合同协议规定了双方的权益和义务,保证了交易的公平和合法性。下面是一些实际项目中使用的合同协议,供大家参考和学习。
网络布线工程合同(精选16篇)篇一
经双方协商,订立合同如下:
一、服务内容。
1.甲方同意乙方来承建甲方的网络工程,在承建过程中,乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试,甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。
2.经双方协商,乙方的施工开始日期为____年____月____日,交工日期为____年____月____日。
甲方局域网布线由第三方承包商承建,乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。
在第三方承包商布线及测试完成的前提下,乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作(不包含网络布线和线路测试)。
线路故障引起的网络问题由布线承包商解决,不在我公司责任范围,设备故障问题在我公司责任范围内,由我公司解决。
二、质量保证及保修。
甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费(网线,交换机,路由器)。
乙方对其销售的产品提供____年质保(交换机),对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起____年。(硬件保修____年,人为损坏无质保)对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用。
对于计算机_____或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围,对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。
三、合同报价。
合同报价见附件“网络工程报价明细”。
四、付款方式。
合同签订之日,甲方向乙方预付工程总价的____作为订金,设备到达后付给乙方工程总价的设备款,余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。
五、违约条款。
合同自甲乙双方签定之日起生效,合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币____元。
本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由____人民法院解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签署之日起生效。
甲方:________________。
甲方代表:____________。
地址:________________。
邮编:________________。
电话:________________。
开户行:______________。
帐号:________________。
________年_____月___日。
乙方:________________。
乙方代表:____________。
地址:________________。
邮编:________________。
电话:________________。
开户行:______________。
帐号:________________。
________年_____月___日。
网络布线工程合同(精选16篇)篇二
项目单位:(以下简称“甲方”)。
施工单位:(以下简称“乙方”)。
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及国家关于计算机网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律,行政法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就网络综合布线工程事项协商一致,订立本合同,以资共同守信。
工程名称:网络综合布线工程。
网络布线工程,甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。
合同工期总日历天数:15天,具体开工日期以合同生效次日起计算,如遇以下情况工期做相应顺延:
(1)甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求;施工临时设施,材料仓库,施工水电、部门协调等工作未能解决,影响进场施工。
(2)经甲、乙双方协商同意,在施工中设计有变动而影响施工进度的。
(3)因自然灾害或其他不可抗拒力因素。
本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。
(1)本工程合同总价为:人民币元,大写:元整。
(其中单点施工费:网络元/点合计个点。如有添减按实际点数计算)。
(2)本合同双方约定工程款支付方式为:合同签订2日内预付全合同价40%,即人民币元,大写:。工程设备及材料到现场后再付全合同价40%,即人民币元,大写:。待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%,即人民币元,大写:。
(3)因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减,甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认,工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加,均包含在其他项目中。
(4)本合同采用固定单价,工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化,工程量以甲、乙双方确认的实际工程量为标准进行结算。
(1)本合同协议书。
(2)合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、传真(书面文件)等。
(3)双方有关工程的洽商,变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
(4)合同文件的解释以国家现行法律、法规为准,当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工作进度的情况下,由双方协商解决。
