合同协议在经济领域中具有重要作用，可以保障交易双方的利益。在下面的链接里，您可以找到一些合同协议的范文，希望对您有所帮助。
工程验收合同（实用19篇）篇一
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，将东街小学操场南大门不锈钢大门承包给乙方，本着相互协作，大力配合的原则，特制定本合同。
一、包工包料及材料：
大门每个11616元，规格×(含费)包括方宫50×50m×、不锈钢钢板××、门轴、瞄头、人工及辅材费。
二、安全、工伤一切事故由乙方承担。
三、工期年7月20日至年8月20日，如期不完成，每推迟一天扣除总造价5%。
四、甲方验收合格后，一次性付清工程款。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
工程验收合同（实用19篇）篇二
*方：（以下简称*方）。
乙方：（以下简称乙方）。
*方将工程承包给乙方，依据《中华*共和国合同法》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围及方式：
包工包料，制作安装。
四、施工日期：
自年月日至年月日止，共计天。若出现停电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。
五、工程价款：
本工程实行固定单价元/平方米，工程量平方米，总造价约元。
工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量结算。
六、付款方式：
乙方进场*方付工程款；门窗框安装完*方付工程价款的；工程完工*方付工程款。
七、质量要求：
1、材料要求：
2、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、*方提供的施工图标准。*方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。
八、工期保修：
该工程的保修期为壹年，保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格*之次日算起。
九、*方权利、义务：
1、*方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。
2、*方有对乙方施工现场进行管理的权利。
3、*方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。
4、*方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。
5、*方有提供给乙方施工电源、水源的义务。
6、*方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。
十、乙方的权利、义务：
1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。
2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。
3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务，且承担由此发生的费用。
4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。
十一、工程变更：
1、*方有对门窗进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。
2、如果因*方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由*方承担。
3、因*方提供的设计变更若造成工期延长，则合同工期相应顺延。
十二、违约与争议：
1、*、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，*乙双方应及时协商解决，解决结果形成书面纪要。
2、若争议双方，协商不成可申请*法院裁决。
本合同一式两份，具有同等的法律效力，*乙双方各持一份。
*方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
代理人：代理人：
工程验收合同（实用19篇）篇三
第八条学校法定代表人是学校消防安全责任人，全面负责学校消防安全工作，履行下列消防安全职责：
(二)批准消防安全年度工作计划、年度经费预算，定期召开学校消防安全工作会议;。
(三)提供消防安全经费保障和组织保障;。
(四)督促开展消防安全检查和重大火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题;。
(五)依法建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作;。
(六)与学校二级单位负责人签订消防安全责任书;。
(七)组织制定灭火和应急疏散预案;。
(八)促进消防科学研究和技术创新;。
(九)法律、法规规定的其他消防安全职责。
第九条分管学校消防安全的校领导是学校消防安全管理人，协助学校法定代表人负责消防安全工作，履行下列消防安全职责：
(一)组织制定学校消防安全管理制度，组织、实施和协调校内各单位的消防安全工作;。
(二)组织制定消防安全年度工作计划;。
(三)审核消防安全工作年度经费预算;。
(四)组织实施消防安全检查和火灾隐患整改;。
(六)组织管理志愿消防队等消防组织;。
(八)协助学校消防安全责任人做好其他消防安全工作。
其他校领导在分管工作范围内对消防工作负有领导、监督、检查、教育和管理职责。
第十条学校必须设立或者明确负责日常消防安全工作的机构(以下简称学校消防机构)，配备专职消防管理人员，履行下列消防安全职责：
(二)监督检查校内各单位消防安全责任制的落实情况;。
(四)确定学校消防安全重点单位(部位)并监督指导其做好消防安全工作;。
(七)定期对志愿消防队等消防组织进行消防知识和灭火技能培训;。
(八)推进消防安全技术防范工作，做好技术防范人员上岗培训工作;。
(十)建立健全学校消防工作档案及消防安全隐患台账;。
(十一)按照工作要求上报有关信息数据;。
(十二)协助*机关消防机构调查处理火灾事故，协助有关部门做好火灾事故处理及善后工作。
第十一条学校二级单位和其他驻校单位应当履行下列消防安全职责：
(二)建立本单位的消防安全责任考核、奖惩制度;。
(三)开展经常性的消防安全教育、培训及演练;。
(四)定期进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患;。
(五)按规定配置消防设施、器材并确保其完好有效;。
(六)按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，并保证疏散通道、安全出口畅通;。
(七)消防控制室配备消防值班人员，制定值班岗位职责，做好监督检查工作;。
(八)新建、扩建、改建及装饰装修工程报学校消防机构备案;。
(九)按照规定的程序与措施处置火灾事故;。
(十)学校规定的其他消防安全职责。
第十二条校内各单位主要负责人是本单位消防安全责任人，驻校内其他单位主要负责人是该单位消防安全责任人，负责本单位的消防安全工作。
第十三条除本规定第十一条外，学生宿舍管理部门还应当履行下列安全管理职责：
(一)建立由学生参加的志愿消防组织，定期进行消防演练;。
(二)加强学生宿舍用火、用电安全教育与检查;。
(三)加强夜间防火巡查，发现火灾立即组织扑救和疏散学生。
工程验收合同（实用19篇）篇四
乙方：__________表后线总包(以下简称为乙方)。
甲方系该工程的承包人，乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后，目前已完工，双方拟就该工程进行验收交接，现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、本工程的概况。
1、工程名称：高低压配电设备及安装工程(以下简称"该工程")。
2、工程位置：__________。
3、施工期：本工程于______年______月______日进场施工，于______年______月______日完工，已组织验收。
4、竣工情况：__________已竣工。
1、工程验收日期：本工程经甲、乙双方共同在场，并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况：因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题，错漏百出，甲方随后将问题反馈给乙方处理，经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱，甲方经过再三确认修改，验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后，乙方认可该工程并经乙方验收合格的，由乙方向甲方支付应付工程款。
甲方保证收到本工程的承包款后，按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、本工程经乙方验收合格后，甲方向乙方提供为期________年的质保期。在质保期内发现工程问题的，甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作，如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题，甲方概不承担，由乙方自行承担。
五、甲方提交材料至供电所，供电所建档后，所产生的电费问题由乙方负责，与甲方不承担任何责任。
六、违约条款。
1、甲方违反本协议约定的，应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、乙方违反本协议约定的，应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、未尽事宜，双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、本协议经甲、乙双方签字或盖x后即发生法律效力，各方均应依约适当履行。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：__________。
乙方(签字)：__________。
签署时间：__________。
签署地点：__________。
工程验收合同（实用19篇）篇五
按照^v^经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议.
