买卖涉及到市场营销和销售技巧，善于与顾客沟通和理解顾客需求，是买卖过程中的重要能力。以下是买卖范例，供大家参考，希望能对大家的买卖活动有所帮助。
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇一
需方：
供方：
第一条、供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第二条、质量标准与施工要求：
2。需方应按照供方所提供的“产品合格证”（在包装盒内）背面的使用要求进行施工。
第三条、产品包装要求：按供方标准包装。
第四条、验收方法和提出异议：
2。对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。
3。需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点；
4。产品质量保证期为壹年。送货约定：
a、项目名称：奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程。
b、送货地址：广丰路758号。
c、签收人：余绍松陆德兴d、运费承担方式：（请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”；如不在以下可选方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。）。
第五条、货款结算方式及期限：
本合同为货到工地付款方式：15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。
第六条、违约责任：
1。合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理；
2。需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。
第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决；如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
第八条、本合同一式陆份，供方壹份，需方伍份。
第九条、其他约定事项：合同如需增补，则按照此合同单价。
第十条预付款贰万元整。
需方：
供方：
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇二
甲方(采购方)：
乙方(供应方)：
甲、乙双方根据《民法典》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。
一、产品名称、型号、数量以供货清单为主.
二、产品质量。
乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证，检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料，加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物有甲方负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
三、产品价款以供货清单为准，验收合格30日以内结清材料款。
四、产品交付。
乙方产品交付方式为：甲方提货/乙方送货/乙方代办托运。产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后，若甲方对乙方产品有特殊要求的，乙方应当在甲方提供相关确认文件后3天内交货。但甲方未能按约定付款乙方有权拒绝交货，甲方未能及时提供相应文件的，乙方有权延期交货。
在合同约定期限内乙方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担;产品交付后或甲方违约致使乙方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。
五、合同的解除与终止。
双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。
六、商业秘密。
甲方在签订和履行本合同中知悉的乙方的全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为乙方的商业秘密。
无论何种原因终止、解除本合同的，甲方同意对在签订和履行本合同中知悉的乙方的商业秘密承担保密义务。非经乙方书面同意或为履行本合同义务之需要甲方不得使用、披露乙方的商业秘密。甲方违反上述约定的，应当赔偿由此给乙方造成的全部损失。
七、违约责任。
本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金10000元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等)。
八、不可抗力。
因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。
九、其他约定事项。
1、甲方联系人或授权代表在履行合同过程中对乙方所作的任何承诺、通知等，都对甲方具有约束力，具有不可撤销性。
2、签订或履行合同过程中，非经乙方书面同意或确认，乙方对乙方任何人员的个人借款，均不构成甲方对乙方的预付款或已付款款项。
3、甲方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到乙方，在甲方通知到乙方前，乙方按本合同列明的联系方式无法与甲方联系的，由甲方承担相应的责任。
4、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。
5、甲方应当在签订合同时向乙方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。
6、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。
十、争议解决。
本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。
十一、明示条款：
甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。
十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。
十四、本合同书一式四份，双方各执二份。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。
签订地点：___________签订地点：___________。
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇三
瓷砖，是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料，总称之为瓷砖。下面是小编帮大家整理的瓷砖买卖合同范本，希望大家喜欢。
需方：(以下简称甲方)供方：安庆宏建伟业建材有限公司(以下简称乙方)。
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
1、货送到甲方工地指定的地点，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年月日前全部送到甲方工地。
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金;。
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表人(签字)：代表人(签字)：
日期：年月日
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇四
合同编号：甲方(采购方)：
乙方(供应方)：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。
一、产品名称、型号、数量以供货清单为主.
