随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
合同履约承诺书篇一
河南晟隆建筑装饰设计工程有限公司：
经内部竞岗后，以工程项目负责人名义就承建的 装饰装修工程项目，现向公司做出如下承诺：
1、 我承诺履行河南晟隆建筑装饰设计工程有限公司与业主签订的工程合同内容，及我公司签订的内部承包合同中的全部约定，严格执行施工管理规范、安全操作规程、防火安全规定、质量环保要求，承建完成该装饰规程任务至合格验收：
2、 凡涉及工程项目发生的人工费、材料款、租赁费、外欠款等在与我公司签订内部承包合同前及内部承包合同后，可能引起的经济责任、民事责任均由我本人全权负责支付、处理，与我公司无任何关系：
3、 我深知在未经公司授权的情况下，私自编、仿、伪造公司的任何文件、印章的违法行为及损坏公司形象造成不良影响的，经查实公司将被没收所有工程款，并追究相关法律责任。
4、 更深知按照建筑市场管理法规定，在合同终止后或因保修期满，并不解除由我本人所承担过该项目工程任务的质量责
任、安全责任。
5、 在施工过程中，由乙方原因造成的建筑方所产生的罚款、扣款等事宜，由乙方负全部责任，从该项目工程款中预先扣除。
6、 由于我本人原因，我承诺在紧急情况下，公司有权对违反安全操作规范等野蛮施工、无故拖欠他方任何工程款行为，均可从该项目工程款中预先支付。
特此承诺！
承诺人:
身份证粘贴处 身份证号：
现住地址：
联系方式：
紧急状况联系人： 日 期：
合同履约承诺书篇二
开封市园林处〈招标人（业主）〉：
我单位自愿参加开封市古城墙东段北部绿化景观工程的投标，保证我们提供的资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效。保证不串标、围标、买标、卖标。
若有幸中标，在工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期、质量、安全，保证按投标书承诺的本合同工程任职的主要人员（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员）按时全部到位，未经业主同意不随意撤离；保证按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施；保证不违法转包、不非法分包所中标工程，随时接受业主及其代表的检查和监督。
若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺，甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚，无条件撤出现场和业主的其他处罚。
投
标
人：河南莱泰园林发展有限公司（盖章）
法定代表人：
（签字并盖章）
日期：20xx年4月18日
合同履约承诺书篇三
xx-xxx-xx〈招标人（业主）〉：
我单位自愿参加 xx-xxx-xxx-xxx-xxx-x 工程的投标，保证我们提供的资质证书、营业执照、项目经理班子组成人员的职称学历与资格证书、业绩或有关证明文件等真实有效。保证不串标 、围标、买标、卖标。
若有幸中标，在工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期、质量、安全，保证按投标书承诺的本合同工程任职的主要人员（包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员等管理人员和技术人员）按时全部到位，未经业主同意不随意撤离；保证按投标书承诺的投入本合同工程主要施工机械设备按时进驻工地实施；保证不违法转包、不非法分包所中标工程，随时接受业主及其代表的检查和监督。
若我单位在投标和项目实施过程中违背上述任何一项承诺，甘愿接受没收投标保证金或履约保证金的处罚，无条件撤出现场和业主的其他处罚。
投 标 人：xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx（盖章）
法定代表人： （签字并盖章）
日期：xx-x年xx-x月xx-x日
合同履约承诺书篇四
鉴于本人于 年 月 日签订的《个人民间借贷合同》，约定归还欠款本息的日期为 年 月 日，我郑重承诺如下： 一、本人于 年 月 日之前将所有欠款全部还给出借人。
二、在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，出借人可要求本人提前清偿本金及利息。
三、对由于借款人未按期僖付贷款而引起的一切相关损失及经济赔偿责任，承担连带偿还责任。
四、若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。
五、本承诺书一经本人签字即对本人具有法律效力。
承诺还款人(签字及手印)：
签署时间： 年 月 日
合同履约承诺书篇五
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人以xxx (单位名称)法定代表人或授权代表的资格，郑重承诺：
我单位承建的xxx工程，将保证做到：
1、遵守国家的有关工程建设的法规，自觉维护和规范建筑市场秩序，诚信守法，按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，在获得工程款后，优先偿付民工工资。在雇佣和使用民工时为民工办理工伤保险。
2、承建的工程不转包、不违法分包、不挂靠，杜绝使用“包工头”式的非法用工方式。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受业主的处罚，同时愿意接受主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
承诺单位：xxx(公章)
法定代表人或授权代理人(签字)：xxx
日期：20xx年xx月xx日
合同履约承诺书篇六
工程项目名称： 建设面积：
工程项目地址： 工程造价：
建设单位（甲方）： 项目经理：
施工单位（乙方）： 联系电话：
为加强建筑市场的监督管理，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规政策的规定，特订立本承诺书。
第一条 甲乙双方的.承诺
（一）自觉遵守国家和安徽省建筑市场有关法律法规以及黄山区建筑市场的各项现行规定和政策。
（二）自觉服从黄山区建筑主管部门的管理和监督。
（三）自觉维护黄山区建筑市场的正常秩序。
（四）发现对方在工程建设活动中有违法、违规、违反约定的行为的，及时提醒对方或向建筑主管部门进行反映。
第二条 建设单位的承诺
（一）建设工期不足一年的，到位资金不少于工程造价的50%；建设工期超过一年的，到位资金不少于工程造价的30%。
（二）按照双方签订的施工合同的方式和时间按工程进度，足额支付工程款（进度款）。
（三）按照《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等有关规定，在规定的时限内及时与施工单位办理竣工结算。
（四）扣留建设工程质量保修金不得超过工程结算总额的5%，工程竣工验收一年后与施工单位结清。
第三条 施工单位的承诺
（一）严格执行工程建设的方针、政策、有关建筑施工安装的强制性标准和规范。
（二）按照双方合同的约定，按期、按质、按量完成工程建设。
（三）依照《中华人民共和国劳动法》等相关规定，招用务工人员，并与之签订劳动合同。
（四）建立健全务工人员的工资支付制度，及时发放务工人员工资，且不低于当地最低工资标准，不恶意拖欠务工人员工资。
第四条 本承诺书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。
第五条 本承诺书一式三份，甲、乙双方，区建设委员会各执一份。
承诺人：
甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）
法人代表人：（签字） 法定代表人：（签字）
地址： 地址：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
监督部门：
黄山区建委：（盖章）
年 月 日
合同履约承诺书篇七
致：
本人是工程的项目负责人，经内部协商承担该工程施工任务，本人郑重承诺如下：
1、所有因本项目施工所发生的所有债权债务及合同纠纷由本人负责，由此发生的一切经济责任和不良后果全部由本人承担，与及其他任何一方无关。
2、为了保证及时支付农民工工资，避免施工过程中劳务用工等问题给公司造成不必要的负面影响，本人同意按公司规定按工程中标价2%交纳农民工工资支付保证金，如有投诉由此产生的费用及损失全部由本人承担，农民工工资支付保证金没收。
3、为了保证工程安全生产及文明施工需要，我方将严格按照安全生产经费的相关规定进行投入，如不能达到安全生产需求，贵公司有权暂停我方工程款支付，直至我方整改符合要求；或直接从我方工程款中调拨款项用于工程安全措施费用。
4、为了工程需要，本项目所有加盖公司公章的文件、合同等所引起的债权、债务及合同纠纷均由本人承担，由此产生的给贵公司及任何第三方所造成的损失全部由本人承担。
5，如本工程涉及的材料款、租赁费、劳务工资等经济纠纷及其它费用由公司垫付的，本人自愿承担垫付资金每月5%的利息（不足一月按一月计），并自愿支付公司伍万元违约金。
6、本人对本工程项目的质量、安全、进度、文明施工等全部负责，对由此造成的一切损失与贵公司无关。在施工中，如公司确认我方现有能力、物力及人员不能完全履约，公司不需解释，有权解除合同或将我方的一部分工程转让给其他承包人，并按双倍价款扣除我方相应费用，我方将无条件服从安排。
特此承诺
承诺人：
年 月 日
合同履约承诺书篇八
投标人诚信承诺书
致招标人：xxxxxxxx
我单位在参加组织的xxxxxxxxxx工程项目的招投标活动中，郑重承诺如下：
1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的;
2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形，项目经理或建造师，无其他中标(尚未开工)或在建工程;
3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚;
4、 若我方中标，将严格按照规定及时与建设单位签订合同;
5、 若我方中标，将严格按照招标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、建造师等内容组织实施;
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受萧山区招投标管理办公室作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。
投标人(公章)：
投标人的法定代表人(印章)：
年 月 日
合同履约承诺书篇九
申请人：有限公司请求事项：
请求贵院退还申请人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。
事实与理由：
申请人与被申请人财产损害赔偿纠纷一案，申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。现贵院已作出（20xx）xx民终xxx号民事裁定书，裁定退回上述人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。故申请人申请贵院退还申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。
申请人收取退回案件受理费的账户如下：开户行：中国xx银行xx支行账号xxxxxxxxxxxxxxxxx户名：xxxxxxxxxxxxxxx电话：xxxxxxxxxx此致
xx市xx人民法院
申请人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
合同履约承诺书篇十
甲方：
乙方：
本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条 保证金额
乙方应当按照中标合同总金额的 %，金额：大写人民币 元（￥ ）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。
第六条 乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条 争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条 生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条 其他 本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执壹份，乙方执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：
合同履约承诺书篇十一
我方承诺如中标将严格按照下列招标文件中规定的履约保函格式及要求出具履约保函。
投标代表签字：
投标单位盖章：
履约保证函格式
开立日期：
保证函号：
保证函金额：
受益人：
兹开立本保证函作为（下称卖方）与_________________（下称买方）为（下称工程）提供 （下称货物）于年 月 日签订的 号合同的履约保证函。（下称银行）谨此无条件地、不可撤消地承诺，在收到买方陈述卖方违约的书面通知后，本行将向买方支付人民币元：
a) 卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动，包括更改或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称违约）。只要贵方确定，无论卖方有何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即（不超过本行收到贵方通知的5个工作日内）以该通知中规定的方式向买方支付 元人民币。
b) 本保证金下的任何支付应为免税和净值，不论任何人以任何理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保证金中扣除。
c) 本保证函的规定构成本行无条件的、不可撤消的直接义务。
d) 本保证函在卖方与买方签订的合同规定的合同设备保证期期满后30天（20xx年1月31日）内有效。
e) 本保证书失效后请退还本行。（开立行名称） （开立行代表签字）
合同履约承诺书篇十二
1.3投标保证金
投标保证金证明(粘贴投标保证金收据复印件)
1.4工程相关承诺书
1.4.1不更换项目经理、技术负责人的承诺书；
1.4.2项目经理、技术负责人到岗承诺书；
1.4.3项目班子其他管理人员承诺书；
1.4.4 保证不转包、不违法分包的承诺书；
1.4.5 质量、工期、安全、文明施工的承诺书；
1.4.6 保证不借资质的承诺书；
1.4.7 保证不围标、不串通投标的承诺书；
1.4.8 履约承诺书；
1.6.9 对专业工程进行总承包管理、协调并提供配合服务的承诺书。
1.4.1、不更换项目经理、技术负责人的承诺书
致： （招标人）
作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：
1、在该工程项目合同执行过程中不更换项目经理、技术负责人，项目经理和主要技术负责人只承担本工程的施工任务；如我公司违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金
2、如因特殊原因需要更换项目经理、技术负责人，我公司会提前14天以书面形式报告，在征得招标人同意并在鄂州市招投标监督管理局备案后，后任继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。
3、我公司承诺，即使征得了招标人和鄂州市招投标监督管理局的同意，该行为仍视为我公司违约。若更换项目经理，按中标价的1%支付违约金；更换技术负责人按中标价的0.5%支付违约金。
4、招标人认为有不能胜任相应岗位的承包人管理班子成员，可要求中标人（承包人）更换和调整，直到满意为止，并按中标价的0.5%支付违约金。
投 标 人(盖章)：
法定代表人（签字）：
年 月 日
1.4.2、项目经理、技术负责人到岗承诺书；
致： （招标人）
作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：
1、在该工程项目合同执行过程中项目经理、技术负责人在场，且严格接受业主的考勤制度和请假制度。项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于本月施工时间的80%，每工作日在岗工作时间不得少于 6 小时；
