采购过程中,如何选择合适的供应商、优化采购流程和降低采购成本成为企业聚焦的关键问题。下面是一些关于供应商评估和选择的经验总结,供大家参考:
智能水表采购合同(通用23篇)篇一
乙方:__________(以下简称乙方)。
为了加强小区环境管理工作,规范生活垃圾的清运,给居民营造一个洁净、舒适的生活、工作环境,根据《_合同法》及有关规定,甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上,就乙方清运甲方物业管理区域内生活垃圾事宜,达成如下协议:
一、清运地点、频次和时间。
1、清运地点:甲方委托乙方清运生活垃圾的地址为:北京市大兴区鹿海园五里。
2、清运频次:乙方必须做到生活垃圾每天清运__________次。
3、清运时间:每天第一次在__________前完成;。
每天第二次在__________前完成。
每天第三次在__________前完成。
每天第四次在__________前完成。
二、协议时间。
本协议有效期为__________年,从__________年__________月日至__________年__________月__________日止。
三、费用及付款方式。
1、费用:本协议下的生活垃圾清运费为__________元/月(大写:__________元整/月)。
2、结算方式:每月__________日,乙方出具北京市正规税务发票或税务收据给甲方,甲方以转帐方式向乙方结算。
四、甲方的权利和义务。
1、协议期间,在乙方无违约的前提下,甲方确保本协议下的生活垃圾由乙方清运。
2、甲方有权监督检查乙方的生活垃圾清运质量。有权对乙方现场清运过程中出现的“满桶、漏桶、落渣、漏渣”等不符合生活垃圾清运质量的现象求立即整改。
3、甲方的生活垃圾一律投放到垃圾容器内,并保证送给畅通。
4、甲方如遇检查等特殊情况,需提前书面或电话通知乙方,乙方须配合甲方适当增加垃圾清运次数。
五、乙方的权利和义务。
1、协议期间,乙方须无条件的接受甲方的监督检查和整改要求。
2、乙方须按本协议要求,保质保量完成甲方委托的生活垃圾清运工作,应做到垃圾日产日清。
3、乙方每次清运后不得有“满桶和漏桶”现象,清运完毕后需将垃圾容器归位至指定位置。若乙方没有按时清运生活垃圾的,甲方通知乙方后,乙方应及时派人到现场检查、督促清运到位。
4、乙方清运出现“落渣、漏渣”现象时,须及时将现场处理干净。
5、乙方在清运过程中有损坏垃圾容器及其他公用设施的,乙方负责照价赔偿。
6、乙方如遇垃圾场变阻等特殊原因,应及时通知甲方主管人员,告知延迟清运,但最多不得延迟一天。
7、乙方应指派专人检查、督促甲方现场的生活垃圾清运情况,及时收集甲方的反馈意见。
8、乙方在垃圾清运工作时应做到安全、有序,自觉遵守管理制度。乙方人员在垃圾清运工作时,发生伤亡等安全事故,其一切责任由乙方自负,甲方不承担任何责任。
六、违约责任。
1、乙方如没有履行日常垃圾清运工作,或日常垃圾清运工作不能按甲方要求保质保量完成的,甲方有权单方终止协议,并相应扣除乙方垃圾清运费。如乙方提出终止协议,需提前一个月通知甲方,经甲方同意后,方可终止协议。
2、乙方每天清运生活垃圾没有达到甲方要求的,甲方有权扣除当天的生活垃圾清运费用(特殊情况除外,但乙方必须事先通知甲方)。
七、协议的续签与变更:
本协议到期日前一个月,由甲方通知乙方续签本协议。如若甲方未通知乙方,协议有效期顺延直至签订新协议。如若乙方接到甲方通知7天内未与甲方续签本协议,视为本协议终止。
八、争议的解决。
本协议未尽事宜,由甲、乙双方另行协商解决。协商不成时,双方同意提交甲方所在地人民法院解决。
九、附则。
1、本协议经甲、乙双方代表人签字并加盖公章生效。
2、本协议壹式__________份,甲、乙双方各执__________份。
甲方:__________乙方:__________。
负责人签字:__________负责人签字:__________。
智能水表采购合同(通用23篇)篇二
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》,及其它有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖房屋达成如下协议。
第一条房屋用地依据及年限。
甲方已取得位于块的合法国有土地使用权和合法的住宅房屋销售权。该地块土地使用年限为70年。该年限从————年——月——日至————年——月——日止。
甲方在上述土地上兴建房屋住宅小区,暂定名为苑小区主体建筑性质为商住,属结构,建筑层数为层。
第二条乙方所购房屋的基本情况。
乙方购买的房屋为合同——第一条规定的项目中的:
第————号楼——单元——层——号房。
该房屋的用途为商住,属框剪结构。层高为米,建筑层数地上层。
该房屋合同约定建筑面积共—————平方米,其中套内建筑面积———平方米,公共部分与共用房屋分摊建筑面积————平方米,地下室————平方米。
第三条计价方式与价款。
该房屋按建筑面积计算,单价为平方米人民币————元,总金额(小于——————元)大写——佰——拾——万——仟——拾———元整。
1、一次性付款。
2、分期付款。
第四条乙方逾期付款的违约责任。
乙方如未按本合同规定的时间付款,按以下方式处理:
1、期在(自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际金额支付之日至),乙方按日向甲方支付逾期应付款万分之1的违约金,合同继续履行。
2、超过日后,甲方有权解除合同,乙方按应付款的方支付违约金。
第五条面积确认及面积差异处理。
1、面积误差经绝对值在3%(含3%)据实结算房价款。
2、面积误差比绝对值超出3%时,买房人有权退房。
乙方退房的,甲方在乙方提出退房之日起30天内将乙方已付款退还给乙方。
乙方不退房的产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内部分的房价款由乙方补足,超出3%部分的房价款由甲方承担,产权归乙方。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%(含3%)小于部分的房价款由甲方返还乙方。
第六条交付期限及装修标准。
1、甲方应在————年——月——日前将该房屋交付乙方,并符合本合同附件所规定的标准。
2、如发生不可抗力(如地震、连阴雨、火灾等)的情况不能按期交房时,甲方必须提前通知乙方,交房日期可以据实延期。
第七条甲方逾期交房的违约责任。
1、逾期期不超过,自合同第六条规定的最后交付期限的第二天起实际交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房价的万分之的违约金,合同继续履行。
第八条交接。
房屋达到交付使用条件后,甲方应按合同交房日期通。交接后乙方在未装修前必须对卫生间进行渗水检验,如发现渗漏应立即向甲方现场负责人或物管人员报告情况进行修复,但对装修后的渗漏甲方概不负责。
第九条甲方关于基础设施,公共配套建筑正常运行的承诺。
甲方承诺与该房屋使用直接关联的下列基础设施公共配套建筑按以下日期达到使用条件:
第十条关于产权登记的约定。
甲方将房屋交付乙方使用后,积极办理权属登记,并将有关资料交产权登记关备案,叁年内办妥产权所属证件。按国家规定支付其办理产权费用。
第十一条保修责任。
自乙方实际接收该房屋之日起,甲方对该房屋的下列部位的设施承担建筑工质量保修责任,保修期内的保修费用由甲方承担。
1、墙面:保修1年。
2、门窗:保修1年。
3、暖气:保修1年。
4、电路:保修1年。
2.上下水:保修1年。
如因乙方装修自行改动过的不在此保修范围。
第十二条乙方的房屋作为商住使用,禁止乙方使用期间改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。
第十三条乙方的商住房在交房后水、电、暖的费用按照物业办的规定执行。