(1)工程质量标准:本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。
(2)乙方必须按照施工图纸,说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督。
(3)乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料,严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。
(4)工程竣工验收应以施工图纸,设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
(5)甲、乙双方约定本工程完工以后,甲方收到乙方报告后2日内入组织验收,如超过报告2日,甲方未按时验收,视为甲方默认验收完毕。
(6)验收中发现有不符合质量要求的部分,由乙方负责返工。
(7)对未验收工程,在交工前乙方负责保养,并告知甲方不得使用,如甲方已经使用,即视同交验。
(8)全部工程的质保:硬件设备(路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、网线)等根据硬件厂家提供的质保方式质保,线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的1年免费质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障,乙方只提供技术支持,不对任何直接或间接性后果负责。
(9)软件类故障保修期为6个月,在质保期内如因人为自然灾害因素或运营商发生重大变化,导致网络故障或网络中断,乙方则只负责提供相关的技术支持。如超过保修期,乙方则按照甲、乙双方所商定的费用按次收费进行有偿服务。
(1)甲方权利义务:
1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。
2、向乙方提供必须的施工条件。
3、向乙方提供有关技术资料图纸等。
4、指派代表,负责签署相关合同文件,和处理施工中的协调工作。
5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。
6、及时组织验收及办理结算手续。
7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。
(2)乙方义务与权力:
1、有权要求甲方按合同约定付款。
2、按合同约定要求完成施工任务。
3、按照合同约定承担工程质量和保修期内质量保证责任。
4、乙方遵守安全施工的相关法则,操作规程,因违反上述法规、规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。
5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。
6、指派文志向同志为工程代表,负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工作。
(1)由于甲方未能依约履行义务的,应赔偿乙方因此而造成的经济损失。
(2)由于乙方未能依约履行义务的,应赔偿甲方因此而造成的经济损失。
合同发生争议时,双方应及时协商,协商不成,甲乙双同意选择下列第()种解决方式:
(1)可提交市仲裁机构。
(2)向人民法院起诉。
(1)合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
(2)本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
(3)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
网络布线工程合同(精选16篇)篇三
委托方(甲方):
承建方(乙方):
经双方协商,订立合同如下:
一.服务内容。
甲方同意乙方来承建从达旗交管大队至达旗新能能源交警检查服务站专用光缆铺设工程,在承建过程中,乙方会按照甲方的要求的时间内完成甲方委托的光缆铺设工程。
经双方协商,乙方的施工开始日期为20xx年11月1日,交工日期为20xx年11月12日。
二.合同报价。
合同总报价为:14000元(壹万肆仟圆)。
三.付款方式。
待工程验收通过之后由甲方向乙方一次性付清。
四.违约条款。
合同自甲乙双方签定之日起生效,在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币5000元。
本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由人民法院解决。
合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签署之日起生效。
甲方:乙方:
网络布线工程合同(精选16篇)篇四
法定代表人:______
住所:______
联系电话:______
承包人(全称):______
法定代表人:______
住所:______
联系电话:______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定,并结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见,并定立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:______
2、工程地点:______
第二条工程承包方式
第三条工程期限
在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
第四条合同的价款
2、本工程总价为最终结算价,合同履约期间,合同总价不做任何调整。
第五条甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约_________米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
(2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
第六条工程质量标准
工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
