合同协议可以规定双方的权力和责任范围，确保双方在合作期间遵守规则。合同协议是通过双方或多方协商达成一致，确定各方权益和责任的法律文件，它具有法律效力和约束力。那么在签订合同协议时，我们应该注意哪些要点呢？以下是小编为大家收集的合同协议范文，供大家参考。那么我们一起来看看吧。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇一
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)。
根据合同法及相关法律条例规定，结合本工程的实际情况，经双方协商达成一致，特制定本合同。
一、甲方将工程资料整理工作发包给乙方，本工程建筑总面积平方米，按每平方米元，总价元。
二、质量要求：各项资料应以甲方工程质量为标准，与甲方工程质量相符。
三、甲、乙双方各自承担的费用。
1、甲方承担各项检测费、资料存档费、取备安证、评优费及在评优过程中出现的招待及礼见费。
2、乙方承担工程资料所用的电脑、软件费、所有的办公用品、文具。
3、甲方承担各相关管理部门收取的各种费用。
四、甲、乙双方的责任和义务。
1、乙方工作内容是一名资料员应做的范围内的所有事情，各种资料必须与工程同步，并配合甲方进行保证资料的收集，如因甲方进场的材料不合格，现场做的混凝土试块和砂浆试块强度达不到，甲方负责协调处理，乙方必须积极配合。
2、乙方应积极配合甲方施工、工程验收、检查等工作，并出示相关资料以备检查及办理相关手续。
3、甲方应根据工程进度及时提供送检的各种试块及送检的材料、各种材料的原始证明(出厂合格证及检验报告)。并由甲方派专人送检。
4、乙方工作完毕是以房屋取得备案证和资料移交市城建档案馆(或区城建档案馆)，并出示相关工程竣工证明书为依据。
五、付款方式：甲方在乙方开工时付乙方起动资金5000元，基础验收付总承包额的20%，主体验收付40%，装修完工付20%，竣工备案付清余款。
六、违约责任。
1、乙方不得延误甲方工程验收，工程资料必须齐全，如有关部门检查资料不合格，是因乙方责任由乙方负责；如因甲方责任造成资料不合格，由由甲方承担。
2、按甲方的要求按时将资料验收备案，如不能备案，甲方可拒付余款。
3、甲方按约定支付乙方资金，如甲方资金不到位出现的误工现象由甲方负责。
4、如因建设方或甲方的原因迟迟不能备案，时间顺延造成的损失和责任由甲方或建设方承担。
七、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效。
甲方：乙方：年月日年月日。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇二
甲方：
乙方：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
1、乙方负责本工程土建资料(基础土建、主体土建、装修土建工程各分部分项工程的检验批、资料整理、归档等工作)、竣工备案资料的编制与整理。乙方须按当地资料管理规程与建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆存档要求、监理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料一式3份。本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方，否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装档案盒并分别交给甲方或城建档案馆，以资料验收合格为准，另如需装订其费用由甲方负责。
1、乙方按月薪承包甲方本工程的土建、水电竣工备案资料（建筑面积按照38000m2）月薪6000元。
2、付款方式：
（1）本合同经甲乙双方签字生效之日起，乙方工作满一个月后，甲方在每月28日，支付乙方人民币_元。
（2）甲方应在规定时间内支付乙方资料劳务费，如若延期七天以上不予支付，乙方有权利自行终止合同，并要求甲方赔偿乙方由此引起的损失。
1、由甲方负责工作中产生的一切办公耗材及a4纸以上资料复印，大图复印、晒图等均由甲方负责。
2、甲方负责提供打印机、电脑、资料软件等办公用品。
3、甲方给乙方提供现场食宿及办公场所。
4、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。
5、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理（签名）”“设计单位（签章）”等各单位签字盖章均由甲方自行负责。
6、乙方定员上岗，持证上岗，乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
7、因乙方人员的专业或工作能力原因，不得到业主或监理工程师的认可，或不能满足项目的资料工作进度，况且在甲方指定的时间内不能调整，甲方有权单方面解除本合同。
8、本合同一式三份，甲方执两份，乙方壹两份，签字生效具同等法律效应，其他未尽事宜，双方共同协商解决。
1、本合同自甲乙双方签字后即行生效。
2、本合同规定的甲乙双方完成各自应当履行的义务该合同自行失效。
甲方签字盖章：乙方签字盖章：
日期：日期：
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇三
近年来，随着全球经济的日益发展和经济全球化的加深，各国之间的合作成为推动经济繁荣和发展的重要力量。而各种协议的签署和执行是国际合作的基础，然而，这些协议的执行需要大量的资料整理和管理。在我的工作中，我积累了一些关于协议资料整理的心得体会。
首先，协议资料整理是一个复杂的过程，需要从各个渠道搜集相关的文件和信息，对其进行分类和整理。在搜集文件和信息的过程中，我发现多个渠道的协同使用是非常有效的。例如，可以通过整理已有的电子文件、在网络上进行搜索或与其他部门合作收集相关文件等方式，以获取尽可能多的资料。同时，将不同渠道获得的资料进行对比和核实，有助于确保资料的准确性和完整性。
其次，协议资料整理的过程中，合理的分类和文件命名是非常重要的。一个良好的分类系统可以使文件的检索更加迅捷和准确。在我的工作中，我建立了一个基于主题和时间的分类系统，并采用了清晰简洁的命名规则，以确保文件的整理和检索的效率。如果遇到文件多且复杂的情况，可以使用文件管理软件或工具来帮助整理并建立索引，进一步提高工作效率。
此外，定期的备份和归档工作也是协议资料整理的重要环节。备份和归档可以保证数据的安全，并能够快速恢复遭遇意外事故的文件。在我的工作中，我每天都会对重要的协议资料进行备份，并按照一定的规则进行归档，以确保文件的安全性和可访问性。同时，定期检查和更新备份设备或系统也是必要的。
此外，合理利用办公自动化工具和技术也是协议资料整理的重要手段。在我的工作中，我经常使用电子表格、数据库和文档处理软件等办公自动化工具，来对资料进行整理和管理。这些工具可以提高工作效率，减少人为错误，并且可以生成各种报表和统计数据，便于对协议资料进行分析和评估。
最后，协议资料整理需要持续的学习和提升。由于国内外法律法规和协议的不断发展和变化，作为协议资料整理人员，必须保持学习和更新的动力。在我工作的过程中，我经常参加各种培训和学习活动，以了解最新的法律法规和协议要求，并将其应用到我的工作中。同时，我还与同行交流经验，参加相关的行业研讨会和会议，以拓宽自己的视野。
总之，协议资料整理是一项需要耐心和细致的工作，但是只有做到科学、高效地进行整理和管理，才能更好地实现协议的执行和国际合作的顺利进行。通过不断学习和提升自己的技能，协议资料整理人员可以更好地应对日益复杂的工作需求和协议要求，为国际合作的成功贡献自己的力量。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇四
合作协议书范本甲方：_____________乙方：_____________甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据_有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。
同意乙方在_______省（市、自治区）_________市（地区）_______县（区）_______地点（商场建筑物）（代理、经销、专卖、批发、零售）专属性经营（_______）品牌________系列产品。第二条订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。
乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。因此，他必须遵守对所有企业法人或经营者共同的法律要求，特别是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。
作为一个企业法人或经营者，乙方应就其活动自负一切风险和从合法经营中获利。乙方不是甲方的代理人，也不是甲方的雇员和合伙人。
乙方不是作为甲方委托代表，乙方无权以甲方的名义签定协议，使甲方在任何方面对第三人承担责任，或由甲方负担费用，承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利，甲方对本协议任何条款有最终的解释权。
第三条有效期从_______年_____月_____日至_______年_____月_____日，由签约日计。除非本协议提前终止，乙方可在协议有效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求，经甲方同意，可以续签《__________合作协议书》。
甲方承诺在乙方要求下，可为乙方代办货物托运及相应事项，用乙方要求的方式运输到乙方所指定的地点，其运输、保险等费用均由受益人乙方支付。甲方为乙方提供适当的培训和辅导。
作为市场开发和业务拓展必备条件，以保证整个系统持续统一。甲方负责组织品牌宣传，并协同承担市场物流、组织功能的乙方开展区域性的促销活动，最大限度地支持乙方的经营。
甲方在作出的广告及推广活动之前，须先将有关活动资料通知乙方，以使乙方能于活动前作出适当准备及加以响应。甲方的品牌和产品及相关的灯箱广告、pop广告、店铺内外之装潢设计及陈设，由甲方定出vis形象设计，并为乙方提供相应辅导。
第五条乙方保护甲方的商标等知识产权，规范地使用甲方商标标识。乙方有义务协助甲方打假、市场监管。
举报、举证假冒伪劣产品、窜货以及其它不正当竞争行为。协同甲方与当地相关的执法部门进行协调、沟通。
乙方只能在甲方授权的区域内开展业务，不得在其它区域销售商品，如未有其它分销商经营的区域，乙方如愿发展业务，必须向甲方申请。乙方只能在甲方所指定的进货渠道进货，不得到其它地方进货。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇五
为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范，杜绝因防雷设施不合格而返工的现象，根据《重庆市雷电灾害防御管理办法》的规定，经甲、乙双方协商，约定如下：
一、甲方负责对乙方________项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。
二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套（施工图应有防雷设计平面图及相应说明），并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下，一个工作日内完成审核、提出审查意见，符合要求的发给审核证书。
三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试，并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为：________。
四、根据重庆市物价局文件（渝价[xx]402号）规定，乙方应缴纳：
1．图纸设计审核费________元。（工程预算的________‰）。
2．施工监审费________元。（每次________元）。
两项费用总计________?元（大写________万________仟________佰________拾________元）。
五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理；乙方有义务提供准确的资料，及时联系甲方，对甲方提出的问题及时整改。
六、以上条款，甲、乙双方如有违反，将按照《_气象法》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》的有关规定，给予处罚。
甲方（签章）：_____________。
乙方：_____________________。
_______年_______月_______日。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇六
近年来，随着经济全球化的快速发展和国际交往的不断加深，各种形式的协议和合同层出不穷。这些协议和合同对于各类企事业单位来说，既是保障自身利益的重要手段，也是维护国家形象和国际地位的关键途径。然而，协议资料的整理却是一项繁琐而又重要的工作。作为企事业单位的一份子，我在协议资料的整理过程中有了一些心得和体会。
首先，协议资料整理不能仅仅停留在表面。协议资料的整理所涉及的内容丰富多样，包括合同文本、附件、备忘录、协议争议处理等等。对于这些资料，我深感不能仅仅局限于简单地归类整理，更要对其内容进行深入了解和分析。只有深入了解资料的背景和目的，才能更准确地找到合适的整理方式，同时也能更好地发掘资料的价值。
其次，严格按照规范流程进行协议资料整理。协议资料的整理需要遵循一定的流程和规范，并且要保持一致性和可追溯性。在整理过程中，我始终坚持按照规定的步骤进行，确保每一个环节都能得到妥善处理。只有这样，才能保证整理工作的准确性和高效性，同时也能便于日后的查阅和管理。
另外，协议资料整理要注重信息安全和保密性。协议资料往往涉及到企业的核心利益和商业秘密，泄露可能会造成严重的后果。因此，在整理过程中，我始终将信息安全和保密性放在首位。在信息的传递和保存过程中，严格遵循相关的保密规定，采取必要的技术手段保障信息的安全，确保协议资料得到有效的保护。
此外，协议资料整理需要加强团队协作。整理协议资料是一个复杂的工作，需要多个部门之间的协作和配合。在整理过程中，我积极与相关部门进行沟通和合作，充分发挥各个部门的优势，共同推动整理工作的进行。只有形成一个协调、紧密合作的团队，才能更好地完成协议资料整理的任务，提高整理质量和效率。
最后，协议资料整理是一个不断学习和进步的过程。在整理协议资料的过程中，我不断反思和总结自己的工作方法和经验，同时也不断学习和借鉴他人的经验。只有通过学习和实践，不断提高自身的素质和能力，才能更好地适应和应对协议资料整理的各种挑战。
总之，协议资料整理是一项既重要又复杂的工作。通过整理协议资料的实践，我深刻理解到，无论是从整理的深入程度，还是从规范的程度上，都需要我们付出更多的努力和投入。只有这样，才能更好地保障企业的合法权益，提高工作效率，为企业的发展贡献力量。协议资料整理是一把剑，只有掌握了正确的方法和技巧，才能更好地为企事业单位提供有力的支撑和保障，助力企业发展和国家形象的塑造。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇七
为保证工程质量，确保该工程施工进度进行，更有利及完善该工程资料管理工作，经双方协商一致，现将工程(以下简称甲方)的资料部分工作承包给资料员(以下简称乙方)进行完成，为明确双方权益与责任范围，其具体内容如下：
一、承包范围：乙方负责本工程()部分所有保证与管理资料的填写与整理装订一式三份(即原件一份复印件二份)以送城建档案馆发初验合格证为准，其中包括现场取样送检及施工过程中各种资料的及时签字盖章(其中所发生费用由甲方承担)。
二、承包价格：甲方以元/m2的单价以施工图纸的建筑面积计算，其中甲方必需承担业务范围内的纸张、表格及打字复印等费用，试验费由甲方负责承担。
三、付款方式：采用现金支付，工期开工先付总金额的10%作为乙方开办费，基础竣工付30%,主体验收付足70%，工程竣工资料交验付足95%，其余在领取城建档案馆的初验合格证一次付清。
四、相关责任：甲方负责提供乙方办公室一间及有关桌、椅、柜等办公用品，床位等办公生活设施，并负责承担上班期间的伙食以及在合同期内及时解决乙方力不能及的有关单位协调等重要事宜。乙方必须根据现场实际情况及时完成相关资料工作，不能出现资料原因出现的停工，整改等现象。