第十四条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商。
解决,协商不成的可以依法向人民法院起诉。
第十五条合同附件与合同具有同等法律效力,本合同及其附件内空格部分填写的方案与印刷方案有同等法律效力。
第十六条本合同连同附件共—页,一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。
第十七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十八条本合同双方签订之日起生效。甲乙双方无故解除合同的,自签合同之第二日起,按日向对方支付总房款的1%的违约金。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
经办人:
合同签定日期:
————年——月——日。
智能水表采购合同(通用23篇)篇三
甲乙双方本着公*、互利、诚实信用的原则,经过友好协商一致,依据《_民法典》及有关法律,订立本合同。
第一条、乙方向甲方供应以下产品。
1、商品名称:_______。
2、单价:_______。
3、商品数量:_______。
4、商品总额:_______。
第二条、买卖价款与付款条件规定如下。
1、总金额人民币___________元整。
2、付款方式:___________________________。
(1)于本合同成立时,即付预付款_______________元。
(2)余款____________元,在交货试机完成后,分________期*均摊付。
(3)分期付款的交付_____日期,以订金交付的次月开始,每月_____________日之前截止。
(4)为支付上述分期付款,乙方应与丙方以共同汇出的名义,汇出支票________张付予甲方。支付_____日期订于机器交付之时。
第三条、交货的时间与方法规定如下。
(1)交货时间_________月_______________日前。
(2)交货地点:约定于乙方的_________工厂,应安装妥后,并先行试机。
(3)交货方法:于试机完成后,甲方应将机器交付予乙方。
第四条、机器的所有权暂由甲方保留,待乙方付清第二条的全部货款时,再将所有权移转予乙方。
第五条、机器交货之后,若因不可抗力的因素,而致机器毁损、遗失时,一切责任归由________方负担。
第六条、丙方与乙方须连带对甲方保证,对本合同必须负担的一切债务(除货款债务外,包括毁损、赔偿债务)并负完全支付的责任。
第七条、乙方或丙方若发生下列事项,则与本合同有关的债务毋需通知催告,即自动消失,分期付款的利益,所有余款皆必需一次付清。
(1)乙方或丙方的支票无法兑现,或停止付款时。
(2)乙方或丙方因滞纳交税,或有破产、和解及其他类似判决上的情形的。
(3)就机器发生被依法扣押或先予执行等情形的。
(4)机器因乙的故意或重大过失,以致毁损、灭失的。
(5)乙方从未支付分期付款时。
(6)其他违反本合同的事项。
第八条、乙方应根据正确用法使用机器,并由优秀的管理人员负责保管。
第九条、乙方发生第七条情形的,即失去使用机器的权利,且该机器必须归还甲方。
第十条、若发生第九条的情形,甲方可对撤回的机器作适度的评估,并据货款与评估之间的差额作为损害赔偿金,联同已收取的货款,抵消债务,如有余额则退还乙方。
第十一条、甲方需保证机器的性能完全与说明书相符,且交货后______年内自然发生的故障,甲方亦需负责修理。
第十二条、机器交货后经________个月的,除前条规定的情形外,甲方不负保证所有瑕疵的责任。即使交付后________个月内,亦只容许交换机器,因机器故障而发生的损害,甲方不负其责。
第十三条、有关本合同乙方的债务,期满后的赔偿金定为_____日息________分。
第十四条、对于机器,乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额,并为保险金请求权设置质权的手续,其费用由乙方负担。
第十五条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。
第十七条、本合同一式______份,甲、乙双方各执______份为凭。
甲方:_______乙方:_______。
智能水表采购合同(通用23篇)篇四
出租方(以下简称甲方):
承租方(以下简称乙方):
根据《^v^合同法》及有关规定,经甲、乙双方协商一致,就甲方出租租给乙方作居室的相关事宜达成协议如下:
一、室内设施及家具、家用电器。
1、设施:水电、水阀齐全,并安装到位,门窗完好无损,排水管道畅通。
2、室内家具:写字台两个,沙发一套,茶几一个。
3、家用电器:电热水器一个,洗衣机一台,消毒柜一台,冰箱一台,电视两台。
4、以上设施、家具、家电均完好,乙方爱惜使用,如有损坏乙方承担修复和赔偿责任。
二、租用期限及相关约定:
1、租用期限:甲方同意乙方租用一年,从日起至年日。
2、房屋租金:_____元/月。
3、付款方式:按___年交付,由乙方自承租之日起将__半__年的租金交给甲方(乙方需在前一个租赁期内的最后一个月的20日)将下一个租赁期内的租金交给甲方。乙方在交第一个租赁期租金时,另付押金100元,租房终止,甲方验收无误后,将租金退还给乙方,不计利息。第一次付款计4600元人民币。
4、租赁期内乙方须自觉遵守国家法律法规,接受有关部门的管理,按时按规定交水、电、卫生等各项费用。
5、承租人不得在房屋内非法生产、储存、经营易燃易爆、有毒有害及黄色等物品,或从事其它违法犯罪活动,如因乙方不遵守国家的法律法规,所造成的一切后果及经济损失,由乙方承担全部责任。
6、乙方不得将房屋转租、转借或互换房屋,如双方有特殊情况需解除协议的,须提前一个月通知对方。
7、甲方不得在租赁期内租金加价,乙方都不能将押金转换为房屋租金。
三、违约责任。
甲、乙双方自觉遵守本协议,如有任何一方违约,将承担壹仟元的违约金。
四、未尽事宜。
未尽事宜由甲乙双方协商解决,协商不成按有关现行法规办理。
五、附则。
出租方(签字):
身份证号码:
智能水表采购合同(通用23篇)篇五
采购方(以下简称“甲方”):
地址:
电话:
供货方(以下简称“乙方”):
地址:
电话:
甲乙双方本着公*、互利、诚实信用的原则,经过友好协商一致,依据《_民法典》及有关法律,订立本合同。
第一条、乙方向甲方供应以下产品。
1、商品名称:
2、单价:
3、商品数量:
4、商品总额:
第二条、买卖价款与付款条件规定如下。
1、总金额人民币___________元整。
2、付款方式:___________________________。
(1)于本合同成立时,即付预付款_______________元。
(2)余款____________元,在交货试机完成后,分________期*均摊付。
(3)分期付款的交付日期,以订金交付的次月开始,每月________日之前截止。
(4)为支付上述分期付款,乙方应与丙方以共同汇出的名义,汇出支票________张付予甲方。支付日期订于机器交付之时。
第三条、交货的时间与方法规定如下。
(1)交货时间_________月__________日前。
(2)交货地点:约定于乙方的_________工厂,应安装妥后,并先行试机。
(3)交货方法:于试机完成后,甲方应将机器交付予乙方。
第四条、机器的所有权暂由甲方保留,待乙方付清第二条的全部货款时,再将所有权移转予乙方。
第五条、机器交货之后,若因不可抗力的因素,而致机器毁损、遗失时,一切责任归由________方负担。
第六条、丙方与乙方须连带对甲方保证,对本合同必须负担的一切债务(除货款债务外,包括毁损、赔偿债务)并负完全支付的责任。
第七条、乙方或丙方若发生下列事项,则与本合同有关的债务毋需通知催告,即自动消失,分期付款的利益,所有余款皆必需一次付清。
(1)乙方或丙方的支票无法兑现,或停止付款时。
(2)乙方或丙方因滞纳交税,或有破产、和解及其他类似判决上的情形的。
(3)就机器发生被依法扣押或先予执行等情形的。
(4)机器因乙的故意或重大过失,以致毁损、灭失的。
