合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
工程质保金合同篇一
乙方：____________
甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则，根据《_经济合同法》的规定，并结合办公楼雨棚的具体情况，订立本合同。
一、工程名称：____________
二、工程地址：____________
三、工程承包方式和内容：____________
1、承包方式：包工包材料、安装制作及安全、进度、质量等。
2、工程内容：门厅雨棚外立面铝塑板面的维修。
四、合同价格：综合包干价每平方米伍拾元整（50元/平米）（最终以实际测量面积计算为准）。
上述综合单价包含：主材费、辅材费、人工费、施工脚手架费用、机械切割加工费、运输费、半成品及成品保护费、利润、提供合规税务发票等一切费用。
五、工期：总工期定为______天，工期从进场之日开始计算。工期只能提前，不能退后。每推迟一天处以500元的违约金。
六、付款方式：工程全部完成并验收合格后，乙方上报结算单，甲方于接到结算的三内出具核算单并支付至核算金额的95%工程款。余款于质保期满后三日内一次性付清。质保期为壹年，从本工程竣工验收合格之日起算。
七、工程质量：乙方应按国家施工标准施工，质量达到国家关标准。凡不符合标准而由此产生的返工、维修问题，乙方承担一切经济损失及相关责任。
八、甲方责任：
1、提供施工用电源。
2、提供材料堆放场地及加工场地。
九、乙方责任：
1、乙方按甲方要求合理安排组织施工，派出有组织施工和协调能力的领队指挥现场施工，确保工程进度及质量。
2、乙方必须接受甲方的管理，如有管理人员及工人不服从甲方的管理，甲方有权提出有关人员离开工地，同时及时选派有经验的人员进入工地。
3、乙方负责自管施工人员的安全、消防工作、现场管理及社会治安工作，其人员发生的任何事件均与甲方无关，责任由乙方自己承担。
4、乙方施工人员的安全完全由乙方负责。
十、其他：
1、本合同壹式肆份，双方各执贰份，具同等法律效力。自双方签字盖章之日生效。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：____________（盖章）乙方：____________（盖章）
代表：____________（签字）代表：____________（签字）
工程质保金合同篇二
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，本着互利互惠的原则，依据《xxx合同法》、《xxx种子法》及其他相关法律法规规定，就甲方向乙方采购马铃薯种薯相关事宜达成如下协议：
一、品种、数量
1、品种：微薯
2、数量：吨
3、级别：原种
二、质量标准、薯块规格
三、合同价款及支付方式
1、合同价款：种薯单价为元/kg(含种子费、运输费及其他不可预见费)，合同总价款为60000元(大写：伍万柒仟陆佰元整)
2、付款方式：，甲方先预付货款定金20xx0元，乙方将种薯运至甲方指定地点后，货到验收合格后，乙方为甲方提供本公司正式发票或税务指定机构xxx，再次向乙方支付34000元，剩余6000元做为质量保证金，在种薯播种后，按照马铃薯生长周期达到甲方要求成活率后进行支付。
四、验货地点及方式
甲方代表在乙方库房验货，验货方式采取随机取样方式，根据本合同规定的质量标准验收合格后，可予发货。
五、交(提)货地点、时间
20xx年5月14日，货物运输到达甲方指定地点。
六、包装
网袋包装、包装费用、装车费由乙方承担。
七、 甲乙双方权利、义务
甲方权利、义务
1、甲方在验收种薯时发现乙方以次充好，甲方有权拒绝验收，所发生的一切经济损失均由乙方自行承担。
2、乙方所供种薯到达时，需到甲方指定地点过磅，乙方所供货物重量不能低于甲方所需重量的千分之一。若乙方所提供货物重量无法达到甲方采购要求的，甲方有权拒绝验收，直至乙方补足为止，期间所发生的一切经济损失，均由乙方自行承担。
3、甲方应及时支付乙方货款。
乙方权利、义务
1、乙方必须按照甲方所验货的种薯足量供货。
2、乙方提供的种薯，如果因质量问题导致严重减产或绝收者(由权威质量检测机构评定种薯质量及问题)，由乙方负责全额赔偿。
3、乙方应按甲方要求提供种薯，并保证种薯的成活率在85%以上，若种薯种植成活率无法达到甲方要求，则甲方有权拒绝支付乙方质量保证金。
4、乙方必须按照甲方要求提供购货发票、种薯检验证明、检疫证明、资质证明等。
5、乙方应按照甲方要求时间将货物无偿运送至甲方合同所指定地点。运输过程中，货物毁损、丢失的风险由乙方承担。
6、乙方必须及时将货物运至甲乙双方约定的交货地点。若乙方未能及时按照双方约定时间将货物送至甲方，应提前以书面形式或其他形式告知甲方，在征得甲方同意后，适当延长时间，最长不能超过三天。
7、乙方必须保证所销售种薯成活率在85%以上，并为甲方免费提供马铃薯种植、培育养护技术服务指导，若乙方所售种薯种植成活率无法达到甲方要求，甲方有权拒绝支付合同预留质量保证金。
八、违约责任
1、乙方在规定时间内，未向甲方提供货物，超过规定期限5天则视为乙方违约，甲方有权要求乙方退还定金，并由乙方承担一切违约责任。
2、经甲乙双方协商，同意终止协议的，甲乙双方均不承担任何违约责任。
3、在合同履行期内，甲、乙双方任何一方未经对方同意中途擅自解除合同的，应向对方支付合同总价款的10%作为违约金。
4、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。
九、其他
本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十一、争议解决
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解;协商或申请调解未解决的， 依法向合同签订地点的人民法院提起诉讼。在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。
十二、本合同由甲、乙双方签字后生效，协议内容的任何改变或变更需双方书面同意并签字后方为有效。本合同一式六份，正本二份甲乙双方各执一份，副本四份，甲方三份，乙方一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程质保金合同篇三
发包方： (简称甲方)
分包方： (简称乙方)
依照(^v^合同法)及有关规定，甲方将承建的锦上华庭住宅小区一期一标段工程11#、12#、13#、14号楼及1号人防工程项目，模板工程外的全部劳务工作分包给乙方(按建筑面积一次性包干)。为了明确甲、乙双方的权利、义务、责任，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：
2、建筑面积：以中标通知书建筑面积28367m2 ；
3、工程地址：重庆市北部新区高新园l9、l11、l12号地块(重庆市委老干中心斜对面--新址)
4、工程总工期：150天(含法定节假日、雨雪天，停电停水三天及三天以内。具体开工时间以甲方进场通知书为起点)。因甲方停缺材料五天以上(不含五天)的，工期顺延。
5、质量等级：以施工验收规范标准评定为“优质结构工程”。
6、文明施工：市级文明工地 。
1、材料及用具提供约定：
(1)甲方提供塔机；钢材、商品混凝土、外架钢管、扣件、模板(模板钢架支撑及模板做工)、地砖、内外墙砖、砌筑砖、水泥、河砂、碎石、门窗、玻璃栏杆、油漆、涂料、防水涂料；施工场地、排水沟、给排水、强、弱电、消防工程和施工用水电源(乙方所需照明和动力用电由甲方接至每栋每层楼的中心点二级配电箱)，其余属乙方承包范围。
工程质保金合同篇四
委托人：
拍卖人：
根据《_民法典》和《_拍卖法》和其他有关法规，双方经协商一致，签订本合同：
第一条委托人愿就下述拍卖物委托拍卖人依法公开拍卖：
1、拍卖物名称：__________________。
2、品种规格：____________________。
3、数量：________________________。
4、质量：_________________________。
5、包装：________________________。
6、存放地：______________________。
第二条拍卖物的交接方式：_______________________。
第三条拍卖物的估价和底价：______________________。
第四条拍卖方式：（ ）：
[1]估低价拍卖
[2]估高价拍卖
[3]无估价拍卖
[4]标卖。
第五条拍卖期限：_______________。
第六条双方的权利和义务：
1、委托人应保证对拍卖物拥有无争议的处分权，并向拍卖人提供有关的证明文件和拍卖物的详尽资料。必要时，拍卖人可随时向委托人要求提供咨询，委托人不得拒绝。
2、委托人可在法律允许的情况下确定拍卖物的底价；拍卖人不得以低于该底价的价格进行拍卖，但因此而造成不能成交的，由委托人承担责任。
3、委托人在交付拍卖物时，应向拍卖人指出其知道或应当知道的拍卖物瑕疵。否则，由此造成的后果由委托人负责。
4、委托人应向拍卖人预付受理费元，用于对拍卖物进行估价、仓储保管、运输、保验和公告、广告等项费用开支，由拍卖人按实际开支多退少补。
5、委托人应按成交总金额的__%向拍卖人支付佣金；该款项也可由拍卖人从拍卖所得价款中扣除。
6、拍卖人应对拍卖物的底价保密，不得委托或代理他人参加竞价；亦不得委托他人进行拍卖。
7、拍卖人对其占管的拍卖物负适当保管责任，并应将拍卖物的变动情况及时通知委托人；确因拍卖人的过错而造成拍卖物损失的，由拍卖人负赔偿责任。
8、拍卖过程结束，拍卖人在收齐全部应收款项后，应于____日内通过其银行账户，将拍卖所得价金一次全部付给委托人，不得延误。
9、对需要征税的拍卖物，由委托人交付税金；经税务机关同意，税金可以从拍卖所得价款中取得。
10、拍卖成交后，由拍卖人按成交价金开给竞买人发票或符合税务机关规定的收据。
第七条合同经双方签字后生效，不得违约。否则，由违约方向他方按拍卖物底价的___%支付违约金。因合同履行产生纠纷时，双方同意由_____仲裁委员会仲裁。
第八条其他需要约定的事项：_________________________。
第九条本合同有效期自_____年___月___日始，至_____年____月____日止。
第十条本合同书一式____份，双方各执____份。
委托人：
______年_____月____日
拍卖人：
______年_____月____日
工程质保金合同篇五
乙方（供应商）：
为方便乙方参与甲方组织的政府采购项目，简化投标保证金交纳，退还手续，提高采购效率，依据《_合同法》，《_政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经协商，在平等自愿的基础上，就预存保证金的有关事宜达成协议如下：
1、乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元，作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。
2、乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后，向乙方出具收据并发放一张_预存保证金卡_。
3、办理退还预存保证金手续时，乙方应书面向甲方提出并退回_预存保证金卡_。甲方在确认乙方手续齐全后，5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金。预存保证金所孳生的利息全部上缴广州市财政。
1、除采购文件另有规定外，_预存保证金卡_作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证，无须另行交纳投标保证金；双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。
2、个别特殊或采购金额较大的项目，甲方有权在采购文件中规定_不接受预存保证金卡_，乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后，甲方依法退回该项目保证金。
3、乙方出现国家法律法规及采购文件约定的不予退还保证金的情形时，甲方依法扣减预存保证金，并上缴广州市财政。乙方应当在参加下一个政府采购项目之前及时补足，否则，乙方的_预存保证金卡_失效。
4、_预存保证金卡_仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用，乙方不得转借，出租，抵押或用于其他用途。
5、甲方必须将预存保证金存放在财政部门批准开设的_保证金专用账户_，按国家有关法律法规进行管理和使用，不得挪作他用。
本协议发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决；协商或调解不成，双方同意向广州仲裁委员会申请仲裁。
1、本协议自甲乙双方签字盖章并收到预存保证金之日起生效。20xx年2月18日前已发采购公告的项目，由于未在采购文件中注明相关内容，不适用本协议。
2、在本协议履行期间，甲乙双方都有权单方面终止协议。乙方可随时书面提出，要求甲方退还预存保证金，终止协议。甲方提出终止协议，必须提前10个工作日书面通知乙方。退款当日本协议即自行解除。如甲乙双方均未提出要求终止协议并退还预存保证金，本协议长期有效。
3、在本协议履行期间，如有未尽事宜或遇国家有关法律法规的变更，双方可协商修改，补充相关条款。
4、本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方：
（盖章）
乙方：
（盖章）
法定代表人：
（签字或盖章）
法定代表人：
（签字或盖章）
工程质保金合同篇六
建设工程施工合同纠纷
辽宁省沈阳市中级人民法院
当事人
上诉人（原审原告）：辽宁某集团有限公司
被上诉人（原审被告）：沈阳某房产开发有限公司
法院认定
本案双方在建设工程施工合同及补充协议中均未约定工程质量保证金的预留及返还方式，但在合同的多数条款中均约定有“按有关规定”或“执行通用条款有关规定”的字样，而_住房和城乡_颁发的《建设工程施工合同示范文本》通用条款中，关于质量保证金问题的内容表述为：“发包人和承包人可在合同专用条款中选择质量保证金预留的方式……除非专用条款另有约定，发包人按工程价款结算总额5％左右的比例预留质量保证金。本案工程尚未竣工，原告诉请要求继续履行合同由被告支付工程进度款，应参照通用条款的内容，被告在支付工程款时，应预留工程价款结算总额5％作为质量保证金。
工程质保金合同篇七
债权人代位权纠纷
吉林省松原市中级人民法院
当事人
上诉人（原审被告）：扶余市某学校
被上诉人（原审原告）：王某某
第三人：榆树市某有限责任公司
第三人：李某某
法院认定
另根据质量保证金性质，其应为发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，缺陷责任期内对建设工程出现缺陷进行维修的资金。缺陷责任期不同于保修期，且该工程已竣工并交付使用1年多。当事人未约定质量保证金，尽管约定了保修期，亦应尊重合同约定。发包人返还工程质量保证金，不影响承包人依照合同约定或法律规定履行工程保修义务。综上，原告要求被告返还第三人李某某在其应付工程款中扣留的工程质量保证金，用于清偿欠原告的空心砖款，应当予以支持。
工程质保金合同篇八
甲方：
乙方：河南千业律师事务所
依据《_合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、委托项目：淮阳县招商引资领导电子名片
二、项目设计时间
自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效，协议生效后
三、费用结算
1．此项目设计费，共计人民币元整；设计预付款为人民币元整，大写人民伍仟元整。
2．当甲方确认最终设计稿件后，乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时，甲方向乙方支付剩余费用为人民币元整，大写人民伍仟元整。
四、作品提交形式
甲方定稿并付清所有设计费后，乙方向甲方提交设计电子文档五份份，制作的电子名片五份供张。
五、甲、乙双方的权利和义务
1．甲方承诺，本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。
2．甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。
3．乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。
4．甲方收到乙方设计的初稿后，及时向乙方反馈修改建议，乙方收到建议后及时调整修改。
5．甲方确认设计稿件后，乙方向甲方提交矢量电子文件一份；同时甲方向乙方支付剩余设计费。
六、知识产权约定
1．乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方将作品著作权转让给甲方 （需另外签订著作权转让协议） ；但乙方享有署名权并保留用于参展，评选，展示的权利。
2．甲方在未付清所有委托设计费用之前，作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后，乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。
3．甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品，乙方有权依据《_著作权法》追究其法律责任。
七、违约责任
协议在下述情形下可以解除：
止合同，甲方支付给乙方的设计定金，乙方退还给甲方。
（2）在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里，乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作，甲方如提出终止协议，甲方需要支付乙方全额的设计费用。
八、争议解决
凡因订立，解释，履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；当事人不愿协商解决或者协商不成，可由一方提交该方住所地法院处理。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，由双方签字盖章有效。（合同未尽事宜，双方本着友好原则进行协商）。
甲方： 乙方：
时间： 时间：
工程质保金合同篇九
工程质量的安全十分重要。下面是关于工程质量保修协议书范本，仅供参考。
1工程质量保修协议书
发包人(全称)：郑州郑东置业有限公司
承包人(全称)：
发包人根据《中华*共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对郑东建材家居城xxx工程签定工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
.承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
.凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成业主的相关损失，均属于承包人保修责任范围;不属于承包人责任，但是经由双方协商由承包人施工的，承包人应配合维修，费用由责任方承担。
3、质量保修责任
.保修期头三个月内，承包人应派出足够的维修和管理人员常驻现场负责维修工作，承包人维修负责人每天与发包人工程部及相关部门主动联系一次，在发包人维修备案本上签到。
认真履行保修责任，做到服务周到，随叫随到，此后应在发包人通知24小时内赶到现场进行维修，履行保修义务，保*维修的质量及效果。
工程质保金合同篇十
甲方(客户)：
乙方(厂方)：
根据《^v^合同法》的有关规定，经双方协商一致达成协议如下：
第一条：乙方在测量尺寸后_______天内提供设计图。甲方根据设计图纸完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)后，通知乙方复测并修改图纸。经甲乙双方签字确认的图纸为最后的设计图。
第二条：图纸确认后不得随意更改。如有一方需对已确定的设计图进行较大修改，必须征得另一方的同意并经双方签字确认，按实际情况增减费用，安装时间相应顺延。
第三条：付款方式
甲乙双方签字确认后，可选择下列方式付款：
甲方与_____年___月___日向乙方预付款的30%，待乙方送货上门，最后安装完工后，甲方按照双方签字确认的设计图进行验收，验收合格后，即付清货款的余额，计人民币_____元(根据尺寸具实结算)。
第四条：交货期限
乙方生产安装工期自甲方交首付款第二天开始计算，即_____年____月____日。
乙方应于_____年____月____日前交货，乙方送货安装必须提前 ___天通知甲方。
第五条：双方责任
(一)甲方责任
1、甲方应该自行规范完成厨房基础工程(即天花、墙地砖、水电气布置)
2、甲方付款后，乙方即开始生产，如甲方提出退货要求，则所付款不退，作为原材料的损耗。
3、甲方逾期付款，应及时向乙方说明原因并协商解决，否则乙方有权自行停工且工期顺延。
(二)乙方责任
1、乙方应严格根据双方确定的设计图进行加工制造，如因甲方原因导致成品与合同约定不符的，责任由甲方承担。
2、乙方延迟交货的，应及时提前与甲方协商，并说明原因。
第八条：甲、乙双方如确因不可抗力的原因，不能履行或需延期履行本合同的，应及时通知对方，并说明不能履行或需延期履行的原因。
第七条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，由双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第八条：本合同一式_____份，由甲、乙双方各执一份，副本_____份。
备注：
甲方： 乙方：
日期： 日期：