五、施工期限：本工程自年月日开始施工，乙方必须进场开展工作，至年月日完成竣工验收时乙方必须及时提供全套资料，如由甲方原因引起的工程延期，则由甲方按1500元/月付给乙方作为工资。
六、违约条款：如果甲方中途变换资料员，预付开办费慨不退还，且由此造成因资料不齐全、不完整而影响验收交工的损失，乙方不承担任何责任。
七、本合同未尽事宜，双方协调解决。
八、本合同一式二份，双方签字生效；工程完工、资料费两清后失效。
甲方：(盖章)乙方(签字)。
项目经理：
联系电话：联系电话：
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇八
甲方：乙方：
上列双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，就施工资料整理及归档的劳务费事宜，达成如下协议：
一、工程概况。
工程名称：郑州新郑国际机场t1停车楼工程地点：郑州新郑国际机场航站区内。
二、工期。
该工程于20xx年1月7日开工，至20xx年11月9日竣工，工期共308日历天。
三、承包内容。
1、乙方负责本工程室外管网资料、土建水电资料(包括土建、水电工程的各分部分项工程的检验批、资料整理工作)、安全资料、竣工备案资料的编制与整理。乙方必须按当地建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆的存档要求、监理单位监理资料的归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。
2、本工程施工技术资料一式四份。本条第一款所述所有编制根据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。
3、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆，如需装订，装订费由甲方负责。
四、承包方式及单价。
1、乙方按建筑面积承包甲方本工程的土建、安全、竣工备案资料(建筑面积按实结算)承包单价按2.5元/m2。结算按t1停车楼建筑面积54030.96平方米计算。
2、付款方式。
(1)、本合同经甲乙双方签字盖章生效之日起7个工作日内，甲方预付10%合同预付款给乙方。
(2)、合同付款方式：按形象进度约定付款，主体结构结束施工。
资料经工程监理人员验收后支付至合同总价款的50%;装饰装修工程施工完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的75%;水电工程完毕施工资料经监理验收合格后支付至合同总价款的95%;工程竣工存档时结清合同余款；施工期间如因农忙、春节等因为工程进度原因未达到拨付工程款点位时乙方可向甲方借资。甲方应酌情给予乙方所借工程款。
(注)：本工程计划工期为10个月，如工程延期(延期壹个月以下不计，延期一个月壹以上，不足壹个月按壹个月计算)甲方额外付给乙方7000元/月。
五、双方责任、义务。
1、合同签订后，甲方及时向乙方提供施工图纸、图纸变更和必要的施工资料和提供施工用电、复印纸、食宿，乙方自备电脑、打印机。
2、各单位之间的关系由甲方负责协调、处理。
3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中所有“项目经理”(签名)，“设计单位(盖章)”等各单位签字盖章均有甲方自行负责。
4、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
5、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。未尽事宜，双方共同协商解决。
六、合同时限。
1、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务后，该合同自行失效。
甲方(签字)：乙方(签字)：
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇九
承包方(以下简称乙方)：
依照《_经济合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就旭辉花园综合用房幕墙工程建设劳务承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
_________工程。
二、工程地点：_______________。
三、工程内容及范围：
4、承担该工程的施工准备、施工过程中的材料装卸，成品保护。施工完毕后的材料退场、现场清理、安全文明施工等工作。
四、承包方式及承包金额、付款、结算方式;。
实行包质量、包安全、包工期的劳务包干方式。
(1)、测量放线、埋件安装，占10%;。
(2)、龙骨安装，占30%;。
(3)、防火避雷安装。占5%;。
(4)、面板安装，占40%;。
(5)、打胶清理，占15%;。
五、工期及进度要求：
本工程总工期为30天，开工日期为20xx年12月20日，完工日期为20xx年01月20日。具体进度及节点要求按甲方进度计划执行。
六、劳动力人数及业务技能水平要求：
劳动力人数及业务技能水平原则上由乙方自主控制，但必须满足工程质量、安全文明施工以及工期的要求。
七、质量要求及验收标准。
1、乙方严格按设计图纸施工，保证结构的安全和外观的美感，确保工程质量合格。
2、工程验收标准：jg3035-96《建筑幕墙》，jgj102-20_《玻璃幕墙工程技术规范》、jgj133-20_《金属与石材幕墙工程技术规范》、jgj81-20_《建筑钢结构焊接技术规范》。
八、双方的责任与义务。
1、组织材料及时到货，配合乙方做好材料的管理工作。
2、负责乙方施工过程中的各项协调工作。
3、管理、监督和控制乙方在安全、质量和工期等方面的工作。
4、为乙方提供技术服务，并在质量和安全上提供指导。
5、协调提供施工用电接口，提供两个二级配电箱，提供乙方生活后勤场所，保证施工需要，其费用由甲方承担。为维护甲方企业形象，甲方提供乙方在施工过程中实际所需的安全帽、工作服等劳保用品。
6、当工程质量、安全及工期等不能满足甲方要求时，甲方有权要求乙方采取必要措施。
1、接受甲方对本工程在质量、安全和工期等方面的管理监督和控制。
2、配合甲方做好施工过程中的协调配合工作。
3、做好现场安全文明施工工作，正确佩戴安全帽、安全带，工完场清。
4、维护企业形象，做好生活社区的卫生工作，仓库材料要摆放整齐有序。
5、负责做好材料的搬运、保管、防火和防盗工作。
6、在工程未验收前，乙方有义务协助甲方做好成品保护工作。
九、其他事项;。
本合同一式四份，在双方签字后生效，工程款付完后失效。未尽事宜，双方协调解决。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇十
甲方：
乙方：
一、承包范围。
乙方承包路施工资料的打印、复印、送报、收发、整理工作。该施工资料的承包范围不包括设计变更、工程合同外签证单的签字工作及工程预决算资料。
二、双方权利和义务。
1、甲方需向乙方按时提供相关图纸，测量、试验、原材料半成品证件、设计变更等原始资料。
2.甲方需按时向乙方支付资料制作费用，不得拖欠，否则乙方有权停止制作。
3.乙方需按甲方提供的施工图纸及施工过程中的设计变更等要求，按国家规范、规定按时制作资料。
4、乙方在现场配备一名实习生资料员，负责现场的资料送报，收发工作。乙方需配备一名专业资料员每3天巡视工地一次。资料制作工作不得影响甲方工程正常施工。
三、合同工期：
日历天240天。
四、付款方式。
1.承包费用为工程总造价的0.2%，该工程总造价为合同内和合同外的造价之和。
2.工程开始施工后7天内，甲方支付乙方___元前期资料制作费。工程进行施工中，甲方每月15日支付乙方___元资料制作费。
3.如工程延期完工，甲方需按月支付乙方延期资料制作费，每月___元。
甲方：
乙方：
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇十一
随着社会的不断发展，各行各业都越来越重视整理和归档资料的重要性，而协议资料的整理更是其中的重要环节。在我个人的工作中，我也深刻体会到了协议资料整理的重要性，并积累了一些心得体会。以下是我对协议资料整理的心得体会。
首先，协议资料整理要做到“有序”。在整理协议资料时，我认为首要的一点就是要做到有序。这就要求我们在收到协议资料后，首先进行分类和归档，明确每个协议的内容和分类。可以创建一个详细的文件夹或者数据库，将不同的协议资料进行编目，并在文件夹或数据库中进行标注，方便日后查找。同时，还需要在整理资料时注意时间顺序和编号，确保资料的时间和顺序的准确性。有序的整理能够帮助我们在面临需要查找或使用协议资料的时候，快速找到所需的信息，提高工作效率。
其次，协议资料整理要做到“明确”。协议资料非常重要，其中包含了双方达成的共识和承诺，因此我们对于协议资料的整理和归档要做到明确。首先，在整理资料时，要对协议的内容进行详细的梳理和总结，确保自己对协议的理解没有偏差。同时，还要提取出关键信息，如比较重要的条款、截止日期等，给予特殊的标注或者制作一个简洁的摘要，方便自己和他人快速了解协议的主要内容。明确的整理能够帮助我们提供准确的信息，并减少因为理解上的偏差而产生的问题。
第三，协议资料整理要做到“保密”。协议资料可能涉及到商业机密或者个人隐私，因此我们在整理协议资料时要严格遵守保密规定，确保资料的安全性。可以采用密码保护或者访问权限的设置，限制外部人员的查阅，只有经过授权的人员才能查看相关协议资料。此外，在纸质资料的整理过程中要注意存放和灭活时的保密措施，如封存或销毁不再有效的纸质资料。保密的整理能够维护协议资料的安全，保护公司或个人的利益。
第四，协议资料整理要做到“定期”。协议资料的整理不是一次性的工作，而是需要进行长期的维护和管理。我们需要制定一个定期的整理计划，如每月、每季度或者每年，检查已有的协议资料并进行更新和整理。定期整理能够帮助我们及时发现问题，并对协议资料进行补充和修改，确保协议资料的及时性和准确性。
最后，协议资料整理要做到“用心”。整理协议资料是一项看似繁琐的工作，但却十分重要。我们需要用心对待每一个协议资料的整理，对每一个细节进行认真的梳理和处理。只有真正用心去整理，才能保证协议资料的完整与性和精确性。同时，也要保持对协议资料整理工作的持续关注和学习，不断提高自身的专业能力。
总之，协议资料整理是一项重要而复杂的工作，涉及到整理、分类、保密和定期维护等方面。通过我的工作经验，我深感协议资料整理的重要性，并总结了以上的几点心得体会。希望这些体会能够帮助到更多的整理者，使协议资料的整理工作更加规范、高效和有序。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇十二
甲方：
乙方：
一、承包范围。
乙方承包路施工资料的打印、复印、送报、收发、整理工作。该施工资料的承包范围不包括设计变更、工程合同外签证单的签字工作及工程预决算资料。
二、双方权利和义务。
1、甲方需向乙方按时提供相关图纸，测量、试验、原材料半成品证件、设计变更等原始资料。
2.甲方需按时向乙方支付资料制作费用，不得拖欠，否则乙方有权停止制作。
3.乙方需按甲方提供的施工图纸及施工过程中的设计变更等要求，按国家规范、规定按时制作资料。
4、乙方在现场配备一名实习生资料员，负责现场的资料送报，收发工作。乙方需配备一名专业资料员每3天巡视工地一次。资料制作工作不得影响甲方工程正常施工。
三、合同工期：
日历天240天。
四、付款方式。
1.承包费用为工程总造价的0.2%，该工程总造价为合同内和合同外的造价之和。
2.工程开始施工后7天内，甲方支付乙方3000元前期资料制作费。工程进行施工中，甲方每月15日支付乙方4000元资料制作费。
3.如工程延期完工，甲方需按月支付乙方延期资料制作费，每月1500元。
4.合同内资料制作费余款及合同外资料制作费在竣工资料验收合格日一次付清给乙方。
5.竣工资料装订费用由甲方提供。
五、本合同由双方签字之日起生效，未尽事宜，双方协商解决。合同一式贰份，甲乙双方各存壹份。
甲方签字：乙方签字：
签约时间：20xx年月日。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇十三
原告聚吧科技公司诉称：2006年8月1日，原告与被告同志广告公司签订了《软件销售合同》，依照合同规定，原告向被告同志广告公司提供软件及设备，合同总金额5.5万元;结算方式：被告同志广告公司确定购买软件后支付定金16500元，其余货款38500元在硬件安装调试正常后立即支付。原告收到定金后，于2006年9月25日向被告同志广告公司、被告杨锋提供了所有的软件和设备，并安装调试正常，但被告同志广告公司、被告杨锋拒绝支付剩余货款38500元。请求判令被告同志广告公司向原告支付货款38500元及利息2310元整（按借款利息一年6％、办理贷款手续费3％来计算，从2006年10月1日至2007年4月2日，以后另算），被告杨锋承担连带责任。被告同志广告公司和被告杨锋辩称：两被告对购买原告的软件及设备的事实没有异议。原告销售给被告的软件及设备由于自身设计的原因，导致从交付时始一直没有调试正常，即没有符合双方在销售合同中约定的结算最后一笔货款的条件，因此被告有权拒付最后一笔货款。被告杨锋对原告要求其承担连带责任没有异议。
2、当事人申请鉴定经人民法院同意后，由双方当事人协商确定有鉴定资格的鉴定机构、鉴定人员，协商不成的，由人民法院指定。《计算机软件著作权登记办法》第9条、第11条、第12条、第14条规定，申请软件著作权登记时，申请者应当向软件登记中心提交包括该软件的鉴别材料在内的申请文件。软件的鉴别材料包括程序的鉴别材料和文档的鉴别材料。程序的鉴别材料应当由源程序的.前、中、后各连续的20页组成。若整个程序不到60页时，应当提交整个源程序清单。但在规定的情况下也可申请作例外交存，在登记申请批准后，申请者为了以后取证的方便，可申请交存全部或主要部分的源程序清单。申请时，申请者应当提交申请表，阐明交存源程序的数量及要求保存的年限。软件登记中心应当将交存的源程序清单加以封存，未经申请者的同意或法庭的决定任何人都不能启封。在有关计算机软件著作权权利纠纷的诉讼案件中，如果所涉软件已经办理过软件著作权登记，有关法院都应首先向办理软件著作权登记的中国软件登记中心调查取证，取得涉及诉讼的那份软件在办理著作权登记时所交存的鉴别材料。如果软件著作权登记申请者还交存了供将来取证用的源程序清单，则更有利于取证工作。应当采用这些材料作为技术鉴定比较的基准。
二、被告杨锋对被告广西南宁市同志广告制作有限公司的上述债务承担连带责任；
三、被告杨锋对被告广西南宁市同志广告制作有限公司的上述债务承担连带责任后，有权向被告广西南宁市同志广告制作有限公司追偿。二审判决驳回上诉，维持原判。案件受理费791元，二审案件受理费791元，共计1582元，由被告同志广告公司与杨锋共同负担。
即决定软件是否公之于众的权利;。
即表明开发者身份，在软件上署名的权利;。
即对软件进行增补、删节，或者改变指令、语句顺序的权利;。
即将软件制作一份或者多份的权利;。
即以出售或者赠与方式向公众提供软件的原件或者复制件的权利;。
即有偿许可他人临时使用软件的权利，但是软件不是出租的主要标的的除外;。
即将原软件从一种自然语言文字转换成另一种自然语言文字的权利;。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇十四
甲方：
乙方：
甲、乙双方在共同遵守国家相关法律法规和地方政府相关规定的原则基础上,根据《^v^合同法》、《^v^公司法》等规定，本着互惠互利、公平公正的原则，现就建设、运营高科技塔式智能全自动立体停车场(库)项目进行友好联营合作，成立项目公司进行运作。为确定双方的权利和义务，特订立以下协议以资共同遵循：
第一条建立合营企业。
1、协议双方按照^v^的法律建立合营企业。
2、合营企业名称为有限责任公司(最终名称以工商行政管理部门核准为准)，公司地址在武汉市。
3、合营企业的一切活动，须遵守^v^法律、法令和有关条例规定。
4、合营企业的组织形式为有限责任公司。
第二条经营目的和范围。
1、协议双方合资经营的目的是：本着加强互利互惠的原则，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，开发新产品，并在质量、价格等方面具有市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资双方获得满意的经济利益。
2、合营企业主要采取多元化的经营模式，集合生产制造、管理、维修、销售各环节，在全国各地进行高科技塔式智能全自动立体停车场(库)项目的开发、建设、经营、技术研发和推广，为政府、各行业、企业等提供车辆停泊的、行之有效的解决方案。
公司的经营范围为：
第三条注册资金与股本结构。
1、合营企业的注册资本为1500万元人民币，甲方以现金出资，乙方以工业产权(专利技术)、非专利技术等无形资产出资。合营企业将根据公司业务的发展需要，通过增加注册资本或者进行融资的方式，对公司进行投资。公司发展规模，计划为5000万。
2、股本结构：
(1)甲方：现金出资万元人民币，占新公司%的股份。
(2)乙方：以乙方所合法持有的、拥有知识产权的该高科技智能立体停车场之产品技术和专利，以及其自身所掌握的工程技术等智力成果、技术方案、工业产权、非专利技术等作为无形资产入股公司。乙方以其知识产权出资，协议作价万元人民币，占新公司%的股份。
在公司成立时，乙方上述知识产权应转移至新公司名下，由新公司享有该知识产权及其衍生的所有技术成果。乙方作为出资的上述知识产权必须系乙方拥有产权、对他人不构成侵权。且该知识产权在甲乙双方合作期间，必须保持、具有实用性、成熟性、市场竞争力。
3、合营企业双方须在项目公司注册、银行开户及前置条件办妥后15天内交付其出资。
4、合营企业双方的任何一方向第三方转让其出资额，须经其他协议方同意，经其他协议方同意转让的出资，在同等条件下，其他协议方对该出资享有优先购买权。
第四条：公司下设法人代表、董事长、总经理、技术总监、财务总监、营销总监。董事会为公司的最高决策和权力机构，董事会成员和人数由甲乙双方协商确定，董事会中甲方人数应多于乙方人数。甲方委派法定代表人、董事长、总经理，出纳由甲方指派，乙方委派常务副总、技术总监，会计由乙方指派。其中，技术总监指定为黄晓。公司需下设营销部门和生产制造部门以及管理维修部门，对各部门的人员采取面向社会公开招聘。如有单方要推荐工作人员的，该人员在工作中造成的损失，由推荐方承担其相关的责任。具体的经营管理模式和技术相关的事宜以及财务报销制度等详见公司章程。
第五条：甲乙双方责权利：
甲方责任和义务:。
1、甲方有按照本协议约定即时足额缴纳出资的义务。
2、甲方以对项目公司的出资额为限，承担有限责任。
3、甲方在本协议签署之前，有权利知晓乙方用于出资的所有知识产权的情况，并有权利要求乙方保证该知识产权的权属、成熟、市场竞争力。乙方在本协议签署时，应提供详细的该知识产权清单，作为本协议的附件。
4、甲方在得知并审阅乙方塔式智能全自动立体停车场(库)的技术资料,批复报告及相关建设文件后,与乙方组成共同开发该项目联合体的公司,出资金投资该项目，甲方有权利对车库范围以外的房地产开发项目享有开发经营权、获得收益权。甲方因车库项目而对周边进行房地产开发所得的税后净利润，应向合营公司支付10%的净利润。
5、甲方在与乙方合作联营成立后新公司后，乙方应保证甲方自主进行车库周边房地产开发的权利。甲方自主进行房地产开发的资金，并在乙方配合下办理开发建设手续,交纳相应的开发建设规费，并确保项目资金合法、质量达标、安全保障。
6、甲乙双方的税后利润由董事会决定分配方案，留存后备发展资金，然后按股份分配。
乙方责任和义务：
1、乙方有义务按照本协议的约定，将高科技智能立体停车场的所有技术作为出资，并将该技术成果依据公司法的规定，转移至合营公司的名下。
2、乙方将上述知识产权应转移至合营公司名下，由新公司享有该知识产权。另外，在合营公司运作的过程中，与该高科技智能立体停车场相关的所有研发成果，其知识产权属于合营公司所有。
3、乙方转让该知识产权后，无权利再向其他任何单位和个人转让该技术。
4、乙方负责完成完善塔式智能全自动立体停车场的相关技术论证,专利报批,市场准入资质,立项申报,并得到相关政府部门的批准。
5、乙方对已批准立项的停车场(库)项目首先进行成本核算,并向甲方提供详细的核算清单。由项目公司组织进行停车场项目的实施。
6、乙方对停车场(库)项目的建设提供全部技术，办理建设过程中所需的各项审批手续和证件,完成建设后的试运行及技术检测和质量验收,并在规定的周期内取得有效合法的建设资质，以确保该项目以及连同一并开发的商(宅)贸项目的顺利实施。
7、乙方保证其对入股的技术持有合法所有权，并保证在这些技术投入后不会产生侵权行为及纠纷，否则由乙方承担全责。乙方同时保证其入股技术及技术背景在同行业中的先进性和可行性。
8、乙方在新公司经营过程中，负责公司停车场项目的技术安全。由于停车场技术不成熟或技术瑕疵等方面的原因导致的损失，由乙方负责。
第六条：特别约定：
1、甲方提供所有运作资金及负责公司的整体运作，乙方负责产品研发和技术，甲乙双方各自出社会资源共同进行项目运作，此是双方合作的基础。
2、知识产权：在合作期间，与合作经营期间公司相关产品的发明、实用新型、外观设计、开发产品以及相关的知识产权等均属于公司研发技术成果或商业秘密，其知识产权均属于公司。
3、合作期间，乙方对该项技术不得跟其他人进行联营，所有的专利和技术均需以公司的名义持有，产品需以公司的名义才能够对外进行招商和出卖。
4、甲、乙双方均承诺遵守公司制度以及相关法律规定，在各自岗位权限范围内发挥特长、履行职责和行使职权。
5、项目公司成立后，停车场的经营利润和经营风险，由项目公司享有和承担。除此之外，停车场配套设施的开发(包括房地产开发等)，由甲方或其他具备房地产开发经营资质的企业进行，该配套设施的开发经营，其利润风险等，由房地产开发经营企业自行享有和承担，配套设施开发(包括房地产开发)税后净利润的10%，支付给项目公司。
为了上述目标的实现，甲乙双方均同意：在项目公司进行停车场项目立项、取得停车场项目用地之后，项目公司将配合甲方或房地产开发公司进行房地产开发，并配合甲方完成房地产开发所需要的相关手续。
第七条：违约责任：
(一)以下行为构成根本违约：
1、甲乙双方任何一方不按照本协议的约定履行出资的义务。
3、乙方的该项专利和技术不合法的或者与他人有纠纷的;。
(二)违约处理:。
第八条：其他。
2、在履行本协议过程中产生的争议，双方应当通过协商解决，不能达成一致的，任何一方均可以向项目公司所在地的人民法院依法提起诉讼。
3、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字或盖章后立即生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
签订地点：日期：
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇十五
本工程为中国联通内蒙古分公司办公楼。施工地点位于呼和浩特市新城区兴安北路55号。经双方协商一致，就该工程资料及试验工作承包达成如下协议。
一、承包内容及价格。
本工程共分为一栋楼，一个单位工程。资料的承包，按照市场参考价格，并结合本地区施工特点，经双方友好协商，最后商定承包价格为2元/平方米，送试单价为0.5元/平方米，合计单价为2.5元/平方米，建筑面积为39637平方米，总价为99092.5元，大写为玖万玖仟零玖拾贰元伍角。承包内容：总包单位的建筑及结构工程资料、水电资料、安全资料及试样送检。试样的制作由甲方负责。
二、付款方式。
1、经双方协商，甲方扫进度拨付乙方工资款，基础工程完成后，甲方支付乙方工资总额的20%;主体工程施工至五层，甲方支付乙方工资款总额的20%;主体工程施工至十层，甲方支付乙方工资款总额的20%;主体封顶后，甲方支付乙方工资款总额的20%;竣工验收到后一周内甲方支付乙方全部工资款额。
2、资料的验收通过以质检站监督科室的验收通过为准，不以建设单位存档日期为准。监督科室验收通过后七日内，甲方结清乙方全部工资款额。但建设单位在存档过程中有需要乙方协助的，乙方须全力配合。
三、工作内容及相关事宜。
1、乙方应尽职尽责，按施工进度及时做好各工程资料，不得延误。
2、乙方应熟知岗位职责，在遵守本合同的基础上，完成本职工作，自觉遵守公司的各项规章制度。
3、甲方为乙方免费提供办公地点并解决食宿。乙方在工作期间所用的各种办公用品及耗材由甲方负责。但乙方应本着勤俭节约的原则，合理使用耗材，不得造成大量的浪费。尽可能的为甲方节省办公开支。对做好的资料要认真核实，尽量避免错打、误打和漏打工程文件。
4、乙方必须指派能胜任资料员岗位的工作人员，如甲方发现现场资料员不负责任，资料工作严重滞后，甲方有权要求乙方更换人员。主体施工阶段，乙方资料员要保证每月26个工作日，每个工作日要保证80%的上班时间。如有事，可与主管领导请假批准后离开。不得擅自离开工作岗位。进入装修和二次结构阶段，乙方可以不坐班，适当灵活调整上班时间，但必须保证资料与工程进度同步，不得滞后。
5、施工技术性文件由甲方技术人员和安全人员专门负责，乙方负责收集、整理、装订成册并报送监理单位及建设单位审批。内容包括：施工组织设计、安全施工组织设计、各专项方案计算书、施工方案、技术交底、安全交底、施工日记、安全日记、放线记录、变更核定、洽商、班组自检交接检等。如甲方技术性文件缺失或不健全，造成难以交工的，乙方概不负责。但甲方技术人员编制好后，乙方可协助整理装订。
6、交工时，如确因乙方工作失误造成甲方资料不能归档的，乙方必须整改完善。保证负责竣工验收。如客观因素导致的，甲方不得无理追究乙方责任，并应及时疏通与上级质检及相关部门的关系，以确保竣工验收。
7、甲方进材料时，应将各种材料的合格证件及检验报告、准用证等质量保证资料收集齐全，交由乙方，乙方负责收集、保存各类质量证明资料。
8、乙方在工作期间，在施工现场，如发生人身伤亡及其它事故，甲方应视乙方为项目部成员，承担一定的责任。
9、在合同期内，如签订本合同的甲方签约人因工作调离本单位，合同将继续有效，甲方无权废止本合同。
10、资料承包按照平米单价进行承包，如施工过程中发现建筑面积与实际不符时，按施工图纸据实结算。双方及时协商，调整总价及月付款金额。
11、乙方送检材料时，不确保合格，出现问题时，甲方自行出资解决，但乙方可协助办理。试样制作由甲方负责，运输工具由甲方负责。
12、如在合同工期内，对施工资料的执行标准及法规发生重大调整及改变，甲方工程申请创“青山杯”、“青城杯”“草原杯”的，或甲方申请呼和浩特市“安全文明工地”的，造成乙方工作量大量增加的，甲方应按情况给予乙方0.2元/平方米的工作补贴。
五、有以下原因的合同终止。
1、经双方商定同意后自行解除。
2、因不可抗力因素造成的。
本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效，合同期满后，本合同自行废止。本合同共计三页。
甲方签约人签字盖章：
甲方签约人身份证号码：
甲方签约人联系方式：年月日。
乙方签约人签字：
乙方签约人身份证号码：
乙方签约人联系方式：年月日。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇十六
*方：
乙方：
*乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，特订立本协议，以资遵照履行：
第一条：*方以其所合法持有的电子商务平台技术作为无形资产入股上海信息有限公司，双方同意：以协商作价的方式确定该技术价值**元，占公司注册资本的xx%、（或者：经评估，该技术价值**元，占公司注册资本的xx%）。
第三条：乙方各协议人承诺对*方因本次技术入股而提供、披露的任何技术秘密及专有资讯承担严格的保密责任，不会以任何方式提供给任何第三方占有或者使用，亦不会用于自营业务。
第四条：技术成果入股后，*方取得股东地位，电子商务平台技术由上海信息有限公司享有。
第五条：违约责任约定：
第六条：凡因履行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议双方均应当通过友好协商解决；如协议不成，应在合同签订地*法院诉讼解决。
第七条：本合同经协议各方签字盖章后生效，本合同正本一式份，协议各方各执一份，报审批机关一份，每份具有同等效力。
*方：有限公司（公章）。
法定代表人：
乙方：有限公司各现有股东（签章）：
合同签订地：上海市。
合同签订日期：
*方：专利权人：________________。
乙方：区域合作人：______________。
为使新技术尽快转化为生产力和专利新产品迅速占领市场，现实行技术入股联营生产和产值提成的方式紧密合作，现达成如下协议：
一、*方责任：
1、*方提供专利技术名称为：________，专利发明人：__________。
2、*方授权许可乙方独家生产_________。其销售权：可在全国范围内进行销售。
3、*方提供技术项目合作期限为一年，合同期间*方免收乙方技术转让费，以技术入股，并提供入伙保*金xx万元。
4、*方具体负责新产品的开发、员工的招聘、指导生产、协助销售，并按销售收入的x%提成，结算方式：一月一结。
5、如需扩大生产或建立分厂，可由*方进行重新授权，其分厂、分公司、集团所得收入*方提成40%。
6、在合同期间允许乙方使用发明人的专利权，其使用的方式必须得到*方许可。
7、*方有权监督并随时查看工厂生产、经营及财务状况。
二、乙方责任。
1、乙方应负责组建生产公司及工商、税务经营手续和必要的启动资金，并提供厂房、生产人员、水电和生产设备以及扩大生产资金。启动资金（含设备和前期出货费）不低于_______万元。生产过程中发生的所有成本费用均由乙方支付并独力承担。
2、工作总结乙方应在合同生效日前完成生产技术、管理人员的配备及厂房、设备、资金到位。
3、乙方在与*方合作期间，有权要求*方对该产品不断创新和改进，对改进的技术应首先给乙方使用。
4、乙方对生产产品的数量应如数报送*方，应实行财务公开，乙方不得做出对*方利益有损之事。
5、乙方全权负责产品的生产、经营、销售，并有权分得销售收入的xx%。
三、违约责任。
1、*方在签约后应全力配合工厂生产，不得将专利技术它用，未经乙方许可，不得中途退出。
2、乙方收到定金后若不能按时生产或放弃生产，乙方应承担全部经济损失，并退还*方保*金xx万元。
3、乙方未经*方许可不得私自设立分厂、分公司和集团，否则按免收的全额技术转让费支付*方。
四、其它条约。
1、合同期满，*方不再提成、参股和销售，乙方应退还*方的xx万元保*金。如继续合作，合作方式另行商议。
2、合同期满，乙方如继续使用*方专利，乙方应向*方支付一定数额的使用费，费用另议。
3、个人简历有效期**年____月____日到**年____月____日止。
4、本合同自双方签字之日起生效。
五、备注：
*方：_____________乙方：_____________。
代表人：___________代表人：___________。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇十七
第一条洞口县页岩砖行业商会是页岩砖行业自愿联合结成的非营利性群众团体。
第二务本商会的宗旨是：遵守和维护宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德、风尚；规范行业行为，反对价格垄断、反对恶意竞争；进行技术合作与交流，提高行业生产水平和经营水平。
第三条本商会履行“自我教育、自我管理、自我服务”的职责，独立自主地开展工作，在业务上接受县工商联的指导、监督。
第四条本商会的地址：洞口县天源宾馆。
第二章业务范围。
第五条洞口县页岩砖行业商会的任务是：
（一）在政策许可的范围内从事生产经营活动。
（二）反映会员的合理意见与要求，维护会员正当经营和合法权益。
（三）开展文明经营，优质服务活动。
（四）了解和反映非公有制经济发展情况，研究探讨非公有制经济在发展中的问题。
（五）协助政府有关部门对非公有制经济人士进行行政管理。
（六）开展对外经济、商业技术等交流活动。
（七）兴办会员的福利事业，关心会员的生活，开展健康有益的文化体育活动、丰富会员生活。
第三章会员。
第六条洞口县页岩砖行业商会会员。
（一）凡经县工商行政管理机关登记注册页岩砖厂者，拥护本商会章程，有加入本商会的书面申请，经县工商联批准后，可成为商会会员。
（二）与本商会工作有关的个人，承认本商会章程，可接纳成为本会的会员。
第七条会员的权利。
（一）在商会内有选举权、被选举权和表决权。
（二）对本商会工作有批评、建议和监督权。
（三）对理事会成员有权咨询批评、建议和提出罢免动议。
（四）要求维护自己的合法权利和利益。
（五）反映生产经营中存在的问题，提出意见和要求。
（六）参加本商会的活动，获得本商会提供的各项服务。
（七）入会自愿、退会自由。
第八条会员履行下列义务。
（一）拥护党的基本路线，遵守国家法律、法规、诚信守法经营，依法纳税。
（二）遵守商会章程，执行商会决议，维护商会声誉。
（三）积极参加商会组织的各项活动，接受商会委托的工作，为商会提供真实情况和资料。
（四）信守职业道德，热心为群众服务。
（五）按时缴纳会费，关心和支持社会公益事业。
第九条凡被工商行政管理机关注销、吊销营业执照的会员，其会员资格自行终止。
第四章组织制度。
第十条本商会的最高权利机构是会员代表大会，代表大会的职权是：
（一）制订和修改《洞口县页岩砖行业商会章程》。
（二）讨论决定本商会的工作方针和任务。
（三）选举产生本商会理事会组成人员，罢免不称职的理事。
第十一条本商会代表大会的代表由会员民主协商选举产生。
第十二条本商会代表大会必须有三分之二以上代表出席方能召开，有出席会议过半数通过的决议才能有效。
第十三条洞口县页岩砖行业商业理事会是会员代表大会的执行机构，开展日常工作、对代表大会负责。
第十四条理事会的职权是：
（一）执行会员代表大会的决议。
（二）选举和罢免会长、副会长、秘书长。
（三）筹备召开会员代表大会。
（四）向代表大会报告工作和财务状况。
（五）制定内部管理制度。
（六）决定其它重大事项。
第十五条理事会每月至少召开一次，情况特殊，另行决定。
第十六条理事会必须有三分之二理事出席方能召开，其决议须经到会理事三分之二以上表决通过方能生效。
第十七条理事会选举产生会长、副会长、秘书长。理事会议由会长或会长委托副会长召集，研究处理联合会日常重要事项。
第十八条洞口县页岩砖行业商会会长、副会长、秘书。
长必须具备下列条件：
（一）坚持党的路线、方针、政策，政治素质好。
（二）在本业务范围内有较大影响。
（三）身体健康，能坚持工作。
（四）具有完全民事行为能力。
第十九条洞口县页岩砖行业商会会长、副会长、秘书长任职期肆年。任期满后需延长任期的，须经会员代表大会三分之二以上代表投票或举手表决。
第二十条洞口县页岩砖行业商会会长行使下列职权：
（一）召集和主持理事会。
（二）检查代表大会、理事会决议的落实情况。
（三）代表本商会签署有关重要文件。
第二十一条洞口县页岩砖行业商会秘书长行使下列职权：
（一）主持办事机构开展日常工作。
（二）处理其它日常事务。
第五章经费。
第二十二条洞口县页岩砖行业商会应有独立的经费和财产，经费专款专用。经费来源：
（一）会员交纳的会费。
（二）利息。
（三）募捐。
（四）其它合法收入。
第二十三条商会的正常开支按照《中华工商业联合会章程》规定向会员收取会费。
第二十四条本商会经费必须用于本章程规定的业务范围和事业的发展，不得在会员中分配。
第二十五条本商会建立严格的财务管理制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。
第二十六条会计人员必须进行会计核算，实行会计监督。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。
第二十七条本商会的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受会员代表大会的监督。
第二十八条本商会换届或更换法定代表人之前必须上报业务主管部门、社会团体登记机关。
第二十九条本商会的资产，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇十八
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，甲方将工程的施工资料以承包的形式给乙方，双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就本工程承包事项达成如下协议。
一、范围。
1、《建筑工程施工质量验收资料》中涉及到本工程的所有土建及水电安装资料。
2、《监理现场用表》中涉及到本工程需要报验土建及水电安装资料。
3、根据要求现场送样工作，包括所有需送检材料的取样，保证材料或试件在规定时间内送达检测中心检测。如过期未检造成的回弹、资料无法完成等的后果，由乙方自负。
2、一结构试块由泵站提供，取试块由甲方派驾驶员陪同乙方去泵站提取;二结构试块及砂浆试块由乙方负责制作，乙方应尽量保证试块检测合格。其他送样试件找相关甲方负责人及时索取。
3、除去随工程进度正常报验资料外，竣工时需整理出一套成册的竣工资料。
二、标准。
1、在计划时间节点所进行的分部验收，保证工程资料的完善。
2、竣工验收资料保证其整齐、完善、成册，顺利交付。
四、承包价款及支付方法。
2、承包价款付款方式：所有单体主体验收结束，甲方支付乙方总合同款的30%;所有资料整理成册，甲方支付乙方总合同款的%;所有单体竣工验收结束，甲方支付乙方总合同款的20%;竣工资料顺利交付档案馆，甲方支付乙方总合同款的%。
六、甲方责任、义务。
1、施工过程中的协调工作。
2、本工程发生的所有检测费用全部由甲方负责，并按甲方所签定的检测单位协议及规定结算。
3、甲方提供乙方的正常食宿，但不负责提供乙方的生活用品，不负责乙方来回工地的车旅费用。
4、现场材料质保资料的提供(如钢筋原材料的质保书;水泥、砂、石料的材料检测报告、放射性检测报告;商品混凝土资料的提供等)。
5、如工作需要，提供办公及资料整理保存地方。
七、乙方责任、义务。
1、配合甲方的管理，与监理、及内部班组的协调工作。
2、及时的提供报验资料，及时完成送检工作，不遗漏。
3、分部节点的验收资料的检查与完善。
4、现场安排资料员一名，能完成日常资料工作，质检站及上级部门检查时，能及时准确提供相关资料备查。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方代表(签字盖章)：乙方(签字)：
年月日年月日。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇十九
编号：_____________。
签订日期：_______年______月______日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量1.产品的名称、品种、规格：页岩标砖（尺寸为____________）。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法1.产品的数量：约____________块2.计量单位、计量方法：现场数量，按块计。
第三条产品的交货单位、交货方法：
第四条产品的价格与货款的结算：
2.产品货款的结算：
排屋砌体结顶后支付工程款的______%，剩余______%的工程款在____________前付清。
第五条验收方法：
1、现场实收数量为准，合格的砖才能计数。
2、对标准页岩砖存在有爆肚、通裂纹的情况，现场人员有权拒绝签收，并不负责保管责任，出现一切后果，均由乙方自行负责。
第六条对产品提出异议的时间和办法：
在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
第七条乙方的违约责任1.乙方不能按时交货的，应向甲方偿付不能按时交货部分货款的5％的违约金。
如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，按不能按时交货处理。
第八条甲方的违约责任甲方逾期付款的，应按银行同期贷款利率向乙方作为违约金。
第九条不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条其他特别约定：根据目前市场供应情况和运输管理情况，为确保项目的顺利推进，甲方有权利根据项目实施情况选定2家供货单位，乙方根据甲方的采购计划提供货源，按照实际供应量办理结算。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，按以下第______项方式处理：
（1）申请仲裁委员会仲裁。
（2）向人民法院起诉。
第十一条本合同自______年______月______起生效，结算清货款期作为合同解除日期。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式______份，甲乙双方各执______份。
购货单位（甲方）：
（公章）。
供货单位（乙方）：
（公章）。
代表人：______________________。
电话：__________________________年。
月
日
****年**月**日。
需方单位：**建设有限公司（以下简称甲方）。
供货单位:**建材有限公司(以下简称乙方）。
工程名称:浙江同济科技职业学院扩建工程工程地点:开发区钱江农场，耕文路8号为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同。合同相关条款内容如下：
一、产品供应要求：
产品名称规格单价（元/块）。
备注页岩烧结实心砖240*115*53mm。
页岩烧结多孔砖240*115*90mm。
（说明：本表中单价是指砖块运到交货地点等所有费用的含税价格）。
二、交（提）货时间、地点及方式：
2、交（提）货方式及风险负担：甲方提前一天将需用量报乙方，乙方将货物送至项目部制定工地、经甲方指定收料人签收后视为货物交付。
在货物交付前发生的货物损毁、灭失的风险（包含因不可抗力等因素导致的毁损、灭失）由乙方负担。
甲方指定的收料人为：**。
3、交（提）货时间、数量：甲方以传真、短信或口头方式通知乙方所采购货物的具体规格，数量，乙方应当在接到甲方要货通知之日起。
1日内将所需货物送到制定地点，如乙方原因造成供货延误，乙方应按甲方要求供货额千分之三向甲方支付违约金。
三、结算和付款方式：
（1）数量按月按实结算，次月按工程款进度支付当月费用的80%。余款在工程竣工验收之后付清。
（2）结算清单必须要有收料员、材料主管、核算员、项目经理签字才有效。
（3）其它约定：每次付款前乙方均需提供正规有效发票（发票台头名称必须和签订合同乙方公司名称一致），否则甲方有权拒绝付款。
四、技术要求：
乙方应按国家标准规定，随每批产品提供《质量检验报告》。
五、验收标准：
2、乙方交货时应将货物按要求在指定地点码放整齐，堆放高度按国家规定堆放；
外观及数量应当场验收。对于不合格产品及已破损产品甲方有权扣除并按实际数量签收。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方协商一致。
2、因不可抗力使不能实现合同目的。
4、一方延迟履行义务或者有其它违约行为致使不能实现合同目的。
以上3、4项权利由守约方行使。
七、违约责任：
3、因产品质量不符合要求引发的损失，由乙方承担并赔偿。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可提请签约地人民法院提起诉讼。
九、不可抗力：
因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。
10、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
11、合同签订：
1、本合同自双方代表签字、加盖印章后生效。
2、本合同一式六份，甲方执四份,乙方执二份。
供货方（盖章）：需货方（盖章）：
代表人：
代表人：
联系电话：
联系电话：
签订日期：
****年**月**日。
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇二十
为保证工程质量，确保该工程施工进度进行，更有利及完善该工程资料管理工作，经双方协商一致，现将工程(以下简称甲方)的资料部分工作承包给资料员(以下简称乙方)进行完成，为明确双方权益与责任范围，其具体内容如下：
一、承包范围：乙方负责本工程()部分所有保证与管理资料的填写与整理装订一式三份(即原件一份复印件二份)以送城建档案馆发初验合格证为准，其中包括现场取样送检及施工过程中各种资料的及时签字盖章(其中所发生费用由甲方承担)。
二、承包价格：甲方以元/m2的单价以施工图纸的建筑面积计算，其中甲方必需承担业务范围内的纸张、表格及打字复印等费用，试验费由甲方负责承担。
三、付款方式：采用现金支付，工期开工先付总金额的10%作为乙方开办费，基础竣工付30%,主体验收付足70%，工程竣工资料交验付足95%，其余在领取城建档案馆的初验合格证一次付清。
四、相关责任：甲方负责提供乙方办公室一间及有关桌、椅、柜等办公用品，床位等办公生活设施，并负责承担上班期间的伙食以及在合同期内及时解决乙方力不能及的有关单位协调等重要事宜。乙方必须根据现场实际情况及时完成相关资料工作，不能出现资料原因出现的停工，整改等现象。
五、施工期限：本工程自年月日开始施工，乙方必须进场开展工作，至年月日完成竣工验收时乙方必须及时提供全套资料，如由甲方原因引起的工程延期，则由甲方按1500元/月付给乙方作为工资。
六、违约条款：如果甲方中途变换资料员，预付开办费慨不退还，且由此造成因资料不齐全、不完整而影响验收交工的损失，乙方不承担任何责任。
七、本合同未尽事宜，双方协调解决。
八、本合同一式二份，双方签字生效;工程完工、资料费两清后失效。
甲方：(盖章)乙方(签字)。
项目经理：
联系电话：联系电话：
最新资料整理合同协议（案例21篇）篇二十一
甲方将的工程项目的施工资料发包给乙方，经甲乙双方协商达成以下协议：
工程施工全套（含施工管理、施工技术、施工测量、施工物资、施工记录、施工试验、过程验收、工程竣工质量验收等）资料的编写、收集、整理、归档、备案等工作，其中不包括填写《施工组织设计》、《施工日志》、《混凝土施工日志》和所有方案的编制及送检相关工作。
二、承包方式。
包工（甲方只为乙方提供一份全套施工图纸、办公场地、办公桌椅、资料柜、资料打印用纸、文件夹、文件盒、鱼尾夹、打印粉墨、中性笔等办公用品；打印机、电脑均由乙方自理）。
三、取费计算。
1、取费单价：__________________。
2、资料费总价：按实际所承揽的建筑面积（以施工蓝图所注的建筑面积为准）。
四、合同工期。
合同工期为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、付款方式。
甲方每月支付给乙方工程资料费：（大写：__________________），如果甲方在达到资料费支付条件后7日内无法支付给乙方工程资料费，乙方保留停止工作和解除合同的权利。
六、甲、乙双方的责任与义务。
1、甲方提供办公场所、办公桌、椅、办公用品（含资料打印用纸、文件夹、文件盒、鱼尾夹、打印粉墨、中性笔等）和各楼号全套施工图纸一套。安全资料表格由甲方提供。甲方负责乙方办公场所的安全、保卫工作、财产丢失等现象，所有损失由甲方承担。
2、甲方负责督促、协调各参建单位管理人员进行工程资料的签字工作，原则上不允许代签。
3、甲方负责督促、协调各参建单位及时为乙方提供进场材料的合格证、检测报告（各楼号一式四份）等进场手续。
4、甲方负责督促、协调各施工单位对材料、构配件或相关工序的常规试验和见证试验的送检与委托，如试验不能合理计划。送检不能及时进行、试验报告不能及时取回、相关试验没有委托、试验结果不合格，影响正常的资料报验，一切后果乙方不予承担。除此，甲方还需为乙方提供报建登记表、立项申请报告及批复、建设工程规划许可证、建设工程质量监督书、施工许可证、施工图审查报告及批准书、地质勘察报告等。
5、乙方根据工程施工进度的进展情况，及时、准确的完成资料的填写、报验、收集、整理等工作，做到工程资料与工程实体同步，由于甲方的人员不到位或人员技术水平差等原因造成资料不能同步、资料不规范等因素而影响到工程的正常顺利进行所造成的一切损失由甲方承担。
6、在各参建单位积极配合的情况下，乙方应同步、准确地整理好所有施工资料，以备工程质量行政管理部门的`检查。
7、乙方进入施工现场必须严格遵守《安全生产管理条例》的规定，否则发生一切安全事故的责任均由乙方承担。
8、由于乙方的原因造成工程资料不能按时备案所产生的一切损失均由乙方承担。
9、资料交城建档案馆备案费用由甲方承担。
10、由当地城建档案馆要求：除文本文档资料外，还要交电子版资料的。乙方不承担电子版资料的编制及一切费用。
七、纠纷处理：
1、工程延期处理：如果在合同工期内，甲方未完成所有的施工任务，导致乙方的工程资料不能在合同工期内完成竣工备案，工程合同发生延期，则在延期的月份内，甲方需按延期月份支付乙方所有资料人员的工资，工资金额为：每人每月__________________元，延期月份内15天以下（含15天）的按半月计算，15天以上的按全月计算。
2、合同期内，乙方不参与甲方任何的经济纠纷及债务关系，所有资料费，完全由甲方进行支付。
3、甲方支付工程资料费应采取现金或对私（个人）转账的支付方式。
八、争议解决方式：双方在履行合同过程中出现争议，如果经协商仍无法解决可到当地仲裁机构或人民法院解决。
九、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，签字之日起生效，工程资料备案完毕后自动终止。
十、补充条款：________________________。
甲方：_________________。
___________年___________月_________日。
乙方：_________________。
___________年___________月_________日。