(5)乙方从未支付分期付款时。
(6)其他违反本合同的事项。
第八条、乙方应根据正确用法使用机器,并由优秀的管理人员负责保管。
第九条、乙方发生第七条情形的,即失去使用机器的权利,且该机器必须归还甲方。
第十条、若发生第九条的情形,甲方可对撤回的机器作适度的评估,并据货款与评估之间的差额作为损害赔偿金,联同已收取的货款,抵消债务,如有余额则退还乙方。
第十一条、甲方需保证机器的性能完全与说明书相符,且交货后______年内自然发生的故障,甲方亦需负责修理。
第十二条、机器交货后经________个月的,除前条规定的情形外,甲方不负保证所有瑕疵的责任。即使交付后________个月内,亦只容许交换机器,因机器故障而发生的损害,甲方不负其责。
第十三条、有关本合同乙方的债务,期满后的赔偿金定为日息________分。
第十四条、对于机器,乙方需为甲方办理由总货款扣除预付款的余额作为投保火险的金额,并为保险金请求权设置质权的手续,其费用由乙方负担。
第十五条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。
第十七条、本合同一式______份,甲、乙双方各执______份为凭。
甲方(签字):
签订地点:
_________年________月______日。
乙方(签字):
签订地点:
_________年________月______日。
智能水表采购合同(通用23篇)篇六
买方:
委托代理人:
联系地址:
开户行:
账号:
卖方:
委托代理人:
联系地址:
开户行:
账号:
依据《民法典》的有关规定,经甲乙双方*等友好协商,达成如下协议,以供双方共同遵守。
一、产品规格型号及价格。
总额(大写)。
总额(小写)。
二、产品要求。
卖方必须保证产品符合买方要求,且无任何质量问题,否则要承担相应的违约费用即合同金额的___%,并赔偿买方因此受到的其他损失。
三、交货期限。
卖方保证于本合同签署之日起,在_______天内,将买方采购的物品全部送达指定地___________不能拖延,否则卖方应从最迟交货日的次日起,每日向买方支付延迟交货部分货款的___%的违约金,并赔偿因此给买方造成的其他损失,此项违约金额以逾期移交物品部分货款总值的___%为限度。
四、交货及付款方式。
甲乙双方签订合同后,买方向卖方交付总价款的__%即_______________元作为定金,卖方交货经买方验收合格后,一次性付清尾款。
五、其他事项。
本合同未尽事宜,双方友好协商。本合同一式二份,经双方签字盖章后生效。甲、乙双方各持一份,具同等法律效力。
买方:
委托代理人签字:
________年____月____日。
卖方:
委托代理人签字:
________年____月____日。
智能水表采购合同(通用23篇)篇七
根据《中华人民共和国民法典》及行业有关规定,结合本合同的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条:工程概况。
1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:
第二条:工程期限。
1、本工程合同总工期为天(具体根据装修进度)。
2、本合同开工日期年月日,竣工日期3、如遇下列情况,经甲方代表签证后作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
3)未按合同规定拨付预付款而影响施工进度者;4)因人力不可抗拒的自然灾害而影响进度者。
第三条:工程合同总价。
1、本合同总造价为人民币,大写:具体设备型号、数量和单价见清单。
2、如遇下列情况,合同总价作相应调整。
1)合同总价内的经双方确认的暂估价变化;。
2)在施工中新增加了工程项目;。
3)其它。
第四条:工程质量和检查验收。
1、乙方必须严格按设计、施工方案,图纸、说明资料和国家颁布的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
2、乙方按工程进度,及时提供工程质量的技术资料。
3、隐蔽工程由乙方自检后,填写隐蔽工程验收单通知甲方代表检查验收,经验收合格签证后生效。
4、工程验收应以设计、施工方案,图纸、说明资料及施工验收规范和质量标准为依据。
5、工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案资料。并发出竣工通知书,经双方协定确定验收时间,组织有关人员进行竣工验收。
6、验收合格后,双方签署交工验收证明,并将工程交给甲方管理。
7、已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责保管,甲方不得动用,若甲方已经使用,即视同交验。
8、工程交工验收后,硬件产品提供一年免费服务;软件系统在不大幅度增加相应功能的情况下可以免费提供三个月的升级和维修。
第五条:双方责任事项。
1、甲方。
1)负责提供现场办公场所;。
2)提供网络建设的详细需求资料及内部办公软件的基本要求;3)提交需要施工建筑物群平面布置图及办公场所结构分布图;4)负责施工现场的协调工作。
5)审核施工方案、施工计划,及时向乙方支付合同款;。
6)委派施工现场代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查;。
7)组织对工程的竣工验收,及时了结工程尾款。
2、乙方。
3)提供竣工验收资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;。
4)在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理;。
第六条:工程价款的支付与结算。
1、本合同签订后,计人民币万元。
2、工程竣工验收后日内一次性支付合同总价款余额。
3、如甲方拖欠余额,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
第七条:违约责任。
1、乙方责任。
1)工程质量不符合规定的,负责无偿修理或返工;2)工程交付时间不符合规定的,按有关规定处理。
2、甲方责任。
2)工程中途停建、缓建造成的停工,应采取措施弥补或减少损失。
3)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第八条:争议的解决方法。
合同过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时可通过法律途径解决。
第九条:附则。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同条款未尽事宜,双方协商解决。
自双方签字盖章后生效至本合同履行完毕之日。
甲方:
签约代表:
联系电话:地址:
签约地点:
乙方:乙方公司名称。
签约代表:
联系电话:
地址:
签约时间:年月日。
智能水表采购合同(通用23篇)篇八
在2030年,我会发明一种机器人,这种机器人可神奇了!它的功能很多,和真人差不多,人类所有的优点它几乎都有,因此,特别受到了人们的青睐。
上学快要迟到了,机器人就背上你,像飞一样奔向学校,在最短的时间内把你送到学校。当你忘记带书等文具时候,只要给家中的机器人打一个电话,它会在上课之前迅速送来文具。放学的时候,你想减轻负担,不背沉重的书包,你只要向机器人说明情况,机器人就会帮你背书包。
你和同学出去郊游,忘记带垃圾袋的时候,只要和机器人示意一下,机器人就会自动弹出一个垃圾盒,等装满垃圾就主动去倒垃圾。
当你有烦恼的时候,机器人会看出你的心思,想出各种法子帮你解闷,比如:翻跟斗给你看,表演杂技,讲笑话……你看了烦恼早就抛到九霄云外去了。
机器人会在你回家之前放好热水,用“体温计”——手指量出水温,调好水温,才发出指令:“我的小主人,来洗一个热水澡吧。”
当家里灯泡坏了,机器人伸长手,在灯泡中输入了一种能量,不用装上新灯泡,这时电灯比以前的电灯亮了好几倍,还可以保护视力呢!
