施工合同的订立应遵循公平、公正、公开的原则，确保双方权益得到平等保护。接下来是关于施工合同的一些案例分析和问题解答，希望能给大家一些启示和思考。
简易施工合同共（专业17篇）篇一
发包人(以下简称甲方)。
承包人(以下简称乙方)。
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：本工程地块土方的运土、平整、压实。
二、承包方式：包运、包填、包平整。【填土所需用土(土质不含垃圾)由乙方提供】。
三、承包价格：承包项目土方19元/m3(含税)。
四、工期要求：按甲方要求尺寸进行填土，自月日开始施工，在天内完成基地土方的运、填土方均需按甲方要求整平。
五、质量与施工要求：
1、达到位置、尺寸和标高(西于工地1#车间内灰土地面标高下20mm)符合甲方给乙方所定尺寸要求。
2、填土过程中应将所填土方压实。
3、土方回填后须经甲方检查符合要求后，方为合格;否则由乙方承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
七、结算方式：填土方经验收实测数据结算，采用承兑支付形式一次支付清工程款。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人(甲方)：
承包方(乙方)：
联系电话：
年月日年月日。
简易施工合同共（专业17篇）篇二
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场1~4#楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。
1~4#楼屋面采用sbs卷材防水(2层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料1.5mm厚，分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材1.5mm厚(1层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
屋面为7.5元/m2;卫生间及地下室地面为4元/m2;地下室外墙为3.5元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
20______年9月15日到20______年10月15日，总工期30天。
1、甲方按乙方的实际工程进度每月25日付完成工程量的60%工程款，待验收合格后付清余款。
2、工程数量按实际施工面积结算。
1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。
3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的'一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工，必须注意边坡稳定性，教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。
五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方：______乙方：______。
代表：______代表：______。
签订日期：______年______月______日
简易施工合同共（专业17篇）篇三
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程。
二、工程地点：麻城宋埠。
三、承包方式：包工、包机械、包安全。
一、合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式。
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装，则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
简易施工合同共（专业17篇）篇四
发包方(甲方)：_________________。
承包方(乙方)：_________________。
合同编号：_________________签订日期
甲方：_________________。
乙方(施工责任方)：_________________。
一、工程内容。
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：_________________站、区间交通设施部分工程。
二、方式。
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的______80___________%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导。
1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、双方责任。
1.甲方责任：_________________(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
简易施工合同共（专业17篇）篇五
甲方：
乙方：身份证号码：电话：
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：
一、工程承包形式。
由乙方负责包工包料。
二、工程价格：
屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
三、施工材料及工程质量要求。
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。
四、施工中的安全责任。
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。
五、付款方式。
工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。
六、工程保修期限。
屋面防水保修期限为5年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。
八、开工日期
自20xx年三月十二日起至本月二十日止。