工程名称:。
工程地点:。
承包范围:安装消防烟感、喷淋系统(进口材料费另算)。
承包方式:包工包料。
工程质量:按提供消防施工图纸要求及消防安装规范.
1.*同价款(人民币大写):。
保修期:________年。
开工前两天,向乙方提供以确认的施工图至少一份,并向乙方进行交.向乙方提供所需的水.电.并说明使用注意事项.办理施工所涉及的各种申请.批件等手续.
指派_________为甲方驻工地代表,负责合同履行合同.对工程质量.进度进行监督,办理验收.变更.登记手续和其他事宜.
配合乙方做好一切现场协调处理工作,如工作门的开启.已密封查线口的拆封(并承担相应费用).
参加甲方组织的施工图纸现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定.
指派_________为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质.保量.按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜.提供施工人员的各种证件复印件.
严格执行施工规范.安全操作规程.防火安全规程.环境保护规定.
甲方要求此合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意.
因甲方未按约定完成其工作,影响工期,工期顺延.
因设计变更或非乙方原因造成的`停电.停水.停气及不可抗力因素影响,工期相应顺延.
本工程以施工图纸.作法说明.建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准.
本公司施工部分，保证验收。
如果因甲方的违章建筑，造成消防验收不过关，本公司概不负责。由甲方公司全权负责消防验收的后续问题。
合同签订后进场甲方先支付给乙方总工程款的50%。计________。
当消防工程完工后。甲方再支付给乙方总工程款的45%。计________。
当工程验收合格后，甲方再支付给乙方总工程款的5%。计________。
甲方提供的施工图纸应符合^v^消防条例a;a;和有关防火设计规范.
乙方在施工期间应严格遵守安装工程安全技术规程a;a;.^v^消防条例a;a;和其它相关的法规.规范.
由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程,或未提供安全机具的情况下强制乙方工人施工的,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此而来的一切经济损失.
由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工.窝工所造成损失.甲方不按合同的约定拨付款,所致后果由甲方承担.
因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
本合同履行期间,若双方发生争执,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门调解.
若当事人不愿通过以上方式解决或解决不成,可向当地仲裁委员会仲裁或向所在地人民法院起诉.
合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力,双方鉴字后生效,履行完成后自动失效.
甲方(盖章):________乙方:________。
代表:________代表:________。
单位地址:________单位地址:________。
工程验收合同（实用19篇）篇六
甲方：____________(以下简称甲方)
乙方：____________(以下简称乙方)
为了合理利用土地资源，充分发挥退耕还林地的经济效益，在甲、乙双方平等自愿充分协商的基础上，并经村两委会研究同意，特订立如下土地承包协议，供甲、乙双方共同遵照执行。
一、甲方将位于_村____荒地承包给乙方经营，其土地所有权归甲方，乙方只有经营管理权。若该土地纳入退耕还林后，承包受益权_内退耕还林政策由乙方享受粮款补助，甲方不得随意将本合同进行买卖或转包他人。
二、承包时间：从___月_日起至___月_日止，共_年。
三、承包费交纳方式：乙方一次性向甲方交纳__承包费，乙方一次性向甲方交纳土地承包费_元。甲方不得干涉乙方的其它经营收入。
五、甲方将土地承包给乙方作产业地经营，乙方不受外界干扰，在合同到期后，乙方如不愿承包，甲方可将该沟树木按现价给予乙方经济补偿。
六、本协议经双方签字后生效，如有一方无故违约需向对方支付__元的.违约金，并承担相应的经济损失。
七、本协议不因双方当事人的变更而解除，本协议如有未尽事宜，须经双方协商并做出补充规定，合同到期若甲方再行发包，乙方有优先承包权。如甲方将该地转包他人，乙方有权对该沟树木做出决定，甲方不得干涉。
本协议一式三份，甲、乙双方及见证单位各执一份。
甲方：____________乙方：____________
______年____月____日______年____月____日
工程验收合同（实用19篇）篇七
甲方因需要购置一批窗帘，经市场询价，确定乙方为供货单位，现经甲乙双方协商订立以下购置合同条款，共同遵守。
1、质量标准：
保修期，本合同所指项目完工验收合格之日起二年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。
2、造价：
工程总价为人民币_________(注：附表)。
3、工期：
由甲乙双方签定合同后，__天内可以完工。若因装修原因，乙方可以在甲方的`要求下按时完工。
4、其它具体规定。
(1)因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。
(2)执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。
5、其它未尽事宜，由双方协商解决。
6、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
7、本合同签字盖章立即生效。
甲方(盖章)：_________。
代表(签字)：_________。
工程验收合同（实用19篇）篇八
10月29日，被告四通公司与业主上饶乐江公路建设管理处就修建乐江线弋阳段公路工程项目签订了一份合同，合同生效后，四通公司将该工程交给无工程施工资质的德兴分局实施、运作，约定德兴分局将工程造价的3%作为管理费上交给四通公司。