到了2040年,这种机器人将会出现在每家每户,甚至遍及全球,要想订购,请从速哟。
智能水表采购合同(通用23篇)篇九
供应方(乙方):_________乙方公司名称。
根据《中华人民共和国民法典》及行业有关规定,结合本合同的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条:工程概况。
1、工程名称:_________。
2、工程地点:_________。
3、工程内容:_________。
第二条:工程期限。
1、本工程合同总工期为_________天(具体根据装修进度)。
2、本合同开工日期_________,竣工日期_________
3、如遇下列情况,经甲方代表签证后作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
1)甲方在合同规定开工日期前7天不能交给乙方施工现场;
2)不属包干范围内的重大设计变更;。
3)未按合同规定拨付预付款而影响施工进度者;。
4)因人力不可抗拒的自然灾害而影响进度者。
第三条:工程合同总价。
1、本合同总造价为人民币_________,大写:_________具体设备型号、数量和单价见清单。
2、如遇下列情况,合同总价作相应调整。
1)合同总价内的经双方确认的暂估价变化;。
2)在施工中新增加了工程项目;。
3)其它。
第四条:工程质量和检查验收。
1、乙方必须严格按设计、施工方案,图纸、说明资料和国家颁布的.有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
2、乙方按工程进度,及时提供工程质量的技术资料。
3、隐蔽工程由乙方自检后,填写隐蔽工程验收单通知甲方代表检查验收,经验收合格签证后生效。
4、工程验收应以设计、施工方案,图纸、说明资料及施工验收规范和质量标准为依据。
5、工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案资料。并发出竣工通知书,经双方协定确定验收时间,组织有关人员进行竣工验收。
6、验收合格后,双方签署交工验收证明,并将工程交给甲方管理。
7、已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责保管,甲方不得动用,若甲方已经使用,即视同交验。
8、工程交工验收后,硬件产品提供一年免费服务;软件系统在不大幅度增加相应功能的情况下可以免费提供三个月的升级和维修。
第五条:双方责任事项。
1、甲方。
1)负责提供现场办公场所;。
2)提供网络建设的详细需求资料及内部办公软件的基本要求;3)提交需要施工建筑物群平面布置图及办公场所结构分布图;4)负责施工现场的协调工作。
5)审核施工方案、施工计划,及时向乙方支付合同款;。
7)组织对工程的竣工验收,及时了结工程尾款。
2、乙方。
3)提供竣工验收资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;。
4)在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理;。
第六条:工程价款的支付与结算。
1、本合同签订后,计人民币_________万元。
2、工程竣工验收后日内一次性支付合同总价款余额。
3、如甲方拖欠余额,应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
第七条:违约责任。
1、乙方责任。
1)工程质量不符合规定的,负责无偿修理或返工;。
2)工程交付时间不符合规定的,按有关规定处理。
2、甲方责任。
2)工程中途停建、缓建造成的停工,应采取措施弥补或减少损失。
3)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第八条:争议的解决方法。
合同过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时可通过法律途径解决。
第九条:附则。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同条款未尽事宜,双方协商解决。
自双方签字盖章后生效至本合同履行完毕之日。
甲方:_________。
签约代表:_________。
联系电话:_________。
地址:_________。
签约地点:_________。
乙方:_________乙方公司名称。
签约代表:_________。
联系电话:_________。
地址:_________。
签约时间:_________。
智能水表采购合同(通用23篇)篇十
乙方:_________。
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及经双方协商一致,签订本合同。
1、工程概况。
1.1工程名称:_________。
1.2工程地点:_________西安市__________。
1.3工程范围:________。
1.5工期:_________年5月17日-_________年7月17日。
1.6合同价款:工程总价款暂定为(大写:_________)伍拾整(小写:_)。
2、甲乙双方工作。
2.1甲方在开工前3天向乙方提供经确认的施工图纸或作业说明2份,并向乙方作现场交底,协助乙方办理施工所需的水、电等设施,办理好施工所涉及的各种申请,批件等手续。
2.2甲方对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记等手续和其它事宜。
2.3甲方指定现场联系负责人_林涛,联系电话:___。
2.4乙方指派______为乙方驻工地负责人,负责合同履行,按规定要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
2.5乙方保证此工程驻工地负责人现场到位率达到95%以上,并积极代表与业主进行技术沟通,严格配合甲方所派项目经理及联络人员的事务安排,服从总负责人指挥,共同协助完成好此工程的日常工作事宜,不得以任何借口推托。现场到位率达不到95%以上,则扣除合同价10%作为罚款。
2.6乙方必须严格执行国家有关施工规范,甲方及业主确认的深化节点图,变更设计联系单组织施工及验收。安全操作规程,防火安全规定,环保规定等,严格按图纸或作法说明进行施工,做好各项质检纪录,参加竣工验收,制作竣工资料,配合编制工程结算、做两份、一份是增加部分的成本、一份是联系单的制作、每次增加必须及时与甲方沟通办理。
2.7乙方把所有施工人员名单用书面形式报给甲方备案,乙方把一个月的保险卡一起交给甲方备案保管。每个路口应放置前方施工指示牌;提高整体形象和安全意识。乙方必须把所有施工人员身份证复印件提供给甲方。
2.8.1乙方在施工期间必须按照各项规定及甲方及业主的安全施工和文明施工要求,保证工程在良好的环境下施工,保证现场清洁,符合消防安全、劳动保护环境保护和环境卫生管理的有关规定,及时清理现场,达到施工完场清的要求,产生的垃圾均由乙方负责外运。
2.8.2本工程竣工未移交之前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
2.8.3甲乙双方在施工过程中必须每周开会一次,乙方保证工程进度,确保8月31日完工.具体人员安排按照甲方项目经理的要求进行.
2.8.4乙方服从甲方及业主方的统一协调、管理,处理好与业主及施工现场其他人员的关系、乙方对外和甲方是一体的,所以对外一定要有整体感。
2.9乙方在施工过程中至验收竣工结束前服从甲方指挥,严格按照甲方要求、国家相关规范要求及技术要求施工,服从甲方现场管理人员的指挥。如不按甲方要求施工或国家相应的技术规范施工的,由此造成的直接、间接损失及名誉损失均由乙方负责赔偿。
2.10乙方在竣工验收过程中全力配合甲方,发现问题在48小时内完成整改。
3、工期约定。
3.1乙方应按合同约定期按期竣工,如延误每天按合同价的1%支付违约金。
4、材料的约定。
4.1工程施工中由甲方提供的成品(摄像机电缆机房设备等主材)乙方有责任保护,若损坏或丢失由乙方承担全部赔偿。
4.2工程施工中由乙方安装主料及提供辅材(辅料包含电工胶布,防水胶布,防锈漆,电焊条,施工工具耗材等)。
5、工程质量及验收的约定。
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关标准制订的施工及验收规范作为质量评定验收标准。
5.2本工程乙方根据甲方提供图纸按图施工安装,负责甲方的设备调试配合工作。
5.3本工程质量应达到国家质量评定优良标准。
5.4工程中出现的隐蔽工程由甲乙双方共同进行检查和验收。并严格执行隐藏工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过监理及业主方验收并作出记录,方能进行下一工序的施工,工程竣工后,乙方向甲方提供隐蔽工程检查验收记录。
5.5由于乙方原因造成安装质量事故,乙方应无条件进行返工直至合格,其返工费由乙方承担。如乙方未能通过工程验收,由乙方赔偿甲方本工程总额的20%罚金。
5.6本工程竣工后,乙方应先行预验收,并通知甲方及业主验收,有乙方制定和办理竣工资料及移交手续、乙方并承诺在质量保修期内承担工程质量保修责任(包含单项工程竣工验收)。
5.工程质量保修计算时间起始计算时间以竣工验收出具时间为主。
6、工程价款结算约定:
6.1本合同价款采用:固定单价合同,如清单项无调整,则按照合同总价付款,如有调整,则按照清单中单项价格计算总价.施工过程中所发生的水电费、机械设施费、产品的制作、运输、包装、装卸、材料二次搬运、安装、保修、验收前的产品清洁、验收、配合、售后服务、税收、现场安全、文明施工等一切费用不计。
6.3本工程自整项工程设备安装、调试并经验收合格后计算质保期,质保期为一年。
6.4工程款的.支付必须由乙方按工程进度提前一周以书面形式申请,并且提供相应发票及银行帐号,否则甲方有权不办理付款手续。工资甲方只打入乙方指定银行帐号,不使用现金直接付款。
7、安全生产约定:
7.1乙方在施工期间应严格遵守安全规程和消防条例以及其它相关法律法规,若乙方在施工生产过程中发生安全事故或其它事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失及事故责任,甲方不承担任何经济责任。如由于该事故导致甲方受到业主的惩罚,此损失有乙方承担全部责任(按照业主处罚甲方的依据为准)。
8、违约责任与奖励。
8.1因一方原因,合同无法继续履行时,应提前15日通知对方办理中止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的损失。
8.2乙方在施工期间及后期工作应考虑到甲方的利益,特别是在后期审计工作应积极配合甲方工作。
9、解决合同纠纷的方式。
9.1本合同在履行时,双方发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方可采取友好协商的方式。如有重大问题协商无法解决的到甲方所在地法院起诉解决。
9.2如因工程款问题出现乙方围堵甲方工作场所,围困甲方工作人员,影响甲方正常工作秩序,破坏已完成工程量的,本合同视为自动解除,乙方因承担相应的法律责任。
10、附则。
10.1本合同未尽事项,可另立补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。
10.2本合同一式二份,双方各执一份,签字盖章生效。
甲方盖章:_________乙方盖章:_________。
甲方代表人:_________甲方代表人:_________。
_________年_________月_________日。
智能水表采购合同(通用23篇)篇十一
甲方:_____(需方)。
乙方:_____(供方)。
第二条:产品的质量要求、技术标准:
按国家标准执行。
无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行。
无国家和部颁标准的,按企业标准执行。
没有上述标准的,或虽有上述标准,但甲方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
乙方应当在自己的产品上标注商品标识便识别,标识样式、内容及产品编号按甲方的要求为准。
乙方对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包,三包期限为。
第三条:______产品的交货期限以甲方月度订货传真或单据要求为准,本协议所指交货期限指乙方在甲方仓库交货的时间,逾期交货或提前交货要事先经甲方同意,否则,甲方有权拒绝接受货物和违约造成的损失,并追究乙方的违约责任。
第四条:______乙方应负责产品的运托手续,按甲方指定交货点的有关托运手续办理,乙方办妥托运手续视为产品已交付;如在运输过程中出现产品毁损、短缺问题,由运输公司或承运方负责赔偿,甲方对此概不负责,但甲方可协助乙方办理有关索赔事宜。
第五条:______乙方收到货品后,按外观是否完整或是否短缺验收,若有异议在收货时立即提出,以便及时向运输公司索赔。
第六条:甲方应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。
甲方收货后如有异议,必须在收货后七日内以书面形式通知乙方(在紧急情况下,先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的,视为已提出书面异议),并附产品检验报告,否则即视为收货无误;若产品检测出质量问题,乙方应及时免费更换不合格产品。