九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。
甲方：
代表人：
乙方：
简易施工合同共（专业17篇）篇六
甲方：
乙方：
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场1~4#楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。
一、承包内容。
1~4#楼屋面采用sbs卷材防水(2层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料1.5mm厚，分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材1.5mm厚(1层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、工程单价。
屋面为7.5元/m2;卫生间及地下室地面为4元/m2;地下室外墙为3.5元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、工程期约。
20xx年9月15日到20xx年10月15日，总工期30天。
四、工程结算。
1、甲方按乙方的实际工程进度每月25日付完成工程量的60%工程款，待验收合格后付清余款。
2、工程数量按实际施工面积结算。
三、工程质量。
1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。
3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工，必须注意边坡稳定性，教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。
五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方：乙方：
代表：代表：
签订日期：年月日
简易施工合同共（专业17篇）篇七
发包方：
承包方：
甲方(发包方)：(以下简称甲方)乙方(承包方)：(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，增强双方责。
任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：
一、工程概况。
工程名称：工程地点：工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容。
本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。本造价内含两年养护费用。
三、承包方式：
由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、
包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的。
所有绿化工程。
四、工期。
本工程工期为：20--年月日至年月日。
绿化工程养护期为：年月日至年月日。
五、工程价款的支付与结算。
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;。
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
(公章)(公章)。
甲方代表签字：乙方代表签字：
年月日年月日。
简易施工合同共（专业17篇）篇八
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
承包方:。
按照《中华人民共和国合同法》,及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，双方协商一致达成以下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：(合同履行地)：
三、承包范围：
四、合同价款：
五、结算方式：以实际回填方量进行结算。
六、付款方式：工程开工后，乙方按月上报进度，以监理和甲方确认的工程量以及合同包干单价计算进度款，按85%付款比例通过转账方式于7日内支付，乙方出具工程发票。
七、甲、乙双方责任：
1、甲方责任：
(1)向乙方提供相关图纸和工程地质资料，并保证数据真实准确。
(2)将水准点与坐标点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
(3)组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。
(4)协调处理施工现场周围地下管线的保护。
2、乙方责任：
(1)做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
(2)有义务做好施工现场的文明施工，夜间施工必须确保场内。
(3)认真按照标准、规范和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令进行施工。随时接受甲方代表的检查检验。
八、安全责任：
1、施工企业必须严格执行安全生产施工有关规定及条款。
2、乙方未按合同约定和安全生产规定进行施工，甲方对乙方现场提出的书面及口头要求均有效，因乙方未按照甲方提出的书面及口头要求整改，由此造成的安全责任概由乙方负责。
九、其他约定：
1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行友好协商。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，双方签章后生效，款付清后失效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人签字(盖章)：法定代表人签字(盖章)：委托代理人签字(盖章)：委托代理人签字(盖章)：电话：电话：
日期：日期：
简易施工合同共（专业17篇）篇九
甲乙双方经友好协商，在平等合法、自愿公平及诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程一事达成一致，签订以下合同。
一、工程概况________
1、工程名称：________
2、工程地点：________
