍未支付。因此，按照合同同约定，贵公司还应承担尾款利息约____余万元。
鉴于双方在施工过程合作较愉快，我们也本着实事求是的原则，恳请贵公司尊重法律，尊重事实，及时从快解决工程尾款问题。否则，我公司将主张自己的权利，诉诸法院解决问题。届时，不但贵公司名誉受损失，还要承担高额利息和诉讼费用，还有可能给贵公司造成其他不必要的损失，引发社会事件。恳请贵公司在五日内给与答复！
此致
敬礼！
_______公司。
____年____月____日。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇十三
致：****劳动局。
关于本公司承建******食品集团有限公司投资的*****a2#楼经济适用房及宿舍楼工程，按合同约定每栋每4层结算进度款，以201x年4月23日报送业主审批工程进度款470万元，已经过业主相关部门审批、****董事长批准确认。我方多次催讨并以催款通知书面形式催款、打电话给****不接、多次找不到他人，难得一见，发信息不回，催讨无果，一拖再拖被骗至今，实在无奈求助于政府相关部门给我们农民工讨公道，为了维护我们农民工的合法权益，根据中华人民共和国中央人民政府印发文件《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，为维护建设领域农民工合法报酬权益，规范建筑企业支付行为制定的实施办法，为民办实事，漳浦县劳动社会保障行政部门、建设行政主管部门以及政府相关部门督促欠薪单位，依据相关法律规定给予立案查办，早日发放工程进度款，偿还农民工的血汗钱。
福建****建筑工程有限公司。
***工业园a2#楼项目部。
20xx年5月28日。
最热工程款拖欠申请书大全（14篇）篇十四
xxxxx有限公司：
由我们负责施工的xxxxxx一期土建工程，于20xx年5月-12月各单项工程竣工交付业主，并于201x年12月正式投产使用，并产生良好的经济效益。我们三家土建施工单位于20xx年12月正式上报工程结算，并积极配合，在20xx年春节前工程量基本核对完成，按施工合同专用条款第33条约定，业主收到施工单位上报工程结算2个月内审计完毕，确定最终造价，支付工程款至95%，一年后支付至工程款99%，竣工24个后一星期内支付至工程100%。第一批竣工验收的工程已二年，应全额支付工程款。可是由于业主内部企业变更、人员调动等原因，至今没有落入专人完成工程结算，造成施工单位长期拖欠民工工资和材料供应商的材料款，我们多次与xxxxx有限公司工程部联系，没有明确的时间节点，目前民工多次在我们公司闹事，要求我们把留下的人工费全部付清，由于业主没有及时按合同支付给施工单位，我们无力全额支付。三家施工单位的工程款垫资太多，已严重影响正常的企业生产经营活动，大量民工准备去区政府机关讨工资，我们做了大量的思想工作，为确保镇海区的社会稳定，不给地方政府带来不稳定因素。我们三家公司要求业主单位在6月底前给我们工程结算完毕，并全额支付工程款和拖欠工程款的利息，确保民工拿到拖欠的工资，保证xx区的社会安定。如业主在6月底前不积极做好工程结算工作，引起的一切后果均由业主承担。
施工单位：xxxxx有限公司。
xxxxx建设有限公司。
xxxx建设集团有限公司。
201x年6月6日。
送：xx区政府、区建设局。
抄送：浙江xx工程项目管理有限公司。