第七条:产品的价格在本协议期内,如遇交易产品市场价格发生较大变化,幅度超过%时,双方协商适当调整价格。
第八条:甲方应在每月的0号前向乙方书面提供下一个月订货计划单,以便甲方组织生产。
甲方临时追加订货计划,交货日期由甲、乙双方临时协商再定。
第九条:甲乙双方的任何一方由不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并在事件发生后5个工作日内,及时以书面形式通知;并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十条:甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照*人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金。
第十一条:甲、乙双方因本协议产生争议应友好协商解决,解决不妥甲、乙双方一致同意在本协议签订的所在的人民法院提起诉讼解决。
第十二条:以上协议如有未尽事宜,甲、乙双方协商解决,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十三条:本协议经双方盖章或签字后生效,协议期限自签订之日一年,即自_______年_______月_______日起至本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
智能水表采购合同(通用23篇)篇十二
根据《_招投标法》的规定,参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》(修订稿)中相关标准,_________小区智能化系统工程经邀请招标,依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件(包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表),并在双方研究、讨论最后确认的设计文件(同投标文件)的基础上,确定由乙方对本工程实行总承包(系统集成)。
为明确工程内容及双方权利、义务,本着相互协作,紧密配合的原则,根据《_合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》(征求意见稿)及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合该工程具体情况,甲、乙双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。
1.工程概况。
1.1工程名称:_________小区智能化系统工程。
1.2工程地点:___________________________。
1.3工程内容。
2)本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统(模拟展板),双方另行协商解决,不包含在本合同中。
3)本次工程建设包括很多可选项目或设备(可建设、可不建设),可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行,双方另外单独结算,补签合同,如有争议,双方协商解决。可选项目或设备包括:闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、www/e-mail服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。
4)还有部分建议自购项目或设备,建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分,不可缺,由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括:机房子系统、卡座广播系统。
5)本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目,因为价格、型号、印刷不确定,未包含在总报价中,需要另外签订合同,不包含在本合同中。
2.工程承包范围。
承包范围:工程承包内容同招标文件,设计要求及工程地质情况,详见本工程施工图纸及设计说明。
3.合同总额及承包方式。
3.1合同总额(或者称为工程总造价)即委托乙方建设_________小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和,总额为_________万元(_________元整)。
3.2承包方式:该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。
3.3特别说明。
1)在本次智能化系统建设中,所有子系统中所涉及的顾地牌pvc管价格均由甲方提供,若价格发生变化,以最终价格为准,补差价(如单价高于合同价,甲方补高出部分差价)。
2)在本次工程中,未考虑智能化系统工程主干路由,由甲方为乙方提供室外电信干线管道2孔___80pvc管道。
3)合同中有不可预见因素,若发生增减项,双方补签增、减项合同,一起构成本合同的有效组成部分。
4.组成合同的文件。
4.1本合同。
4.2_________小区智能化系统招标书。
4.3_________小区智能化系统工程技术解决方案书。
4.4_________小区智能化系统工程设备清单及报价。
4.5_________小区智能化系统工程施工组织方案。
4.6中标通知书。
4.7图纸。
4.8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
5.词语定义。
5.1甲方(发包人):指在合同中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
5.2乙方(承包人):指在合同中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
5.3项目经理:指承包人在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
5.4监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
5.5工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在合同中约定。
5.6工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
5.7合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
5.8追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
5.9费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
5.10工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
5.11开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。
5.12竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
5.13图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
5.14施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
5.15书面形式:指合同书、信件、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
5.16违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
5.17索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
5.18不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
6.施工组织计划及工期。
6.1根据工期定额及使用需要,确定本工程总工期为________日历天(公历日)。开工日期:_________年________月_______日(以开工报告为准);竣工日期:_________年_______月________日(一次预埋随土建;二次预埋及安装调试随装修)。
6.2进度计划。
1)甲乙双方签订合同后,乙方在15日内做出工程项目计划书、工程施工组织计划书(已提供),经甲方确认后方可施工。
2)承包人(乙方)应在每月25日前,将当月的工程进度计划提交工程师,工程师应在_________日内予以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。
3)承包人必须配合土建主体工程进度计划组织施工,接受工程师对进度的检查、监督。
7.开工及延期开工。
7.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前5天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。
7.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。
8.暂停施工。
工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后24小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在24小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后24小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。
9.工期延误。
9.1因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:
1)发包人未能按合同的约定批准乙方提供的图纸;
2)发包人未能按合同的约定提供开工条件;
3)发包人未能按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行;
4)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
5)设计变更和工程量增加;
6)一周内非承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
7)由于土建或相关联施工单位原因导致工期延误;
8)不可抗力;
9)双方协商约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
9.2承包人在上述条款规定的工期延误情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后3天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。
10.工程竣工。
10.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师或发包人同意顺延的工期竣工。
10.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。
11.工程师权利与义务。
11.1如实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
11.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师:
姓名:_________职务:_________。
发包人委派的职权:_________。
需要取得发包人批准才能行使的职权:_________。
工程师应按合同约定行使职权,发包人在合同中要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准。
11.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师:
姓名:_________职务:_________。
发包人委派的职权:_________(其职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。)。
11.4合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按本合同关于争议的约定处理。
11.5除本合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
12.工程师的委派和指令。
12.1工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
12.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在24小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后24小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