2、项目经理、技术负责人确有特殊情况需请假要离开现场的，时间在半天以内的须经监理总监书面同意；半天以上两天以内的须经监理总监出具书面意见后，报发包人代表同意后并报鄂州市招投标监督管理局备案。离开前应书面指定临时代表，代为行使其权力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理或技术负责人的行为。
3、项目经理、技术负责人未按前述规定取得书面同意不得离岗，否则，离岗一次按10000元支付违约金；第二次离岗的按20000元支付违约金；第三次以后的每次按50000元支付违约金，合计（缺席、离岗）次数超过10次的或者年度累计请假超过20天的，按违约处理，除由承包人（中标人）支付违约金、罚款外，由发包人按规定清除出场，记不良行为记录，由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。
投 标 人(盖章)：
法定代表人（签字）：
年 月 日
1.4.3 项目班子其他管理人员承诺书；
致： （招标人）
作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：
除项目经理、技术负责人按投标文件承诺的到位外，我公司不会派投标文件承诺的项目班子其他管理人员以外的人员参与管理本工程，否则视为我公司违约，招标人有权终止合同，并没收履约保证金。同时由发包人向鄂州市招投标监督管理局报告。由鄂州市招投标监督管理局视情给予承包人6个月至3年的在鄂州市投标资格限制。
投 标 人(盖章)：
法定代表人（签字）：
年 月 日
1.4.4、保证不转包、不违法分包的承诺书
致： （招标人）
作为 工程的投标人，一旦中标，我方郑重承诺：在该工程项目合同执行过程中，绝不转包或违法分包。若有转包或违法分包行为，我公司愿意接受以下处罚：
1、由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，作一次不良记录；
2、合同履行期间发包人有权责令其出场，招标人有权终止合同，并没收履约保证金。
3、由招标人联系司法机关追究相关法律责任。
投 标 人(盖章)：
法定代表人（签字）：
年 月 日
合同履约承诺书篇十三
1．我公司的质量目标：工程第一次验收合格率达100%，工程优良率先进水平；每年争创名牌工程，质量管理保持认证水平。
2．我公司的质量方针：精心管理、质量至上、多创优质、用户满意。这个方针具有清晰逻辑关系和明确方向目标，确定动态过程，概括地说管理是手段，至上是宗旨，优质是效果，满意是目地。
3．本工程达到优良质量标准，并配合主承包方达到施工质量要求。
4．施工前由施工员进行技术交底，以图纸会审后为准，整个施工过程严格按图纸和规范施工。
5．施工中建立岗位责任制，认真执行三级管理制度，特殊工种做到持证上岗，岗前交底，做好记录，加强持证检查环节，实行互检，凡不符合要求的及时返工、纠正。
6．做好各工种协调工作。
7．认真做好测度数据和隐蔽验收记录，办好手续，做到及时、准确，为竣工验收创造条件。
8．质量监督部门，定期检查督促，并缴上质监站进行监督，保证施工质量的顺利进行。
9．对所有材料产品，进行对质保书、合格证、材料分析、技术数据检查、核对。凡不符合要求的一律不得进行安装。
*************公司
******年*****月****日
合同履约承诺书篇十四
致：
我公司作为项目谈判申请人，在此郑重承诺：我公司在最近三年内没有骗取中标和严重违约情况发生。采购人如果发现并查实我公司在上述事项上存在提取虚假信息的情况，不管采购人是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地放弃本项目的谈判资格和中选资格；如果我公司已经收到中选通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的本工程中选通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本承诺具有相应独立性，不管是否有其他相反的说明，本承诺是我公司谈判应答文件的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司与本项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。
如你们需要我们提供任何进一步资料，请与下述人员联系：
姓名：职务： 联系电话和地址：
承诺人：
法定代表人：
20xx 年 06 月 24日
合同履约承诺书篇十五
消防工程由消防火灾报警系统、水喷淋自动灭火系统及消火栓系统构成，我们将本着“价格合理、确保质量、优质服务、信誉至上”的宗旨，依靠公司内部严格的管理，按照有关规范，进行技术把关，精心组织施工计划及人员，确保工程优质如期完成。并基于上述作如下服务承诺：
一、工程中提供的设备、材料价及安装、调试等费率以20xx定
额为基础按最优惠取费标准计算。
二、工程施工期间，如遇工程图纸有互相矛盾或不符消防有关
规范之处，及时予以指出并及时向甲方与设计部门提出合理建议，经认可后再予施工，使该工程材料、人工得到最合理的配置。
三、对该工程的消防审核申报过程中如遇到难于解决的具体事 宜，本公司将协助甲方给予合情合理妥善处理，达到既符
合规范要求，并解决具体问题，取得各方一致意见为宗旨。
四、该工程竣工后，由我公司负责申报消防检测（申报表等资 料由贵方填写我公司协助）并交有关消防监督部门验收通 过。
五、工程竣工验收交付使用后，我公司负责免费维修、保养消 防设施贰年，保证设备正常运行。接到故障通知，24小时
内派员排除，每季巡回检查一次。
六、工程结束后，对甲方负责消防设施的操作，管理人员进行 义务培训，传授专业知识，使之能正确操作，排除一般故 障的技术。
七、协助操作，管理人员制订消防设施的保养，维修制度。