月10日，德兴分局组建了新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部，项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工。施工完成验收合格后，项目经理部拖欠原告周国华、周克荣工程款项未付，双方产生纠纷，周国华、周克荣诉至法院，要求支付工程款及延期付款利息。
【分歧】。
本案的焦点主要有二：一是谁是合格的被告?二是建筑施工合同无效后，谁是最后责任的承担者?在本案的审理过程中，主要有以下几种意见：
另外，根据合同相对性原则，对新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工的行为，只能由德兴分局承担过错责任。
第二种意见认为：四通公司是被告，德兴分局不是被告。乐江线弋阳段公路工程项目是由四通公司与业主签订合同承建的。合同生效后，四通公司将该工程交给无工程施工资质的德兴分局实施、运作，而新余四通路桥建设有限公司项目经理部是德兴分局组建的。项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工的行为，是德兴分局借用四通公司资质的行为。根据有关法律规定，经营证书是一个建筑企业民事行为能力的主要体现之一，任何出借和借用行为都是违法的，所以，应该由四通公司对自己的过错承担责任。从案件事实来看，德兴分局确实将工程造价的3%作为管理费上交给四通公司，四通公司是实际利益的获得者，理应由其承担责任。
【评析】。
笔者不赞同上述两种观点。笔者认为，本案中的四通公司和德兴公司是共同被告，应承担连带清偿责任。理由如下：
第一，对新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部与德兴分局之间关系的分析。新余四通路桥建设有限责任公司是德兴分局为修建乐江线弋阳段公路工程项目组建的项目经理部，项目经理部本身不具有独立的法人资格，对新余四通路桥建设有限责任公司项目经理部又将工程发包给无工程施工资质原告周国华、周克荣施工的行为，应由德兴分局承担责任。
工程验收合同（实用19篇）篇九
发(总)包单位(…甲方)。
承(分)包单位(乙方)。
根据工程需要，按公司审批的工程分包计划发包方(以下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装分项工程，分包给承(分)包方(以下简称乙方)，为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。
一、工程概况：_________________。
1.1工程名称。
1.2工程地点。
1.3建筑面积。
二、承包内容：_________________。
2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。
三、工程造价及承包方式：_________________。
3.1本合同总造价暂定为人民币元(大写人民币壹佰捌拾陆万元)(合同造价含6.11%的建安劳保费)。
3.2乙方采用专业分包方式承包。
3.3设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。
四、工期：_________________。
4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定为746个日历天，20__年5月1日至20__年5月15日止。
甲方：___________。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
工程验收合同（实用19篇）篇十
供货方：(以下简称*方)。
购买方：(以下简称乙方)。
*乙双方就不锈钢材料的买卖，经友好协商订立如下购销合同：
一、品名、规格、包装要求、数量、单价、金额：按乙方订货清单要求，单价经双方协商后确定。
二、供方对质量负责的条件和期限：*方保*供货质量，对商品使用中非人为因素而坏损的，三个月内包退换。
三、交(提)货方式及地点：由承运商运至乙方车站(港口);或乙方自带车辆到*方仓库提货。
四、运输方式到达站(港)及收货单位：汽车或轮船运至某某站(港)，某某公司收。
五、运输费用负担：运至乙方车站(港口)的费用由*方承担，到站(港)后，费用由乙方承担。
六、合理损耗计算及负担：在总重量的以内的运输损耗由乙方承担;超出部分由双方均摊。
七、包装费用负担：由*方承担。
八、验收方法及提出异议的期限：货物到站(港)后，由承运商和乙方共同验收，如有异议，乙方应在货到当日内向*方提出。
九、结算方式及期限：乙方订货后，现金支付一半货款，货物到站(港)验收后付清所剩货款。
十、违约责任：乙方订货后，十日之内如不提货，*方有权在订货所交50%货款中扣除一半作违约金;乙方订货后，*方发货延至十日后，乙方有权少付20%货款。
本合同一式两份，*乙双方各执一份，自签字之日起生效。
*方：(签字)。
乙方：(签字)。
供方：(以下简称*方)。
需方:(以下简称乙方)。
乙方因工程建设的需要，向*方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1.乙方工程建设所需的钢材全部从*方购买。未经*方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向*方支付违约金**_万元整，同时*方有权单方解除合同。
2.乙方根据工程进度需要，分期分批向*方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知*方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经*方确认后，*方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果*方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以*方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。