12.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
13.项目经理。
13.1项目经理的姓名:_________职务:_________。
13.2承包人依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
13.3项目经理按发包人认可的施工组织方案和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。
13.4承包人如需要更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。
14.甲方责任。
14.1甲方责任:
6)确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;
9)向乙方(承包人)免费提供器材保管库房;
10)向乙方(承包人)免费提供施工场地办公和生活的房屋及设施。
14.2甲方未能履行上述条款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,甲方赔偿乙方有关损失,顺延延误的工期。
15.乙方(承包人)工作。
15.1乙方责任:
1)施工前将相关的设计、施工组织方案送甲方审查;
2)向工程师提供月度工程进度计划及相应进度统计报表;
5)工程器材进场未交给甲方(发包人)之前,承包人负责保管,在承包人保管期间发生损坏,承包人负责出资维修;如因发包人提前使用造成损坏,由发包人承担维修费用。
15.2承包人未能履行上述条款的各项义务,造成发包人损失的,承包人赔偿发包人有关损失。
16.工程质量。
16.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准(其中pvc管由发包人统一报验);质量标准的评定以施工组织方案书中相关标准为依据。另:因园区主干路由由甲方为乙方提供室外电信干线管道2孔pvc管道,验收时主干路由以甲方提供的基础为验收依据,其余以电信部门规范为准。
16.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
17.检查和返工。
17.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。
17.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
17.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。
17.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。
18.隐蔽工程和中间验收。
18.1工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
18.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录。
18.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收12小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。
19.重新检验。
如承包人未通知发包人验收隐蔽工程,发包人有权要求重新验收,无论有无质量问题,所发生的费用均由承包方承担;如承包人通知发包人验收隐蔽工程,发包人未进行验收,或发包人已进行验收而要求重新验收时,无论有无质量问题,所发生的费用由发包人承担,与此同时发包人应赔偿承包人损失,并相应顺延工期。
20.安全施工与检查。
20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
21.安全防护。
21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。
21.2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。
22.事故处理。
22.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
22.2发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
23.付款方式。
23.1本工程实行工程总费用包干,无预付款,每月按照经核实的工程实际进度的85%支付工程进度款,竣工验收后,支付至已完实际工程量的95%,质保期满后支付剩下的5%款。
23.2工程因甲方原因进行重大调整(重大调整条款双方另行约定)所产生的追加合同价款或减少的合同价款,应与工程款(进度款)同时调整支付。
24.工程量的计量。
24.1承包人在每月的28日前,向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后3天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。
24.2工程师收到承包人报告后3天内未进行计量,从第4天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量,计量结果无效。
24.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。
25.工程设计变更。
25.1施工中发包人需对原工程设计变更,应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人重大损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。
25.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。
25.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。
工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或分享。
26.其他变更。
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。
27.确定变更价款。
27.1承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。
27.3工程师不同意承包人提出的变更价款,按本合同关于争议的约定处理。
27.4工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。
28.竣工验收。
28.1工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告;工程验收以发包人确认的工程施工图纸、设备说明书、项目施工方案及整体调试和验收计划、有关变更的书面文件为依据验收。
28.2发包人收到竣工验收报告后5天内组织有关单位验收,并在验收后5天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。
28.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后5天内不组织验收,或验收后5天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
28.4工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后重新递交竣工验收报告的日期。
28.5发包人收到承包人竣工验收报告后5天内不组织验收,从第6天起承担工程保管及一切意外责任。
28.6中间交工工程的范围和竣工时间,由双方约定,其验收程序按本条28.1款至28.5款办理。
28.7因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法。
28.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。
28.9工程竣工验收符合合同规定的验收标准后,发包方不得因其他经济纠纷拒绝付款给承包人。
29.质量保修。
29.1本工程保修期自通过竣工验收之日起计算,保修期为壹年;设备或子系统按厂方提供的保修条款执行,合同另附部分原厂家质保和售后服务说明。
29.2保修责任范围:凡属于承包方施工及承包方负责的器材质量原因造成的系统故障,属承包方保修责任范围,承包方免费维修。
30.违约。
30.1发包人(甲方)违约。当发生下列情况时,发包人应承担违约责任,并赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期:
1)本合同第23条提到的发包人不按合同约定支付工程进度款,导致施工无法进行;
2)本合同第23条提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;
3)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
4)发包人没有按照合同付款条件及时付款给承包人工程款项,每拖延一日,按照应付款项的万分之一支付给承包人利息。
30.2承包人(乙方)违约。当发生下列情况时,承包人承担违约责任,并赔偿因其违约给发包人造成的损失:
1)因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;
2)因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准;
3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
30.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
31.索赔。
31.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。
31.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔:
1)索赔事件发生后7天内,向工程师发出索赔意向通知;
5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后7天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与31.2.3、31.2.4规定相同。
31.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按上述31.2款确定的时限向承包人提出索赔。
32.争议。
32.1发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方约定向_________仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
32.2发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续:
1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
2)调解要求停止施工,且为双方接受;
3)仲裁机构要求停止施工;
4)法院要求停止施工。
33.合同解除。
33.1发包人承包人协商一致,可以解除合同。
33.2发包人不按合同的约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,停止施工超过7天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同。
33.3有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同:
1)因不可抗力致使合同无法履行;
2)因一方违约致使合同无法履行。
33.4一方依据本条33.1、33.2、33.3款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理。
33.5合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
33.6合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
34.合同生效与终止。
34.1本合同双方签字盖章后生效。
34.2除第十一部分第29款外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕后,本合同即告终止。
34.3合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
35.合同文件及解释顺序。
35.1合同文件应能相互解释,互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1)合同书。
2)图纸。
3)投标书(包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价)及其附件。
4)招标文件。
5)工程质量保修条款。
6)标准、规范及有关技术文件。