3、工程内容：按甲方提供的图纸要求完成图纸范围内的工程施工，详见附件一。
4、工程质量要求：乙方应按国家相关施工规范、图纸及本合同约定的技术要求施工，工程竣工一次验收达到合格标准。
5、施工技术要求：
二、承包方式
本合同为综合单价固定合同，由乙方包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工的包干方式承包施工。乙方确认其对工程所在周围环境、地质情况、交通情况、质量标准、工期等情况均已熟悉且已研究明了，考虑了相关风险因素并计算了相关费用。
三、工期要求
1、开工日期：暂定________年 ________月________日(以甲方开工通知确定的时间为准)，竣工日期：年月日，总工期：日历天。以上工期包括人员进场、施工准备至验收在内的所有工作所需的时间，除遇不可抗力及设计变更影响工程进度外，工期不予顺延。
2、节点工期：详见附件三。乙方不能按节点工期完成工程进度的，应按本合同关于逾期完工的约定承担违约责任。
四、合同价款
1、合同综合单价为：
上述综合单价已含乙方为完成本工程所需支出的所有经济费用，不因施工期间的任何因素、条件变化而调整。
2、暂定合同总价为人民币元;工程完工，按双方现场签证确认的工程量结算工程总价。
3、如乙方因不可抗力、政府行为或甲方要求停工终止合同，则按双方确认的已完工合格工程量按合同单价结算工程款。
4、因设计变更、甲方单方面增加工程量或特殊因素(非乙方原因)引起的工程量增减，先参照本合同约定的综合单价结算该部分工程款，如不属于本合同工程综合单价范围内的工程内容的，双方参照市场价格合理确定，并签订补充协议明确。
五、工程量确认
1、甲方派现场管理人员与监理单位一起根据本条约定的工程量计算方法，对工程量进行现场计量，计量结果由甲方管理人员、乙方代表、监理共同签字认可，并经甲方审核后方能作为结算依据。工程量计算方法详见附件四。
2、计算结果应在24小时内签字，逾期不能作为结算依据。
六、付款方式：
甲乙双方商定，工程款支付具体采用以下第种付款方式：
(一)竣工后付款
(1)本合同无预付款。
(1)本合同无预付款。
(2)乙方应在每月________日上报上月完成工程(包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更)进度款申请表(进度款申请表必须按照甲方统一发放格式)，监理单位在3个工作日内审核完毕并报甲方，甲方应在天内审定，并于审定后个工作日内支付当期工程款的%(节假日顺延)。
(3)工程完工经检验合格后，双方在乙方提交套完整竣工资料后________天内办理结算，并在结算办理完毕后________个工作日内支付至结算总价的 ________%。
(4)余款作为工程保修金，在保修期届满后天内按本合同约定扣除相关款项后无息付清。
2、乙方申请付款时须按甲方要求的格式填报付款资料，并提供有效工程发票请款，否则甲方有权拒付;并且，乙方对甲方应付的违约金及合同规定的应扣款项，甲方有权在工程进度款中扣除。
七、双方的权利与义务
1、甲方权利义务
(1)合同生效后 ________天内与乙方做好图纸会审工作。
(2)指派作为现场代表进行签证，对现场施工质量、安全、进度进行检查和监督，保证工期顺利进行。
(3)如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程，停工期间甲方按每天每人 ________元的标准补偿乙方施工人员生活费。暂停施工达________天的，视为合同终止，双方按合同的约定进行结算。
(4)如因施工需要，甲方应向乙方提供室外地下管线设施、水、暖、电及道路平面图等资料，提供水电源接驳点给乙方，维持施工现场周边环境现状在施工期内不发生影响施工的重大变化。
(5)按合同约定支付工程款。
(6)在施工过程中，甲方在不妨碍乙方正常作业的基础上，可以随时对工程进度、质量进行检查。甲方有权对不符合质量要求，违反施工操作工艺的施工，或材料不合格的，责令乙方返工或更换，其费用由乙方承担;乙方在接到甲方及监理发出的质量问题通知后，应及时迅速整改完毕，并请监理与甲方人员复查。甲方对工程施工质量有疑问，而要求乙方复测时，乙方应给予积极配合。
(7)组织对工程竣工验收。
(8)法律规定的其他权利义务。
2、乙方权利义务
(1)根据甲方要求，组织有经验、有素质的施工班组和设备进场，复检甲方提供的控制点，并提供现场施工记录以及资料整理，在工程竣工验收合格后天内向甲方提交套完整竣工资料。
(2)及时组织施工，按工期要求合理配置施工设备，保证施工材料的及时供应，按期完成施工任务。
(3)合同签订后天内提交工程施工组织设计及进度计划给甲方审核。
(3)委派为现场管理代表，办理签证，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
(4)负责施工材料的采购和保管，并报请甲方检验才可用于工程施工，检验费用由乙方承担。
(5)严格按照国家施工验收规范进行施工，施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。
(6)按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,做到文明施工，安全生产，确保施工安全和第三者的安全，如乙方未履行上述义务，造成工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任。
(7)施工过程中听从甲方的指挥和安排。
(8)乙方自负费用解决施工及生活用水、用电问题。
(9)使用民工施工的，应及时支付民工工资，如拖欠民工工资的，甲方有权代付并从应支付给乙方的工程款中扣还，乙方每次并应向甲方赔偿经济损失人民币元。
(10)竣工验收后，乙方施工人员必须在天内撤离施工现场。
(11)法律规定的其他权利义务。
八、施工要求
1、乙方施工必须达到合同要求及有关验收规范，严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定、环境保护规定;严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录等，对于不符合质量技术规范和安全操作的行为，经甲方或监理提出后不做整改的，作为一次不良记录;遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，密切注意地下管线和四周房屋安全，如发现险情应立刻停止施工，通知甲方做好排险措施并作好施工现场保卫工作。