二、产品质量。
乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证，检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料，加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物有甲方负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
三、产品价款以供货清单为准，验收合格30日以内结清材料款。
四、产品交付。
乙方产品交付方式为：甲方提货/乙方送货/乙方代办托运。产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后，若甲方对乙方产品有特殊要求的，乙方应当在甲方提供相关确认文件后3天内交货。但甲方未能按约定付款乙方有权拒绝交货，甲方未能及时提供相应文件的，乙方有权延期交货。
在合同约定期限内乙方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担;产品交付后或甲方违约致使乙方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。
五、合同的解除与终止。
双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。
六、商业秘密。
甲方在签订和履行本合同中知悉的乙方的全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为乙方的商业秘密。
甲方：乙方：
签名盖章：签名盖章：
签订日期：签订日期：
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇五
需方：(以下简称甲方)供方：(以下简称乙方)。
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：按照hj/t297-20xx陶瓷砖标准执行;乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
三、交货方式及期限：
1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年月日前全部送到甲方工地。
四、结算方式：
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金;。
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
五、违约责任：
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5‰向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5‰向乙方支付的违约金。
六、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表人(签字)：代表人(签字)：
日期：年月日
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇六
需方：___________（以下简称甲方）。
供方：___________（以下简称乙方）。
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
按照hj/t297—20_____陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在______年____月_____日前全部送到甲方工地。
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金；
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
甲方（盖章）：_____________。
乙方（盖章）：_____________。
______年____月_____日。
______年____月_____日。
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇七
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
第一条、供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第二条、质量标准与施工要求：
2.需方应按照供方所提供的“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。
第三条、产品包装要求：按供方标准包装。
第四条、验收方法和提出异议：
2.对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。
3.需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;。
4.产品质量保证期为壹年。送货约定：
a、项目名称：奉贤生物医药产业化基地开发项目一期四标段工程。
b、送货地址：广丰路758号。
c、签收人：余绍松陆德兴。
d、运费承担方式：(请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)。
第五条、货款结算方式及期限：
本合同为货到工地付款方式:15日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。
第六条、违约责任：
1.合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理;。
2.需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。
第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
第八条、本合同一式陆份，供方壹份，需方伍份。
第九条、其他约定事项：合同如需增补，则按照此合同单价。
第十条预付款贰万元整。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇八
需方：(以下简称甲方)。
供方：(以下简称乙方)。
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平与诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：按照hj/t297-20xx陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
三、交货方式及期限：
1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年xx月xx日前全部送到甲方工地。
四、结算方式：
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金；
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
五、违约责任：
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
六、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方：
乙方：
日期：xx年xx月xx日
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇九
第一条、供需双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，特订立本合同，以便共同遵守。
第二条、质量标准与施工要求：
2.需方应按照供方所提供的“产品合格证”(在包装盒内)背面的使用要求进行施工。
第三条、产品包装要求：按供方标准包装。
第四条、验收方法和提出异议：
2.对于其他质量问题，需方应在铺贴发现问题后叁天内以书面形式通知供方，否则视为验收合格。
3.需方委托送货方式：供方送货至需方指定地点;。
4.产品质量保证期为壹年。送货约定：
a、项目名称：_________。
b、送货地址：_________。
c、签收人：_________。
d、运费承担方式：_________(请在选择的方式后面填写“是”，不选择的方式后面填写“否”;如不在以下可选方式之列的，请在“其他”一栏注明运费承担方式。)。
第五条、货款结算方式及期限：
本合同为货到工地付款方式：_________日内批货批清，最后一批2个月内结算付清。
第六条、违约责任：
1.合同依法生效后，供、需双方如有违约行为，按合同法处理;。
2.需方逾期提货，逾期超过45天，供方不保证货源的原定供期，供货期另议。
第七条、解决合同纠纷的方式：友好协商解决;如协商不成，向工程所在地人民法院起诉。