合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
35.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本协议书关于争议的约定处理。
36.语言文字和适用法律、标准及规范。
36.1语言文字:本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
36.2适用法律和法规:本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规是:《_合同法》、《_招投标法》、《建筑法》。
36.3适用标准、规范。
1)适用标准、规范的名称:《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》(修订稿)、《智能建筑工程质量验收规范》(征求意见稿)、《智能建筑设计标准》、《建筑通用布线国际标准》、《商用建筑布线标准》、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》及地方现行的工程施工验收规范。
2)发包人提供标准、规范的时间:开工前。
3)所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。
37.图纸。
37.1发包人应在签订合同时向承包人提供一套最终版电子版建筑平面图,承包人在开工前一周内向发包人提供两套图纸。发包人需要增加图纸套数的,承包人应代为复制,复制费用由发包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在协议书中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
37.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。
37.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
38.不可抗力。
38.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及双方约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
38.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:
2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;
6)延误的工期相应顺延。
38.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
39.合同份数。
本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(盖章):_________。
地址:_________________。
法定代表人:___________。
委托代理人:___________。
电话:_________________。
传真:_________________。
开户银行:_____________。
账号:_________________。
_________年____月____日。
签订地点:_____________乙方(盖章):_________。
地址:_________________。
法定代表人:___________。
委托代理人:___________。
电话:_________________。
传真:_________________。
开户银行:_____________。
账号:_________________。
_________年____月____日。
签订地点:_____________。
智能水表采购合同(通用23篇)篇十三
6、具有合格的合作意识,合格的商业信誉;
7、能够全身心投入到经营中,且具备一定的市场敏感度;
8、具有投身行业自信(拥有行业经验者尤佳);
9、能独立加盟一切费用,并可承担一定的经营。
智能水表采购合同(通用23篇)篇十四
实际采购清单和购买时的价格,摄像头是自己以前买的就随便填了个作为参考,然后减去新人卷的优惠大约两三百,实际刚好大概5000多一点点。
如果打算自己改造智能家居的朋友可以参考我的清单做适当的调整进行采购,基本上可以构建一套比较完整的小米智能家居了。一些简单的注意事项和省钱技巧。
其中主要是墙壁开关和墙壁插座的替换,双控电路改智能时需要改为单控配合无线开关实现双控和多控功能。我个人的建议是不是专业的电工或者动手能力非常强并对电路知识比较了解的,最好还是找个电工来帮忙改造,价格应该不贵也更加安全放心一点。我自己本身对电路算是有一些了解的,但是最后还是请一位电工师傅帮忙改了双控电路把一个三路开关并线后改为两路,并替换了家里所有的6个开关外加4个墙壁插座,期间大概花了大约2个小时,叫价300讲价后最终收费240元,我觉得还是非常的划算的。
ps:有一些朋友说原本没有零线的可以从灯那里重新拉一根零线穿到开关的位置,我跟电工交流过这个问题,实际上是不建议这么操作,因为原本墙壁内电信的管子的口径通常不大,埋好的再穿线会非常困难,而且最怕重新穿线把原有的线路破坏了,那就得不偿失了。如果一定不想用单火开关可以考虑找aqara服务商使用他们的双路控制器。
pps:,经常有朋友反应服务费贵,价格高等问题。其实如果自己比较清楚的话,可以根据自己需求定制套餐,比如我这个清单的价格,即使加上百分之30到45的服务费,应该总价也可以控制在8000以下。而实际上我们装修一套房子,至少要花个十几二十万,增加个一两万的预算就可以升级为智能家居,其实是非常值得的。如果按照我的方式定制方案的话实际这其中服务器只要小几千块而已,而这几千块实际包含了设计勘测、安装调试、几年的上门售后服务等费用,算一算现在的人工,一个改造工程估计要上门n次n人,价格还是很良心的。
如何定制方案如何省钱有需要的朋友可以多点赞留言我会尽快在专门写一篇相关的文章。。
2)插座我买的比较多,总共各种买了7个,实际上也都用上了,但是很多朋友估计用不到那么多,可以适当减少一点。开关除了为了样式的一致性可以采购一些aqara的,不过实际米家的39的小开关性价比更高更实用,我由于买的时候没货了结果买了aqara的。魔方控制器实际不好用,灵敏度不高,6种模式也经常搞混,现在常用的也就摇一摇这个方式。
3)活动期间购买,上面是我购买时的实际价格,很多比原价会便宜一些。实际上活动时还经常可以更优惠,比如这次双十一感觉力度空前,比我之前买还要划算很多。但是不太建议分批隔太久囤货,因为囤货错过了7天包退个人感觉不是很划算,如果有把握不用退货什么的可以无视。
窗帘门锁等都可以不用或者后续再买再装,所以其实小米智能家居的入门门槛真是非常的低,只是配开关插座传感器这些2000多块已经可以配的很齐来进行全屋改造了。
智能水表采购合同(通用23篇)篇十五
委托单位:受托维保单位:
电梯维护保养。
委托单位(甲方)受托维保单位(乙方)。
依照《^v^合同法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》及其它有关规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方对本合同项下的电梯日常维护保养的有关事宜,协商一致订立如下合同。
第一条委托维保的电梯。
甲乙双方约定,由甲方委托,乙方同意为“”下列电梯提。
第二条委托事项。
甲方委托乙方对本合同第一条项下的电梯提供维护保养作业,并依照相关规定和要求做好半月、季度、半年、年保养记录。
第三条委托维护保养作业标准。
乙方必须按照《电梯使用管理与维护保养规则》tsgt5001-20__的规定以及当地质量技术监督部门的要求实施日常维护保养作业,确保维保后的电梯应当符合《电梯维修规范》(gb/t18775)、《电梯制造与安装安全规范》(gb7588-20__)的规定。
第四条委托期限。
本合同期限个月,自年月日起至年月日止。
第五条委托报酬。
本合同费用总计人民币:
第六条付款方式。
付款方式为季度付款,甲方每六个月的月末向乙方支付元,具体如下:第一次付款时间:年月日前,第二次付款时间:年月日前。
第七条甲方权利、义务。
1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务,发出故障通知或提出建议。
2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。
3、按约支付委托报酬的义务。
4、维保期间因质量问题损坏的零部件由甲方负责提供。
第八条乙方权利、义务。
1、按照《电梯使用管理与维护保养规则》tsgt5001-20__的规定以及当地质量技术监督部门的要求,完成半月、季度、半年、年保养项目,并做好维护保养记录。
2、接到故障通知后,应当立即赶赴现场进行处理;如乙方未按《电梯使用管理与维护保养规则》tsgt5001-20__的规定以及当地质量技术监督部门的要求完成维保作业,给用户及甲方造成的损失由乙方全部承担。
3、作业中应当负责落实现场安全防护措施,保证作业安全。
4、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检测,并参与电梯安全管理活动。
5、应当妥善保管电梯图纸及相关资料,并在合同终止后交给用户。
6、不得以任何形式分包、转包。
第九条违约责任。
(一)一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的,应当承担赔偿责任。
(二)一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。
(三)因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由用户自行承担全部责任。
(四)因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方承担全部责任。
第十条其他约定。
(一)普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的服务,双方均应当以书面形式另行约定。
(二)维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当交甲方保存一份。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。
第十一条附则。
本合同自自双方签字盖章之日起生效。本合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签字确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。本合同一式肆份。双方各执两份。
甲方乙方:
单位名称:单位名称:
法定代表或授法定代表或授。
权代理人签章:权代理人签章:
签定日期:年月日签定日期:年月日
智能水表采购合同(通用23篇)篇十六
甲方:
乙方:
依照《_民法典》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:电子监控系统工程。
工程地点:
工程内容:监控系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价:详见附件1。
三、产品质量及安装调试要求:
1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。
未经甲方同意,不得随意更改方案。
并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。
由此带来的一切损失由乙方负责。
3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
四、技术标准及质量保证黏。
布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》20__8-94。
乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。
产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。
五、工程项目建设期限:
合同签定后日内进场施工,整个施工工期为__天。
六、售后服务:
1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按规定办理。
在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。
质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。
更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在12小时内响应,12小时内解决故障。
七、竣工验收及付款方式:
项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收。
项目施工安装、调试完毕后,由甲方验收。
自验收合格之日支付合同总金额。
八、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。