2、为确保在合同工期内完成工程，乙方应根据工程要求精心做好施工组织设计，包括人员、机械安排和日进度计划。
九、安全要求
1、开工前乙方应做好本工程施工工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、乙方在施工过程中，全权负责处理施工现场和周边关系的协调和安全保卫，以及相关职能部门关系协调，并自行负责所有费用。
3、乙方对该工程和其施工人员负有不可推卸的安全责任。在施工过程中，乙方的施工人员无论任何原因与工程周边的第三人及相关职能部门发生冲突，造成自身或第三人人身、财产损失的，甲方均不负担任何法律责任和经济赔偿责任，由此造成的经济赔偿损失和法律纠纷均由乙方自行负责。如由于上述原因造成工期延误，造成甲方其他直接或者间接损失的，乙方还应承担所有的损失赔偿责任。
4、乙方应严格遵守甲方的安全保卫和其他有关工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。如在施工过程中由于自身的原因造成人身、财产的损失，乙方自行负责解决，甲方不承担由此引发的任何经济责任和费用。
十、工程验收
1、甲方根据合同约定、施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为验收依据。
2、乙方应在隐蔽工程隐蔽前小时以书面形式通知甲方和监理验收，验收合格后，乙方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格，乙方应在甲方和监理限定的时间内整改后重新申请验收;乙方单方隐蔽施工的，甲方有权要求重新检验，无论验收是否合格，由此引起的所有费用均由乙方承担。
3、工程完工，乙方应提前天书面通知甲方和监理验收。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，乙方必须承担所有整改费用直至工程验收合格为止，并应承担逾期竣工的违约责任。
十一、工程保修
1、按照有关法律、法规、规章的管理规定和合同约定，乙方承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、工程保修期：月，自工程竣工验收合格后起算。
3、保修期内，出现工程质量问题，乙方应及时履行保修义务。否则甲方有权自行维修或委托第三方维修，维修费用由乙方承担，并从工程保修金中扣除。
十二、违约责任
1、乙方不得将本工程转包;非经过甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他人，否则甲方有权单方面解除合同，并可向乙方主张合同暂定总价%的违约金。
2、施工过程中，甲方或监理公司对乙方记载有违反合同约定或有关施工行为规范的不良记录的，每次乙方应向甲方支付违约金人民币元。
3、如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的，每逾期一天，乙方应支付人民币元的违约金给甲方。逾期达天的，甲方可解除合同，并有权向乙方主张合同暂定总价%的违约金。
4、乙方逾期交付竣工资料给甲方的，每逾期一天应支付违约金人民币元。
5、乙方施工人员逾期撤出本工程工地的，每逾期一天应支付违约金人民币元。
6、甲方未按合同约定及时支付工程款的，应按照银行同期贷款利率向乙方支付应付未付部分工程款的利息。
十三、纠纷解决
本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决;协商解决不成的，任一方可向人民法院起诉。
十四、其他
1、本合同一式份，甲乙双方各执________份，具同等法律效力。
2、本合同经双方代表签字并加盖公章后成立。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，双方可签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
简易施工合同共（专业17篇）篇十
发包人：__________________（以下简称甲方）。
承包人：__________________（以下简称乙方）。
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、承包方式：
5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元（竣工后以实际丈量面积为准进行结算）。
1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。
2、天然级配砂砾石垫层，厚度cm天然级配砂砾石，宽度6m。
3、cm厚灰土垫层。
1、路基处理。
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
1、发包人的权利和义务。
发包人委派的业主代表：
姓名：职务；
职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、发包人主要工作：
负责场地三通一平；
3、承包人的权利和义务。
项目负责人姓名：
项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
4、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：
本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的`%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。
甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
简易施工合同共（专业17篇）篇十一
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，在平等合法、自愿公平及诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的工程一事达成一致，签订以下合同。
2、工程地点：
3、工程内容：按甲方提供的图纸要求完成图纸范围内的工程施工，详见附件一。