第八条、本合同一式_________份，供方_________份，需方_________份。
第九条、其他约定事项：_________合同如需增补，则按照此合同单价。
第十条预付款__________________元整。
_____-年____月____日。
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇十
出卖人（甲方）：
买受人（乙方）：
第一条签订地点：签订时间：
第二条质量标准：按照国家标准执行。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限，质保期2年。
第四条包装标准，按规定包装。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条合理损耗标准及计算方法：无。
第七条标的物所有权自交付时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第八条交（提）货方式、地点：一次交清，至买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场。运输方式及到达站和费用负担：汽运，甲方负责运至施工现场，现场卸货由乙方负责。
第九条检验标准、方法、地点及期限：按本合同第二条标准，双方在买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场验收。
第十条结算方式、时间及地点：合同签订后乙方支付甲方5000元作为定金，待货物到场后转作货款支付给甲方。根据实际货物到场数量验收合格后乙方支付甲方全部货款。
第十一条材料退换。
1、根据乙方工程现场施工要求，本次采购数量只是暂估。所购材料根据乙方使用情况可多退少补，退货金额按采购价格计算。
2、验收时出现的破损等不符合乙方使用要求的货物，甲方应在乙方规定的时间内进行调换，否则造成的一切后果由甲方承担。
3、乙方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应妥为保管，在三天内向甲方提出异议（书面或手机短信通知），乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
4、甲方在接到乙方异议后，（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。
第十二条担保方式（也可另立担保合同）：无。
第十三条本合同解除的条件：双方协商解除。
第十四条违约责任：违约方支付对方合同价款10%的违约金。
第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决；协商不成的，依法向合同履约地人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十八条其它约定事项：
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇十一
需方：（以下简称甲方）供方：xxxxxx有限公司（以下简称乙方）。
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
：按照hj/t297—20xx陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年月日前全部送到甲方工地。
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金；
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人（签字）：代表人（签字）：
日期：年月日
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇十二
需方：(以下简称甲方)。
供方：安庆宏建伟业建材有限公司(以下简称乙方)。
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平与诚实守信的原则，签订本合同：
一、质量标准：按照hj/t297-20xx陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
二、产品名称，规格，货号，单位，数量，单价，总价等如表所列：
合同所签收数量为大约数量，根据甲方实际提货量，按实结算。
三、交货方式及期限：
1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年月日前全部送到甲方工地。
四、结算方式：
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金；
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
五、违约责任：
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
六、争议解决：
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具有同等的法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表人(签字)：代表人(签字)：
日期：年月日
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇十三
出卖人(甲方):
买受人(乙方)：
第一条签订地点：贵阳签订时间：
第三条出卖人对质量负责的条件及期限，质保期2年。。
第四条包装标准，按规定包装。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条合理损耗标准及计算方法：无。
第七条标的物所有权自交付时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第八条交(提)货方式、地点：一次交清，至买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场。运输方式及到达站和费用负担：汽运，甲方负责运至施工现场，现场卸货由乙方负责。
第九条检验标准、方法、地点及期限：按本合同第二条标准，双方在买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场验收。
第十条结算方式、时间及地点：合同签订后乙方支付甲方5000元作为定金，待货物到场后转作货款支付给甲方。根据实际货物到场数量验收合格后乙方支付甲方全部货款。
第十一条材料退换
1、根据乙方工程现场施工要求，本次采购数量只是暂估。所购材料根据乙方使用情况可多退少补，退货金额按采购价格计算。
2、验收时出现的破损等不符合乙方使用要求的货物，甲方应在乙方规定的时间内进行调换，否则造成的一切后果由甲方承担。
3、乙方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应妥为保管，在三天内向甲方提出异议(书面或手机短信通知)，乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
4、甲方在接到乙方异议后，(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。
第十二条担保方式(也可另立担保合同)：无。
第十三条本合同解除的条件：双方协商解除。
第十四条违约责任：违约方支付对方合同价款10%的违约金。
第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决;协商不成的，依法向合同履约地人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十八条其它约定事项：
附1、供货清单;
2、本合同一式4份，买受人3份、出卖人1份。
3、甲方需提供公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。
供方单位(盖章)：需方单位(盖章)：
法定代表人签字：法定代表人签字：
代理人签字：代理人签字：
地址：地址：
电话：电话：
开户行、帐号：开户行、帐号：
年月日
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇十四
合同编号：甲方(采购方)：
乙方(供应方)：
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。
一、产品名称、型号、数量以供货清单为主.
二、产品质量。
乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证，检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料，加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物有甲方负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