4.钢材接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起___日内书面通知*方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，*方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但*方不承担其他责任，同时*方在_日内换送合格钢材。
5.付款方式：本合同项下钢材款项按以下方式支付：*方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地*法院裁决。
7.本合同双方签字盖章后生效。
8.本合同一式二份。*乙双方各执一份。
*方(公章):乙方(公章):。
*方代表：乙方代表：
合同签订日期:
工程验收合同（实用19篇）篇十一
发(总)包单位(甲方)。
承(分)包单位(乙方)。
根据工程需要，按公司审批的工程分包计划发包方(以下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装分项工程，分包给承(分)包方(以下简称乙方)，为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。
一、工程概况：_________________。
1.3建筑面积。
二、承包内容：_________________。
2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。
三、工程造价及承包方式：_________________。
3.1本合同总造价暂定为人民币元(大写人民币壹佰捌拾陆万元)(合同造价含6.11%的建安劳保费)。
3.2乙方采用专业分包方式承包。
3.3设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。
四、工期：_________________。
4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求，经双方协商确定为746个日历天，20__年5月1日至20__年5月15日止。
甲方：___________。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
工程验收合同（实用19篇）篇十二
乙方：___________________________。
签订日期：_______年______月______日
〈以下简称甲方〉。
工程项目经理承包人〈以下简称乙方〉。
一、经甲、乙双方友好协商后，乙方为我方公司现场项目管理人员，全权指挥文明施工方案，质量管理，与客户沟通等在施工中要解决存在的问题，在合同期内保质保量完成施工任务。
二、工程时间年月日至年月日零时止。
三、工程地址：
四、工程性质：
五、工程总价：
六、工程质量保证金：
七、项目经理岗位职责。
1、项目经理必须在全套施工项目中起有较强的组织能力，能团结员工必需时与客户进行沟通交流;乙方在外与公司在行动上必须保持高度一致，定期向公司有关领导全面汇报工程进度、质量及客户意见。
2、项目经理在本合同签字日起，切实担负起领导职责，在外所接装饰业务，不能擅自施工，在同一个小区内所接业务归公司。公司视实际情况给一定业务费用。如背着公司在外接业务而影响公司在施工管理质量时间等问题的发生，公司将从实际出发，给予一定经济处罚，处罚程度由是否影响到公司损失程度而定。
3、项目经理必须遵守法律、法规，遵守公司规章制度，服从公司统一领导，统一调度，牢固树立质量第一、安会第一，牢记安全施工重于泰山。严格遵守小区物业管理规章制度，及时办理出入证手续，及着公司工作服上岗。
八、项目经理分类项目管理职责。
1、乙方接到甲方施工令后，依照设计图纸、施工合同时间，按项目内分类明确，现场交接打水平线;每项施工在质量上执行装饰标准条例，进行严格操作;有序施工，分类验收，并做到现场临时电线设施、卫生设施安装;下班后必须打扫装饰垃圾，并及时清场把纺织袋垃圾送至物业管理指定地方堆放，没有物业指定地方应及时用专业垃圾清理掉，并关闭水、电闸门，检查安全关好门，才能下班。施工中不得高空抛物，做到文明施工。项目经理手机24小时始终畅通。
2、项目经理从签字日起，公司已给予一切权利及经济上的分配权力。如在施工时间内发生一切事故均由项目经理承担一切经济责任及法律责任，含拖欠工资款。
3、结构改造除设计原因外，项目经理原则上承担在结构改造是否安全;如设计与安全不一致时，以安全为主，安全重于泰山;除设计及时调整外，要尽快与客户沟通安全重要性，并合理解决设计调整后，安全因素带来好处，使客户相信公司积极负责的态度，为下一步施工带来基础，留下好的影响。
4、管道类项目：主材及配件必须由公司定点品牌采购，ppr管及配件必须采用热水管(详见项目单)，管道水原则上从顶上走，水管施工完毕要进行试压，压力必须达到6-8公斤。试压前必须通知客户到现场，48小时后再通知客户到场验收，pvc下水管按使用尺寸大小必须畅通，洁具淋浴房毛巾架、手纸盒、龙头、台盆安装完毕，除成品保护外，一律进行有序调试，对调试中出现的问题应马上进行合理修正，不得留下任何隐患。(上述成品什物必须与客户定位一致方能安装)。
5、电工类：主材及配件必须由公司定点品牌采购(详见项目单)。电线管走向必须与强电、弱电分开施工，做到先铺管后穿线，规格上要严格把关，同方向强弱电间距保持在15cm左右，开关插座、电视线路、电脑、电话插座定位正确，配置明确到位，水平线按照不同要求高低，目测必须一致，并连开头插座安装中间不得有0.5mm裂缝，pvc等线管及开线槽直度与弯度在施工时须达到标准要求并用不同规格抱攀错位固定。
6、泥工类：主材客户自备，但在数量上质量上严格把关，对客户采购的主材如有质量问题，原则上不应接手，应与客户及时沟通，辅料水泥浆要按比例严格配置施工。防水必须严格施工，并在防水项目完工，积水试验24小时后检查是否漏水迹象，才能进入下道工序施工。贴铺地面砖，纹理排列清晰，施工时将地面砖控制用水浸泡时间，并干燥，如遇墙面有石灰必须刮掉，方能铺贴，内不能有空灌。每平方米内平面不得超过0.5mm，横直线不得超过0.5mm，严禁凹凸不平砖，掉角角砖进行施工，铺地面砖时不能有积水，不得有污水，不能向地漏口排流，施工完毕交客户验收，并做好成品保护工作。
7、木工类：木工主材必须由公司定点品牌采购(详见预算单)。吊顶工程，弹出吊顶标高水平线保持施工一致，木材必须干燥，湿度必须达到15，做到定位，尺寸正确饰面板材质纹理色彩一致，地拢固定必须牢固，固定钉间距不得超过标准规定，定做木门饰面必须与门套一致;门贴线厚度与踢脚线收口不得有凹凸迹象，门锁、合页、门吸、大衣厨吊杆拉手必须按标准施工。(未经客户同意，不能擅自改变施工及用材项目)。