4、工程质量要求：乙方应按国家相关施工规范、图纸及本合同约定的技术要求施工，工程竣工一次验收达到合格标准。
5、施工技术要求：
二、承包方式。
本合同为综合单价固定合同，由乙方包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工的包干方式承包施工。乙方确认其对工程所在周围环境、地质情况、交通情况、质量标准、工期等情况均已熟悉且已研究明了，考虑了相关风险因素并计算了相关费用。
三、工期要求。
1、开工日期：暂定年月日(以甲方开工通知确定的时间为准)，竣工日期：年月日，总工期：日历天。以上工期包括人员进场、施工准备至验收在内的所有工作所需的时间，除遇不可抗力及设计变更影响工程进度外，工期不予顺延。
2、节点工期：详见附件三。乙方不能按节点工期完成工程进度的，应按本合同关于逾期完工的约定承担违约责任。
四、合同价款。
1、合同综合单价为：
上述综合单价已含乙方为完成本工程所需支出的所有经济费用，不因施工期间的任何因素、条件变化而调整。
2、暂定合同总价为人民币元;工程完工，按双方现场签证确认的工程量结算工程总价。
3、如乙方因不可抗力、政府行为或甲方要求停工终止合同，则按双方确认的已完工合格工程量按合同单价结算工程款。
4、因设计变更、甲方单方面增加工程量或特殊因素(非乙方原因)引起的工程量增减，先参照本合同约定的综合单价结算该部分工程款，如不属于本合同工程综合单价范围内的工程内容的，双方参照市场价格合理确定，并签订补充协议明确。
五、工程量确认。
1、甲方派现场管理人员与监理单位一起根据本条约定的工程量计算方法，对工程量进行现场计量，计量结果由甲方管理人员、乙方代表、监理共同签字认可，并经甲方审核后方能作为结算依据。工程量计算方法详见附件四。
2、计算结果应在24小时内签字，逾期不能作为结算依据。
六、付款方式：
甲乙双方商定，工程款支付具体采用以下第种付款方式：
(一)竣工后付款。
(1)本合同无预付款。
(1)本合同无预付款。
(2)乙方应在每月日上报上月完成工程(包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更)进度款申请表(进度款申请表必须按照甲方统一发放格式)，监理单位在3个工作日内审核完毕并报甲方，甲方应在天内审定，并于审定后个工作日内支付当期工程款的%(节假日顺延)。
(3)工程完工经检验合格后，双方在乙方提交套完整竣工资料后天内办理结算，并在结算办理完毕后个工作日内支付至结算总价的%。
(4)余款作为工程保修金，在保修期届满后天内按本合同约定扣除相关款项后无息付清。
2、乙方申请付款时须按甲方要求的格式填报付款资料，并提供有效工程发票请款，否则甲方有权拒付;并且，乙方对甲方应付的违约金及合同规定的应扣款项，甲方有权在工程进度款中扣除。
七、双方的权利与义务。
1、甲方权利义务。
(1)合同生效后天内与乙方做好图纸会审工作。
(2)指派作为现场代表进行签证，对现场施工质量、安全、进度进行检查和监督，保证工期顺利进行。
(3)如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程，停工期间甲方按每天每人元的标准补偿乙方施工人员生活费。暂停施工达天的，视为合同终止，双方按合同的约定进行结算。
(4)如因施工需要，甲方应向乙方提供室外地下管线设施、水、暖、电及道路平面图等资料，提供水电源接驳点给乙方，维持施工现场周边环境现状在施工期内不发生影响施工的重大变化。
(5)按合同约定支付工程款。
(6)在施工过程中，甲方在不妨碍乙方正常作业的基础上，可以随时对工程进度、质量进行检查。甲方有权对不符合质量要求，违反施工操作工艺的施工，或材料不合格的，责令乙方返工或更换，其费用由乙方承担;乙方在接到甲方及监理发出的质量问题通知后，应及时迅速整改完毕，并请监理与甲方人员复查。甲方对工程施工质量有疑问，而要求乙方复测时，乙方应给予积极配合。
(7)组织对工程竣工验收。
(8)法律规定的其他权利义务。
2、乙方权利义务。
(1)根据甲方要求，组织有经验、有素质的施工班组和设备进场，复检甲方提供的控制点，并提供现场施工记录以及资料整理，在工程竣工验收合格后天内向甲方提交套完整竣工资料。
(2)及时组织施工，按工期要求合理配置施工设备，保证施工材料的及时供应，按期完成施工任务。
(3)合同签订后天内提交工程施工组织设计及进度计划给甲方审核。
(3)委派为现场管理代表，办理签证，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
(4)负责施工材料的采购和保管，并报请甲方检验才可用于工程施工，检验费用由乙方承担。
(5)严格按照国家施工验收规范进行施工，施工中如发现设计错误或严重不合理时，应立即书面通知甲方。
(6)按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,做到文明施工，安全生产，确保施工安全和第三者的安全，如乙方未履行上述义务，造成工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担全部责任。
(7)施工过程中听从甲方的指挥和安排。
(8)乙方自负费用解决施工及生活用水、用电问题。
(9)使用民工施工的，应及时支付民工工资，如拖欠民工工资的，甲方有权代付并从应支付给乙方的工程款中扣还，乙方每次并应向甲方赔偿经济损失人民币元。
(10)竣工验收后，乙方施工人员必须在天内撤离施工现场。
(11)法律规定的其他权利义务。
八、施工要求。
1、乙方施工必须达到合同要求及有关验收规范，严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定、环境保护规定;严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录等，对于不符合质量技术规范和安全操作的行为，经甲方或监理提出后不做整改的，作为一次不良记录;遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线，密切注意地下管线和四周房屋安全，如发现险情应立刻停止施工，通知甲方做好排险措施并作好施工现场保卫工作。
2、为确保在合同工期内完成工程，乙方应根据工程要求精心做好施工组织设计，包括人员、机械安排和日进度计划。
九、安全要求。
1、开工前乙方应做好本工程施工工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、乙方在施工过程中，全权负责处理施工现场和周边关系的协调和安全保卫，以及相关职能部门关系协调，并自行负责所有费用。
3、乙方对该工程和其施工人员负有不可推卸的安全责任。在施工过程中，乙方的施工人员无论任何原因与工程周边的第三人及相关职能部门发生冲突，造成自身或第三人人身、财产损失的，甲方均不负担任何法律责任和经济赔偿责任，由此造成的经济赔偿损失和法律纠纷均由乙方自行负责。如由于上述原因造成工期延误，造成甲方其他直接或者间接损失的，乙方还应承担所有的损失赔偿责任。
4、乙方应严格遵守甲方的安全保卫和其他有关工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。如在施工过程中由于自身的原因造成人身、财产的损失，乙方自行负责解决，甲方不承担由此引发的任何经济责任和费用。
十、工程验收。
1、甲方根据合同约定、施工图、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为验收依据。
2、乙方应在隐蔽工程隐蔽前小时以书面形式通知甲方和监理验收，验收合格后，乙方可进行隐蔽和继续施工;验收不合格，乙方应在甲方和监理限定的时间内整改后重新申请验收;乙方单方隐蔽施工的，甲方有权要求重新检验，无论验收是否合格，由此引起的所有费用均由乙方承担。
3、工程完工，乙方应提前天书面通知甲方和监理验收。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，乙方必须承担所有整改费用直至工程验收合格为止，并应承担逾期竣工的违约责任。
十一、工程保修。
1、按照有关法律、法规、规章的管理规定和合同约定，乙方承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、工程保修期：月，自工程竣工验收合格后起算。
3、保修期内，出现工程质量问题，乙方应及时履行保修义务。否则甲方有权自行维修或委托第三方维修，维修费用由乙方承担，并从工程保修金中扣除。
十二、违约责任。
1、乙方不得将本工程转包;非经过甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他人，否则甲方有权单方面解除合同，并可向乙方主张合同暂定总价%的违约金。
2、施工过程中，甲方或监理公司对乙方记载有违反合同约定或有关施工行为规范的不良记录的，每次乙方应向甲方支付违约金人民币元。
3、如因非甲方原因及非不可抗力因素造成工程逾期完工的，每逾期一天，乙方应支付人民币元的违约金给甲方。逾期达天的，甲方可解除合同，并有权向乙方主张合同暂定总价%的违约金。
4、乙方逾期交付竣工资料给甲方的，每逾期一天应支付违约金人民币元。
5、乙方施工人员逾期撤出本工程工地的，每逾期一天应支付违约金人民币元。
6、甲方未按合同约定及时支付工程款的，应按照银行同期贷款利率向乙方支付应付未付部分工程款的利息。
十三、纠纷解决。
本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决;协商解决不成的，任一方可向人民法院起诉。
十四、其他。
1、本合同一式份，甲乙双方各执份，具同等法律效力。
2、本合同经双方代表签字并加盖公章后成立。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，双方可签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
简易施工合同共（专业17篇）篇十二
发包人(全称)：________(以下简称甲方)。
承包人(全称)：________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程名称：________。
工程地点：________。
承包范围：________。
三、合同工期。
四、质量标准。
五、合同价款。
金额暂估价(大写)：________(人民币)。
(小写)：________(人民币)。
以实际工程量为准进行结算。
六、工程款支付。
七、质量要求。
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3.严格执行施工规范、安全操作规程。防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。
4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位的关系。
1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3.因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。
九、工程验收。
1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范按照国家质量评定验收标准。
2.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。
3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。
4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。
十、材料供应。
1.乙方负责采购的材料、设备须严格按照国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
2.乙方负责采购的材料设备，必须按甲方具体的要求采购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。
十一、违约责任。
1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决;协商不成，可以人民法院起诉。
2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必须向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。
3.承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。服从甲方正确指导，配合甲方圆满竣工。
4.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采用可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。
十二、争议或纠纷处理。
1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2.当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。
十三、合同生效。
本合同一式贰份，双方各执壹份。
本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。
合同定订立时间：________年________月________日。
合同定立地点：________。
本合同双方约定签字、盖章后生效。
简易施工合同共（专业17篇）篇十三
发包方(以下称甲方)：
承包方(以下称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程。
二、工程地点：麻城宋埠。
三、承包方式：包工、包机械、包安全。
一、合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式。
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装，则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
简易施工合同共（专业17篇）篇十四
建设单位：（以下简称甲方）。
施工单位：（以下简称乙方）。
经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行七台河污水处理厂厂区园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式。
1、工程内容包括回填种植土、树木栽植_、景观制作等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价。
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，工程造价暂定为人民币元。
三、付款方式。
1、甲乙双方签订合同后，甲方支付工程造价的'______%给乙方作为工程预付款。
2、根据工程进度甲方支付形象进度款，整个工程分三次支付完毕。
3、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待甲方验收合格后五天内一次付清。
四、工期。
1、本工程总工期天（日历从开工之日算起）。
2、开工日期___年_8月_20_日。
3、竣工日期___年__9月15_日。
五、双方责任。
（一）甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
（二）乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
____年____月____日。
简易施工合同共（专业17篇）篇十五
发包方：________(以下简称甲方)。
承包方：________(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
(一)工程项目。
1、工程名称：________。
2、工程地址：________。
3、工程范围：________。
4、承包造价：________元(大写：________)。
(二)工程期限。
根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期________天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期为20________年________月________日至20________年________月________日，总工期________天。
(三)本工程竣工质量为一次性合格工程。
乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。
(四)工程价款支付及结算。
本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
(五)其它约定。
1、甲方承担的安全责任、权利。
(1)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;。
(3)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;。
(4)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2、乙方的责任、权利。
(4)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
(六)其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
签约过程中，大家注意的重点是合同的内容，对施工企业而言，建设单位就是上帝，而忽视了对合同主体资格的审查。有时为了促成合作或碍于情面，往往是“走过场”，这样的做法容易导致主体缺陷而使合同归于无效或难以履行，达不到预期目的。
因此应该重视合同主体资格的审查，首先，要审查对方的营业执照及年检情况，了解其主体的合法性，如是否合法注册，是否存在未年检而被吊销执照，是否具有资金能力，注册资金的到位情况。在主体资格方面应当着重查看一下对方的营业执照和企业参加年检的证明资料。
首先，要审查合同内容是否合法，有无违反法律法规的强制规定，是否存在危害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同损害国家利益，是否存在重大误解和显失公平等情况。
其次，要审查合同主要条款是否完备、明确，具有可执行性。各评审部门要根据自己的职责和掌握的公司资源情况对合同各条款进行甄别，确认是否齐备，表述是否清楚可行，公司现有资质能否满足，并列明应注意事项。施工合同内容应特别注意以下内容：
1、施工范围界定与投标报价或合同价款是否一致及有无动态约定;。
3、对用户提出的技术标准及质量、安全等目标要求，能否满足及注意事项;。
4、价款、支付条件及方式、结算方式、公司能否满足及接受;。
5、索赔程序是否明确可行;。
7、纠纷解决方式约定是否合法有效，是否存在风险;。
9、违约责任约定是否对等，如果有严厉的违约责任应明确提出注意事项等等，合同条款的对等性是公平原则的重要内容，不要签义务多、责任重、权利少这类一边倒的合同，例如合同只规定我方违约要如何处理而无对方违约如何处理的`内容。
甲方(公章)：________乙方(公章)：________。
法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：________。
简易施工合同共（专业17篇）篇十六
承包方（以下称乙方）：_________。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称：
麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程。
二、工程地点：
麻城宋埠。
三、承包方式：
包工、包机械、包安全。
一、合同工期总日历天数10天。
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用，由乙方承担。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装，则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：_________乙方：_________。
代表：_________代表：_________。
简易施工合同共（专业17篇）篇十七
发包方：_________________________(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见，为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任，就乙方承揽甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供双方共同遵守执行。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、承包方式及价款：______元/m3一次性包死(含一切费用)。
三、工期：本合同全部工程于____年____月___日开工至____年____月_____日竣工，共_____天。在施工过程中,除遇下列情况外，工期不予顺延。
1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的;。
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的;。
3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件，以及设备不符合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。
四、工程质量和保修。
5.工程竣工,经验收达到本合同约定的合格标准,乙方按国家关于工程保修的有关规定承担保修责任并承担此项费用。
五、双方责任。
甲方责任。
1.按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);。
2.协助乙方办理有关施工报建手续并协调与当地政府和居民的关系;。
4.向乙方提供与本合同相关的图纸、资料;。
5.在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;。
6.协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;。
7.核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证;。
9.负责组织相关的试验检测工作,乙方需组织适宜人员配合甲方进行试验工作;。
10.负责指导乙方进行相关施工资料的填报工作。
乙方责任。
1.服从甲方、监理及业主现场指挥及管理;。
3.按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用;。
5.制定妥善的工程质量和安全保证措施;。
6.对施工工人进行安全生产方面的教育，杜绝安全事故。
六、结算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;。
2、本合同自签定生效之日起，甲方应在_______日内一次拨付给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应根据工程进度拨给乙方进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之________的尾数款，待工程竣工验收合格后结清，不按合同规定时间、数量、比例拨付工程款的，按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
3、乙方必须提供经税务机关认可的建安发票，否则甲方有权拒绝付款，且工期不予顺延。
七、乙方必须服从甲方工地代表及监理工程师的监督管理，甲方必须给予乙方施工必要的协助与支持。
八、乙方要做好安全生产工作，如发生安全事故，由此产生的费用由乙方自己承担。
九、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点，不得外运和乱弃。
十、违约处理：如乙方未在本合同约定的竣工日期完工，每延误一天罚款人民币500元整。如甲方未按照本合同的约定按时、按量支付工程款的，按照银行同期贷款支付给乙方利息。
十一、争议解决：如双方发生争议，甲乙双方应该友好协商，协商不成可以向人民法院提起诉讼。
十二、未尽事宜,双方协商一致可以订立补充条款,补充条款为本合同的补充合同,与本合同具有同等的法律效力.
十三、双方可以约定将与该工程有关的工程项目一览表等文件作为本合同的的附件，为该合同的组成部分，应共同遵守。
十四、本协议自双方签字或盖章后生效，一式_____份,双方各持___份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。