九、本合同一式两份,由甲乙方各执一份。
十、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
十一、本合同经双方法定代表人签字后生效。
货款两清后,合同效力终止。
甲方:
乙方:
智能水表采购合同(通用23篇)篇十七
x月x日上午,仪化公司党委在第四会议室召开争创“四强”党组织、争做“四优”^v^员暨领导人员廉洁自律承诺部署会。
仪化公司董事长、党委书记钱衡格主持会议并做致词,公司党委副书记、纪委书记xxx代表公司党委对开展争创“四强四优”活动进行部署,出席会议的有:在家的公司领导;全体中层管理人员、调研员、专家,各单位党群工作室主任,党组织关系挂靠公司的相关单位班子成员和党群工作室主任。会上,钱衡格带领与会中层管理人员和党群工作室主任率先进行了廉洁自律集体承诺并在承诺书上签字。
xxx在致词中指出,开展争创“四强四优”活动,是贯彻落实党的十七届四中全会和全国国有企业党建工作会议精神的重要举措,是加快推进公司“存量调优、增量转型”战略目标的重要保证,是增强基层党组织和党员队伍创造力、凝聚力、战斗力的根本途径。xxx要求公司各级党组织和广大党员,一定要切实把思想认识统一到中央和中国石化党组的决策部署上来,紧密结合仪化实际,扎实开展好争创“四强四优”活动,全力推动和促进公司各项任务目标的顺利实现。
xxx对争创“四强四优”活动作了具体部署和安排。要求公司各级党组织一是要切实加强对争创“四强四优”活动的组织领导。二是要统筹推进,抓好结合,注重实效。三是要加强分类指导,抓好舆论宣传。
钱衡格在会上对开展好争创“四强四优”活动提出三点要求。一是要充分认识开展争创“四强四优”活动的重要性。二是开展争创“四强四优”活动要重实效、重在岗位,杜绝形式主义。三是争创“四强四优”活动是一项长期的工作,要建立一个长期的党内活动的机制,一直坚持抓下去。要务实地推进这项工作,真正通过开展活动对公司生产经营管理和调整转型起到促进和推动作用。
智能水表采购合同(通用23篇)篇十八
甲方(出租方):
乙方(承租方):
根据相关法律法规规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方租赁甲方变压器事宜协商一致达成如下协议:
第一条租赁物:
1、名称:电力变压器及其配套附属设施。
2、规格型号:型号变压器一台及配套设施一套,保证能满足乙方正常用电。
第二条租赁起止时间:自设备进场之日起日内,为安装调试期,乙方免收租金。自免租期满第二日起为本机械设备租赁的计费开始时间,甲方通知乙方退租之日为计费终止之日。
第三条租赁物交付和费用负担:甲方运至乙方指定地点,费用由甲方负责。
第四条租金计算支付方式:
1、租金为每月人民币万元(大写:)。
2、支付方式:设备安装、调试完毕能正常使用后开始计算租期并支付第一月租金万元整,一年期满后再支付第二月租费万元整。
3、如合同到期后乙方需续租,按本合同继续执行。
4、乙方结算时,须提供正式发票。不提供或提供虚假发票,甲方不予支付租金。
第五条甲方权利及义务:
1、甲方负责提供合格的、满足乙方需要的变压器,协议期间内甲方不得允许其他人使用。
2、甲方负责配电房之外的所有用电设施的安装及拆除并保证乙方直接使用配电柜的供电。
3、甲方保证乙方施工期间的正常用电,如遇高压线路检查或临时停电应提前通知乙方以免造成乙方不必要的损失。
4、正常使用中,用电设备突然出现故障,由甲方负责维修或调换;设备应当在2小时内恢复使用,如超过2小时,必须调换状况良好的设备。每月设备故障停工累计不得超过24小时,若超过则扣除该台设备超出天数的租金。
5、如遇不可抗力因素导致断电、物品及配套设施损坏,甲方须24小时内免费维修并保证及时供电,未及时维修给乙方造成损失的,甲方应当赔偿。
6、租赁期届满,乙方提出续租甲方变压器要求的,甲方必须按照乙方要求租赁给乙方。
7、乙方租赁甲方变压器所需手续及地方关系的处理由甲方负责并承担相关费用。
第六条乙方权利及义务。
1、租赁期间乙方有权对配电柜以下电路修改、安装、拆除。
2、及时交纳租费。
3、电费按国家规定电价由乙方交纳。
第七条其他未尽事宜双方协商解决,协商不成由石家庄仲裁委员会裁决。
第八条本合同自双方签字盖章起生效。合同履行完毕即失效。本合同一式四份,甲方执一份,乙方执三份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
智能水表采购合同(通用23篇)篇十九
供应方(乙方):__________________。
根据《_民法典》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。
一、工程项目。
1.工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。
2.交货及安装工程地点:
承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。
二、系统总造价及其支付。
(一)系统总造价。
1.本监控系统含税总造价(含感应卡费用)为人民币_______。
2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付。
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款:
1.签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%;。
2.工程全部完工,测试成功即付总工程款的_______%。
3.通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的_______%。
三、工期。
1.本合同签订后,乙方于_______年_______月_______日进场,到_______年_______月_______日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。
2.在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。
四、供货及安装。
1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。
3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。
五、维修保养。
2.保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3.保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任。
(一)甲方责任:
1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2.按工程进度向乙方支付工程款。
3.委派_______为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4.在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。
5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。
5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任。
1.除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价_______%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2.甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的_______%计付违约金。
3.由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的_______%向甲方计付违约金。逾期超过_______日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
八、其他事宜。
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后天内付清,否则按逾期付款处理。
2.本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。
3.双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
4.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。
5.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果_______日内不答复视为认可。
6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7.本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具同等法律效力。
甲方:______________乙方:______________。
签约代表:__________签约代表:__________。
智能水表采购合同(通用23篇)篇二十
发包人(以下简称甲方)。
承包人(以下简称乙方)。
依照《^v^合同法》。
第一条:工程概况和计算方式。
1、装修工程地址:紫云县包包街。
2、装修项目:内墙刮瓷、外墙涂料。
3、承包方式:包工不包料。
4、工期自月日至工,工期为。
5、外墙按每平方柒元计算,内墙按每平方叁点伍元计算,已刮过第一遍的内墙瓷粉每平方减去壹点伍元计算。
第二条:工程质量及验收。
1本工程执行国家规定的《住宅装饰装修工程规定》和本县现行的《住宅装饰装修验收标准》,具体标准为,外墙依照现有已刮好的正面和左侧面的墙面为准,内墙瓷粉依照王小刚住宅刮好的瓷粉为标准。
2、本施工过程中,如增减工程或增减材料,须提前与乙方协商。
后方能进行施工。
第三条:违约责任。
1、乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿理返工,经修理后造成工程期交付的,乙方应当承担违约责任。
2、因乙方原因达成预期交付的,每预期一天乙方应赔偿甲方肆佰元人民币。
3、如遇天气和甲方原因造成的工程竣工时间,工程交付时间可以顺远。
第四条:付款方式。
1、甲方应在施工后首付给乙方人民币贰仟元,剩余工程款则按工程进度支付。
2、本合同一式两份,甲乙上方各执一份,签订一日生效。
甲方签字:
乙方签字:
智能水表采购合同(通用23篇)篇二十一
据《^v^》及有关规定,为明确甲、以双方的权利义务关系,经双方协调一致,签订本合同。
第一条甲方将时代佳苑64号楼四单元五楼西户三室两厅房屋租赁给乙方,建筑面积102平方米,室内水、电、气、热水器等设施齐全。
第二条租赁期限。
租赁期共个月,甲方从年月日起将出租房屋交付乙方使用,至年月日收回。
乙方有下列情形之一的,甲方可以终止合同,收回房屋:
1.擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的;。
2.利用承租房屋进行非法活动的,损害公共利益的;。
3.拖欠租金的;。
乙方须承担全部责任,并赔偿甲方损失。
合同期满后,如甲方仍继续出租房屋的,乙方拥有优先承租权。租赁合同因期满而终止时,如乙方确实无法找到房屋,可与甲方协商酌情延长租赁期限。
第三条租金和租金交纳期限、交纳方式。
甲乙双方议定月租金每月元,合同签订缴费一季度,后期缴费提前一月交付一次。收费由乙方在月日交纳给甲方。押金元。合同期满无室内以及用品损坏退还押金。
乙方租赁期内的水、电、煤气、电话、卫生治安费由乙方支付按时交纳。过期交纳发生的相关问题乙方负担所有费用。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
智能水表采购合同(通用23篇)篇二十二
在了解了项目基本情况的基础上,加盟商还要考察当地的市场是否适合开一家小米智能家居加盟店。
3、加盟申请。
如果您具有一定的资金实力,想要加盟小米智能家居项目,可以向总部提交您个人的基本信息资料,等到公司审核让后,便可签加盟协议。
4、签订投入协议。
双方确认考察结果无异议,正式签定投入协议。
5、协助建店。
6、装修店面。
加盟商必须按照小米智能家居公司总部提供的设计方案对店面进行装修,总部对店面进行验收。
7、岗前培训。
小米智能家居需要加盟在开店之前进行岗前培训,了解小米智能家居的企业文化,包括开店之后所需要的技术等等。
8、开业筹备。
办理营业执照等相关证书,之后进行开业策划及前期宣传准备。
9、门店开业。
按照开业计划,隆重开业,吸引消费者光临。
智能水表采购合同(通用23篇)篇二十三
委托方(甲方):
地址:
法定代表人/负责人:
项目联系人:
联系方式:
通讯地址:
电话:
传真:
电子邮箱:
受托方(乙方):
法定代表人/负责人:
项目联系人:
联系方式:
通讯地址:
电话:
传真:
电子邮箱:
本合同甲方委托乙方就__设备维保技术项目(“项目”)进行维保的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《^v^合同法》的规定,达成如下合同,并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下: