合同协议可以为当事人提供法律保障，确保交易的顺利进行。不同行业的合同协议存在差异，以下范文仅供参考，请根据实际情况灵活调整。
砌体班组合同（通用15篇）篇一
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就劳务分包工程施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。
1、工程名称：邛崃市“4.20”地震灾区高标准农田建设项目三标段。
2、工程地点：高何镇、靖口村、王家村。
3、工程内容：包括c15砼砂浆卵石、干砌卵石(包括砼框架)、旧坎补砌、人工填基。具体做法以设计图纸和技术交底、和“样板”工程做法为准。
二、承包方式：
1、本工程采取包工不包料方式承包。
2、甲方提供以下机具及材料：转运砂、石、三轮车、铺路木板。
3、乙方必须自备以下机具工具：铁锤、撬棍、吊砣、麻线、水平尺、卷尺、铁铲、铝合金靠尺、灰桶、灰刀、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、等上述第2点未提及的其它需用料具。
三、承包范围及工作内容：
1、承包范围：人工清基，干砌卵石(包括砼框架)、c15砼浆砌卵石(包括c15砼压顶)、旧坎补砌，具体范围以甲方最终审核确认为准。
2、工作内容：
(1)熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具，班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料在整个施工过程中的装卸和运输(含人力运输、人力传递或机械配合运输，含反复多次转运)。
(2)清理基层，拉线，弹线，吊线，坡度杆，调制砂浆、砼，砌体外架翻板，选料，铺浆，砌卵石，搭拆所有砌体架子(含超高)，勾缝，安放收缩缝木板，落地灰回收重新使用，清理碎料及其它建筑垃圾并运至地面指定地点堆放等。同时做好养、保护工作。
(3)除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。
砌体班组合同（通用15篇）篇二
甲方：
乙方：
因本工程施工需要，甲方现将自己所承包的工程中砌体楼的砌体工程分包给乙方，为了明确双方合同制度和保障工程进度，保证工程质量、经双方协商一致，依照《中华人民共和国合同法》，建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定鉴定合同并严格执行。
第一条：工程项目。
结构类型：钢筋混凝土框剪结构。
第二条：承保范围。
按照施工图纸所规定设计要求及设计变更单通知中主楼部分的所有砌体工程;(其中包括：施工用的水管、斗车、铝合金尺、安全帽、雨衣、手头工具、控线、灰桶、铁铲、铁钉钢钉、扎丝、电锤、手提电锯、切割片、切割机、地拖线及加班用的灯具、灯线、场内材料二次转运、文明施工、垃圾清理指定位置。)具体施工内容如下：
1、砌体：墙拉结筋的安装、门窗过梁的预制安装、砌体材料的垂直水平运输、砌筑用砂浆的搅拌、运输，窗台压顶、构造柱模板安装、混凝土拌制、浇筑、清理、压顶钢筋的放置、构造柱钢筋的安装，文明施工、成品保护、预留洞口的修补，施工中所产生的垃圾的清理，砌砖剩下的废料清理。
2、卫生间和厨房返水。
第三条：承包单价及面积计算。
以上单价包含劳保、社保、加班、工人伙食、赶工、质量、防护卫生、文明施工、现场容貌及形象治安大检查(政策要求停工不补偿任何费用)等一切费用在内，乙方无条件遵照甲方要求在规定时间内完成，不另发生时工费;本项目采用统一购买团体保险，由甲方统一办理购买，如发生工伤事故，20xx元以内的由乙方自行负责，超过20xx元的分清责任由保险公司、甲方、乙方三方按责分摊，保险费用按乙方所完成总工程款的4‰作为购买保险费。人工费上涨或下浮与甲方无关，以承包单价为准。
第四条：工程质量验收。
乙方必须无条件按照甲方要求按时间、按工程量、保质量、保安全完成每分部分项工程，乙方须按工程量赶工要求，配足够人数确保施工进度。由于乙方原因造成工期延误、造成经济损失，甲方对乙方进行相应处罚。如在工期规定时间内不能完成规定任务，从验收符合要求时间为准，每次罚款500元，由于甲方原因造成工期延误，乙方须及时经现场施工员、片区工长、项目总工等人签字后，方可生效，工期顺延，否则工期不顺延，乙方自负。
第六条：质量处罚及材料浪费处罚，严格按国家规定的质量标准，对。
所做出的成品进行验收。
第七条：付款方式。
工程量后的6个月后10日内一次性付清全部工程款，在对清工程量后，如还有未处理及其属于乙方范围内的工作在接电话通知后在2小时立即派足人力进行处理、整改，如在规定时间内未处理，甲方有权请施工队工人进行整改、处理、工资为每天250元人民币，此费用在乙方工程款中扣除。
第八条：甲方职责。
1、向乙方提供技术指导及施工技术交底与一套完整施工图纸。
2、甲方有权监督乙方施工进度及工程质量，乙方如未按施工设计文件及施工规范进行施工，甲方有权责令乙方返工或停工，甚至退场或被业主、监理勒令退场，因此造成的经济损失由乙方全部承担，甲方只能按完成合格工程量的70%费用结算，剩余的30%费用作为换施工队返修、维修等费用。
3、甲方提供统一饭堂开饭，但要服从甲方的统一安排管理。
4、甲方提供统一饭堂开饭，开饭时间统一安排。
5、甲方提供给乙方的正常生活用水、用电、但绝对不充许私拉乱接，公共用水用电设施如乙方员工有意损坏或破坏，除按200%赔偿外，每次罚款200元以上。
第九条：乙方责任。
1、乙方进场当天必须提交进场人数及身份证复印件给甲方登记后，在甲方同意安排下，由乙方负责本班工人的管理及现场施工组织安排，购买工人的安全保，安排专职人员负责施工现场的安全、质量、文明施工，长住工地。班组长必须具备有独立领导的施工能力，并保障每个工序有足够的劳动力。各特种专业技术人员必须持证上岗。
2、乙方必须严格按设计图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
如需其他工种协助施工，原则上由乙方自行完成，甲方能协助的，安排技术人员协助施工。如在施工过程中，因乙方引起的返工等质量事故均由乙方完全负责，并赔偿甲方的经济损失。
3、乙方必须切实做好对工人进行上岗的安全教育，班组书面交底要有交底人、接受人签名，并将书面交底书报甲方安全部门备案。进场员工必须提交身份证复印件一张、一寸照片三张，甲方为乙方员工办理保险安全卡。施工中发生的安全事故分清责任自行负责，并立即报告甲方及建设主管部门，保险公司协助处理。安全保护措施或建议，可书面向甲方提出，工人的安全帽统一为黄色。安全帽、安全带费用乙方自负。乙方不得携带小孩进入工地，不得使用未满18岁的员工，不得发生偷盗及破坏设施行为，否则叫执法部门。
4、工程竣工未交给甲方之前，乙方负责维护工程质量，乙方负责保护期发生损坏，乙方无条件负责修复。
5、每天工人收工时，应做到工完场清，包括材料、场地、小型施工用具的清理，回收入库，乙方自带材料机具设备(含甲方主材)派人保管好、防盗、防风雨、防雷电。
6、在竣工验收之前，由于各分项工在施工过程中引起的场地不清洁，材料浪费及材料乱堆放等问题。乙方负责清理，费用自负。
7、工程开工，乙方如需借用甲方工具，必须办理借用手续，并在使用完毕后保证它完好无误，如数归还给甲方。否则，因数量短缺或质量问题，乙方应照价赔偿。
8、属于材料浪费现象，甲方根据现场管理人员出示的证据进行罚款，每发现一处处罚50元整，并赔偿原材料费用，签订各项(违规)“奖罚单”。
9、各分项工程的进度必须按现场施工人员安排的施工进度进行施工。无特殊原因，拖延工期属违约行为，分项工程或月进度必须分项签订工程工期施工进度。
协议书。
签订“工程工期施工进度协议书”(各工序均订)。
10、工程质量必须符合设计要求，否则甲方要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。
11、乙方工作人员不准带外来人员到工地住宿，如有实际情况必须向工地负责人报告。
12、做到文明施工，不准随便在工地大、小便，严禁赌博、打架、酗酒闹事，如有违法行为，送有关部门处理，责任自负。
13、在工地或宿舍严禁打架斗殴，如有发现要处以20xx元罚款，责任者承担全部费用;若出现偷盗的，每次罚款5000元;在工地随便大便者，每抓住一次罚款500元。情节严重者转交司法部门处理。
14、工人进场后，班长签订合同后必须向工人解释合同有关条款及工人守则。否则乙方班长与工人问题自行解决。
第十条：违约责任。
1、甲乙双方任何一方不能全面履行合同条款，均属违约，违约所造成的经济损失，由违约方承担赔偿。
2、合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方承担赔偿因此而造成对方的全部经济损失。
3、由于乙方技术力量不足或者管理不足，劳动力不足造成质量、进度达不到甲方的要求，经甲方协调仍不能满足施工要求，甲方有权要求乙方无条件退场，并按中途退场处理结算按实际完成工程量的80%结算。
第十一条、附则：
1、如有未尽事宜，双方协调解决，可签订补充协议，与本合同具有同等效力。
2、合同壹式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方不得违约，违约者后果自负。
3、本合同在给付清工程款后自动失效。
4、未按合同规定时间进场，合同自然失效。
甲方：正轩建筑劳务有限公司乙方：
代表人：代表人：
地址：地址：
身份证号码：身份证号码：
电话号码：电话号码：
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
砌体班组合同（通用15篇）篇三
甲方：
乙方：
甲方承建的成都富园物流商业中心工程，经协商甲方同意将该工程的砖砌体工程劳务分包给乙方施工，并就有关事宜达成如下协议：
框架结构，层数：_____层，总高度：_____米，建筑面积约_____平方米。
双流县文星镇物流大道。
1、本工程中的_____砌体，二次构造砼劳务工程，以分项包干的形式承包给乙方。
2、低值易耗品：斗车、铲子、灰盒、灰桶、振动棒、电线、胶水管、广线，加班需要的照明及个人安全防护用品等由乙方自负包干。
1、工作内容：
（1）、施工图以内所有砖砌体，包括主体构造，零星砌体等所有内容；
（2）、根据主控线放（弹）砌体线；
（3）、现场所有二次构造砼浇筑（包括止水带、压顶、构造柱、圈梁，零星等；
以上工作内容均需按照设计图纸及现行规范，同时按项目部的具体要求进行施工。
2、承包方式：采取承包范围内的工程施工劳务、施工机具费，承包范围内工作劳务费，抢工费及辅料费、民工的社会保险费，暂住证费用，交通费、防暑降温费、烤火费及相关管理费用，按双方约定固定单价包干承包方式。
3、承包单价：
4、材料损耗：由甲方管理人员确定（必须达到甲方要求，如超过甲方要求甲方按超出部分价值从月包费中扣除）。
5、计量方式：计算规则有双方约定的按约定执行，无约定的按现行计算定额及图纸执行。
6、付款方式：每月25日计量，次月15日按计量的75%~80%支付乙方，余款在主体验收后三个月内付清。
1、按项目工期进度要求进行；
2、乙方根据整体工期要求及工程进度情况，配合项目部进行工期调整；
3、甲方确定的工期月计划、周计划作为本协议附件，乙方必须遵照执行；
4、乙方必须按甲方的工期计划，组织与本工程相应的管理人员及技术操作工人，确保工期，不得延误。若因乙方原因影响其它工种及班组的施工，使整个工期计划不能按时完成，造成工期拖延，按500元/天进行处罚，此款项将在工程结算款中扣除。
5、因乙方原因工期延误造成现场塔吊、龙门架拆除延误，由乙方向甲方赔偿造成的设备租赁费。
6、如乙方劳动力不足，达不到工期要求，甲方口头或书面通知了还未增加人员，甲方有权另请人员协助施工，其产生的费用在乙方总款中扣除。
2、以“精品工程”、“创杯工程”、“用户满意工程”为质量目标；
3、乙方必须配备与本工程相应的专职质检员，负责现场的质量检查工作，配合甲方质检人员收集整理相关的技术质量档案。
4、乙方必须严格工程质量管理，做到勤检查，勤整改，如甲方发现乙方工程质量问题，由甲方现场管理人员口头及书面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一个工作日内必须整改完备，如乙方超出规定的时效，即不返工又不整改，甲方将视其情节给予乙方100~500元的处罚，并承担由此返工造成的全部工时及材料费。
5、乙方必须遵守执行甲方项目部制定的《质量管理实施细则》并以细则作为合同的附件。
6、如乙方不服从甲方的管理，违章指挥，违章作业造成的重大工程质量事故，除负责本次事故所造成的一切经济损失外，还要给予1000~5000元罚款，情节严重的要追究当事人及责任人的相关责任，构成犯罪的将追究其刑事责任。
8、本工程质量等级为“优良”工程。
1、安全学习及交底：乙方在甲方工程期间必须学习安全生产相关的法律、法规及项目部制定的各项安全管理规章制度。做到上岗前的安全培训学习及安全教育和安全交底工作，严禁使用未成年人，操作工人不得使用50周岁以上的人。
2、安全检查：严格执行项目部制定的各项安全检查制度，真正做到自检、互检、交叉检查。做到小检有记录，大检有报告。在检查中发现安全隐患应及时处理、及时整改消除事故隐患。随时接受和配合项目部、业主单位及上级主管部门的各项安全检查工作。
3、专职安全员的配备及职责：乙方必须配备以本工程相应的1名专职安全员负责本工程的安全教育、安全交底、安全检查工作，并协助甲方安全管理人员作好安全技术档案的收集、整理及归档工作，对本班组的安全生产负责。
4、严禁违章指挥，违章作业：正确使用和佩戴个人防护用品，严禁酒后上班，严禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全绳、安全带及其它个人防护用品由乙方自负。
5、安全防范：乙方要认真搞好安全防范措施管理，必须严格遵守执行项目部、业主单位、地方各级政府制定的各项安全规章制度及相关的法律、法规。
甲方：_____。
乙方：_____。
时间：_____。
砌体班组合同（通用15篇）篇四
发包方：（下称甲方）。
承包方：
现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就河池市第一人民医院门诊综合楼的砖砌体施工达成如下协议：
二、工程地点：_____。
三、本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。
四、承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方第六层以上至天面所有砖体砌筑在内，砌砖包括植筋（含胶水在内），门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边等装模，捣砼所有工作在内（不含钢筋绑扎），甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。
五、现场施工要求，及材料机械设备配置。
1、甲方仅提供砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内）。
2、甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作。
3、因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。
4、在施工过程中，乙方自行安排人员打砂浆，晚上加班拉砖上楼，要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费（砌体工程分包合同范本内甲方扣乙方人工费小工按100元/天，大工按200元/天计算）。
5、乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。
8、乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m检查尺检查不得超过5mm；超过6mm的处罚100元每处；严重超过10mm的要求返工，并处罚500元每处。
9、砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次。
10、为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次。
11、乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不提供门字架等。
12、乙方必须配合外架拆架，并做好零星修补工作。
13、乙方须服从项目部的其他管理条例，因施工场地紧张，安排加班的必须到位，确保材料进场不受耽搁，如安排加班不执行的，处罚1000元每次。
14、进场施工人员必须年满18周岁，乙方人员进入工地后不得闹事，斗殴，造成影响的处罚5000—10000元每次。
六、工期要求。
2、不论发生任何情况，乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项，未经甲方同意乙方无故停工一天，乙方同意甲方处罚乙方5000元/天作为赔偿，停工超过3天的，甲方视乙方自动退场，余账不结。
3、乙方必须完全服从甲方施工人员的管理和配合日常质量检查，有拒不整改的或辱骂、威胁施工人员的，将处罚班组负责人1000元每次。
4、乙方在施工过程中，达不到甲方要求的，甲方有权随时清退乙方所有人员，工程款按实际完成量的80%支付，乙方需无条件配合。
5、乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤安全事故，由乙方自行负责全部费用，单价已含此风险在内。
7、进场人员必须做好三级安全教育工作，填好三级教育表，未填写好三级安全教育表的甲方不负任何责任，如发现未带安全帽的处罚20元每人次，穿拖鞋上岗的处罚20元每次。
8、乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的，按照每人罚款1000元/次处理，如有问题需解决的，乙方只能派3个以内的代表负责协商解决。
六、承包单价：采用固定综合单价元/立方米（单价已包含安全，质量，进度，风险费在内），施工单价不做调整，工程量按图计算，甲方每月按照乙方完成的成品80%支付工程进度款，当月工程款在下月15号前支付，工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一个月内付清。
七、本协议一式二份，双方各执一份，砌体工程分包合同范本签字生效，款项付清后自动失效。
发包方（甲方）：_____承包方（乙方）：_____。
_____年_____月_____日。
砌体班组合同（通用15篇）篇五
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
经双方协商，甲方现将劲牌三期宿舍楼脚手架搭设拆卸工程承包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，为了明确双方在建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，确保工程质量、安全及工程顺利施工，特签订本协议，以资共同遵守。
1、工程名称：劲牌三期宿舍楼。
2、工程地点：劲牌毛铺酒厂三分厂。
3、工程规模：桩基础，底层架空层，上部九层框架全现浇砼电梯楼。
第二条：
承包人要求在承包单项工程范围内，首先熟悉图纸里面结构要求。如发现错、掉造成返工现象，甲方有权对乙方承包人罚款。
第三条：承包范围。
2、预制过梁7.00元/根;。
3、构造柱、、厕所防水砼，各35.00元/件;电梯圈梁，120.00元/层;。
4、一层外阳台压顶圈梁10.00元/米。
经综合考虑，包含工具费，打杂等其他费用，要求保质保量，工完场清，养护及成品保护。
砌体班组合同（通用15篇）篇六
四、承包价格：砌筑浆砌170元/m3;干砌160元/m3结算。
五、付款方式：
1、由工地技术员及建设、监理、总包单位对所承包项目验收达到合格后，每月根据结算单位所结工程量的70%付给，砌体项目全部完工后，经甲方及项目部，监理验收达到要求后付余款的28%，剩余2%待工程通过竣工验收后全部付清。
2、每月25号结算本月工程量，次月5号前支付(乙方提供民工工资表)。
六、质量标准及有关要求：
1、质量标准：本工程质量必须达到《邛崃市高标准农田建设工程施工质量验收统一标准》和《砌体工程施工质量验收规范》合格等级。
2、质量验收：每条田埂砌体完成后，先进行自检，然后甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款50～200元。
3、砌体坡度偏差不大于10mm，表面平整度偏差不超过20mm。
4、质量要求：本工程具体质量要求见技术质量交底中要求和甲方质量检查条款的规定。
七、文明施工要求：文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清;文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。
八、安全要求：严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。在施工中因乙方原因若出现任何意外伤亡事故，造成一切经济损失和后果全部由乙方自负。
九、工期要求：根据甲方要求时间进场施工，工程必须按期完成，工期每推后一天罚200元。
十、管理要求。
1、上班期间负责人必须在现场，离开必须向项目部经理请假。
2、班组人员必须服从甲方的管理。
十一、合同签订后，乙方不能无任何理由随意解除合同，否则已完工程量按50%结算，并承担给甲方造成的所有损失。
十二、乙方施工的工程质量、安全、进度、文明施工必须达到甲方计划要求，否则甲方有权终止合同。
十三、本合同一式两份，甲方，乙方各一份，双方签字盖章后生效，工程完成后并结算付款后自行失效。
合同签订日期：年月日。
甲方：
代表：电话：
乙方：
身份证号码：电话：
甲方：
乙方：
因施工需要甲方将星河丹堤1、3、5区地下室砌体抹灰工程委托给乙方施工，为明确双方权利和经济关系，保证工程顺利进展，经协商一致，兹签订本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：星河丹堤。
二、承包范围及工作内容：
1、乙方承包星河丹堤1、3、5区地下室砌体抹灰工程。
2、乙方承包砌体抹灰工程包文明施工，包质量，包进度，包安全，若达不到要求一切后果由乙方负责。
3、甲方向乙方提供铝合金，灰盆，灰桶、锯子及水管等工具，自领材料，必须退还办清手续，若不退还，按实际价在结算中扣除。
三、承包方式：
1、砌砖综合价按：10元/m2(每平方米十元整)。
2、地下室抹灰综合价按：6.2元/m2(每平方米六元二角)。
3、若乙方在中途无故停工或退场，甲方不予结算，由此造成的经济损失由乙方自行负责。
四、垫资办法及付款方式：
1、自垫工人生活费主体工程一层，以后甲方按每人每天小工12元、大工15元计算，10天发一次生活费。
2、工程施工完，10天内结帐付工资，结算时，工人必须凭身份证签字，才能领取工资。
3、所有工程量以图纸结算为准。
4、扣5%水电费，保险费每月每人扣18元(十八元整)，此项在工程款中扣除。
五、质量与安全：
1、乙方必须严格按照图纸和规范要求施工，组长必须跟班监管质量。如不请假私自离开，以半天为单位罚款200元/次，类推计算，在工程款中扣除。
2、乙方必须严格执行操作规程，落实安全防范措施，杜绝违章施工。甲方有权对乙方的违章施工给予处罚。并承担由此造成的一切质量安全责任。安全事故1000元以内的乙方自负;1000元以上的甲方处理。
3、乙方负责施工楼层内砌体，按公司要求：垂直度为3mm，平整度为4mm，5米内拉线检查，灰缝不能超过3mm，水平灰缝、立缝为10~12mm，质量保证在90%以上。
4、楼板上返每500mm高，设一道拉结筋。
5、抹灰垂直度2mm，平整度2mm，线合方正，打点时应注意找300控制线，盘角，找方，观感一致，质量保证在90%以上。
六、工期：
1、乙方必须按甲方要求的质量和进度进行施工，保证人员。因乙方原因造成延误工期的，甲方有权处罚、调整队伍，乙方应承担赔偿责任。
七、其它：
2、乙方人员不得打架，如发生此类事件，不管谁对谁错，甲方有权先将双方班长、当事人各罚款500元，再做调解与解决。
3、宿舍内严禁赌博，违者每人按100元/次处罚。工人在工地外被抓，取人之费用由乙方自付。
4、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。工程完工，办理完全部价款后自行失效。此协议不得涂改，涂改自行失效。
甲方：乙方：
代表：代表：
砌体班组合同（通用15篇）篇七
发包方(甲方):。
承包方(乙方):。
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合《辽宁省建筑工程劳务分包管理办法》、《金伟集团建筑工程管理办法》的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
1、工程名称：丽水御尊家园四期1#、2#楼砌砖单项工程。
2、工程地点：丽水御尊小区东面。
3、承包范围：丽水御尊家园四期1#、2#楼主体第二次结构工程所包。
1)、人工：
a、砌砖工程：砌砖、门窗过梁预制安装、二次构造(钢筋、模板，砼、钻眼、植筋)的制作安装、厨房卫生间砼防水檐浇注、通风井管道井随切砖随摸灰、竖向水泥预制通风管道的安装、水电消防管洞的堵塞、(含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等)的堵塞、前台(砖、沙、石子、水泥)运输搅拌，后台运输室内脚手架搭设等。
2)、材料：
a、木模板、跳板、架料、水泥、石子、沙子、砖块、主水管给上楼层、上楼三级电箱均由甲方提供。
b、手推车、电转、电线、照明灯具、铁锹、软水管、灰桶、筛沙网、铁丝、铁钉、等辅材由乙方提供。
3)、甲方只提供机械：搅拌机、施工电梯、塔吊。其余小型机具均由乙方自供。
4)、其他：
a、各工种做到工完场清、料尽。
b、现场垃圾、楼层垃圾清运至甲方指定工地内的地方。
c、现场文明施工和环境保护。成品、半成品的倒运。
d、对主体结构成品及半成品的保护。
e、甲方负责工程主轴线的放线工作及所需结构标高，乙方配合细部放线工作。
1、承包方式：本工程在乙方承包范围内以包人工、包小型辅材、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。其中，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所有材料用量按甲方管理人员出具限额领料单用量控制。
2、工程量验收：依据1#、2#楼施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。
3、合同固定综合单价：砌砖工程178元/m3;。
(l)工程量计算规则：依据20xx年辽宁省消耗量定额计算规则，按楼设计图纸和变更的砌砖量，抹灰量。砌砖以立方米计算;抹灰以平方米计算。
(2)固定综合单价为不含税包干价格，包括完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、劳保、保险及医疗费、人工费、辅材费、小型机械费、文明施工费、赶工费、利润等招标范围规定的一切与本工程有关的工作内容，且本单价不受材料价格及国家政策的影响，综合单价不再做任何调整。
(3)计时工单价由甲方项目经理部核准数额后按实际发生及核准价格计算。
(4)固定综合单价包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。
(一)甲方。
1、甲方工地代表：郭涛。
2、甲方负责提供施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、安全、材料定额用量的文字交底。
3、甲方负责提供塔吊、施工电梯、搅拌机。
4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由甲方负责。
5、甲方负责指挥安全、质量、进度、施工技术，协调各工种正常施工，指挥机械运转。
6、甲方提供生活用水、电及住宿场所。
7、甲方提供施工用电至现场三级配电箱。
8、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，罚款金额在工程进度款中扣除。
(二)乙方。
1、乙方驻工地全权代表(班组长):(乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天，以甲方考勤为准。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的.要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故，由责任方承担由此发生的费用。若出现小的工伤，3000元内的费用由乙方负责。
6、乙方施工人员使用的工具、电动工具、从三级配电箱接出的电线等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供相应机具。
7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。
8、乙方不得以任何理由停工，否则甲方有权清除现场。
1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织计划措施，因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，甲方将视具体情况给予适当的处罚。因甲方或建设方原因造成工期延误，工期顺延，甲方项目经理部根据具体情况核准后将给予一定补偿。
2、质量：该工程质量标准保合格标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按合格工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结构合格标准;工程质量以主体结构工程最终验收标准而定。
3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作l一3倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作500一1000元的罚款。
5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故。责任由乙方承担。
6、安全生产和职业安全健康：杜绝重大安全事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承包的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工、不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，其责任和费用由责任方负责。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同))。
1、乙方承包的施工项目按合同固定单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目部具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关管理人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
2、工程款支付：
工程进度款支付按节点付：4层完成后付4层款，每4层一个节点付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的100%，主体结构封顶完工并验收合格后两月内办理结算付清余款，20层以下劳务费余款在砌筑工程结束后甲方全部付清。
如果同一现场内有甲方分包的其它分包商，甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便，并对现场其它分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。
1、由于乙方原因中途退场和违约，已完工程量按照70%结算，给甲方造成的经济损失由乙方负全部责任。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉的维护地方及现场的综合治安，因乙方原因如有打架斗殴等违法行为，一次罚款500一1000元，因此造成的一切后果由乙方承担。
3、乙方必须严格控制主要材料、周转材料的损耗率，施工过程中乙方应按甲方砌砖、抹灰体系要求施工，不能随意乱拉锯模板、木方、砸坏砖块，一经甲方发现，按此材料的双倍进行处罚。
4、因乙方原因在施工过程中出现砌砖抹灰，垂直度平整度差、抹灰空鼓、不喷水养护、砂浆强度达不到规定标号，乙方应及时按技术规范进行处理，若造成甲方严重经济损失的，全部经济损失由乙方承担。并给予适当处罚。
5、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款20元.
6、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的10倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
7、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行。在秋收、春节或其它节假日期间，如甲方要求连续施工，乙方必须保证连续施工，并达到双方约定的进度要求，以保证总施工进度不受影响。
8、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。未经甲方同意，乙方不得直接向业主发函件也不能直接接受工程业主的指令。
甲乙双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成时，向营口市人民法院提请诉讼。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
______年______月____日______年______月____日。
砌体班组合同（通用15篇）篇八
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程工期：年月日至年月日。
1、承包范围：
2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。
3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。
1、合同单价为：按实砌体积元/m3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。
1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。
2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。
3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。
5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。
(总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)。
5、工程款支付条件。
1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。
2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。
3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。
6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
(一)甲方。
1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。
2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。
3、甲方提供施工现场临时用水用电。
4、甲方提供安全帽和安全带。
(二)乙方。
1、乙方驻现场管理人员：(乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。
6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。
7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。
8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按20xx-5000元/天支付违约金。
2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。
3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
1、进入公司上班前，必须做好三级教育，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
1、文明施工：乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200~20xx元的罚款。在施工现场大小便者发现一次罚款500元。
2、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。
经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：
1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的;。
2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;。
3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;?
6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。
任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责承担。
3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权给予处罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。
4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担，从结算款中扣除。
5、每次材料转运、施工完成后，乙方必须做到工完场清。否则，视具体情况对乙方处以200~1000的罚款，从工程结算款中直接扣除。
6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。
7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的20倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
甲方(签字或盖章)：乙方(签字或盖章)：
现场负责人：现场负责人：
身份证号：
银行账号：
电话：电话：
年月日年月日。
砌体班组合同（通用15篇）篇九
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就劳务分包工程施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。
一、工程概况。
1、工程名称：邛崃市“4.20”地震灾区高标准农田建设项目三标段。
2、工程地点：高何镇、靖口村、王家村。
3、工程内容：包括c15砼砂浆卵石、干砌卵石(包括砼框架)、旧坎补砌、人工填基。具体做法以设计图纸和技术交底、和“样板”工程做法为准。
二、承包方式：
1、本工程采取包工不包料方式承包。
2、甲方提供以下机具及材料：转运砂、石、三轮车、铺路木板。
3、乙方必须自备以下机具工具：铁锤、撬棍、吊砣、麻线、水平尺、卷尺、铁铲、铝合金靠尺、灰桶、灰刀、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、等上述第2点未提及的其它需用料具。
三、承包范围及工作内容：
1、承包范围：人工清基，干砌卵石(包括砼框架)、c15砼浆砌卵石(包括c15砼压顶)、旧坎补砌，具体范围以甲方最终审核确认为准。
2、工作内容：
(1)熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具，班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料在整个施工过程中的装卸和运输(含人力运输、人力传递或机械配合运输，含反复多次转运)。
(2)清理基层，拉线，弹线，吊线，坡度杆，调制砂浆、砼，砌体外架翻板，选料，铺浆，砌卵石，搭拆所有砌体架子(含超高)，勾缝，安放收缩缝木板，落地灰回收重新使用，清理碎料及其它建筑垃圾并运至地面指定地点堆放等。同时做好养、保护工作。
(3)除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。
四、承包价格：砌筑浆砌170元/m3;干砌160元/m3结算。
五、付款方式：
1、由工地技术员及建设、监理、总包单位对所承包项目验收达到合格后，每月根据结算单位所结工程量的70%付给，砌体项目全部完工后，经甲方及项目部，监理验收达到要求后付余款的28%，剩余2%待工程通过竣工验收后全部付清。
2、每月25号结算本月工程量，次月5号前支付(乙方提供民工工资表)。
六、质量标准及有关要求：
1、质量标准：本工程质量必须达到《邛崃市高标准农田建设工程施工质量验收统一标准》和《砌体工程施工质量验收规范》合格等级。
2、质量验收：每条田埂砌体完成后，先进行自检，然后甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款50～200元。
3、砌体坡度偏差不大于10mm，表面平整度偏差不超过20mm。
4、质量要求：本工程具体质量要求见技术质量交底中要求和甲方质量检查条款的规定。
七、文明施工要求：文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清;文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。
八、安全要求：严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。在施工中因乙方原因若出现任何意外伤亡事故，造成一切经济损失和后果全部由乙方自负。
九、工期要求：根据甲方要求时间进场施工，工程必须按期完成，工期每推后一天罚200元。
十、管理要求。
1、上班期间负责人必须在现场，离开必须向项目部经理请假。
2、班组人员必须服从甲方的管理。
十一、合同签订后，乙方不能无任何理由随意解除合同，否则已完工程量按50%结算，并承担给甲方造成的所有损失。
十二、乙方施工的工程质量、安全、进度、文明施工必须达到甲方计划要求，否则甲方有权终止合同。
十三、本合同一式两份，甲方，乙方各一份，双方签字盖章后生效，工程完成后并结算付款后自行失效。
合同签订日期：年月日。
甲方：
代表：电话：
乙方：
身份证号码：电话：
砌体班组合同（通用15篇）篇十
发包方(甲方):。
承包方(乙方):。
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合《辽宁省建筑工程劳务分包管理办法》、《金伟集团建筑工程管理办法》的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：丽水御尊家园四期1#、2#楼砌砖单项工程。
2、工程地点：丽水御尊小区东面。
3、承包范围：丽水御尊家园四期1#、2#楼主体第二次结构工程所包。
1)、人工：
a、砌砖工程：砌砖、门窗过梁预制安装、二次构造(钢筋、模板，砼、钻眼、植筋)的制作安装、厨房卫生间砼防水檐浇注、通风井管道井随切砖随摸灰、竖向水泥预制通风管道的安装、水电消防管洞的堵塞、(含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等)的堵塞、前台(砖、沙、石子、水泥)运输搅拌，后台运输室内脚手架搭设等。
2)、材料：
a、木模板、跳板、架料、水泥、石子、沙子、砖块、主水管给上楼层、上楼三级电箱均由甲方提供。
b、手推车、电转、电线、照明灯具、铁锹、软水管、灰桶、筛沙网、铁丝、铁钉、等辅材由乙方提供。
3)、甲方只提供机械：搅拌机、施工电梯、塔吊。其余小型机具均由乙方自供。
4)、其他：
a、各工种做到工完场清、料尽。
b、现场垃圾、楼层垃圾清运至甲方指定工地内的地方。
c、现场文明施工和环境保护。成品、半成品的倒运。
d、对主体结构成品及半成品的保护。
e、甲方负责工程主轴线的放线工作及所需结构标高，乙方配合细部放线工作。
二、承包方式、取费标准：
1、承包方式：本工程在乙方承包范围内以包人工、包小型辅材、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包。其中，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所有材料用量按甲方管理人员出具限额领料单用量控制。
2、工程量验收：依据1#、2#楼施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。
3、合同固定综合单价：砌砖工程178元/m3;。
(l)工程量计算规则：依据20xx年辽宁省消耗量定额计算规则，按楼设计图纸和变更的砌砖量，抹灰量。砌砖以立方米计算;抹灰以平方米计算。
(2)固定综合单价为不含税包干价格，包括完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、劳保、保险及医疗费、人工费、辅材费、小型机械费、文明施工费、赶工费、利润等招标范围规定的一切与本工程有关的工作内容，且本单价不受材料价格及国家政策的影响，综合单价不再做任何调整。
(3)计时工单价由甲方项目经理部核准数额后按实际发生及核准价格计算。
(4)固定综合单价包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。
三、双方责任。
(一)甲方。
1、甲方工地代表：郭涛。
2、甲方负责提供施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、安全、材料定额用量的文字交底。
3、甲方负责提供塔吊、施工电梯、搅拌机。
4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办。费用由甲方负责。
5、甲方负责指挥安全、质量、进度、施工技术，协调各工种正常施工，指挥机械运转。
6、甲方提供生活用水、电及住宿场所。
7、甲方提供施工用电至现场三级配电箱。
8、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，罚款金额在工程进度款中扣除。
(二)乙方。
1、乙方驻工地全权代表(班组长):(乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天，以甲方考勤为准。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故，由责任方承担由此发生的费用。若出现小的工伤，3000元内的费用由乙方负责。
6、乙方施工人员使用的工具、电动工具、从三级配电箱接出的电线等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供相应机具。
7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。
8、乙方不得以任何理由停工，否则甲方有权清除现场。
四、工期、质量、成品保护、安全文明施工。
1、工期：按甲方现场合理编制的工期组织计划措施，因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，甲方将视具体情况给予适当的处罚。因甲方或建设方原因造成工期延误，工期顺延，甲方项目经理部根据具体情况核准后将给予一定补偿。
2、质量：该工程质量标准保合格标准，乙方施工应严把质量关。合同单价结算按合格工程标准定价，按市建筑质检站验收质量等级达到结构合格标准;工程质量以主体结构工程最终验收标准而定。
3、成品保护：乙方应协助甲方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，甲方将视损坏程度作l一3倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
4、文明施工：乙方要协助甲方做好现场文明施工，在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作500一1000元的罚款。
5、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。乙方应按甲方规定标准对其在场工作人员发放劳动保护用品。由于乙方措施不利造成的安全及环境事故。责任由乙方承担。
6、安全生产和职业安全健康：杜绝重大安全事故，尽量减少一般工伤，甲方对乙方承包的工程要做好安全交底，提出明确的安全要求并进行安全监督检查。乙方必须贯彻有关安全生产和职业安全健康制度及操作规程，在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工、不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。一旦发生安全事故，其责任和费用由责任方负责。乙方在签订本合同前必须与项目相关部门签订《安全生产责任合同))。
五、工程结算与工程款支付。
1、乙方承包的施工项目按合同固定单价计算，按实际完成的工程量，由甲方项目部具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关管理人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
2、工程款支付：
工程进度款支付按节点付：4层完成后付4层款，每4层一个节点付款一次，乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后，经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的100%，主体结构封顶完工并验收合格后两月内办理结算付清余款，20层以下劳务费余款在砌筑工程结束后甲方全部付清。
六、对其它分包商的管理。
如果同一现场内有甲方分包的其它分包商，甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便，并对现场其它分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。
七、其他。
1、由于乙方原因中途退场和违约，已完工程量按照70%结算，给甲方造成的经济损失由乙方负全部责任。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉的维护地方及现场的综合治安，因乙方原因如有打架斗殴等违法行为，一次罚款500一1000元，因此造成的一切后果由乙方承担。
3、乙方必须严格控制主要材料、周转材料的损耗率，施工过程中乙方应按甲方砌砖、抹灰体系要求施工，不能随意乱拉锯模板、木方、砸坏砖块，一经甲方发现，按此材料的双倍进行处罚。
4、因乙方原因在施工过程中出现砌砖抹灰，垂直度平整度差、抹灰空鼓、不喷水养护、砂浆强度达不到规定标号，乙方应及时按技术规范进行处理，若造成甲方严重经济损失的，全部经济损失由乙方承担。并给予适当处罚。
5、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款20元.
6、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的10倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
7、乙方不得以秋收、春节或其它节假日为由影响工程的正常进行。在秋收、春节或其它节假日期间，如甲方要求连续施工，乙方必须保证连续施工，并达到双方约定的进度要求，以保证总施工进度不受影响。
8、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的指示。未经甲方同意，乙方不得直接向业主发函件也不能直接接受工程业主的指令。
八、争议解决方式：甲乙双方发生争议时，可以通过协商解决，协商不成时，向营口市人民法院提请诉讼。
九、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持壹份，签字盖章生效，结清合同结算款后失效。
十、以上合同事项，如有未尽事宜，双方协商解决。
甲方(盖章):。
项目负责人：乙方负责人：
签约时间：年月日。
砌体班组合同（通用15篇）篇十一
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程工期：20xx年月日至20xx年月日。
二、承包范围及方式：
1、承包范围：
2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。
3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。
三、合同价款。
1、合同单价为：按实砌体积元/m3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。
四、工程结算与支付。
1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。
2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。
3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。
5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。
(总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)。
5、工程款支付条件。
1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。
2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。
3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。
6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
五、双方责任。
(一)甲方。
1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。
2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。
3、甲方提供施工现场临时用水用电。
4、甲方提供安全帽和安全带。
(二)乙方。
1、乙方驻现场管理人员：(乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。
6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。。
7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。
8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
六、工期、质量、成品保护。
1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按20xx-5000元/天支付违约金。
2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。
3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
七、安全生产。
1、进入公司上班前，必须做好三级教育，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。
2、总包方对乙方承担的'工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生活。
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
八、文明施工及环境保护。
1、文明施工：乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200~20xx元的罚款。在施工现场大小便者发现一次罚款500元。
2、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。
九、劳动合同的解除。
经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：
1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的;。
2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;。
3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;?
4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失;。
6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。
十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
十一、纠纷的解决。
1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给总包方造成直接和间接。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责承担。
3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权给予处罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。
4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担，从结算款中扣除。
5、每次材料转运、施工完成后，乙方必须做到工完场清。否则，视具体情况对乙方处以200~1000的罚款，从工程结算款中直接扣除。
6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。
7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的20倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
十二、双方约定其他事项。
十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，签字盖章后生效，结算完成后失效。
十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方(签字或盖章)：
乙方(签字或盖章)：
砌体班组合同（通用15篇）篇十二
发包人：(以下简称甲方)。
劳务分包人：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就木化石工程砌筑及抹灰工程劳务分包事项达成一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。
2、工程地点：文龙街道新街子社区马桑岩。
3、承包内容：本项目围墙、管理房、公厕所有砌体及抹灰工程。
4、承包方式：实行包工不包料、包质量、包工期、包文明施工承包方式。
二、承包价格。
2、管理房、公厕加气砌块(含构造柱混凝土浇筑)150元/m3;管理房、公厕内抹灰(含周边线条、门窗塞灰收小口)10元/m;构造柱支模80元/根;门窗过梁支模20元/根;门窗过梁有线条支模30元/根;100mm厚内混凝土地面垫层10元/m;水泥砂浆保护层、找平层(含屋面)8元/m;所有外墙22222架子必须由专业架子工搭拆(含挂安全网)12元/m。
3、以上单价包括脚手架搭拆、30m内场内转运，含浇水、砌体养护、垂直运输，修补脚手眼、所有预留洞口修补等和质量规范要求中规定的一切工作内容。
4、施工用水电、砂浆搅拌机由甲方提供。其余机具、工具均由乙方承担。
5、工程量计算方法：乙方完成工程量，以甲乙双方现场共同收方工程量计算。
三、甲方责任：
1、甲方为乙方提供施工所需用水、用电、设备材料放置场地。
2、甲方为乙方提供图纸及相关资料和传达建设、监理单位有关要求。
3、配合乙方在施工现场的管理监督工作。
4、甲方有对乙方施工人员不听指挥违章操作罚款的权利。
5、甲方对乙方施工质量不合格工程有不支付工程款的权利。
6、主要材料，砂、石子、水泥、砖运至施工地点30m内。
7、负责对乙方进行安全、技术和质量交底工作。
8、负责施工现场的协调工作，对乙方施工的进度、质量、安全进行监督、检查和指导。
四、乙方责任：
1、工程施工过程中，乙方应当按照甲方要求的施工进度计划施工。
2、乙方应服从甲方和建设、监理单位的管理,用水用电及材料堆2.放等服从甲方的安排。
3、乙方必须按施工方案、图纸、施工总说明、图纸会审记录、设计修改(或变更)通知单和国家现行验收规范作好自检工作，因为自检工作不及时带来的质量问题及甲方费用增加等一切损失和后果由乙方负责。包括返工、维修、质量缺陷等均由乙方承担。
4、乙方施工过程中所发生的一切质量事故不论大小，均立即报告甲方项目部。
5、乙方在工程施工过程中，必须维护工地现场及其周围的绿化等公用设施，对任何违反文明施工的行为，甲方有权责令乙方限期整改，若2日内仍未整改时，甲方有权委托他人完成该项工作，由此产生的费用由乙方承担。
6、乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。
7、做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通。
9、作好成品保护工作。成品在未验收合格前由乙方负责保护。若在保护期间发生损坏，乙方应自费予以修复。
10、进入本工地的工人必须按政府部门有关规定持身份证、遵守政府有关部门对施工场地交通及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定配合甲方办理相关手续。
五、质量要求。
乙方应严格按《砌体工程施工及验收规范》gb50203-20xx、《建筑装饰工程施工及验收规范》gj73-91及设计要求进行施工。质量及其检验方法应符合《建筑工程质量检验评定标准》gbj301-20xx的规定。总体质量应达到合格标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方应拆除或返工，直至符合约定标准，由乙方承担拆除或返工的费用。
六、付款办法。
1、所有工作完毕后30个工作日内支付70%。
2、支付70%后剩余30%的工程尾款30个工作日内支付。
五、工期要求。
1、乙方与甲方签订合同后，立即准备工人、工具，在25天内完工。(地面地砖、墙面瓷片除外)工期必须满足甲方工期要求，中途不得无故停工(大风、下雨、下雪、停电等特殊原因除外)。
2、乙方必须按照甲方的进度计划要求，完成施工任务。
六、安全要求。
1、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成自身或他人事故的责任。如发生工伤事故，在300(叁佰)元以内由乙方承担，超出300元(含300元)由甲方承担。
2、乙方应对其施工现场的施工人员进行安全教育，对施工人员的安全负责。
3、乙方必须接受甲方有关人员进行的三级安全教育和安全技术交底。
4、乙方工人进入施工现场必须戴好安全帽，施工现场严禁穿三鞋(拖鞋、高跟鞋、硬底鞋)和打赤脚等现象。否则，甲方将按有关安全管理规定给予处罚。
5、高空作业人员必须系好安全带、挂好安全钩，禁止在没有安全措施的情况下进行高空作业。
6、乙方发现有安全隐患和冒险作业的工种有权拒绝施工，并立即上报项目部。
7、乙方人员不得盗窃工地现场的材料、工具，不得破坏甲方及他人的产品、材料、工具，一旦发现按原价赔偿给甲方。
8、乙方班组长必须教育班组工人处理好与本项目中所有工人及管理人员(业主、监理、甲方等)的关系，搞好团结，不得吵闹、更不能打架，有矛盾可找甲方管理人员进行调解。
七、争议处理。
1、双方约定在履行合同过程中产生争议时，应本着友好原则进行协商或调解，协商或调解不成可以向合同签定地綦江区人民法院起诉。
2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，均具有同等法律效力，未尽事宜，双方另行商定。
甲方：乙方：
身份证号：身份证号：
联系电话：联系电话：
现场负责：现场负责：
联系电话：联系电话：
年月日年月日。
砌体班组合同（通用15篇）篇十三
发包方：xx工贸有限责任公司（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
为固定经济关系，明确双方责任，多快好省地完成施工任务，甲乙双方就工程中工程分包事宜进行了友好协商，双方一致同意签订本合同条款，以资双方共同遵守执行。
1.合同依据：甲方与（以下简称工程总承包商）签订的《》。
2.合同生效日期：本合同经双方法人代表签字盖章后生效，自甲方下达开工指令之日起执行。
3.承包范围：工程中工程，具体以甲方项目部提供的施工图纸和书面要求为准。甲方有权根据乙方工程进度和施工质量增减乙方工程量。
4.承包方式：包人工、包材料、包小型机械、包质量、包安全、包文明施工、包进度、包工期、包材料卸车、包二次搬运。
5.工期：开工日期以甲方通知为准。系统或单位工程的开竣工时间以甲方的施工进度网络表规定的开竣工时间为准。本工程提前完工不奖励；但因乙方的原因延误工期视为违约并给予赔偿，乙方不得以天气等不可抗力原因作为免除其因延误工期应承担的责任的理由。因工程总承包商或甲方的原因引起工期滞后，经甲乙双方协商后工期顺延。
6.工程价款：结算价款。施工用水电费按定额机械中所含的电费扣除。工程量以乙方实际完成（经甲方认可）的工程量为准，且工程量必须经由甲方授权的项目经理签字确认，若更换项目经理，必须有后续项目经理签字确认单。
价款的内容：价款含人工费、材料费、垂直与水平运输及无损探伤和热处理机械外的中小型施工机械费、管理费、施工机构转移费、利润、政策性调整、各种保险、各种税费、医疗费用、乙方临建、乙方风险、现场因素等全部费用和其他相关费用。
7.结算方式及付款：
7.1结算办法：本工程无预付款，每月25日乙方将月完成工作量报表经甲方施工、安全、质检等部门签字后连同验收单报甲方项目部计划部门进行结算，由甲方项目部财务部门一个月内支付本月量70%的工程款，因乙方报表或工程总承包商月进度款拖延，甲方付款相应推迟。若工程总承包商对甲方工程竣工结算推迟或甲方已完成工程竣工结算而工程总承包商未付清工程款，甲方对乙方的付款相应推迟。在工程竣工验收后由甲方项目部计划部门将所有结算资料报甲方本部经营部审核，审核后再支付工程价款的20%，剩余10%作为质量保证金预留（该保证金没有利息），工程保修期满时支付。
8.现场保卫：甲方负责公用设施的保卫工作，乙方负责其施工范围内的保卫工作。
9.材料、机械的供应：
9.1工程所用材料由甲方供应部分，乙方在开工前按施工图和相关定额提前7天报材料使用计划，经甲方审批后由乙方在甲方现场仓库领用至施工地点。如果超出核定用量，超出用量部分的材料费用甲方有权从乙方工程结算价款中按市价扣除，情节严重时，甲方有权解除合同，乙方无权得到补偿。
9.2乙方对已领出的材料要妥善保管、不得被雨淋湿、不得乱扔乱放、不得私自携带出厂、不得浪费、不得随意送人，一经发现，除按规定进行罚款外，甲方有权从乙方工程结算价款中抵扣相应的材料费用，情节严重时，甲方有权解除合同，乙方无权得到补偿。
9.3工程所用材料由乙方自行供应部分，材料质量应满足工程要求，并具有检验合格证。购买前应经甲方认可方可采购和安装，否则，乙方应负由此造成返工及器材清除出场的一切费用及因此延误工期工程总承包商要求赔偿的损失。
9.4甲方按图纸量及版《电力建设工程预算定额》的规定计算，核准后提供给乙方工程所需垂直、水平运输机械和无损探伤、热处理机械、乙方包以上机械以外的其他中小型施工机械及工器具。
10甲方职责：
10.1负责按工程总承包商要求编制工程进度计划，处理与工程总承包商的有关往来交涉工作。
10.2负责施工技术交底，质量验收及现场的施工调度。
10.3负责向乙方提供施工用设计图纸及有关的设备技术资料，不经甲方允许，乙方不得擅自将甲方提供的资料向第三方转借。
10.4负责提供乙方施工用水、电源点。施工用水、电费由乙方承担，最终按定额含量和单价扣除水电费。
10.5负责解决乙方施工用场地。
10.6负责工程款项的拨付工作。
10.7负责安装、土建之间的协调工作。
11乙方职责：
11.1按合同及甲方的要求，组织工程技术人员、质检员、安全员及施工人员。
11.2严格按照甲方编制的施工进度要求，完成施工任务。
11.3严格按照合同规定的标准、施工图纸设计变更和甲方的要求进行文明施工，做到工完、料净、场地清。
11.4负责办理施工期间的施工人员的人身保险并承担有关费用。
11.5负责交纳除建筑营业税外的各种税费。
11.6及时向甲方报送甲方要求的各种技术资料。
11.7服从甲方的调度。
11.8若在两个月内甲方未付工程款，乙方应保证连续施工。
11.9按甲方要求组织、安排、发放施工人员的服装、劳保用品、安全设施及施工用工器具。
11.10负担自身人员的药品及医疗费用。
11.11负责施工人员及携带工器具的转移费用。
11.12负责自身临时设施的.搭建及完工后的拆除，承担其费用。
11.13承担给第三方造成污染的责任和费用。
12.工程质量、验收及安全：
12.1工程执行质量标准、规范执行标准：电力行业现行或甲方与工程总承包商共同商定的有关标准/法规。工程质量及移交验收标准、规范必须严格按照《建设工程质量管理条例》所规定的有关条款以及甲方与工程总承包商所签合同（包括附件）和设计图纸、文件的要求进行，当设计图纸和甲方与工程总承包商所签合同有矛盾时，以甲方与工程总承包商所签合同为准；当甲方与工程总承包商所签合同对某项验收没有说明时，执行工程总承包商/工程师和甲方指定的标准。
12.2工程施工中乙方应接受工程总承包商/工程师及甲方、设计院代表和有关工程计划、设备安装代表的指导和质量检查监督，如发现缺陷时，乙方应及时修复，直至合格为止。
12.3隐蔽工程：隐蔽工程在隐蔽前，乙方应提前24小时书面通知甲方及工程总承包商/工程师到现场检查，即办理隐蔽验收手续，合格签字后方可进行下道工序的施工。
12.4施工过程和验收中，发现不符合质量要求的项目，分清责任，()属于乙方造成的质量问题，甲方有权叫乙方返工，由此发生的返工损失及其它一切费用均由乙方承担。
12.5施工安全：乙方必须接受甲方的安全监督管理。乙方施工人员进入现场前，必须进行安全教育及体检，乙方应根据承担的施工项目编制安全技术措施，乙方必须按规定为施工人员配备符合国家规定的职业防护用品、用具。乙方应按国家有关规定为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，施工过程中必须严格执行《电力建设安全健康与环境管理规定》和《电力建设安全工作规程》及工程总承包商、工程项目部所有关于安全、文明施工管理文件和规定，做到安全施工、文明施工。施工中一切乙方人员造成的人身伤亡事故或由于乙方责任造成的机械设备损坏事故和造成第三人的损失，责任和费用均由乙方承担。施工前需与甲方签订《安全生产管理协议书》（附件二）。
12.6质量保证期：乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程的质量在保修期内承担质量保修责任，甲乙双方签订《工程质量保修书》（附件一）。
12.7质保金返还：质保期满，无乙方施工质量问题时一次付清；如有因乙方施工质量造成的损失，则甲方根据实际损失扣除；如该质保金不够偿还乙方施工质量所造成的损失，甲方保留进一步索赔的权力。
12.8技术及质量要求：具体技术及质量以甲方项目部提供的施工图纸和书面要求为准。
13.甲方承担的风险。
甲方工程中与本工程有关的情况：
13.1战争、敌对行动（无论宣战与否），入侵，外敌行为；
13.2电离放射，由任何核燃料或核燃烧废料或有毒放射物爆发或核原料爆发及核成分爆发后的有毒物品引起的放射性污染。
13.3由飞行器及以声音或超声速飞行物产生的冲击波压力。
13.4**或骚乱及次序的混乱，除非这些情况是限于乙方的雇员及甲方或由于工程的施工引起的。
14.乙方承担的风险。
乙方的风险是指除第13.款所列甲方承担的风险以外的所有风险。
15.罚款：
15.1如乙方没有按甲方要求的时间完成单项工程施工任务，乙方应承担该单项结算价款2%的违约金。
15.2如因乙方施工中施工失误造成甲方损失，其损失由乙方承担。
16.现场管理：
16.1乙方应按照甲方的要求，参加由甲方召开的计划调度会，按时汇报施工进度、工程质量、对各方配合要求、存在问题、解决办法等问题。
16.2对乙方参加工程的各类人员，凡因个人工作不负责任，造成影响或损失，与外单位配合不好，扯皮、推诿、刁难，不服从甲方指挥人员，甲方有权要求更换，乙方应积极配合。
16.3凡是已取得工程总承包商或甲方同意的设计变更，乙方必须执行。
16.4工程竣工后，乙方负责清理现场，保证工作场地清洁整齐。
16.5双方在现场必须做好各自范围内的安全保卫工作，防火防盗工作，卫生保健工作，杜绝人员伤亡和设备事故的发生。
17.合同执行中的终止：
17.1甲方出于下列原因，可以有绝对的自主权书面通知乙方终止合同。
17.1.1开工之前的终止：开工指令发出之前，工程总承包商终止与甲方的合同时，甲方将终止与乙方的合同。
17.1.2开工通知后的终止：开工通知发出后工程总承包商终止与甲方的合同时，甲方将终止与乙方的合同，乙方有权接受相当于下述金额的补偿外，无进一步的追索权。
17.2当甲方终止本合同后或终止本合同部分项目，则乙方应立即中止与本合同有关的对甲方所作的全部工作或部分工作。
17.3因乙方违约的合同终止：
17.3.1根据甲方发出的正确通知，下列情况属于违约：
（1）乙方拒绝或不能按时执行工程中的重要部分；
（2）乙方拒绝或不能提供足够的熟练工人或不能满足甲方要求的工期按时完成工作。
（3）乙方无视或故意违反法律或有司法权的任何公共部门的法令。
（4）乙方实质性违反本合同的其他行为。
17.3.2无论何时，本合同因乙方的违约而终止，乙方不会得到更多的补偿，直到工程完工并被验收，乙方无权得到更多的付款。
17.3.3因乙方违约而终止合同不影响乙方对甲方的违约责任。
17.3.4甲方有权根据其实际情况终止本合同。乙方对此表示理解，并同意不向甲方索赔。
19.合同失效：甲、乙双方财务往来结算完毕时合同自行失效。
本合同未尽事宜，双方协商解决。
纠纷处理：合同执行过程中，若双方发生纠纷，可进行协商，协商不成，由合同的签订地人民法院管辖。合同签订地：平顶山华龙工贸有限责任公司或平顶山市湛河区。
本合同一式3份，甲方2份，乙方1份。
甲方：xx工贸有限责任公司（印章）乙方：（印章）。
法人代表：法人代表：
或委托代理人：或委托代理人：
年月日年月日。
砌体班组合同（通用15篇）篇十四
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况：
1、工程名称：_________________
2、工程地点：_________________
3、工程工期：_________________
二、承包范围及方式：
1、承包范围：_________________
2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。
3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必须做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应该可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方承担)。砌体所需材料计划，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。
三、合同价款
1、合同单价为：按实砌体积元/m3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。
2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。
四、工程结算与支付
1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。
2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。
3、乙方承担的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
4、甲方每月按乙方实际上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。
5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。
(总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)
5、工程款支付条件
1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。
2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。
3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
以上三条作为支付工程款的依据，缺一不可。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。
6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。
五、双方责任
(一)甲方
1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。
2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。
3、甲方提供施工现场临时用水用电。
4、甲方提供安全帽和安全带。
(二)乙方
1、乙方驻现场管理人员：(乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证，并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强安全生产意识，将安全生产放在首位，严格遵守国家有关安全操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针，加强安全生产管理，对工人进行班前安全交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则认真处理，并由责任方承担一切费用和损失。
6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用，应节约使用材料不得浪费。
7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。
8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班，乙方必须无条件接受安排。凡不服从甲方管理人员安排者，第一次罚款5000元，第二次罚款10000元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
六、工期、质量、成品保护
1、工期：乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担总包方因此造成损失外，甲方将视具体情况，有权要求乙方按20xx-5000元/天支付违约金。
2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方原因造成的质量缺陷，乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。
3、成品保护：乙方应协助总包方进行成品保护，如发现乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
七、安全生产
1、进入公司上班前，必须做好三级教育，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量减少一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必须遵章守纪，安全施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生安全事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
八、文明施工及环境保护
1、文明施工：乙方要协助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发现未做到工完场清，甲方将视具体情况作200~20xx元的罚款。在施工现场大小便者发现一次罚款500元。
2、环境保护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的`要求，对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。
九、劳动合同的解除
经甲、乙双方协商一致，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：
1、在试用期间，发现乙方不符合录用条件的;
2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;
3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;?
4、严重违反安全操作规程，屡教不改，并且造成重大安全事故的，还须承担全部损失;
6、施工、技术力量不足，工程进度严重滞后的。
十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
十一、纠纷的解决
1、由于乙方原因中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给总包方造成直接和间接
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责承担。
3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权给予处罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。
4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复意见，甲方有权自行处理，所有费用由乙方承担，从结算款中扣除。
5、每次材料转运、施工完成后，乙方必须做到工完场清。否则，视具体情况对乙方处以200~1000的罚款，从工程结算款中直接扣除。
6、乙方进场施工人员必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。
7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发现，按其价值的20倍进行处罚，从工程结算中直接扣除。
十二、双方约定其他事项
十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，签字盖章后生效，结算完成后失效。十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。
身份证号：_________________
银行账号：_________________
电话：_________________电话：_________________
砌体班组合同（通用15篇）篇十五
发包方：
承包方：
现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就河池市第一人民医院门诊综合楼的砖砌体施工达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的.保护在内。
四、承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方第六层以上至天面所有砖体砌筑在内，砌砖包括植筋（含胶水在内），门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边等装模，捣砼所有工作在内（不含钢筋绑扎），甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。
五、现场施工要求，及材料机械设备配置。
1、甲方仅提供砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内）。
2、甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作。
3、因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。
4、在施工过程中，乙方自行安排人员打砂浆，晚上加班拉砖上楼，要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费（砌体工程分包合同内甲方扣乙方人工费小工按100元/天，大工按200元/天计算）。
5、乙方施工人员必须有带班负责人在现场，要提前熟悉图纸，如有疑问应及时与施工单位沟通，避免返工。因乙方原因造成的返工一切费用由乙方承担。
8、乙方做好配合水电，消防等部门留置预留洞，线槽等工作施工脚手架补砖灰缝应填满砂浆。砌体的位置及垂直度应许偏差，用2m检查尺检查不得超过5mm；超过6mm的处罚100元每处；严重超过10mm的要求返工，并处罚500元每处。
9、砌砖前应充分淋水，未淋水的罚款50元每次。
10、为保证砌筑的墙体外观美观，整齐，要求砍砖必须使用专业工具锯刀，不得随意拿砖刀直接乱砍，如发现一次处罚50元每次。
11、乙方施工过程中所需钢管架子的搭拆均由乙方包干（或乙方自行钉木凳），甲方不提供门字架等。
12、乙方必须配合外架拆架，并做好零星修补工作。
13、乙方须服从项目部的其他管理条例，因施工场地紧张，安排加班的必须到位，确保材料进场不受耽搁，如安排加班不执行的，处罚1000元每次。
14、进场施工人员必须年满18周岁，乙方人员进入工地后不得闹事，斗殴，造成影响的处罚5000—10000元每次。
六、工期要求。
2、不论发生任何情况，乙方不能用停工或变相停工来要求甲方处理任何事项，未经甲方同意乙方无故停工一天，乙方同意甲方处罚乙方5000元/天作为赔偿，停工超过3天的，甲方视乙方自动退场，余账不结。
3、乙方必须完全服从甲方施工人员的管理和配合日常质量检查，有拒不整改的或辱骂、威胁施工人员的，将处罚班组负责人1000元每次。
4、乙方在施工过程中，达不到甲方要求的，甲方有权随时清退乙方所有人员，工程款按实际完成量的80%支付，乙方需无条件配合。
5、乙方自行负责处理施工过程中的大、小工伤安全事故，由乙方自行负责全部费用，单价已含此风险在内。
7、进场人员必须做好三级安全教育工作，填好三级教育表，未填写好三级安全教育表的甲方不负任何责任，如发现未带安全帽的处罚20元每人次，穿拖鞋上岗的处罚20元每次。
8、乙方人员因任何纠纷聚齐到项目部闹事的，按照每人罚款1000元/次处理，如有问题需解决的，乙方只能派3个以内的代表负责协商解决。
七、承包单价：采用固定综合单价元/立方米（单价已包含安全，质量，进度，风险费在内），施工单价不做调整，工程量按图计算，甲方每月按照乙方完成的成品80%支付工程进度款，当月工程款在下月15号前支付，工程全部完成后支付至90%,余款10%在修尾工作完成后一个月内付清。
八、本协议一式二份，双方各执一份，砌体工程分包合同签字生效，款项付清后自动失效。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。