三、产品价款以供货清单为准，验收合格30日以内结清材料款。
四、产品交付。
乙方产品交付方式为：甲方提货/乙方送货/乙方代办托运。产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后，若甲方对乙方产品有特殊要求的，乙方应当在甲方提供相关确认文件后3天内交货。但甲方未能按约定付款乙方有权拒绝交货，甲方未能及时提供相应文件的，乙方有权延期交货。
在合同约定期限内乙方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担;产品交付后或甲方违约致使乙方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。
五、合同的解除与终止。
双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。
六、商业秘密。
甲方在签订和履行本合同中知悉的乙方的全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为乙方的商业秘密。
无论何种原因终止、解除本合同的，甲方同意对在签订和履行本合同中知悉的乙方的商业秘密承担保密义务。非经乙方书面同意或为履行本合同义务之需要甲方不得使用、披露乙方的商业秘密。甲方违反上述约定的，应当赔偿由此给乙方造成的全部损失。
七、违约责任。
本合同签订后，任何一方违约，都应当承担违约金10000元。若违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等)。
八、不可抗力。
因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的`履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。
九、其他约定事项。
1、甲方联系人或授权代表在履行合同过程中对乙方所作的任何承诺、通知等，都对甲方具有约束力，具有不可撤销性。
2、签订或履行合同过程中，非经乙方书面同意或确认，乙方对乙方任何人员的个人借款，均不构成甲方对乙方的预付款或已付款款项。
3、甲方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到乙方，在甲方通知到乙方前，乙方按本合同列明的联系方式无法与甲方联系的，由甲方承担相应的责任。
4、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。
5、甲方应当在签订合同时向乙方提供其合法经营的证明文件，并作为本合同的附件。
6、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。
十、争议解决。
本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。
十一、明示条款：
甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。
十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。
十四、本合同书一式四份，双方各执二份。
甲方：
乙方：
电话：电话：
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇十五
供方(乙方)：________________
甲方因工程的建设需要，向乙方订购外墙砖产品，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为规范双方的权利与义务，甲、乙双方充分友好协商，达成如下条款：
工程名称：___________________________
工程地点：___________________________
___________________________
1、交货方式：乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点：仓库，甲方指定：_______________仓管：_______________为收货人，__________为验货人，甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字，视为甲方暂收货物，乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点及过磅。
2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品规格、型号、色差、尺寸、数量等，是否符合合同约定(加工砖按样品型号、花色为约定)：
3、交货地点：___________________________
4、交货日期：_________号前全部到齐甲方工地。
1、合同签订后天内付预付款，合同金额的_________%，即_________________元;(或定金模式：甲、乙双方签订本合同后甲方支付乙方本合同货款定金%，或按总价谈定一个定金金额。)
1、质量承诺：产品出厂时必须附有产品质量检验报告和产品合格证，如因产品质量问题，乙方负责产品三包，保质期为年(自交货之日起算)。
2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测，符合和达到产品标准和技术参数。
运输：乙方送至甲方指定地点及卸货。
验收：对于外墙砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方验货无异议，不能退货。
2、货物经检验达不合同约定的质量标准(如有异议则以国家相关法定检测部门的检验报告为依据)，乙方同意无条件换货或退货，所发生的费用由乙方承担;如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理;如乙方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的'一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。
3、甲方如逾期付款的，应按逾期付款(不算公司正常办理付款手续时间)部分总额承担千分之一的违约金。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。
1、本合同经甲乙双方代表签字盖章后即时生效;
2、《申请购物单》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力;
3、本合同未尽事宜经双方共同协商签订补充协议;
4、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。
甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________
____年_____月_____日____年_____月_____日
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇十六
出卖人(甲方):。
买受人(乙方)：
第一条签订地点：贵阳签订时间：
第三条出卖人对质量负责的条件及期限，质保期2年。。
第四条包装标准，按规定包装。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条合理损耗标准及计算方法：无。
第七条标的物所有权自交付时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第八条交(提)货方式、地点：一次交清，至买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场。运输方式及到达站和费用负担：汽运，甲方负责运至施工现场，现场卸货由乙方负责。
第九条检验标准、方法、地点及期限：按本合同第二条标准，双方在买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场验收。
第十条结算方式、时间及地点：合同签订后乙方支付甲方5000元作为定金，待货物到场后转作货款支付给甲方。根据实际货物到场数量验收合格后乙方支付甲方全部货款。
第十一条材料退换。
1、根据乙方工程现场施工要求，本次采购数量只是暂估。所购材料根据乙方使用情况可多退少补，退货金额按采购价格计算。
2、验收时出现的破损等不符合乙方使用要求的货物，甲方应在乙方规定的时间内进行调换，否则造成的一切后果由甲方承担。
3、乙方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应妥为保管，在三天内向甲方提出异议(书面或手机短信通知)，乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
4、甲方在接到乙方异议后，(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。
第十二条担保方式(也可另立担保合同)：无。
第十三条本合同解除的条件：双方协商解除。
第十四条违约责任：违约方支付对方合同价款10%的违约金。
第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决;协商不成的，依法向合同履约地人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十八条其它约定事项：
附1、供货清单;。
2、本合同一式4份，买受人3份、出卖人1份。
3、甲方需提供公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。
供方单位(盖章)：需方单位(盖章)：
法定代表人签字：法定代表人签字：
代理人签字：代理人签字：
地址：地址：
电话：电话：
开户行、帐号：开户行、帐号：
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇十七
需方：（以下简称甲方）供方：（以下简称乙方）。
经甲乙双方友好平等协商，依照《中华人民共和国合同法》等有关规定，遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，签订本合同：
按照hj/t297—20xx陶瓷砖标准执行；乙方提供瓷砖样品，甲乙双方签章确认封存后为准，瓷砖到场时，乙方提供检测报告及合格证，甲方依据样品的质量、颜色进行验收。
规格货号单位数量单价总价等如表所列：合同所签收数量为大约数量根据甲方实际提货量按实结算。
1、货送到甲方工地指定位置，装车费、运输费、卸车费等相关费用由乙方承担。
2、双方合同签订生效后，甲方根据工程进度分期分批提货，乙方根据甲方要货数量，保证在20xx年月日前全部送到甲方工地。
1、合同签订完甲方须向乙方支付工程款的30%作为供货定金；
2、货到工地经甲方验收合格后，甲方在3个工作日内付清货款。
1、如乙方不能按照甲方要求的交货日期按时交货，每延误一天交货，则按延期交货部分价款每天5向甲方支付的违约金赔偿施工单位的误工费用。
2、如甲方不能按照合同约定的付款日期按时付款，没延误一天付款，则按延期付款金额每天5向乙方支付的违约金。
如本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代表人（签字）：
代表人（签字）：
日期：xx年xx月xx日
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇十八
甲方：________（收货方）。
乙方：________（供货方）。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》有关规定，在经济责任承包形式下，经甲、乙双方平等协商达成如下条款。双方应共同遵守严格执行。
一、工程项目。
（1）工程名称：__________（惠州工业园）。
（2）工程地点：__________。
工程内容：5#、6#厂房共贰栋，3#宿舍楼壹栋的外砖瓷砖、地板砖、瓷片、地脚线、步级砖等供货。
二、供货质量要求：
以双方确定的样板的规格、颜色、厚度必须和样板相同，不相同时甲方有权拒绝收货，乙方必须在要求的时间内提供另一相同数量符合要求的货品。
三、供货的数量和单价：
外墙砖：（永欣厂出产的不要）。
1、棕色22600m18元。
2、白色6300m18元。
3、深米黄色850m18元。
地板：
1、地板砖50502800箱8块3.3元（鸿正厂）（粉红色）。
2、踢脚线9500米60长1块0.95元。
3、3030（子弹头或者方块）：1000箱20块1.5元（佛山盈邦厂耐磨砖）。
4、20xx花片5200m3500箱25块0.7元/块（广西）。
5、梯级砖：60303300套6.3元（振鹏厂）。
6、5050平台800m400箱8块3.5元（粉红色）。
四、供货时间要求：
以甲方通知规格、数量的在3天时间内到达工地现场。
五、付款方式：
按到达工地的批次数量支付80%，其余20%在工程验工验收后6个月内付清（业主、质检站、监理等单位签字为准）。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇十九
甲方（采购方）：________
乙方（供应方）：________
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。
一、产品名称、型号、数量以供货清单为主。
二、产品质量。
乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证，检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料，加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏；包装物有甲方负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
三、产品价款以供货清单为准，验收合格30日以内结清材料款。
四、产品交付
乙方产品交付方式为：甲方提货/乙方送货/乙方代办托运。产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后，若甲方对乙方产品有特殊要求的，乙方应当在甲方提供相关确认文件后3天内交货。但甲方未能按约定付款乙方有权拒绝交货，甲方未能及时提供相应文件的，乙方有权延期交货。
在合同约定期限内乙方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担；产品交付后或甲方违约致使乙方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。
五、合同的解除与终止
双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。
六、商业秘密
甲方在签订和履行本合同中知悉的乙方的全部信息（包括技术信息和经营信息等）均为乙方的商业秘密。
瓷砖买卖协议书范文（20篇）篇二十
签订地点：贵阳。
签订时间：20xx年月日。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限，质保期2年。
第四条包装标准，按规定包装。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条合理损耗标准及计算方法：无。
第七条标的物所有权自交付时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第八条交(提)货方式、地点：一次交清，至买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场。运输方式及到达站和费用负担：汽运，甲方负责运至施工现场，现场卸货由乙方负责。
第九条检验标准、方法、地点及期限：按本合同第二条标准，双方在买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场验收。
第十条结算方式、时间及地点：合同签订后乙方支付甲方5000元作为定金，待货物到场后转作货款支付给甲方。根据实际货物到场数量验收合格后乙方支付甲方全部货款。
第十一条材料退换。
1、根据乙方工程现场施工要求，本次采购数量只是暂估。所购材料根据乙方使用情况可多退少补，退货金额按采购价格计算。
2、验收时出现的破损等不符合乙方使用要求的货物，甲方应在乙方规定的时间内进行调换，否则造成的一切后果由甲方承担。
3、乙方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应妥为保管，在三天内向甲方提出异议(书面或手机短信通知)，乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
4、甲方在接到乙方异议后，(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。
第十二条担保方式(也可另立担保合同)：无。
第十三条本合同解除的条件：双方协商解除。
第十四条违约责任：违约方支付对方合同价款10%的违约金。
第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决;协商不成的，依法向合同履约地人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十八条其它约定事项：
附
1、供货清单;。
2、本合同一式4份，买受人3份、出卖人1份。
3、甲方需提供公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。