8、油漆类：主材必须由公司定点品牌采购(详见预算单)。打磨砂浆应顺木纹砂磨，对有的部位如横向砂磨后顺木纹砂磨平整，各道腻子面上打磨要掌握“磨去残存”表面平整;“轻磨慢打”线角分明。要掌握嵌批不同要求腻子稠稀和需要的硬度，应做到批刮嵌实饱满;残余腻子要收净，配料要掌握有余而不多“先浅而后得”“可加而次多”操作要领。刷油要掌握先上后下，先难后易，先左后右，先外后里(指外开门窗)，要掌握多蕉次多，少蕉油，开油——横油——斜油——顺油的涂刷操作要领，清色油漆的上色要做到“快匀净洁”四要求，达到色泽均匀，不准在配好的油漆上参和回稀释剂，在罩面漆中严禁参和稀释剂。
9、乳胶漆类：主材必须由公司定点品牌采购(详见预算单)。施工时顶、墙面必须干燥平整，并弹阴阳角线垂直线刮除原墙面底子，批一定比例的水泥老粉胶水等腻子，平行度一定要均匀，要厚薄一致，待干燥后进入第二道底子施工，完毕后符合质量要求后方可进主乳胶漆刷面，纹理一致，颜色一致。涂料均匀表面平整。
九、乙方在施工时事先必须按操作规定管理施工，有新的补充按新的调整补充条例办。
十、今后项目经理每套施工(或每项)完毕，客户验收合格签字，工程款到位付清，公司一次性给项目经理结清款子。(扣除每套1000元，依次类推直至10000元作为质量保质金。如乙方不遵守合同条款内的承诺，或多次违反公司规章制度(例：经查发现工地上不穿工作服的每人每次扣50元，客户投诉一次的扣100元，依次类推)，公司有权解除乙方合同，并视实际情况扣除押金。造成严重后果或有意破坏施工项目，公司有权追究乙方民事责任，及刑事责任。如乙方要自愿解除合同，须在三个月前打书面报告，视实际情况，公司作出答复，未作答复前要维持原状继续施工。原工程须全面完工交付客户，从交付最后一套日起计算一年内一次性清还押金，一年内由乙方质量引起问题，公司通知乙方日起24小时内必须修复或解决。如电话不通不能按时解决客户要求，一切损失从押金中扣。具体复杂情况可适当放宽解决时间，但必须有解决问题的时间表，不得无故借口拖延。
十一、工程款付款方式列下表。
十二、上述合同，签字后希双方遵守，而此引起纠纷可友好协商解决，协商不成可由仲裁机构仲裁，仲裁不成可提请法院受理解决。
工程验收合同（实用19篇）篇十三
3、付款方式：_________________首付资料费伍万元，资料完成，经甲方认证验收后，余款一次性付清。
4、甲方责任：_________________甲方积极配合乙方完善验收资料。
5、乙方责任：_________________。
(1)资料内容达到国家规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并协助甲方办理完成资料验收。
(2)乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，出现的有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲方双倍赔偿。
6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。天内完成，交付甲方进行资料验收。
7、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
工程验收合同（实用19篇）篇十四
根据《民法典》第七百一十五条的规定，承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失，即承租人对租赁物进行改造首先要经过出租人同意，未经过出租人同意擅自进行改造的行为损害了出租人的合法权益，出租人可以请求承租人恢复原状以及赔偿损失。
在出租人同意承租人进行改造的情况下，承租人可以进行改造，笔者认为，首先应该定位于合同，看承租人是否有义务进行消防验收，如果承租人有义务进行消防验收，出租人应该配合；其次，如果合同没有约定改造之后应该由谁进行消防验收，实习律师小龙认为承租人在未经过出租人同意的情况下是不能进行房屋改造的，即房屋改造的决定权在出租人手里，同时出租人亦是房屋的所有权人，理应由出租人配合承租人进行消防验收，即承租人对房屋进行改造之后应该申请进行消防验收，但是出租人应当配合，或者说出租人作为房屋的所有权人应当尽到提醒承租人进行消防验收的义务。
附：消防验收相关问题：（参考法律快车）。
一、消防验收。
《^v^中央办公厅^v^办公厅关于调整住房和城乡^v^职责机构编制的通知》和《中央编办关于建设工程消防设计审查验收职责划转核增行政编制的通知》（中央编办发），建设工程消防设计审查验收工作收由城乡建设主管部门负责。
二、商品房消防验收：新建商品房必须通过消防验收。
法律依据：
《^v^消防法》。
第十一条^v^住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。
前款规定以外的其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。
第十二条特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。
第十三条^v^住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。
前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。
《城市房地产开发经营管理条例》２０１１）：
第十七条房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
三、消防验收需要资料、流程。
^v^第１０６号令《建设工程消防监督管理规定》第二十一条规定建设单位申请消防验收应当提供下列材料：
（二）工程竣工验收报告；
（三）消防产品质量合格证明文件；
（五）消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；
（六）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件；
（七）其他依法需要提供的材料。
流程：
１、工程的概况与自检状况由建设单位介绍，设计单位介绍消防工程设计情况，施工单位介绍工程施工和调试情况，监理单位介绍工程监理情况，检测情况由检测单位自行介绍。
２、验收过程是由工作人员检查、测试，并且填写记录单。
３、验收结束后工作人员会对验收情况做出详细汇报并且记录在案。会对不符合规范的事项提出整改的意见。
４、参加验收的建设、施工及设计单位发表意见或提出问题时，消防机构验收参加人员应给予答复，不能当场答复的应给予解释。
５、消防工程验收或复查合格后，各单位参加验收人员和消防机构参加验收人员在验收申报表上签名。
工程验收合同（实用19篇）篇十五
定做方（以下简称甲方）：
承揽方（以下简称乙方）：
甲方委托乙方，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条：定做物
第二条：定做物质量要求：
1.按国家标准执行。
2.乙方提供封存样品，由双方代表当面封签，作为验收的依据
第三条：原材料的提供办法及规格、数量、质量：
1.定做物加工所需的所有原材料全部由乙方提供，具体原材料名称、规格、单位、技术标准、质量要求以双方确认的附件内容为准。
2.甲方可按合同规定的原材料要求对乙方在加工过程中进行检验，不符合要求的，应立即通知乙方调换或补充，乙方应当在15日内按照甲方的要求调换或补充完毕，否则甲方拒绝付款。乙方未经甲方同意，不得对甲方要求的原材料更换。
第四条：技术资料，图纸提供办法：
1.甲方应当在协议签订后2天内向乙方提供定做物相关的洞口尺寸、施工图纸、技术交底等相关技术资料。
2.乙方应当在收到定作物等相关资料后遵照甲方要求两天内向甲方提供定作物的风格设计图纸及加工尺寸表、门窗加工用料优化单、生产下料单等，甲方在收到乙方上述材料后需在两天内对乙方提供的资料进行审核，经甲方审核无误（签字）后乙方方可进行加工。
3.甲方在定作物加工期间，发现乙方的门窗风格设计图纸、加工尺寸或技术要求不合理，应当及时通知乙方；乙方应当在2日内回复，出具修改意见。如甲方在2日内未得到答复，有权要求乙方停止工作，因此造成的损失，由乙方赔偿。
4.乙方需按照甲方的要求进行图纸设计、下料，按照合同约定按时交付设计图纸、下料单、优化单。对于在生产过程中发现的设计错误，甲方有权要求乙方更换重作，费用由乙方自行承担，否则甲方有权拒绝付款。
5.乙方必须对于承揽的工作保密，未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。一经查实，乙方留存甲方的技术资料和复制品，无论是否投入使作或是否创造经济价值，乙方均承担违约金。
6.乙方必须使用自己的设备、技术和劳力，完成加工、定作、修缮等任务的全部内容，不得将本合同约定的部分或全部内容擅自转包给第三方完成工作，否则甲方有权要求乙方停止施工，解除合同，并承担违约责任。
第五条：价款和付款方式：
1.合同暂定总价款为元，总价款包括由乙方包工、包原材料、包税金（17%增值税）、包制作、包质量、包工期、包安全、包风险、包售后服务。本合同履行过程中不管市场价格如何变化，双方均按本合同确定的.价格结算。乙方如在价格增长而不履行或不完全履行合同，按合同暂定总价的20%给付甲方违约金。
2.合同预付款为元。进度付款按批次进行。甲方每次提货前，乙方需向甲方提供每批次对应价款金额的增值税发票，否则甲方可先行提货并顺延付款时间。
3.付款均以银行方式进行结算，所有结算款必须按双方约定的地址及账号汇出，甲方不得对工程现场现金结算。
4.甲方每次付款给乙方时，乙方应当提供金额相同的正式商业发票给予甲方。否则甲方有权不予付款。
第六条：验收标准和方法：
1.按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。甲方指派专人驻乙方厂内，协助乙方进行定做产品的加工、检验、提货相关工作。如乙方在定作产品过程中以次充好、偷工减料或其它质量问题，甲方一经发现，乙方必须重新更换或重新制作，费用由乙方自行承担，如果造成合同延期，乙方承担违约责任，同时甲方有权解除合同。
2.甲方应当在接到乙方书面通知后10天内验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，双方协商，质量保证期为90天。保证期限内发生问题，除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由乙方负责修复或退换，费用乙方自行承担。
3.双方对承揽的定作物质量在检验中发生争议时，可由北京市质量技术监督局进行鉴定，并以其检验结果为确定货物质量的最终依据。
第七条：提货的时间和地点：
1.提货时间：本合同签订后，甲方按所需要的订货批次、订货量及交货时间向乙方发出书面订货制作通知，乙方应根据该通知的要求进行制作并按时向甲方供货。
2.交货地点为乙方加工工厂，接货单位（或接货人）为甲方。每次提货甲方应以书面盖章或签字为准。
3.原材料到加工厂内卸货和定作物在加工厂内装货，运输费用由乙方负责。
第八条：包装要求
1.包装要求：型材贴膜不破坏，整体缠绕保护。由于包装不合格导致定作物损坏或灭失，由乙方承担赔偿责任。
2.包装费用由乙方负担。
第九条：运输办法及费用负担：
1.运输方式：汽运。
2.运输费用由甲方负担。
第十条：乙方的违约责任：
1.未按合同规定的质量交付定作物，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，并向甲方赔偿被拒部分定作物总价值的两倍。
2.交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，甲方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权拒收，拒收部分的原材料损失由乙方负责。
3.未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损，丢失的，由乙方赔偿损失。
4.乙方逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的定作物总额的1‰偿付违约金。逾期5天不能交付，视为乙方不能完成交货，甲方可解除合同，乙方应向甲方支付违约金，支付数额为不能交货部分定作物总价值的30%，并承担甲方因此所受的损失。在甲方发出书面解除合同通知后，乙方需将甲方未加工制作部分的原材料全部运送至甲方指定地点，在办理解除合同的过程中，乙方不得有任何阻挠。
