承揽是指接受他人委托或雇佣,承担相关责任或任务的行为。以下是小编为大家收集的承揽范文,仅供参考,希望能够对大家有所启发。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇一
__________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________号。
法定代表人:_________________王__________,__________有限公司经理。
被反诉人(本诉原告):_________________省__________市__________有限公司。地址:_________________省__________市__________街__________号。
法定代表人:_________________李__________,__________有限公司经理。
反诉请求:_________________。
1.要求被反诉人支付__________费_____________元。
2.被反诉人应负担案件全部受理费。
事实与理由:_________________反诉人与被反诉人于200_____年月日签订了。
合同。
合同约定:_________________……。
反诉人认为:_________________……。基于上述事实,特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定;提出反诉,请法院依法公正判决,以维护反诉人的合法权益。
此致
_______________区人民法院。
____年_____月_____日。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇二
被告二:_________________许__________,男,汉族,年8月22日生,身份证号:_________________,住所地:_________________,联系电话。
诉讼请求:_________________。
1、依法判令被告向原告支付加工费人民币46920元。
2、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由:_________________。
此致
___________人民法院。
具状人:___________。
____年_____月_____日。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇三
诉讼请求:
一、判令被告向原告支付违约金共计32200元。
二、判令被告赔偿原告装修损失10060.80元。
三、判令被告赔偿原告经营损失3573元。
四、判令被告承担本案的诉讼费用。
事实与理由:
原告与被告于20__________年9月7日签订《北京市房屋租赁合同》(以下简称租赁合同),被告将坐落于北京市海淀区______________庄园8楼的______________房出租给原告,合同约定房屋租赁期自20__________年9月8日至20__________年9月7日,共计36个月。租金为每月5000元,支付时间分别为20__________年9月7日、20__________年9月7日、20__________年9月7日;付款方式为“一年一付,付十二押一”。
20__________年9月7日,原告向被告交付20__________年9月8日至20__________年9月7日房屋租金60000元及押金5000元,并开始装修、营业,装修共花费10060.80元。20__________年12月,在原告忙于其他业务期间,被告擅自解除合同,将房屋租给他人,致使原告原定的.业务无法开展。
在此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同,但对方拒不继续履行,对原告的要求置之不理。
原告与被告签定的合同事实清晰、有效,被告违约事实清楚。请求法院依法维护原告的合法权益。
此致
__________区人民法院。
具状人:_________________。
__________年__________月__________日。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇四
合同无效是指合同因欠缺一定生效要件而致合同当然不发生效力,那么,合同无效诉讼该如何写起诉状?下面请看本站小编给大家整理收集的合同无效起诉状,供大家阅读参考。
原告:张某,女,x年12月19日生,国籍:,现住xx市南岗区某某路号,护照号:电话:
被告:某销售。
法定代表人:职务:电话:
诉讼请求。
一、请求依法确认原、被告签订的《认购书》无效;。
三、诉讼费用由被告承担。
事实与理由。
原、被告于x年6月13日签订《认购书》,约定由原告购买被告销售的位于xx市长江路与香坊南北路交汇的某小区的住宅一套,被告同时承诺于《认购书》签订之日起十五日内取得商品房预售许可证并签订正规商品房。
买卖合同。
但被告在x年仍未取得商品房预售许可证。原告认为因被告未取得商品房预售许可证出售房屋违反法律的强制性规定该《认购书》无效原告就返还定金事宜多次与被告协商未果故诉至贵院请求人民法院依法支持原告全部诉讼请求。
此致
xx市道里区人民法院。
起诉人:xxx。
xxxx年xx月xx日。
原告:xx市穴坊镇某某某村村民委员会,法定代表人王某某,职务村主任。
被告:王某言,男,x年1月28日出生,汉族,xx市穴坊镇某某某村村民,系上届村支部委员,村委委员,本届村支部委员,住本村。
诉讼请求:
