在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
合同确认函篇一
第一条 工程概况
1.1 工程地点:
1.2 工程内容及做法(见附件清单)。
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(3)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限30天,开工日期20xx年____月____日,竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(《家庭居室装饰装修工程报价单》)。
第二条 工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 发包人义务
4.2 提供施工期间的水源、电源;
4.3 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条 承包人义务
5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条: 付款条件和付款方式
6.1付款条件:装修完毕后检验合格付款;
6.2 付款方式:支票或电汇
第七条: 工程验收
7.1.工程质量验收:待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
7.2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收。
第八条: 其他事项
8.1.甲方
(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
(2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的 保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应事先打好招呼。
8.2.乙方
(1) 应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
(2) 负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
(3) 严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。
(4) 在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。
第九条: 违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额____ %作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十条: 争议解决
10.1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。
10.2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。
第十一条: 合同的变更和终止
11.1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的___ %交付违约金,并办理终止合同手续。
12.1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
12.2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
12.3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方(业主):_______________(签章) 乙方:_____________ (签章)
合同确认函篇二
乙方(承包方):
一、工程地点:
二、形式结构:独栋式式7室2厅1厨3卫1车库
三、工程项目:
1、一层:大厅东半部南墙面拆除及向外扩建至走廊立柱处;车库屋顶拆除,车库加高至与一层同高,车库屋顶现浇,车库开凿修砌一个窗口。
2、二层:东南房间南部墙面拆除;东面两房间中间开凿修砌一个门洞;北卫生间砌墙;原阳台与大厅之间的门砌墙;西南房间东面墙面在原创处开凿修砌一个门洞。
3、房屋屋顶拆除并翻新重建。
4、贴一层大厅、卫生间、西北房间、西南房间、车库(除东北房间外)的地面地砖及墙面墙砖;贴围墙和车库外墙墙砖。
6、建筑垃圾的清理及运输。
四、承包方式:
除地砖和墙砖由甲方提供外,其余材料由乙方负责,乙方负责施工。
五、质量标准:
1、乙方提供的原材料须满足质量要求;
2、施工质量要符合安全要求;
3、地砖墙砖的装贴要平整;
4、不得随意浪费装修材料;
5、装修质量不得低于同一施工类型的装修标准;
7、工程竣工验收合格后,12个月内因乙方材料及施工原因出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
8、须得到双方认可。
六、施工期限:
由于是分阶段施工,施工期限视具体情况定。
七、工程造价:
八、付款方式:
为确保工程质量,暂扣1000元押金,工程竣工验收合格后6个月无任何因乙方材料及施工原因出现的质量,押金将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,甲方在三天内支付乙方所有费用的80%,6个月后无任何因乙方材料及施工原因出现的质量,甲方支付剩余20%费用。其它问题:装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
九、本协议一式两份,甲、乙方各执一份,具有相同效应。
甲方:乙方:
年月日
合同确认函篇三
装修改造工程在日常生活中屡见不鲜。那么对于装修改造合同你又了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的装修改造合同范文,感谢您的欣赏。
委任单位:
施工单位:
就工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下 :
一、工程名称:
二、 二、工程地点:
三、工程项目内容: 见材料明细清单
四、工程期限:本工程自20xx年 月 日至20xx年 月 日完工。
五、五、工程造价为人民币:
六、 六、付款方式:
1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的 %预付款。
2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总造价的 %工程款,余额在工程验收合格后两个月内付清。
3、工程完工验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议,即视为同意,将剩余款项全部付清,违约付款。
七、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管,场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。
八、工程施工:
1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工。
2、乙方负责制定各类制作的材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资,及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4、乙方应了解遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
九、工程质量:
1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。
2、各类装饰工程质量保修一年。
十、工程验收: 由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任: 任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注: 本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式二份,甲、乙方双方各执一份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
代表人: 代表人: 日期: 日期:
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 承包方式:包工包料
4、 工程概况:
二、 工程改造装修内容
1、改造装修:
2、拆迁垃圾清运
三、 改造、装修费用依甲方的使用要求及条件要求为依据。费用合计为: 万元。
四、 工程期限
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
五、 付款方式
1、合同签定后,甲方即付给乙方总价的
2、改造完成时,甲方即付给乙方总价的
3、装修验收合格后,甲方即付给乙方总价的
六、双方责任
1、 甲方:负责提供改造、装修的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应指明。
2、 乙方:按甲方提供的工程装修设计图进行施工。
七、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、 如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2、 其它未尽事宜由双方协商解决。
3、 合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方(发包方):
乙方(承包方):
一、工程地点:
二、形式结构:独栋式式7室2厅1厨3卫1车库
三、工程项目:
1、 一层:大厅东半部南墙面拆除及向外扩建至走廊立柱处;车库屋顶拆除,车库加高至与一层同高,车库屋顶现浇,车库开凿修砌一个窗口。
2、 二层:东南房间南部墙面拆除;东面两房间中间开凿修砌一个门洞;北卫生间砌墙;原阳台与大厅之间的门砌墙;西南房间东面墙面在原创处开凿修砌一个门洞。 3、 房屋屋顶拆除并翻新重建。
4、 贴一层大厅、卫生间、西北房间、西南房间、车库(除东北房间外)的地面地砖及墙面墙砖;贴围墙和车库外墙墙砖。
6、 建筑垃圾的清理及运输。
四、承包方式:
除地砖和墙砖由甲方提供外,其余材料由乙方负责,乙方负责施工。
五、质量标准:
1、 乙方提供的原材料须满足质量要求;
2、 施工质量要符合安全要求; 3、 地砖墙砖的装贴要平整;
4、 不得随意浪费装修材料;
5、 装修质量不得低于同一施工类型的装修标准;
7、 工程竣工验收合格后,12个月内因乙方材料及施工原因出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
8、 须得到双方认可。
六、施工期限:
由于是分阶段施工,施工期限视具体情况定。
七、工程造价:
八、付款方式:
为确保工程质量,暂扣1000元押金,工程竣工验收合格后6个月无任何因乙方材料及施工原因出现的质量,押金将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,甲方在三天内支付乙方所有费用的80%,6个月后无任何因乙方材料及施工原因出现的质量,甲方支付剩余20%费用。 其它问题:装修项目的具体要求,由甲方提出,乙方实施。本协议未尽事宜,由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。
九、本协议一式两份,甲、乙方各执一份,具有相同效应。
合同确认函篇四
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。
一、工程地点:
____区____街____单元____室
二、形式结构:
____层式 ____室____厅____厨____卫
三、工程项目:
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设尺寸为__________瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面尺寸为__________铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺尺寸为__________瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设尺寸为__________瓷砖,要求平整。
2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
四、承包方式:
甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。
五、质量标准:
施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,_________个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价:
材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费___________元人民币。
七、付款方式:
为确保工程质量,暂扣___________元押金,________年____月____日至________年 ____月____日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费。
八、本协议一式________份,甲乙方各执________份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
合同确认函篇五
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关律、行政规范,遵循平等、自愿、诚实、信任的原则,双方就校区维修改造工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程名称:校区维修改造工程。
2、工程地点:体育新城广益实验中学校内。
3、工程承包范围内容:
a、宿舍楼卫生间防漏改造处理150间;
b、宿舍楼洗脸盆台面改造290间;
c、食堂地面排水沟改建阴沟处理;
d、教学楼车库顶男女卫生间漏水改造处理;
e、教学楼二、四楼天井封闭处理;
f、教学楼两头五楼“三角形”天井封闭;
4、质量要求:优良工程
5、合同工程:本工程日历工期天。开工日期20__________年7月21日,竣工日期为20__________年____月______日。(具体进度以甲方审定的工程进度控制为准)
1、工程承包方式:包工包料大包干方式,总造价人民币:,如工程量有增减按清单报价增减总造价。
2、工程付款方式:工程全部竣工后十天内付至已完工程量款总价的60%,办理竣工结算后五天内付至已完工程量总造价的95%,其余5%作保质金壹年后无息返还。
2、为确保工程质量,工程所用水泥、钢材、瓷砖等主材品牌和厂家必须经甲方认定,方可进场使用。
1、甲方委派工程部熊工及学校总务相关人员现场监督施工。
2、甲方委派相关部门负责人协调监管工作。
3、甲方有权对材料进行检验、试验、有权对工程进行检查验收,费用由乙方承担。
4、甲方有权对现场技术质量进行管理、协调施工,现场签证以学校总务人员签字为准。
5、合同签订后,甲方负责组织有关人员进行现场技术交底。
1、乙方应提供切实可得的施工组织设计及方案,并交甲方总务办认可。
2、乙方应派现场管理组织施工。未经甲方批准,以上人员不得擅自离开施工现场,否则视为违约。
3、乙方应对不合格工程及时组织返工,如因不及时返工所造成的一切经济失全部由乙方自己承担。
4、由于乙方采取措施不力或报价掉漏等而造成本合同工程一切损失、工期拖延施工费用增加等均由乙方自负。
质量期内防漏工程质保期为五年,质保期从工程竣工验收合格之日算起,后三天内负责无偿的返工修复。如使用不当或其它原因所造成的质量问题,乙方负责复但所发生的费用由甲方负责。
1、安全施工与检查
(1)、承包人应遵守程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的责任与因此发生的费用,由承包人承担全部责任。
(2)、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任有发生的费用。
1、本合同自双方法人代表或委托代理人签字,单位盖公章之日起生效,至全部合同权利和义务履得完自行终止。
2、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,附件与合同具有同等法律效力。
3、纠纷的处理:本同合产生纠纷时,双方应协商解决。协商不成时,通过人民法院审理解决,并由工程所在地人民法院管辖。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
合同确认函篇六
承接方乙方:______________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修,为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定参照物管办的相关协议,特签定本合同,以便共同遵守,保汪双方利益不受损害。
一、装修地址:建筑面积平方米。采用简单装修,包工包料的整体承包形式。(材料明细附表一)
二、工程价款:_____________________
工料费总价元。动工时甲方预付乙方当木工材料进场时,甲方付乙方方元,当工程完工验收合格时,甲方付乙方元。甲方留工程款元作为装修质量保证金,期限月,到期无质量问题,甲方足额付给乙方。
三、质量要求:
工程使用主材料的品种规格需经双方认可,选用产品的质量及施工质量均由甲、乙双方各自负责(施工内容明细附表二)
四、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
五、装修工期:工期为________年__________月__________日开始,________年__________月__________日结束,因乙方原因延迟完工,每日按总价的千分之五作为违约金支付给甲方,直至余款扣完为止。
六、双方责任:
甲方:确保乙方施工中的水、电及施工方案,负责及时与大楼物管办的协调工作,装修款分期按时足额付给乙方。
乙方:主动办理大楼物管办提出的有关证件,执行其施工要求。乙方在施工期间应加强安全教育,文明施工,凡发生大、小伤亡事故均由乙方自行负责。
七、因一方原因致使合同无法继续履行,应终止合同,由责任方向对方赔偿损失。
八、如出现双方无法协商的纠纷,应向合同履行地人民法院起诉。本合同一式两份,各执一份,签字后生效。
甲方代表:______________________
乙方代表:______________________
______年______月_____日
______年______月_____日
合同确认函篇七
施工单位:
就工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程项目内容:
见材料明细清单
四、工程期限:本工程自20xx年 月日至20xx年 月 日完工。
五、工程造价为人民币:
六、付款方式:
1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的%预付款。
2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总造价的%工程款,余额在工程验收合格后两个月内付清。
3、工程完工验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议,即视为同意,将剩余款项全部付清,违约付款。
七、材料设备:
本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管,场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。
八、工程施工:
1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工。
2、乙方负责制定各类制作的材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资,及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。
4、乙方应了解遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。
九、工程质量:
1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。
2、各类装饰工程质量保修一年。
十、工程验收:
收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任:
任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注:
本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式二份,甲、乙方双方各执一份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。