5.甲方有权对乙方的设计提出建议和要求，以使乙方设计的更符合甲方的生产要求。如乙方所交定作物不符合甲方规定的，或在生产过程中发现的错误，甲方有权要求乙方应承担补正之责任，乙方拒绝补正的，甲方有权单方解除合同。因乙方违反本合同约定致使合同全部或部分解除的，乙方应向甲方支付合同解除部分所涉总价款15％的违约金，并承担甲方因此所受的损失。甲方违约致使合同无法执行，甲方补偿乙方已发生损失并支付乙方解除部分10％违约金。
第十一条甲方的违约责任：
未按合同规定的日期付款，每按逾期一天，按逾期部分的1‰支付逾期付款违约金。
第十二条其他约定：
其他有关技术协议书、技术资料、图纸等也是合同的组成部分。
第十三条：纠纷的处理：发生纠纷，双方应协商解决；协商不成时任何一方可直接向甲方住所地法院提起诉讼。
本合同自__年_月___日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各执一份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
日期：
日期：
工程验收合同（实用19篇）篇十六
甲方：
乙方：
按照《_________合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条：工程概况。
工程名称：中凯办公楼。
工程地点：贞____县永丰大道。
承包范围：消防栓系统及管道安装。
承包方式：包工包料。
开、竣工日期：本合同签订的3天内进场施工，竣工日期为进场施工后的15天内(即20________年____月____日)。
合同价款：本合同采用干包制，共计人民币：玖万肆仟元(元)整。
第二条：本合同文件使用语言和选用标准及法律。合同语言：汉语选用标准、规范：建筑安装行业标准和消防工程施工规范。适用法律、法规：《_________合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》。
第三条：甲方工作。
甲方提供具备开工条件施工场地的水、电给乙方施工。
第四条：乙方责任。
施工场地防护工作的要求：
(1)严禁材料乱堆乱放;。
(2)严禁在工地上大小便;。
(3)严禁垃圾乱倒;。
(4)严禁违章操作;。
(5)严禁外来人员进入。符合施工场地规定的要求;严格遵守工地的.一切规章制度和操作规范，对违反或经教育不改的人员进行处罚或开除。乙方必须注意施工安全，若发生安全事故，全部由乙方自行负责，甲方不负任何责任。
乙方要保护建筑物结构及相应管线和设备的设施，不准在施工中乱打洞和开槽，必须先作出可行的保护和防范措施。
第五条：检查和返工。
若因材质、设备、施工工艺等方面的原因不合格，乙方负全责。
第六条：质量评定部门名称：以消防部门验收合格为准。
第七条：工程款支付方式：(现金或支票)材料进场当天甲方支付乙方伍万元整，剩余待消防部门验收合格并合到消防部门验收合格证后一次性付清(本合同不含税金)。
第八条：违约方应承担以下责任：
违约的处理：本合同签订后，双方须共同遵守，若出现违约，受损方以通过法律程序追究违约方的法律责任，并根据实际受损程度向违约方索赔一切经济损失和追讨违约金，若工程验收不合格，造成的返工及一切损失，由乙方全部负责，直至经消防部门验收合格为止。
第九条：生效与终止：本合同经双方签字或盖章后生效，至乙方完成全部合同内容并经消防部门验收全格止和取得消防部门出具的合格证时，本合同终止。
合同份数：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
日期：
工程验收合同（实用19篇）篇十七
委托方(甲方)：
纳税人识别号：
住所地：
法定代表人或委托代理人：
项目联系人：
联系方式：
通讯地址：
电话：
传真：
电子信箱：
受托方(乙方)：电工程科学安全评价有限公司。
住所地：
法定代表人：
项目联系人：
联系方式：
项目联系人：联系方式：
通讯地址：
电话：传真：
电子信箱：
本合同甲方委托乙方就项目安全设施竣工验收评价进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：
1、咨询内容：项目安全设施竣工验收评价。
2、咨询要求：符合电力行业及国家安全评价技术规程规范以及委托方要求。
第二条安全验收评价具体内容。
2、编制建设项目安全验收评价报告;。
3、对建设项目安全运行提出必要的切实可行的安全技术对策措施及建议。
4、安全验收评价工作分为三个阶段;。
(1)第一阶段：前期准备，现场查评工作，编写出《安全验收评价报告》和《安全验收评价报告》(送审版)。
(2)第二阶段：修改完善《安全验收评价报告》(送审版)。
(3)第三阶段：通过政府安监部门组织的《安全验收评价报告》(送审版)的专家评审。
第三条为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：
1、提供技术资料，现场查评的陪检人员;。
2、通过新建工程建设项目消防验收工作：
3、通过新建工程建设项目职业卫生验收、压力容器检验等工作;。
4、其他：无。
第四条甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：
1、技术咨询报酬总金额：贰拾伍万元整(人民币250000元整)。
2、技术咨询报酬由甲方分期支付乙方。
具体支付方式和时间如下：
合同签订后安全验收评价专家进入现场查评前支付乙方50%费用;报告交付甲方经甲方同意，乙方开据发票后支付乙方剩余50%费用。
乙方开户银行名称、地址和帐号为：
开户银行：呼市工行石东支行。
地址：呼和浩特市石羊桥东路。
账户：
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
甲方：
1、保密内容(包括技术信息和经营信息)：评价报告不得转借第三方。
2、涉密人员范围：无。
3、保密期限：两年。
4、泄密责任：承担国家相关法律责任。。
乙方：
1、保密内容(包括技术信息和经营信息)：不得将甲方技术文件转借第三方。
2、涉密人员范围：现场评价人员。
3、保密期限：两年。
4、泄密责任：承担国家相关法律责任。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在7日内予以答复;逾期未予答复的，视为同意。
第七条双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：
1、乙方提交技术咨询工作成果的形式：技术报告形式。
2、技术咨询工作成果的验收标准：《安全验收评价导则》。
3、技术咨询工作成果的验收方法：通过自治区安全生产监督管理部门现场验收评审。
4、验收的时间和地点：公司。
第八条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1、甲方违反本合同第三、四条约定，应当由甲方承担责任，并向乙方支付合同总额5%的违约金，并且乙方有权停止技术咨询工作。(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
2、乙方违反本合同第一、二条约定，应当由乙方承担责任，并向甲方支付合同总额5%的违约金。(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
第九条双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第3种方式处理：
1、乙方不承担责任。
2、乙方承担部分责任。具体承担方式为：现场审核。
3、乙方承担全部责任。
第十条双方确定：
1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲(甲、双)方所有。
2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双(乙、双)方所有。
第十一条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定。
为甲方项目联系人，乙方指定辛力坚为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。
第十二条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
1、发生不可抗力。
第十三条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。
协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：
1、提交呼和浩特仲裁委员会仲裁;。
2、依法向呼和浩特市人民法院起诉。
第十四条双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：无。
第十五条与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以无方式确认后，为本合同的组成部分：无。
第十六条双方约定本合同其他相关事项为：无。
第十七条本合同一式捌份，具有同等法律效力。
第十八条本合同经双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)。
法定代表人：(签名)。
委托代理人：(签名)。
乙方：(盖章)。
法定代表人：(签名)。
委托代理人：(签名)。
工程验收合同（实用19篇）篇十八
甲方：__________公司(以下简称为甲方)。
法人代表：__________。
住所：__________。
乙方：__________表后线总包(以下简称为乙方)。
法人代表：__________。
住所：__________。
甲方系该工程的承包人，乙方系本协议第一条项下的发包方。本工程经过乙方及其施工队的施工后，目前已完工，双方拟就该工程进行验收交接，现甲、乙双方就本工程的验收情况事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、本工程的概况。
1、工程名称：高低压配电设备及安装工程(以下简称"该工程")。
2、工程位置：__________。
3、施工期：本工程于______年______月______日进场施工，于______年______月______日完工，已组织验收。
4、竣工情况：__________已竣工。
二、工程验收情况。
1、工程验收日期：本工程经甲、乙双方共同在场，并于______年______月______日在工程所在地进行现场验收。
2、工程验收情况：因乙方在白鹭湾1号公用配电房低压表后线标识治疗第一次提交出现问题，错漏百出，甲方随后将问题反馈给乙方处理，经过乙方重新核对后甲方提交的材料与现场财会十分混乱，甲方经过再三确认修改，验收合格后将资料提交到杨和供电所。
三、本协议签署后，乙方认可该工程并经乙方验收合格的，由乙方向甲方支付应付工程款。
甲方保证收到本工程的承包款后，按时足额向实际施工人发放工资福利。
四、本工程经乙方验收合格后，甲方向乙方提供为期________年的质保期。在质保期内发现工程问题的，甲方须及时组织工人进行必要的返工、加强、重做等工作，如果由于乙方提供的工程材料出现质量问题，甲方概不承担，由乙方自行承担。
五、甲方提交材料至供电所，供电所建档后，所产生的电费问题由乙方负责，与甲方不承担任何责任。
六、违约条款。
1、甲方违反本协议约定的，应向乙方承担本工程总承包款10%的违约金。
2、乙方违反本协议约定的，应向甲方承担本工程总承包款10%的违约金。
七、未尽事宜，双方协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院提供民事诉讼。
八、本协议经甲、乙双方签字或盖章后即发生法律效力，各方均应依约适当履行。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字)：__________。
乙方(签字)：__________。
签署时间：__________。
签署地点：__________。
工程验收合同（实用19篇）篇十九
乙方：_________________
3、付款方式：_________________首付资料费万元，资料完成，经甲方认证验收后，余款一次性付清。
4、甲方责任：_________________甲方积极配合乙方完善验收资料
5、乙方责任：_________________
(1)资料内容达到国家规定标准，乙方负责甲方资料验收合格，并协助甲方办理完成资料验收。
(2)乙方保证所提供资料，真实有效，甲方在办理房产手续期间，出现的'有关资料问题，乙方付全部责任，并退还所有费用，并给予甲方双倍赔偿。
6、在本合同履行过程中发生争议双方协商解决,协商不成,可向东营区人民法院起诉。天内完成，交付甲方进行资料验收。
7、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
委托人：_________________
乙方：_________________
委托人：_________________