一.确认原告与被告x年12月20日签订的《承包合同》无效;。
二.判令被告向原告退还非法占用土地;。
三.判令被告支付原告非法占用土地期间使用费元;。
四.判令被告承担本案诉讼等合理费用。
事实和理由:
南山后村原小学被合并后在原学校操场西边遗留下一块空地。被告在未召开村两委会、村民或者村民代表会议,未采取叫行等方式发包的情况下,以非正常手段非法占用该土地并无偿使用至今。被告作为党员,其非法占用土地的行为在广大村民中造成了极坏的影响,严重搅乱了本村的土地承包秩序,村民意见一直很大。x年4月村换届选举后,原告为规范本村土地承包秩序,遵照镇领导指示,经征求村民代表意见,一致决定对该土地叫行发包,然而,被告此时却拿出一份签署日期为x年12月20日的《承包合同》(下称本合同)。
原告认为:本合同是被告与本村原村主任王某虎在恶意串通的情况下,通过欺诈穴坊镇人民政府经管站而由镇经管站在漏洞百出的合同上加盖了原告公章而形成的合同,损害了广大村民的集体利益;同时,本合同是在未召开村两委会及村民或者村民代表会议、未进行公示,违反村民民主议定原则的情况下而签订,也损害了广大村民的集体利益。
据此,根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国合同法》等法律的规定,本合同应为无效合同。原告为维护自身合法权益,特向法院起诉,请法院依法判如所请。
此致
xx市人民法院。
具状人:xx市穴坊镇某某某村村民委员会。
x年7月9日。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇五
地址:
电话:传真:
委托方:_____x公司签订地点:
受托方:签订时间:
标的、数量、价款:
1.验收标准:按双方确定的样品验收。受托方须将送货单随货同行,并将送货单及物流单一起交给委托方收货人员,内容包括商品名称、单品规格、单品件数及单品数量,按委托方提供原样验收,如果由于质量问题造成损失由受托方负责赔偿,并执行相关行业标准。
2.质量要求:应提供盖有鲜章的出厂检验报告单(包括质材、检验依据、执行标准等),特殊产品须有检验资质的检验机构出具的检验报告(随货同行或提前送达)。
3.结算方式:委托方支付30%预付款,收到货验收合格入库后再支付60%,余10%作为质量保证金留待下次合同履行时支付,但时间不超过45天下单,如未下单即付清上笔合同10%尾款。
4.包装标准:货物外包装必须在外包装的醒目位置整齐标注,内容包括商品名称、单品规格、单品数量(每层数量_数/每排数量_数)。
5.(交)提货方式及地点:委托方厂房内。
6.运输方式及到站(港)和费用承担:受托方承担。
7.交货地点、日期及方式:合同签订之日起10个工作日发货,逾期按合同总额1%支付违约金。
8.保密条款:双方应当对本协议内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密,未经信息披露方书面事先同意,不得向本协议以外的任何第三方披露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。因商业秘密泄露给委托方造成的损失由受托方承担,同时委托方有终止一切合作的权力。
9.本合同履行过程中发生纠纷协商解决,协商不成任何一方可向被告方地法院提起诉讼。
10.本合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,双方经过友好协商后制定,本合同一式两份,经双方盖章签字后生效。(传真或扫描件有效)。
委托方:___x公司受托方:
法人代表:法人代表:
委托代表:委托代表:
传真:
电话:
开户银行:
帐号:
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇六
被告:________________________。
诉讼请求。
3、诉讼费等由被告承担;
事实与理由。
_______年_______月_______日,原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定:_______________由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程,合同工期从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸,_______年_______月_______日,双方又签定一份《工程进度协议》约定:_______________“土建以及安装工程未完部分,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日全部完工试车。
试运行过程中,原告发现该工程存在严重的.质量问题,但被告也不按照合同约定尽维修责任,导致原告产出废品损失_______________元,工程维修损失_______________元,停产损失_______________元,共计损失_______________元。另外,该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题,致使工程多处出现塌方和裂纹,给原告造成巨大经济损失。为此,原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定,其损失另行计算。
综述:被告不讲诚信,一再违反合同,是严重的违约行为,应当承担违约责任,造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯,特向人民法院提起诉讼,请求依法判决。
此致
敬礼!
具状人:_______________有限公司。
________年_________月________日。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇七
甲方:(定做方)。
乙方:(承揽方)附加身份证复印件。
加工,双方本着互惠互利,协商一致的原则,达成合同条款如下:
一、甲方权利和义务。
1、合同签定后,甲方为乙方免费提供产品样本图案。天然彩沙、镀金线及专用工具,乙方自购。如在本厂购买材料,由于乙方个人原因,不能继续做画,为保证本厂产品质量,材料不退。
2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费,拒收任何原因的半成品和不合格产品。
二、乙方的权利和义务。
1、通过考察同意后,自愿购买材料。如产品质量问题,乙方自己负责。
2、乙方需按甲方提供的样本、限本人制作,如私自组织人员加工,技术转让,需经厂方同意方可进行,否则按违约处理。
三、违约条款。
1、甲方违背合同时以的1倍支付乙方违约金。
2、乙方外购材料掺杂使假,私自技术转让时,按每平方米元的1倍支付甲方违约金。
四、本合同有效期月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞒后,乙方申请,甲方有权依据生产定单续签或终止合同。
五、本合同一式两份,并有验收标准为合同附件,甲、乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
日期:
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇八
电话:_____________。
诉讼请求:_________________。
1、依法判令被告立即给原告支付工程款人民币贰万陆千元(26000.00)。
2、依法判令被告立即支付所欠工程款利息给原告。
3、本案诉讼费全部由被告承担。
诉讼理由:_________________。
20__年12月11日,原、被告双方签订合同,原告承揽被告的__________县医院污水池防腐衬里工程。约定价格每平方米140.00,面积按实际工程量计算。原告按照合同约定,当日进入现场开始施工并按时保质的完成了工程。被告先后支付了叁万元工程款给原告后,其余工程款贰万陆千元至今未付。原告多次向被告追讨所欠工程款,均遭到无理推诿或恶意回避,拒不支付所欠工程款给原告。
原告认为,被告拒绝还款的行为已严重侵犯了原告的合法权益,故原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定特向贵院提起诉讼,请求贵院判决被告立即给原告支付工程款人民币贰万陆千元(26000.00),判决被告立即支付所欠工程款利息给原告,依法维护原告的合法权益。
此致
__________县人民法院。
具状人:______________。
__________-__________-__________。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇九
诉讼请求:
责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失:
(一)付工程项目拖欠款________元;。
(二)赔偿乙方的经济损失:______年____月____日至_____年____月____日因工程款拖欠造成的______、_______等各项经济损失共计_______元。
(三)其他:_______________。
以上_________项合计,共_________元。
事实和理由:
______年______月______日,_________(原告,以下简称乙方)同__________(被告,以下简称甲方)签订了《______工程合同》,标的是_____为______修建______。工程款额为_____元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,______年______月______日正式开工。竣工后工程项目均经________建筑工程质量监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后,交________银行校准,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_________元。
此致
___________人民法院。
起诉人:_____________。
_________年_________月________日。
附:
起诉状副本____份;。
证据材料副本____份。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇十
诉讼请求:_________________。
请求人民法院判决被告共同赔偿原告医疗费__________元,误工费__________元,护理费__________元,住院伙食补助费__________元,营养费__________元,残疾赔偿金__________元,残疾辅助器具费__________元,财产损失__________元,鉴定费__________元,交通费__________元,精神损害抚慰金__________元,以上共计十一项,合计__________元。
本案的诉讼费用由被告承担。
事实和理由:_________________。
_____________年_____月__________日_____时许,原告__________骑(驾驶)__________车在__________处自_____向_____正常行驶时,被被告__________驾驶的由_____向_____行驶的__________车(车牌号:_____________)撞到,原告当场受伤,__________和__________损坏。后经__________公安局__________分局交通支队出具的交通事故认定书认定,__________对事故负__________责任,原告__________责任。经查,肇事车辆所有人为__________,车辆在_____________财产保险股份有限公司__________分公司投有交强险和_____险。故__________、__________对相应损失应承担连带赔偿责任,保险公司应在保险责任范围内优先赔偿保险责任。现原告为维护自己的合法权益,特向人民法院提起诉讼,请求人民法院依法判决支持原告的诉讼请求。
此致
__________区人民法院。
具状人:_________________。
_____________年__________月__________日。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇十一
一、要求判令解除原、被告之间签订的《上海市房屋租赁合同》;。
二、要求判令两被告返还租用房屋;。
三、要求判令两被告支付房屋租金人民币156,000元;。
八、本案诉讼费用由两被告承担。
事实与理由。
_______年______月______日,被告因(饭店)店铺经营需要而与原告签订《上海市房屋租赁》,合同约定:_________________原告将其位于松江区_______________镇_______________北路_______________号、__________y号和__________z号的房屋(以下简称“该房屋”)出租给被告毛_______________、叶_______________。该房屋的租期为_______年______月______日至_______年______月______日止,其中,_______年______月______日至_______年______月______日为免租期。该房屋月租金为人民币36,000元(叁万陆仟圆整),且该租金自合同签订之日起12个月内不变。另外,月租金的支付方式为:_________________租金按每三个月为一期支付,被告于本合同签订后7个工作日内支付首期租金,以后支付时间为每年的8、11、2、5月份的20日前。被告逾期支付租金的,逾期一日,则每日按应付未付部分的3‰支付违约金。此外,租赁期间,使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯、设备和物业管理等费用由被告承担。
合同签订后,被告在租赁期内未按期支付租金和水、电、燃气、物业管理等费用,已构成根本性违约,严重损害原告合法权益。经原告多次催讨后,被告仍未支付上述费用。因此,根据《上海市房屋租赁合同》第九条第二款之规定,原告_______年______月______日 发出《解除合同通知书》。
综上,原告为维护自己的合法权益,特诉至贵院,请依法支持原告诉请。
此致
人民法院。
具状人:_________________。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇十二
诉讼请求
一、要求判令解除原、被告之间签订的《上海市房屋租赁合同》;
二、要求判令两被告返还租用房屋;
三、要求判令两被告支付房屋租金人民币156,000元;
八、本案诉讼费用由两被告承担。
事实与理由
合同约定:_________________原告将其位于松江区_______________镇_______________北路_______________号、__________y号和__________z号的房屋(以下简称“该房屋”)出租给被告_______________、_______________。
该房屋的租期为_______年______月______日至_______年______月______日止,其中,_______年______月______日至_______年______月______日为免租期。
该房屋月租金为人民币36,000元(叁万陆仟圆整),且该租金自合同签订之日起12个月内不变。
另外,月租金的.支付方式为:_________________租金按每三个月为一期支付,被告于本合同签订后7个工作日内支付首期租金,以后支付时间为每年的8、11、2、5月份的20日前。被告逾期支付租金的,逾期一日,则每日按应付未付部分的3‰支付违约金。此外,租赁期间,使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯、设备和物业管理等费用由被告承担。
合同签订后,被告在租赁期内未按期支付租金和水、电、燃气、物业管理等费用,已构成根本性违约,严重损害原告合法权益。经原告多次催讨后,被告仍未支付上述费用。因此,根据《上海市房屋租赁合同》第九条第二款之规定,原告_______年______月______日发出《解除合同通知书》。
综上,原告为维护自己的合法权益,特诉至贵院,请依法支持原告诉请。
此致
人民法院
具状人:_________________
______年______月______日
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇十三
诉讼请求:
1.判令被告立即腾出所租赁的房屋;
2.判令被告支付违约金xxx元整;
3.判令被告承担诉讼费用。
事实与理由:
20xx年2月xx日,原告与被告签订了《房屋租赁合同》,因双方对有关约定事项发生异议,于是经双方协商,在20xx年xx月初,对原合同有关条款进行了修改,从新签定了《房屋租赁合同》,原合同作废并已销毁。被告在合同履行期间,违反《房屋租赁合同》第十条第7款(即乙方保证承租甲方的房屋为无明火商业用房使用,遵守中华人民共和国法规和政府相关规定,合法经营。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失,甲方有权收回房屋并不退还押金,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。)和第十一条第一款第一项(即租赁期间,乙方有下列行为之一,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应按照合同总租金的10%向甲方支付违约金。a:改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法经营的。)的约定,使用明火和进行无照违法经营。20xx年2月xx日,原告向被告送达了《告知书》,要求被告停止使用煤气罐,被告不予理睬,拒不接受。20xx年3月xx号,物业向被告送达了《通知函》,要求被告停止使用煤气罐,被告仍然不予理睬,拒不接受。
被告的行为严重违反了双方的协议约定,损害了原告的合法权益,为了维护原告的合法利益不受侵害,起诉至贵院,恳请贵院能依法维护原告的合法权益,维护法律的权威性和严肃性。
此致
北京市xx区人民法院
起诉人:
附:本诉状副本一份;证据材料五份。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇十四
现住_______________省_______________县________________乡_______________村。
被告:__________________,男。
现住_______________省_______________县________________乡_______________村。
被告:_________________李_____________,男,
现住_______________省_______________县________________乡_______________村。
诉讼请求:
2、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由:
原告父亲__________,于________ 年________ 月________ 日病故,死后留有住房四间,各种家具七件,皮袄一件及其他一些衣物和被褥。被告________________、________________兄弟二人,拉拢本家族一些人,以“嫁出的女,泼出的水”和“女人不是李家后人,没有继承权”为由,剥夺了我的合法继承权,将原告父亲遗留的房屋及其他财产变卖,然后分掉。原告多次索要,二被告不但分文不给,还多次咒骂原告,并殴打了原告。
原告对父亲尽到了赡养义务,在结婚后的7年里,每年送给父亲________ 元生活费。不仅如此,在父亲患病的一年多时间里,给父亲买的食品、药物,总计有________ 元。在父亲病重的一个月时间里,整日住在父亲家,伺候父亲。
《中华人民共和国》第和条明确规定,“继承权男女平等”。第十条第二款还规定,“兄弟姐妹”同属一个继承顺序,有平等的继承权。据此,原告曾多次请求当地村民委员会及乡政府协助解决这继承纠纷,但由于当地封建思想比较严重,某些干部受“重男轻女”和族权思想的影响,对此纠纷一直没有取得处理结果。请求法院,依照事实和法律,确保妇女的合法地位和权益,判处_____________、________________二人归还原告应当继承的合法财产。
证据和证据来源,证人姓名和住址:
3、二被告将李_______________遗留的四间房屋卖掉,有买房人朱________________可以证实,他住在________________省________________县___________乡___________村。
此致
________________市人民法院。
附:
1、该起诉状副本2份;。
2、_______________遗产清单1份。
原告:_______________________。
__________年_____月_____日。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇十五
住所地:_________________。
法定代表人:_________________。
住所地:_________________。
法定代表人:_________________。
诉讼请求:_________________。
一、判令解除原被告之间签订的《租赁合同》;。
二、判令被告立即返还租赁房屋;。
三、判令被告支付原告租金元(暂计至日,实计至被告返还房屋日);。
五、判令被告支付原告水电费等其他费用元(暂计至日,实计至被告返还房屋日);。
七、判令原告不返还被告履约保证金元;。
八、判令被告承担全部诉讼费用及财产保全费。
事实与理由:_________________。
此致
人民法院。
具状人:_________________。
____年_____月_____日。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇十六
电话:xxx。
被告:刘xxx,男,xx岁,汉族,住所地:天津市南开区xx。
电话:xx。
诉讼请求:
1.判令被告立即腾出所租赁的房屋;
2.判令被告支付违约金xxx元整;
3.判令被告承担诉讼费用。
事实与理由:
20xx年2月xx日,原告与被告签订了《房屋租赁合同》,因双方对有关约定事项发生异议,于是经双方协商,在20xx年xx月初,对原合同有关条款进行了修改,从新签定了《房屋租赁合同》,原合同作废并已销毁。被告在合同履行期间,违反《房屋租赁合同》第十条第7款(即乙方保证承租甲方的房屋为无明火商业用房使用,遵守中华人民共和国法规和政府相关规定,合法经营。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失,甲方有权收回房屋并不退还押金,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。)和第十一条第一款第一项(即租赁期间,乙方有下列行为之一,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应按照合同总租金的10%向甲方支付违约金。a:改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法经营的。)的约定,使用明火和进行无照违法经营。20xx年2月xx日,原告向被告送达了《告知书》,要求被告停止使用煤气罐,被告不予理睬,拒不接受。20xx年3月xx号,物业向被告送达了《通知函》,要求被告停止使用煤气罐,被告仍然不予理睬,拒不接受。
被告的行为严重违反了双方的协议约定,损害了原告的合法权益,为了维护原告的合法利益不受侵害,起诉至贵院,恳请贵院能依法维护原告的`合法权益,维护法律的权威性和严肃性。
此致
北京市xx区人民法院。
起诉人:
附:本诉状副本一份;证据材料五份。
承揽合同的起诉状(模板17篇)篇十七
原告:_________________出生_______,_____族,公民身份号码:_________________,联系电话:_____________.
被告:_________________族,公民身份号码:_________________联系电话:_____________.
被告:_________________族,公民身份号码:_________________,联系电话:_____________.
诉讼请求:_________________。
(2)本案诉讼费由原告承担。
事实与理由:(写明原、被告及与被继承人之间的身份关系,遗产的性质、价值、共有人等情况)。
原、被告是亲兄弟姐妹关系(根据各当事人身份情况如实填写),被继承人王__________、李__________是原、被告的.父母亲,分别于19__________年_____月_____日、19__________年_____月_____日去世,生前未有遗嘱、遗赠,原、被告的祖父母、外祖父母即王__________、李__________的父母亲已先于其二人去世。原、被告的父母去世后,留下遗产即座落于南宁市西乡塘区__________路_____号_____小区_____栋_____单元__________号房屋,原、被告作为第一顺序继承人,经过协商达成一致意见,即各被告放弃对该房的继承,由原告一人继承。为办理相关手续,特诉至法院,请求确认座落于南宁市西乡塘区__________路_____号_____小区_____栋_____单元__________号房归原告王_____所有。
此致
___________人民法院。
具状人:___________。
____年_____月_____日。