乙方按协议规定完成合同内全部工作,整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求;甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收,超过3日不组织验收,视为甲方验收合格,验收按国家规定程序办理,自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方,移交后甲方方可使用。
第七条工程价款的支付方式
1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内,承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容,进行工程竣工结算。
2、办理工程价款竣工结算的一般公式为:竣工结算工程款=预算(或概算)或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。
3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金,发包人从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,质量保证金为___________________________________元(人民币)____________元(人民币)。
第八条工程材料的提供
整个弱电工程采购部分包括:除综合布线工程所用的交换设备及ups配电工程中所用的ups主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。
第九条工程的验收
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
第十条维修期限
1、保修期限自验收合格之日起_____个月;
2、质保期内发生保修情况,乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修,如乙方未能按时到达现场,甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修,所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除,不足部分,甲方有权向乙方追偿。
第十一条违约责任
乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿维修或返工,由于维修、返工逾期交付及延误工期的,按合同总价的3%偿付逾期违约金。
第十二条争议的解决
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,可直接向人民法院起诉。
发包人:______(公章)
委托代理人:______
电话:______
传真:______
开户银行:______
账号:______
邮政编码:______
______年___月___日
承包人:______(公章)
委托代理人:______
电话:______
传真:______
开户银行:______
账号:______
邮政编码:______
______年___月___日
网络布线工程合同(精选16篇)篇五
经双方协商,订立合同如下:
甲方同意乙方来承建从达旗交管大队至达旗新能能源交警检查服务站专用光缆铺设工程,在承建过程中,乙方会按照甲方的要求的`时间内完成甲方委托的光缆铺设工程。
经双方协商,乙方的施工开始日期为20____年11月1日,交工日期为20____年11月12日。
合同总报价为:14000元(壹万肆仟圆)。
待工程验收通过之后由甲方向乙方一次性付清。
合同自甲乙双方签定之日起生效,在合同期内任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币5000元。
本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由人民法院解决。
合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签署之日起生效。
网络布线工程合同(精选16篇)篇六
项目单位: (以下简称“甲方”)。
施工单位: (以下简称“乙方”)。
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及国家关于计算机网络综合布线国家颁发的有关规范及标准和其他有关法律,行政法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就网络综合布线工程事项协商一致,订立本合同,以资共同守信。
一、工程概述:
工程名称:网络综合布线工程。
二、工程承包范围:网络布线工程,甲方要求的网络综合布线系统的全部内容。
三、合同工期:
合同工期总日历天数:15天,具体开工日期以合同生效次日起计算,如遇以下情况工期做相应顺延:
(1)、甲方在开工前未能向乙方提供施工场地或施工场地不能满足施工要求;施工临时设施,材料仓库,施工水电、部门协调等工作未能解决,影响进场施工。
(2)、经甲、乙双方协商同意,在施工中设计有变动而影响施工进度的。
(3)、因自然灾害或其他不可抗拒力因素。
四承包方式:
本合同中规定的工程以包工、包料、包质量、包工期、包安全的方式实施总包工程。
五合同价款及结算方式:
(1)、本工程合同总价为:人民币元,大写:元整。
(其中单点施工费:网络元/点合计个点。如有添减按实际点数计算)。
(2)本合同双方约定工程款支付方式为:合同签订2日内预付全合同价40%,即人民币 元,大写:。工程设备及材料到现场后再付全合同价40%,即人民币 元,大写:。待整个网络工程验收合格并结算完毕后一周内甲方一次性支付全合同价的20%,即人民币 元,大写:。
(3)、因甲方使用功能提高发生的设计变更导致的工程量增减,甲、乙双方以工程量联系单的方式予以确认,工程完工以后据实结算。除此之外工程量清单中没有的项目不予增加,均包含在其他项目中。
(4)、本合同采用固定单价,工程量清单中的综合单价不因劳动力、机械、材料、设备等市场因素价格变化而做任何变化,工程量以甲、乙双方确认的`实际工程量为标准进行结算。
六、组成合同的文件及要求:
(1)、本合同协议书。
(2)、合同有关当事人相互之间根据本合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、联系单、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传、传真(书面文件)等。
(3)、双方有关工程的洽商,变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
(4)、合同文件的解释以国家现行法律、法规为准,当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工作进度的情况下,由双方协商解决。
七、工程验收及质保:
(1)、工程质量标准:本合同工程质量要求符合国家有关工程合格等级标准。
(2)、乙方必须按照施工图纸,说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督。
(3)、乙方按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料,严格按照建设单位要求组织设备、材料、并提供设备、材料出厂合格证、说明书、进口设备的商检证明等资料。
(4)、工程竣工验收应以施工图纸,设计说明、设计变更通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
(5)、甲、乙双方约定本工程完工以后,甲方收到乙方报告后2日内入组织验收,
如超过报告2日,甲方未按时验收,视为甲方默认验收完毕。
(6)、验收中发现有不符合质量要求的部分,由乙方负责返工。
(7)、对未验收工程,在交工前乙方负责保养,并告知甲方不得使用,如甲方已经使用,即视同交验。
(8)、全部工程的质保:硬件设备(路由器、交换机、机柜、电源插板、面板、网线)等根据硬件厂家提供的质保方式质保,线路及敷设管线非人为、自然灾害和其他不可抗拒因素导致损坏的1年免费质保。在质保期内如因人为或自然灾害因素导致线路中断或网络故障,乙方只提供技术支持,不对任何直接或间接性后果负责。
(9)、软件类故障保修期为6个月,在质保期内如因人为自然灾害因素或运营商发生重大变化,导致网络故障或网络中断,乙方则只负责提供相关的技术支持。如超过保修期,乙方则按照甲、乙双方所商定的费用按次收费进行有偿服务。
八、双方的权利及义务:
(1)甲方权利义务:
1、有权要求乙方按时保质保量完成工程施工任务。
2、向乙方提供必须的施工条件。
3、向乙方提供有关技术资料图纸等。
4、指派代表,负责签署相关合同文件,和处理施工中的协调工作。
5、依照合同约定向乙方即使支付工程款。
6、及时组织验收及办理结算手续。
7、提供零时库房、施工场所施工所用水电等。
(2)、乙方义务与权力:
1、有权要求甲方按合同约定付款。
2、按合同约定要求完成施工任务。
3、按照合同约定承担工程质量和保修期内质量保证责任。
4、乙方遵守安全施工的相关法则,操作规程,因违反上述法规、规章、规程引起的施工安全事故均由乙方承担。
5、乙方将充分考虑配合甲方及其委派监理对工程的合同意见及要求。
6、指派文志向同志为工程代表,负责签署相关合同文件和处理施工中的协调工。
作。
九、违约责任。
(1)由于甲方未能依约履行义务的,应赔偿乙方因此而造成的经济损失。
(2)、由于乙方未能依约履行义务的,应赔偿甲方因此而造成的经济损失。
十、争议解决方式。
合同发生争议时,双方应及时协商,协商不成,甲乙双同意选择下列第()种解决方式:
(1)可提交市仲裁机构。
(2)向人民法院起诉。
十一、附则。
(1)、合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
(2)、本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
(3)、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有有同等法律效力。
甲方: 乙方:
委托代表人(签字):委托代表人(签字):
日期:
网络布线工程合同(精选16篇)篇七
网络工程合同书委托方(甲方):_________________承建方(乙方):_________________经双方协商,订立合同如下:_________________一.服务内容甲方方同意乙方来承建甲方的网络工程,在承建过程中,乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试,甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。经双方协商,乙方的施工开始日期为__________年__________月__________日,交工日期为__________年__________月__________日。网络工程项目明细:_________________甲方局域网布线由第三方承包商承建,乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。在第三方承包商布线及测试完成的前提下,乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作(不包含网络布线和线路测试)。线路故障引起的网络问题由布线承包商解决,不在我公司责任范围,设备故障问题在我公司责任范围内,由我公司解决。二.质量保证及保修甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费(网线,交换机,路由器)。
乙方对其销售的产品提供年质保(交换机),对工程所涉及的。
线路及设备保修期限为自交工之日起年。
合同签订之日,甲方向乙方预付工程总价的作为订金,
约方赔偿违约金人民币元。本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决。
本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由人民法院解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签署之日起生效。
甲方:_________________乙方:_________________。
地址:_________________地址:_________________。
邮编:_________________邮编:_________________。
电话:_________________电话:_________________。
帐号:_________________帐号:_________________。
____年_____月_____日____年_____月_____日。
网络布线工程合同(精选16篇)篇八
买受人(甲方):联系人:
出卖人(乙方):联系人:
甲方向乙方定购如下产品种类,型号,数量,单价,总计金额。
压力(n/100mm)——弯曲半径,——。工作温度——质量标准:按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准:
第二条出卖人对质量负责的条件及期限:详见产品清单,期限从货到验收合格之日起计算,(验收日期:货到两日内)产品质量保障20年。
第三条包装标准、包装物的供应与回收:按标准包装,不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:产品检验数据报告等。
第五条合理损耗及计算方法:无。
第六条标的物所有权自交付时起转移,甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条交(提)货地点、方式:甲方所在地-或甲方指定国内城市地址,出卖人(乙方)发货,运输保险由乙方负责。
第八条运输方式及到达站港和费用负担:汽运,费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限:货到两日内甲方自行组织,甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方.如未传真,示为默认产品质量及数量合格。
第十条成套设备的安装与调试:无。
第十一条乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范,并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条结算方式时间及地点:
合同签订甲方即付总计合同金额的左右金额:计万元。
其余货款:在货到后个月内付清。
第十三条违约责任:
1.双方均应遵守上述条款,若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外),终止方按合同总金额的20%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求,出卖人应按买受人要求维修或换货,在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的,由出卖人承担相应责任,并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的30%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款,则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿,如出卖人末在合同期内按时交货,则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十四条乙方保证所提供产品为f-net原厂正规产品,并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十五条解决合同纠纷的方式:协商解决,协商不成,由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条合同自签字并盖章起生效,一式四份,双方各执两份,传真与原件同时有效。
第十七条其它约定事项:
第十八项:
买受人(甲方):(盖章)出卖人(乙方):(盖章)。
订货单位:供货单位:
单位地址:单位地址:
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
电话:电话:
传真:传真:
邮政编码:邮政编码:
日期:年月日日期:年月日
网络布线工程合同(精选16篇)篇九
甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
根据中《华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利和义务,经双方友好协商,现达成以下条款:
1、产品的名称、数量、价格:
明细附后
2、付款的时间与方式
1、甲方在乙方完成甲方所要求的网络布线任务并验收合格后 日内全额支付乙方合同的全部款额。
3、质量标准
3、1、乙方所提供的产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致,否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。
3、2、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
3、3、乙方需就所提供产品,提供全套技术资料等必要文件。
3、4、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题,乙方需要在1个工作日内给予响应,3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。
4、产品售后服务
售后服务协议
1、在布线系统验收合格后一年内,因综合布线系统设备质量问题发生故障,由乙方免费更换。
2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场,属于工程施工的故障,当时处理,如是产品的原因,要做到积极为用户设想,主动与供货商联系,把产品原因当作工程施工的原因来处理,工程完工一年以后,可提供收费服务,只收维护材料款。
5、违约责任
5、1、除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。
5、2、如发生交货日期延迟,乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金;甲方不得拖欠乙方货款,如甲方没有按期支付,每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。
6、争议的解决:
凡因执行本合同所发生的争议,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,依照《中华人民共和国合同法》,由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。
7、其他:
本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
公司名称:
税号:
地址电话:
开户行及账号:
甲方: 乙方:
签字: 签字:
(盖章)(盖章)
日期: 日期:
网络布线工程合同(精选16篇)篇十
甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。
1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;
3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量免费或另行收费。
1.按照合同约定,按时支付相应费用;
3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。
综合布线系统的设备与线路安全。
网络布线工程合同(精选16篇)篇十一
甲方:
地址:
电话:
乙方:北京富贵时代网络科技有限公司
地址:北京宣武区天宁寺东里甲24号
电话:******
下列合同附件与本合同具有相同的法律效力。
1、设备清单及报价
2、工程实施中的补充文件
1、甲方:
乙方:北京富贵时代网络科技有限公司
2、技术资料:指本合同附件所列的全部系统合同工程图纸和相关资料,报价资料等。
3、不可抗拒力:当合同延误是由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雨、雪灾等国际惯例认可的人力不可抗拒因素造成的,不管这种延误是发生在双方同意的合同完成日之前或之后,双方都有免除合同责任的权利。
1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸,以便乙方作进一步的深化设计。
2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。
3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。
1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工,同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕,并应在各方面达到国家和本合同规定的验收规范的标准。
2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作,编制施工组织设计,及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。
3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划,并按计划与装饰施工进度安排相衔接。
4、乙方必须按有关工程文明施工管理(暂行)规定进行施工,保证施工现场清洁,达到工完料清的文明施工要求。由于乙方原因引起的安全和工程事故,原则上全部由乙方负责。
5、乙方具体承担的工作范围:
(1)施工安装调试;
(2)施工进度及其他事项协调;
(3)施工技术问题的处理和管理;
(4)施工过程的质量管理;
(5)施工过程的安全管理;
(6)竣工资料的编制;
6、乙方具体承担的工作内容及材料:
1、本系统的技术设计依据为建设单位提供的图纸文件等用户需求文件。
2、本系统的最终施工图纸、竣工图纸等资料将作为本合同的附件,具有法律效力。
1、设备范围
经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。
2、设备运输
乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。
3、设备变更
本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准,并及时办理变更手续。
4、仓储
甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。
1、本合同签定生效后,乙方施工队伍即可进驻现场。
2、甲方任命 为驻施工现场的总代表,乙方任命 王振伟 为驻施工现场的总代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。
3、进场人员必须遵守现场施工管理条例。
4、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件,按照施工图进行施工。
5、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。
6、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。
1、验收标准:
(1)乙方在深化设计中制订的并且经过甲方确认的最终系统报价,该文件为本合同的附件。
(2)甲、乙双方共同验收
2、检查和返工:
乙方必须接受并配合甲方对本工程的检查检验,为检查检验提供便利条件及时间,并按委派人员的要求进行返工、修改,承担由于自身原因导致返工的费用。
1、本系统的工程施工日期**年8月 日,工期为 天完成。
2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工,则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价百分之0、2的罚金,甲方在应付款项中予以扣除。
3、如遇下列内容,乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在2天内向甲方提出书面报告,甲方在收到报告后3天内予以确认,逾期不回复,乙方可以视为报告已被确认。
(1)现场条件不能保证乙方正常施工;
(2)双方无法预见的因素,对乙方施工进度确实造成严重影响的;
(3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;
(4)不可抗力:指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。
1、最终合同金额为人民币: 元整(rmb: 元)。
1、双方确定工程实施方案后,甲方需预交工程款: 元。作为工程预付金;
2、工程竣工后5个工作日内,甲方支付乙方剩余部分: 元。
3、如竣工10日内甲方未支付剩余工程款,乙方将以天为单位,每日向甲方收取工程总价1%的滞纳金。30日内仍未支付剩余工程款,乙方有权将工程所安装材料及设备拆回,甲方并赔偿乙方损失。
1、工程完成后乙方为甲方免费提供一年的'工程维修。
2、对提供的交换机等设备。一年内免费维修服务。
3、对本工程以外的其它设备及线路等需要维护维修,安装调试另行收取相关费用。
4、工程结束后在日常维修中遇到:并非是乙方工程质量所造成的故障。()如:人为损坏,甲方擅自改变线路或设备配置等。甲方将终止一切保修服务。
5、工程完工后如甲方要求改动,调整线路及设备等需收取相应人工费。
1、因合同产生的任何争端或纠纷双方均应以互谅合作的精神协商解决。
6、任何与合同有关的争端或纠纷,如果不能通过协调解决,可向有管辖权的人民法院提出仲裁。
1、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
2、合同的变更必须经过双方协商同意,如果在合同执行过程中对合同文件的具体措辞,条款或章节的任何修订或补充,必须经过各方协调后书面同意并由各方授权代表签字盖章后正式生效。
3、合同的生效与终止:本合同自双方代表签字盖章之日起生效,在竣工验收后、甲方付款完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
甲方法定代表(或授权代表)
签名:
签字日期: 公章:
乙方法定代表(或授权代表)
签名:
签字日期: 公章:
网络布线工程合同(精选16篇)篇十二
甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间。
2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限。
1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;
三、双方责任和义务。
甲方:
1.按照合同约定,按时支付相应费用;
3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。
乙方:
2.严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。
四、违约责任。
2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5‰的违约金。
五、布线设备名称、型号、数量、金额________。
六、合同总额_________。
七、合同的变更与解除:
1.如发生不可抗力事件,本合同自动解除;
2.本合同未尽事宜,由双方协商解决;
3.如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
八、如有纠纷,由双方协商解决。
九、合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签字之日起生效。
甲方(公章):________________。
授权代表(签字):____________。
_________年________月_______日。
乙方(公章):________________。
授权代表(签字):____________。
_________年________月_______日。
网络布线工程合同(精选16篇)篇十三
甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
根据中《华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利和义务,经双方友好协商,现达成以下条款:
1、产品的名称、数量、价格:
明细附后。
2、付款的时间与方式。
1、甲方在乙方完成甲方所要求的网络布线任务并验收合格后日内全额支付乙方合同的全部款额。
3、质量标准。
3.1、乙方所提供的产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致,否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。
3.2、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
3.3、乙方需就所提供产品,提供全套技术资料等必要文件。
3.4、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题,乙方需要在1个工作日内给予响应,3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。
4、产品售后服务。
售后服务协议。
1、在布线系统验收合格后一年内,因综合布线系统设备质量问题发生故障,由乙方免费更换。
2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场,属于工程施工的故障,当时处理,如是产品的原因,要做到积极为用户设想,主动与供货商联系,把产品原因当作工程施工的原因来处理,工程完工一年以后,可提供收费服务,只收维护材料款。
5、违约责任。
5.1、除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。
5.2、如发生交货日期延迟,乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金;甲方不得拖欠乙方货款,如甲方没有按期支付,每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。
6、争议的解决:
凡因执行本合同所发生的争议,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,依照《中华人民共和国合同法》,由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。
7、其他:
本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
公司名称:
税号:
地址电话:
开户行及账号:
甲方:乙方:
签字:签字:
(盖章)(盖章)。
日期:日期:
综合布线系统的设备与线路安全。
网络布线工程合同(精选16篇)篇十四
甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
根据中《华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利和义务,经双方友好协商,现达成以下条款:
1、产品的名称、数量、价格:
明细附后。
2、付款的时间与方式。
1、甲方在乙方完成甲方所要求的网络布线任务并验收合格后日内全额支付乙方合同的全部款额。
3、质量标准。
3.1、乙方所提供的产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致,否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。
3.2、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
3.3、乙方需就所提供产品,提供全套技术资料等必要文件。
3.4、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题,乙方需要在1个工作日内给予响应,3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。
4、产品售后服务。
售后服务协议。
1、在布线系统验收合格后一年内,因综合布线系统设备质量问题发生故障,由乙方免费更换。
2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场,属于工程施工的故障,当时处理,如是产品的原因,要做到积极为用户设想,主动与供货商联系,把产品原因当作工程施工的原因来处理,工程完工一年以后,可提供收费服务,只收维护材料款。
5、违约责任。
5.1、除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。
5.2、如发生交货日期延迟,乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金;甲方不得拖欠乙方货款,如甲方没有按期支付,每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。
6、争议的解决:
凡因执行本合同所发生的争议,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,依照《中华人民共和国合同法》,由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。
7、其他:
本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
公司名称:
税号:
地址电话:
开户行及账号:
甲方:乙方:
签字:签字:
(盖章)(盖章)。
日期:日期:
网络布线工程合同(精选16篇)篇十五
本校园网建设应遵循以下原则,它是一个满足数字、语音、图形图象等多媒体信息,以及综合、管理、科研信息传输和处理需要的综合数字网,并能符合tcp/ip网络协议。技术上的先进性将保证处理数据的高效率、系统工作的灵活性、网络的可靠性,技术上的先进性也使系统的扩充和维护变得十分简单。
网络骨干线路的冗余备份、网络核心设备的冗余备份和电源冗余备份等方面保证网络的可靠性。主干网络设备的选型及其模块、插槽个数、管理软件和网络整体结构,以及技术的开放性和对相关协议的支持等方面,来保证网络系统的开放性和扩充性。网络管理应支持rmon和rmon2,以及标准的mib。
利用图形化的管理界面和简洁的操作方式,合理的网络规划策略,提供强大的网络管理功能。安全方面,应使用一体化的网络管理使网络日常的维护和操作变得直观,便捷和高效。内部网络之间、内部网络与外部公共网之间的互联,利用防火墙、杀毒软件等对访问进行控制,确保网络的安全。网络系统的设计在性能价格比方面充分体现系统的实用性,既要采用先进的技术,又能在经费允许的条件下实现建网目标。建立网络是综合布线的前提和基础。
总体方案建议。
以交换式千兆以太网作为校园网的主干,按10m/100m交换式子网方式接入。布线设计采用多级物理星型结构、点到点连接,任何一条线路故障均不影响其他线路的正常运行。网络采用分散式三层交换体系,二级交换机具有第三级交换能力,主干线路压力小,全部实现百兆交换入室。三级交换机可以堆叠,能将一个主干和桌面交换机组成一个整体,提供足够的交换口。工作组子网选用100m交换模式。使用户终端独占100m带宽的数据交换。在核心交换机与工作组交换机之间,采用100mbps传输带宽,当使用全双工时,传输带宽为200mbps。
基本型,适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯对绞电缆组网。基本型综合布线系统配置:每个工作区有一个信息插座;每个工作区的配丝电缆为1条4对绞电缆;采用夹接式交接硬件;每个工作区的干线电缆至少有2对对绞线。增强型,适用于综合布线系统中中等配置标准的场合,用铜芯对较电缆组网。增强型综合布线系统配置:每个工作区有二个或以上信息插座;每个工作区的配线电缆为2条4对对绞电缆;采用增值接式或插接交接硬件;每个工作区的干线电缆至少由对对绞线。
设置网络计费服务器该服务器串接在内部子网和外部网络之间,主要有两个功能功能arp应答对外使用网卡nic1的mac地址应答外部主机或路由器发出的对内部主机的主机mac地址的请求,对内部使用网卡nico的mac地址应答内部主机发出的对外部主机或路由器mac地址的请求。只有ip-mac地址对合法注册的极其才能得到正确的arp应答。ip宝转发完成ip包的双向转发与计费,并对非法访问的ip包进行过滤。只有注册用户访问合法站点的ip包转才能通过。用户注册提供用户注册服务接口,为ip包转发提供过滤一句。只有授权用户才能注册成功,并通过计费服务器和外部网络通信。
整个系统采用同意的用户管理,即整个系统中用户可以使用统一的用户名和密码,用户管理由系统管理员操作,其主要功能有,用户等级开户,用户可以申请流量帐号、邮件帐号、拨入帐号中的一个或多个,这几个帐号使用统一的用户名和密码;用户维护可以修改用户的权限,如果只申请流量帐号的用户增加邮件帐号,也可以删除用户。办公室、实验室、投影教室等网络使用费办公室使用的免费。实验室及投影教室在上课时间根据教学计划免费为教师教学提供上网服务。学生网络使用费多媒体网络机房在上课时间根据教学计划免费提供上网服务。多媒体网络机房在完成教学计划以外的时间,适当收费为学生提供上网服务。网络线路故障免费处理。办公用计算机的维护、维修免费。
用户可以选择使用的不同的时间和带宽,系统管理员以此为一句进行收费,其它服务项目费用另行规定。办理停网、退网办法欲办理暂停网络通讯者,需提前向网络教学管理中心提出申请,办理有关暂停通讯手续,开始停止收费,直到再次开通。办理退网手续者,需提前向网络教学管理中心提出申请,办理有关退网手续,退网之前必须交清所有拖欠的费用。
网络布线工程合同(精选16篇)篇十六
甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间。
2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限。
1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;。
3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量免费或另行收费。
双方责任和义务。
甲方:
1.按照合同约定,按时支付相应费用;。
3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。
乙方: