工程建设承包合同起诉状范文(15篇)

时间:2025-06-13 作者:文轩

承包合同的内容应当具备可操作性和可衡量性,以便双方能够清晰地了解工作的要求和标准。小编为大家整理了一些常见的承包合同范文,供各位参考。

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇一

近年来,不时发生承包。

合同。

纠纷的案件,那么,下面是小编给大家整理的承包合同纠纷起诉状,希望对大家有帮助。

原告:石家庄市××公司。

住所地:石家庄市××路×号。

法定代表人:李××,系该公司经理。

电话:××××××。

被告:邢台××公司。

住所地:邢台市××路×号。

法定代表人:王××,系该公司经理。

电话:××××××。

诉讼请求。

1、依法解除合同,被告返还原告价款100000元;。

2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失××元。

3、诉讼费用由被告承担。

事实和理由。

原、被告于x5年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返还价款,并赔偿原告的经济损失。

此致

××人民法院。

具状人:石家庄市××公司。

×年×月×日。

原告:李,男,汉族,43岁,住xx市榆阳区,联系电话:

被告:卜,男,汉族,42岁,住,联系电话:

诉讼请求:

1:请求被告依法支付原告工程款7300元。

2:本案的诉讼费由被告承担。

事实及理由:

原告与x6年9月30日与被告签订工程承包协议,就被告位于xx市经济开发区锦园小区4#住宅楼,以包工不包料的方式承包给原告。具体承包范围为原告按期完成被告的地下室至六层内的涂料粉刷工程,工程价款为4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面积,工程总价款为32300元。后被告支付原告工程款25000元,还欠原告7300元未还。原告多次催促被告支付剩余工程款,但被告总是以种种理由推辞不支付。故原告在百般无奈的情况下,为了维护自己的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定,特向贵院提起民事诉讼,请求人民法院支持原告的诉讼请求。

此致

榆阳区人民法院。

具状人:

x0年3月12日。

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇二

案由:_________________租赁合同纠纷。

诉讼请求:_________________。

一、判令被告向原告支付违约金共计________元;。

二、判令被告赔偿原告装修损失________元;。

三、判令被告赔偿原告经营损失________元;。

四、判令被告承担本案的诉讼费用。

事实与理由:_________________。

原告与被告于20__年9月7日签订《北京市房屋租赁合同》(以下简称租赁合同),被告将坐落于北京市海淀区**庄园8#楼的房出租给原告,合同约定房屋租赁期自20__年9月8日至20__年9月7日,共计36个月。租金为每月5000元,支付时间分别为20__年9月7日、200年9月7日、20__年9月7日;付款方式为“一年一付,付十二押一”。

20__年9月7日,原告向被告交付20__年9月8日至20__年9月7日房屋租金60000元及押金5000元,并开始装修、营业,装修共花费10060.80元。20__年12月,在原告忙于其他业务期间,被告擅自解除合同,将房屋租给他人,致使原告原定的业务无法开展。

在此期间原告多次要求被告继续履行租赁合同,但对方拒不继续履行,对原告的要求置之不理。

原告与被告签定的'合同事实清晰、有效,被告违约事实清楚。请求法院依法维护原告的合法权益。

此致

北京市海淀区人民法院。

具状人:_________________。

________年________月________日。

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇三

诉讼请求:_________________。

1:_________________请求被告依法支付原告工程款7300元。

2:_________________本案的诉讼费由被告承担。

事实及理由:_________________。

原告与__________________年___月___日与被告签订工程承包协议,就被告位于__________市经济开发区锦园小区4#住宅楼,以包工不包料的方式承包给原告。具体承包范围为原告按期完成被告的地下室至六层内的涂料粉刷工程,工程价款为4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面积,工程总价款为32300元。后被告支付原告工程款25000元,还欠原告7300元未还。原告多次催促被告支付剩余工程款,但被告总是以种种理由推辞不支付。故原告在百般无奈的情况下,为了维护自己的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定,特向贵院提起民事诉讼,请求人民法院支持原告的诉讼请求。

此致

榆阳区人民法院。

具状人:_________________。

__________年___月___日。

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇四

发包方:_____(以下称甲方)。

承包方:_____(以下称乙方)。

2.工程地点:______。

3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方米。4.承包内容:

5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。

6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:

7.工程开工日期:____年__月__日

8.工程竣工日期:____年__月__日

9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

10.甲方主要义务:

11.乙方主要义务。

12.违约责任:

(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰计算违约金。

(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。

13.本合同附件:共___份。

14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。

发包方:______(盖章)法定代表人(签字):_____。

承包方:______(盖章)法定代表人(签字):_____。

签约日期:____年__月__日

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇五

起诉单位:

地址:

法定代表人姓名:

被告单位(全称):

地址:

法定代表人姓名:

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔偿乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款_______元;

以上三项合计,共_________元。

事实和理由:

______年______月______日,______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为_______元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达______天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的_____余名职工无活可干,机具设备长期无用,给乙方经济上造成损失达________元。甲方虽然承担了_______元的误工费,但尚有_______元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_____元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值______元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

此致

____________人民法院。

起诉单位:____________。

________年_______月_____日。

附:

起诉状副本____份;

证据材料副本____份。

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇六

工程名称:工程地点:合同编号:发包人:承包人:签订日期:(民用建设工程施工合同)

中华人民共和国建设部。

国家工商行政管理局监制。

发包方(甲方):承包方(乙方):

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循平等自愿、公平诚信的原则,就本工程的施工承包事项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程描述:

根据甲方提供的施工图要求进行材料采购、甲方招标文件规定的施工内容。

第三条工程工期及工期延误。

1、本工程项目的开工日期以甲方通知的为准,现场施工合同总工期为天。

2、因下列情形造成的工期延误,经监理方及项目鉴证后,工期相应顺延。

(1)不属于安装工程范围内的重大设计变更,造成无法施工而影响进度的;。

(3)天气变化、不可抗力及其它非乙方原因造成的延误;。

3、如因乙方原因工期延误一天罚款两仟元,从工程款中扣除。

第四条工程造价。

1、本工程按三级三类工程报价、取费(含税价),工程总造价为人民币(大写):元,(小写):元。工程完工结算送审计部门审核,工程总额按实际施工内容及现场签订图纸变更造价报审计部门据实审核,审核后按据实结算结果执行。

2、工程建设期间和竣工验收后工程量单价不另作调整,一切市场风险由乙方承担。

3、乙方不得因自身预算漏项原因让甲方增加造价,其漏项损失由乙方自行承担。

第五条付款方式。

1、合同签定后,人员、设备进场施工按合同价付款30%。

2、工程完工后按合同价再付款40%,审计结束付至工程总造价的95%,余款5%为质保金,质保期为壹年,保持期满无质量问题后7天内付清。

3、乙方在分次结算时须开具合法的税务发票。

第六条工程质量标准及竣工验收。

1、乙方所有钢构件材料、规格、质量均应达到建筑设计施工图要求,所有进场施工的材料均应由监理单位负责签收。如有需要监理单位见证及第三方检测单位(具有建筑工程专业检测资格)检测合格后方能进场使用的材料,未达到检测标准及设计要求和报价单规定的材料明细要求的材料不准进场施工。

2、乙方在单项工程竣工前5天且已具备验收条件时以书面通知甲方验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方另立验收日期。甲方在另立的验收日期内仍未未按约定组织验收或验收后不按约定给乙方出具书面验收结论的,视为工程通过工程验收。

3、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方的,在移交时双方应输中间验收手续,作为该单位工程竣工验收之依据。

4、在验收过程中,如果工程质量不符合验收标准,乙方应按照验收组织的书面整改意见并依照相关技术文件或技术规范限期进行整改。同时,乙方应自行承担因自身原因造成的整改费用。

5、工程竣工验收合格后,从验收合格之日起3天内乙方向甲方移交工程。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。

6、工程竣工验收,以国家颁发的施工验收规范的质量检验标准为依据,应符合并达到国家颁发有关工程质量验收的规范标准及设计图纸要求。在进行竣工验收时,乙方应在验收前7天向甲方提供以下文件:

(1)提供完整合格的工程竣工资料,并符合《建筑工程文件归档整理规范》要求。

(2)施工单位应根据施工内容绘制的竣工图。

第七条双方责任。

一、甲方责任。

1、根据合同约定支付工程款,以保证合同顺利实施。

2、在施工过程中组织协调乙方与其它单位的工作配合关系,为乙方提供良好的施工环境。

3、甲方现场代表:

二、乙方责任。

1、乙方应做到文明施工,安全施工,科学管理,服从甲方现场协调工作,接受监理单位以及相关部门的质量监督和管理。

2、严格按照建筑施工图要求组织材料、精心施工,合理安排确保工程质量和施工进度。

3、严格遵守安全操作规程及劳动保护等有关规定,严格遵守治安条例,做到文明施工、安全施工、防火防盗。在施工中发生的安全事故和乙方管理不善造成的其它损失,均由乙方负责。乙方不得因此影响工程进度。

4、乙方不得将工程转包给第三方施工。

5、乙方现场代表:

第八条工程变更。

1、甲方需对原工程设计进行变更的,应提前7天以书面形式向乙方发出通知。

2、乙方可以根据合理性原则向甲方提出设计变更要求,该变更要求经甲方或监理代表同意后实施,工期予以调整。

3、乙方在工程变更确定后7日内,提出变更工程价款的报告,甲方或监理代表在收到变更工程价款报告后3日内予以答复,逾期则视为认可并同意以此作为结算工程款的依据。

第九条工程质量保修。

1、本工程质量保修按国家规定执行,自工程验收合格之日起计算。

2、属于保修范围内的施工项目,乙方应当在接到甲方通知之日起3天内派人保修。如乙方未按约定派人保修,甲方可以委托他人修理,所发生的费用按照公平、合理的原则进行结算,所发生的费用将从乙方的质保金中扣除。

第十条违约责任和仲裁。

1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一天,乙方按日偿付给甲方工程造价的0.5%作为逾期违约金。

2、甲方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付乙方逾期付款违约金。

3、乙方应对本工程的工程施工质量、施工安全、施工进度进行管理,如未达到招标文件承诺要求,将追究乙方责任。

4、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协调不成时,任何一方均可向建筑物所在地城乡建设委员会申请仲裁或甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条其它。

2、甲方的招标文件、乙方的投标文件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。本合同约定内容以本合同为准,未约定内容以甲方招标文件为准。

3、本合同壹式肆份,甲乙双方各执两份,经双方代表签字并盖章后生效,保修期满后自行终止。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表:法定代表:委托代理人:委托代理人:电话/传真:电话/传真:签订日期:签订日期:

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇七

发包人:(以下简称甲方)。

承包人:(以下简称乙方)。

根据“中华人民共和国合同法”的有关规定,为了明确有关施工中的权利,义务和经济责任,经双方充分协商。同意签订本合同。

1.工程名称:

2.工程地点:

3.约定工艺要求:

一)承包内容及工程造价。

1.承包内容:

2.工程总造价:

3.其它约定事项:

二)承包方式:

1.工程预计日竣工。有效期天。

2.如遇下列情况,可合理顺延工期:

(1)因为甲方原因——如施工手续不全等冈素或现场条件不具备;。

(3)工程变更导致的工期顺延;。

(4)非乙方原因停水、停电、停气造成停工;。

(5)甲方代表同意给予顺延的其它因素;。

甲方设计的工程,签约时间向乙方提供工程图纸二套,土建平面图、剖面图各一份。

1、负责搞好开前施工现场路通,电通、场地平整、拆除高空障碍。

2、解决四邻相关以及外界干涉施工的问题,并办妥一切准建手续和负责组织协调整个施工现场的安全。

3、提供施工电源,容量a,电费由甲方承担,电源线接到施工现场。根据现场条件提供住宿。不收住宿、水、电费。

4、选派施工现场代表同志,负责施工现场的签证、盖章及日常事务。

1、组织施工人员、机具、材料进场后,应遵守甲方工地有关规定,严格执行安全操作规程,因乙方原因造成的工伤事故,由乙方负责。

2、把好质量关、技术关、确保工程技术资料齐全。

3、乙方人员进场后,应遵守甲方工地有关规定,严格执行安全操作规程,因乙方原因造成的工伤事故,由乙方负责。

4、施工场地要整洁卫生,做到文明施工。

5、选派施工代表同志,负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。

1、若工程在施工中有设计变更,因变更增加的.费用,由甲方承担,延误的工期相应延顺。

2、乙方必须按设计要求施工,根据国家现行施工规范和操作规程精心施工。

1、合同签订后,甲方支付乙方工程款计元;作为预付款。预付款不到位合同不生效。

2、甲方支付乙方工程款计度款。

3、甲方支付乙方工程款计度款。

4、工程竣工后三日内,甲方支付乙方剩余工程款计元。

5、甲方应严格安装合同规定的时间和数额按时付款,否则应承担违约责任和赔偿给乙方造成的损失同时工期相应顺延,如不能按时付款乙方有权撤出工器具设备、人员。

1、甲乙双方必须贯彻执行工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,安全配套设施乙方自备、且费用自理,甲方不在承担费用。

2、由乙方原因造成的工伤事故,责任和发生的费用乙方承担。

3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工,因甲方原因导致的工伤事故,由甲方承担责任和发生的费用。

如一方不按本合同约定履行义务,违约方应赔偿对方合同价款%的违约金。

本合同一式份,以签字盖章之日起成立交生效,到工程完工及工程款全部付清后终止。

合同如争议,双方协商处理或由有关部门解决。

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇八

发包人:(以下简称甲方)。

承包人:(以下简称乙方)。

根据“中华人民共和国合同法”的有关规定,为了明确有关施工中的权利,义务和经济责任,经双方充分协商。同意签订本合同。

第一条:工程概况。

1.工程名称:

2.工程地点:

3.约定工艺要求:

第二条:承包内容,工程造价及承包方式。

一、承包内容及工程造价。

1.承包内容:

2.工程总造价:3.其它约定事项:

二、承包方式:

第三条:工期。

1.工程预计日竣工。有效期天。

2.如遇下列情况,可合理顺延工期:

(1)因为甲方原因——如施工手续不全等冈素或现场条件不具备;。

(3)工程变更导致的工期顺延;。

(4)非乙方原因停水、停电、停气造成停工;。

(5)甲方代表同意给予顺延的其它因素;。

第四条:图纸设计。

甲方设计的工程,签约时间向乙方提供工程图纸二套,土建平面图、剖面图各一份。

第五条:甲方责任和义务。

1、负责搞好开前施工现场路通,电通、场地平整、拆除高空障碍。

2、解决四邻相关以及外界干涉施工的问题,并办妥一切准建手续和负责组织协调整个施工现场的安全。

3、提供施工电源,容量a,电费由甲方承担,电源线接到施工现场。根据现场条件提供住宿。不收住宿、水、电费。

4、选派施工现场代表同志,负责施工现场的签证、盖章及日常事务。

第六条:乙方责任和义务。

1、组织施工人员、机具、材料进场后,应遵守甲方工地有关规定,严格执行安全操作规程,因乙方原因造成的工伤事故,由乙方负责。

2、把好质量关、技术关、确保工程技术资料齐全。

3、乙方人员进场后,应遵守甲方工地有关规定,严格执行安全操作规程,因乙方原因造成的工伤事故,由乙方负责。

4、施工场地要整洁卫生,做到文明施工。

5、选派施工代表同志,负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。

第七条:设计变更及工程质量。

1、若工程在施工中有设计变更,因变更增加的费用,由甲方承担,延误的工期相应延顺。

2、乙方必须按设计要求施工,根据国家现行施工规范和操作规程精心施工。

第八条:工程价款支付与结算。

1、合同签订后,甲方支付乙方工程款计元;作为预付款。预付款不到位合同不生效。

2、,甲方支付乙方工程款计度款。

3、,甲方支付乙方工程款计度款。

4、工程竣工后三日内,甲方支付乙方剩余工程款计元。

5、甲方应严格安装合同规定的时间和数额按时付款,否则应承担违约责任和赔偿给乙方造成的损失同时工期相应顺延,如不能按时付款乙方有权撤出工器具设备、人员。

第九条:安全施工。

1、甲乙双方必须贯彻执行工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,安全配套设施乙方自备、且费用自理,甲方不在承担费用。

2、由乙方原因造成的工伤事故,责任和发生的费用乙方承担。

3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工,因甲方原因导致的工伤事故,由甲方承担责任和发生的费用。

第十条:违约责任。

如一方不按本合同约定履行义务,违约方应赔偿对方合同价款%的违约金。

第十一条:合同期限。

本合同一式份,以签字盖章之日起成立交生效,到工程完工及工程款全部付清后终止。

第十二条:未尽带宜,由双方另作协商,并签订书面协议与本合同有同等法律效力。

合同如争议,双方协商处理或由有关部门解决。

附则:

发包方:承包方:

代表:代表:

电话:电话:

签订日期:年月日

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇九

原告姜××男40岁汉承包户××县××乡××制油厂。

被告刘××男43岁汉主任同上××乡经管会。

1.履行。

合同。

2.赔偿经济损失。

××县××乡办企业制油厂,由于经营不善,连年亏损至1982年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近20年的工龄,当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。

经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产,偿还旧债的重任,由乡经管会直接领导,被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。1984年,油厂已恢复到扭亏为盈,又任命我为车间副主任,主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势,企业实际生产责任制,又因偿还了积累三年的旧债,这才主动找我承包。从1984年12月末起至1986年9月末止订两年承包期合同。1985年3月12日立的合同。

2.被告为什么中途撕毁了合同?

我从1982年来到新建油厂。几年来,我耳闻目睹了油厂的现实,深知其亏损的弊病依然存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业亏损的主要原因。为此,当被告找我担任承包时,我就提条件,前段事务与承包后必须分清,库存与帐面必须相符,不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿,以后查库存,如有缺少,由保管员负责。这样不耽误生产。”我同意了,由于我要求过前后分清,各负其责。同时,又掌握承包前的厂内的底细,所以,被告就不顾一切了。他在我承包当年的5月7日对我说,油厂不承包了,还象过去一样干,给你按每天工资8元计算,你把合同交回来吧!我不同意。

3.被告以权谋私,损害集体和个人利益的违法行为,我要跟他争出个事非曲直来。

首先,我到县委上访:他们告诉我到县企业局去谈;企业局李局长介绍我到法院;法院金庭长让我请律师代理办;后来县律师事务所两名律师检查了帐目,作出了承包阶段盈利一万四千多元,豆油少七千多斤,豆饼少一万多斤的证明。我再找县委书记王、罗两领导同志,他们指示到信访办去立案,信访办的工作人员刘××说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘××同志。他把我介绍到县委书记那;县委书记指示:通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间,被告用威逼利诱的办法,先煽动工人到我家去要工资,拿走我家的电视机,用此逼我交出合同,在我上访的二年中刘××不顾党纪国法,公然下令砸开油库,原料房、生产车间、食堂,收去我承包期间纯利14183.29元,占用食堂粮面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油厂另行承包给第三人,库存豆油经律师调查时已短少七千多斤,豆饼万斤以上,刘××又想借用承包之机的混乱,以便消灭或减少他利用职权侵吞的集体财富罪责。

被告自知他的行为已构成违法以至犯罪,这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法,首先盗。

用原告名义向上级打报告,说我自动撂下不干了,无能经营、亏损等,其用心是为掩饰他片面毁约行为:又蒙蔽乡政府,用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告,说是原告自己请求不干。

以上就是本案的经过详情,尚有未便记人的事实,留待法庭审理时面述。

1983年3月12日,双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包根据法令规定,它体现了所有权与经营权的分离。发包方不能再插手经营,只是监督管理而已。在承包期间,承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外,承包人有完全自主经营权。然而,被告身为经管会主任,只是为了消灭和掩饰自己经济上的问题,对我还个不跟他合作的人,决计踢开,所以不择手段,毁约违法,此诉讼理由之一。

双方签订的合同出于协商自愿,内容清楚,手续齐全,属于有效的合同,应受法律保护。被告在合同生效后,既未经双方协商同意,又不具备解除合同的条件,就单方面随意撕毁合同,此为申诉理由之二。

根据我国经济合同法第三十三条之规定,发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。

发包方就此同一经营范围和内容,又与第三方签订的承包合同是无效的,从签订之日起,就没有享受法律保护的条件。

基于上记理由和事实,特提起诉讼,请求法律解决是盼。

此致

颁布单位:国家工商管理局。

颁布日期:1990

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇十

原告:李,xxx男,汉族,43岁,住xx市榆阳区xxx,联系电话:

被告:卜xxxx,男,汉族,42岁,住xxxxxxxx,联系电话:

诉讼请求:

1:请求被告依法支付原告工程款7300元。

2:本案的诉讼费由被告承担。

事实及理由:

原告与xxx6年9月30日与被告签订工程承包协议,就被告位于xx市经济开发区锦园小区4#住宅楼,以包工不包料的方式承包给原告。具体承包范围为原告按期完成被告的地下室至六层内的涂料粉刷工程,工程价款为4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面积,工程总价款为32300元。后被告支付原告工程款25000元,还欠原告7300元未还。原告多次催促被告支付剩余工程款,但被告总是以种种理由推辞不支付。故原告在百般无奈的情况下,为了维护自己的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定,特向贵院提起民事诉讼,请求人民法院支持原告的诉讼请求。

此致

榆阳区人民法院。

具状人:

xxx0年3月12日。

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇十一

住所地:石家庄市××路×号。

法定代表人:李××,系该公司经理。

电话:××××××。

被告:邢台××公司。

住所地:邢台市××路×号。

法定代表人:王××,系该公司经理。

电话:××××××。

1、依法解除合同,被告返还原告价款100000元;。

2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失××元。

3、诉讼费用由被告承担。

原、被告于20xx年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返还价款,并赔偿原告的经济损失。

此致

××人民法院。

具状人:石家庄市××公司。

×年×月×日。

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇十二

原告:____银行股份有限公司____区支行(原____市商业银行股份有限公司____区支行)。

负责人:____。

住所地:__________。

被告:________首饰有限公司。

法定代表人:唐____。

住所地:_____________。

被告:____,男,汉族,__________年4__________月__________日出生,住____________,身份证号:__________。

被告:____,女,汉族,__________年__________月__________日出生,住__市____________,身份证号:__________,系唐伟之妻。

2、判令被告________首饰有限公司支付本案实现债权的律师代理费5万元;

3、判令被告唐____、吴____对上述款项承担连带清偿责任;

5、本案诉讼费用由被告方承担。

__________年__________月__________日,原告与被告________首饰有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:

1、原告给被告________有限公司发放贷款1100万元。

2、贷款期限12个月,自实际提款日起算。

3、贷款年利率8.439%。

4、逾期罚息利率在原借款利率基础上加收50%。

5、被告________首饰有限公司承担实现债权而发生费用,包括但不限于诉讼费、律师费等。合同签订后,原告按照合同约定给被告________首饰有限公司发放了1100万元贷款。

同日,原告与被告________首饰有限公司签订《动产质押合同》,被告________首饰有限公司自愿以各类规格蜜蜡原料357袋(共计6715.9千克)提供抵押担保,双方委托四川______仓储物流股份有限公司进行监管,并将质押物实际交付。

同日,原告与被告唐____、吴____签订《保证合同》,被告唐伟、吴仁青为被告________首饰有限公司上述贷款提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起两年,担保范围为借款本金、利息、罚息、诉讼费、律师费等。

贷款到期后,经原告多次催促,被告________首饰有限公司未按约定偿还贷款本息,被告唐伟、吴仁青也未承担担保责任。综上,原、被告签订的《流动资金借款合同》、《动产质押合同》、《保证合同》合法有效,原告已按照约定向被告________首饰有限公司发放贷款,被告________首饰有限公司未按照合同约定偿还贷款本息。为维护原告合法权益,依据《民事诉讼法》的相关规定,特向贵院提起诉讼,请求贵院支持原告诉讼请求。

具状人:__________。

__________年____月____日。

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇十三

案由:追偿权纠纷。

诉讼请求:请求人民法院依法判令:

1、被告一立即归还保证款65000元。

2、被告二对上述款项承担相应份额的清偿责任;。

3、两被告承担本案全部诉讼费用。

事实与理由:

10月13日,被告因生意需要,向他人借款65000元,该笔款由原告及第二被告作为连带担保人。然而,由于第一被告并未及时偿还本息,导致债权人多次向原告催讨。4月份原告迫于压力,只能承担连带责任,全额清偿了该笔借款。随后,原告多次向两被告追偿,但两被告均不肯归还,一直拖欠至今。

综上,原告为维护自身合法权益,依据《民事诉讼法》、《担保法》之相关规定诉至贵院,望贵院予以支持。

此致

杭州市萧山区人民法院。

具状人:

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇十四

被告刘××男42岁汉主任同上××乡经管会。

1.履行合同:

2.赔偿经济损失。

(一)请求的原因事实。

1.双方是怎样引起订立承包合同的?

××县××乡办企业制油厂,由于经营不善,连年亏损至20x'x年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近20年的工龄,当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。

经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产,偿还旧债的重任,由乡经管会直接领导,被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。20xx年,油厂已恢复到扭亏为盈,又任命我为车间副主任,主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势,企业实际生产责任制,又因偿还了积累三年的旧债,这才主动找我承包。从20xx年12月末起至20xx年9月末止订两年承包期合同。20xx年3月12日立的合同。

2.被告为什么中途撕毁了合同?

我从20xx年来到新建油厂。几年来,我耳闻目睹了油厂的现实,深知其亏损的弊病依然存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业亏损的主要原因。为此,当被告找我担任承包时,我就提条件,前段事务与承包后必须分清,库存与帐面必须相符,不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿,以后查库存,如有缺少,由保管员负责。这样不耽误生产。”我同意了,由于我要求过前后分清,各负其责。同时,又掌握承包前的厂内的底细,所以,被告就不顾一切了。他在我承包当年的5月7日对我说,油厂不承包了,还象过去一样干,给你按每天工资8元计算,你把合同交回来吧!我不同意。

3.被告以权谋私,损害集体和个人利益的违法行为,我要跟他争出个事非曲直来。

首先,我到县委上访:他们告诉我到县企业局去谈;企业局李局长介绍我到法院;法院金庭长让我请律师代理办;后来县律师事务所两名律师检查了帐目,作出了承包阶段盈利一万四千多元,豆油少七千多斤,豆饼少一万多斤的证明。我再找县委书记王、罗两领导同志,他们指示到信访办去立案,信访办的工作人员刘××说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘同志。他把我介绍到县委书记那;县委书记指示:通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间,被告用威逼利诱的办法,先煽动工人到我家去要工资,拿走我家的电视机,用此逼我交出合同,在我上访的二年中刘××不顾党纪国法,公然下令砸开油库,原料房、生产车间、食堂,收去我承包期间纯利14183.29元,占用食堂粮面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油厂另行承包给第三人,库存豆油经律师调查时已短少七千多斤,豆饼万斤以上,刘××又想借用承包之机的混乱,以便消灭或减少他利用职权侵吞的集体财富罪责。

被告自知他的.行为已构成违法以至犯罪,这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法,首先盗用原告名义向上级打报告,说我自动撂下不干了,无能经营、亏损等,其用心是为掩饰他片面毁约行为:又蒙蔽乡政府,用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告,说是原告自己请求不干。

以上就是本案的经过详情,尚有未便记人的事实,留待法庭审理时面述。

(二)诉讼的理由。

20xx年3月12日,双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包根据法令规定,它体现了所有权与经营权的分离。发包方不能再插手经营,只是监督管理而已。在承包期间,承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外,承包人有完全自主经营权。然而,被告身为经管会主任,只是为了消灭和掩饰自己经济上的问题,对我还个不跟他合作的人,决计踢开,所以不择手段,毁约违法,此诉讼理由之一。

双方签订的合同出于协商自愿,内容清楚,手续齐全,属于有效的合同,应受法律保护。被告在合同生效后,既未经双方协商同意,又不具备解除合同的条件,就单方面随意撕毁合同,此为申诉理由之二。

根据我国经济合同法第三十三条之规定,发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。

发包方就此同一经营范围和内容,又与第三方签订的承包合同是无效的,从签订之日起,就没有享受法律保护的条件。

基于上记理由和事实,特提起诉讼,请求法律解决。

此致

上诉人:

20xx年xx月十二日。

工程建设承包合同起诉状范文(15篇)篇十五

原告:,女,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:

被告:,男,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:

一、请求判令被告返还借款本金元以及支付逾期利息。

二、本案诉讼费用由被告承担。

年月日,被告因工地投资需要向原告借款元并出具收条一份。年月日,被告向原告借取车款及现金共万元并出具欠条一份。

年月日,被告出具借条一份证实前述的两笔借款,合计元(含车款),并承诺于年月日还清。

年月日,被告又向原告借款人民币元,约定于年月日还清,并立下借条一份为证。

约定还款期限届满后,原告多次要求被告返还借款,被告均拒绝返还。

为此,特向贵院提出诉讼,请求维护原告合法权益,判令被告返还借款本金元以及支付逾期利息(其中借款本金元的计息期限自年月日起,借款本金元的计息期限自年月日起,均计算至实际清偿之日止。利息均按同期人民银行贷款利率计算。)。

此致

人民法院。

具状人:

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
教师总结不仅是回顾过去,更是展望未来,为下一阶段的教学工作提供指导和参考。范文中的教师总结涵盖了不同年级和不同科目的教学内容和方法。。根据学院关于“开展暑期教师
教师工作总结是一种自我反思和自我激励的重要手段,它能够促进教师个人的成长和发展。以下是一些有关教师工作总结的范文,希望能够对大家理解和运用写作技巧有所帮助。
个人简历是介绍个人基本信息、教育背景、工作经历等内容的重要材料,它可以展示个人的专业能力和发展潜力。以下是小编为大家整理的优秀个人简历范文,供求职者参考,希望能
学期工作计划的重点是明确目标,并制定相应的计划和措施来实现这些目标。以下是一些学期工作计划的评价和反思,通过了解他们的评价和反思,我们可以发现一些问题和改进的方
通过撰写报告,我们可以更好地调动和利用团队成员的工作热情和创造力。接下来,我们将为大家分享一些优秀的报告范文,希望能够对大家的写作提供一些参考和指导。
在教师总结中,我们可以对自己所授课程的教学内容和教学方式进行回顾,以便更好地调整教学策略。以下是小编为大家收集的教师总结范文,希望能给大家带来一些启发和参考。
心得体会是一种记录我们成长和进步的方式,可以让我们更好地认知自己的变化和成长轨迹。心得体会是在个人经历的基础上对所得到的思考与感悟进行总结和概括的文字材料。通过
个人简历是一个能够向他人详细介绍个人背景和经历的重要材料,它能够帮助个人获得更好的职业机遇。如果你对个人简历的撰写感到困惑,不妨花一些时间研究一下下面这些范文,
人力资源的管理需要注重人性化的管理,尊重员工的个性和需求。以下是小编为大家收集的人力资源管理范文,供大家参考。20__年__月__日,我有幸来到公司人力资源部从
劳动合同是明确劳动者从事的工作内容、工作地点、工作时间以及劳动报酬等方面的约定和规定。以下是小编为大家收集的劳动合同样本,供大家参考和借鉴。亲爱的xx领导:我可
活动方案需要灵活性,以适应可能出现的变化和意外情况。下面的活动方案范文经过精心筛选,其中包含了丰富的经验和成功的关键要素。微信作为腾讯公司于20xx年初推出的一
月工作总结凝聚了一段时间内的努力和收获,是对自己工作的一种认可和回顾。为了帮助大家更好地理解月工作总结的写作方法,下面是一些典型的范文供大家参考。我单位现有在岗
在学校中,我们不仅学习知识,还培养了自己的品德,树立了正确的人生观和价值观。小编整理了一些学校总结的示例,希望可以给大家一些写作的灵感和创意。新学期开学工作已经
演讲稿是一种表达思想、传递信息的重要形式,它具有鼓舞人心、激发激情的力量。以下是一些脍炙人口的演讲稿范文,希望能给大家写作带来一些启示和指导。尊敬的学校各位领导
应急预案的作用不仅限于突发事件发生时的处理,还可以帮助组织提高危机管理和风险控制能力。应急预案的制定需要参考和借鉴过去的应对行动中的宝贵经验。3、因急性或长期慢
通过述职报告,我们可以展示出在工作中的成就和提出未来的发展计划。以下是一些成功的述职报告的写作技巧和经验分享,希望对大家有所帮助。一、工作职责及任职情况在镇党委
销售合同是双方在商品交易过程中签订的一种法律文件,用于明确双方的权益和责任。如果您对销售合同缺乏经验,不妨参考下面的范本,会对您起到很大的帮助。甲方:乙方:地址
教师演讲稿的思路应该清晰,条理分明,逻辑严谨,避免纷乱的表达和思维跳跃。为了帮助大家更好地撰写教师演讲稿,下面提供了一些经典的范文,供大家参考。尊敬的各位家长,
活动总结是对参与的活动进行回顾和总结的一种方式,帮助我们发现问题和优点。接下来是一些精选的活动总结案例,大家可以借鉴和参考一下。为切实加强小学生社会实践和道德体
在接下来的几小时里,我将担任主持人的角色,带领大家进行交流和讨论。下面是一些优秀的主持词范例,供大家参考和借鉴,希望能够对你们的主持活动有所帮助。女:今天,我们
心得体会是我们对一段时间内所学所感所悟的总结和反思,它能够引导我们更好地认知自己和他人。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家参考。无论是关于学习的心得,工
检讨书需要客观地分析自己的行为和决策,切不可偏听偏信,迁怒于他人。以下是小编为大家整理的优秀检讨书范文,希望能给大家一些参考和启发。帅气的玄德先生:在经过你的眼
规章制度的建立需要充分考虑各种情况的可能性,以应对不同的挑战和问题。规章制度范文的评价和分析需要客观公正,避免盲目模仿和盲目肯定。1、贯彻落实《中华人民共和国国
国旗下是我们汇聚的地方,是我们心灵的家园,是我们坚守的信仰。请大家欣赏以下国旗下讲话稿范文,相信会给大家带来一些新的思考和感悟。同志们,残疾人朋友们:及社会各界
企业文化能够凝聚员工的共同目标和价值观,形成团队协作和共同奋斗的力量。下面是一些企业文化的典型特点和要点,一起来了解一下吧。可形成先进企业理念。提升企业产品市场
工作方案是指为了达到特定目标,对工作任务和工作步骤进行详细规划和安排的书面材料。如果您对工作方案的制定和实施还存在一些疑问,不妨参考以下范文,或许能够解决您的问
劳动合同是用于规范劳动者与用人单位之间工作关系的法律工具,有助于维护双方的合法权益。以下是小编为大家整理的一些劳动合同范文,供大家参考。这些范文包括了不同行业、
通过写培训心得体会,可以加深与培训主题相关的知识和技能的理解和应用。接下来,小编为大家准备了一些精选的培训心得体会范文,希望能够给大家在写作上提供一些参考和指导
领导讲话稿的内容应该紧扣时事,体现领导的决策和思考。以下是小编为大家收集的领导讲话稿范文,仅供参考,大家一起来看看吧。这次全市信访工作会议是市委、市政府决定召开
在策划书中,我们需要明确目标、确定步骤,并进行合理的资源分配。下面是一些成功的策划实例,希望能够给大家带来一些启示和灵感。1.在总经理领导下,负责浴场市场开发、
发言稿的主体部分应该有条理地陈述观点,注重逻辑关系和过渡衔接,增加沟通的效果。想要写一篇优秀的发言稿,不妨参考以下小编为大家整理的经典发言稿范文。尊敬的、亲爱的
主持人:在这个特殊的时刻,让我们共同回顾过去、展望未来。我们可以从以下的一些例子中学习,以便更好地总结自己的经验和感受。主持人一:肃场(关掉手机,呼机或打到震动
教研是教育工作者通过研讨和交流,不断提升自己的教学水平和教育教学观念的活动。小编为大家搜集了一些教研经验和案例,希望对大家的教研活动有所启发。乙方:______
通过开学典礼,学校向学生们传达了学习的重要性和成就的奖励。接下来,我们将会展示一些开学典礼总结的精彩范文,希望能够激发大家的写作灵感。今天我们在此召开第一次教研
述职报告需要结合实际情况和具体问题,使领导更好地了解我们的工作思路和效果。为了帮助大家更好地写述职报告,小编搜集整理了一些优秀的示范报告,供大家借鉴和学习,欢迎
班级工作计划的落实程度,可以作为评价班主任工作的重要依据,也是判断班级教育质量的重要指标。班级工作计划范文-2:开展班级团队合作活动,培养班级成员的合作意识和团
活动方案常常包括活动目的、内容、时间、地点、参与人员和预期效果等要素。以下是一些经过验证有效的活动方案,希望对大家的工作和学习有所启发。二、比赛场地:崇德楼前。
建筑的形式和结构可以直接反映出社会的价值观和发展水平。想要了解建筑设计的发展历程和重要人物?以下是小编为大家整理的相关资料。实施方案是指对某项工作,从目标要求、
一个好的活动方案可以提高活动的组织性和执行力,从而更好地实现活动的目标。这些活动方案范文丰富多样,涉及到各个领域和主题,希望能够给大家带来一些启示和灵感。
合适的致辞可以拉近与观众或听众的距离,使他们更容易理解和接受你的思想。尊敬的各位嘉宾、亲爱的观众们,大家好!感谢各位在百忙之中能够抽时间来参加我们的庆典活动,您
通过月工作总结,我们可以反思过去一个月的工作,并做出改进和调整。下面是小编为大家整理的一些月工作总结范文分享,希望能够给大家提供一些写作思路和参考。
转正自我鉴定是一次自我评估的机会,可以帮助我们认清自己的职业发展方向和目标,制定更明确的职业规划。随后是一些转正自我鉴定的范文,它们或许能够给你一些启发和帮助。
心得体会是对自己成长历程的记录和总结,可以帮助我们更好地规划未来的发展方向。以下是一些个人心得体会的分享,希望能给大家在类似情境中提供一些帮助。尊敬的陈书记,各
出纳工作需要保持高度的保密性,以确保企业的资金安全和商业机密的保密。以下是一些来自于出纳行业的资深专家的总结经验分享,希望对大家有所启发。优秀本身原于一种工作习
写心得体会可以让我们更加明确自己的目标和方向,提高自我管理能力。以下是小编整理的一些优秀心得体会范文,供大家互相学习和借鉴。近年来,随着社会经济的发展,热力企业
通过月工作总结,我们可以及时调整工作方向,提高工作效率,更好地实现工作目标。接下来,我们一起来看看一些出色的月工作总结范文,相信对大家的写作会有所帮助。
教案模板是教师在备课过程中用来规划教学活动的一种工具,它能够帮助教师合理安排教学内容和教学步骤。下面是一些针对不同学科和年级的教案模板,供教师根据实际情况选择使
医院工作计划是医务人员全面提高专业水平和工作能力的有效保证。以下是一些医院工作计划的参考范文,供大家借鉴和参考。为贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》和《新疆省艾滋
工作计划表可以帮助我们更好地追踪和评估自己的工作进度和效果,及时调整计划和行动方向。为了帮助大家更好地理解和使用工作计划表,我们收集整理了一些实用的范文,供大家
演讲稿是在公众场合进行口头表达的一种文体,它可以帮助我们传达思想和观点。以下是小编为大家搜集整理的一些经典演讲稿范文,希望能够给即将要进行演讲的你一些帮助和指导
贸易不仅仅是简单的买卖行为,它还涉及到金融、法律、物流等方面。下面是一些贸易政策和规定的最新动态,希望能对大家的贸易活动有所帮助。鉴于甲方作为具有对外贸易经营权
实施方案的制定不仅需要考虑目标的明确性和可行性,还需要充分考虑资源的合理利用和风险的控制。通过学习和借鉴他人的实施方案,可以提升自己在问题解决和任务完成方面的能
加油稿是一种鼓励和激励自己或他人的文字,它可以帮助我们克服困难,坚持前进。加油稿能够激发人们的内在动力,让他们拥有更大的勇气和决心去面对挑战。为了帮助大家写出更
规章制度的制定需要经过深入调查研究和广泛征求意见,以确保其合理性和可行性。规章制度的存在和执行不仅是为了管理和约束,更是为了促进个人和组织的发展和进步。
学期总结是学生在学期末对一段时间内的学习成果进行总结和整理的重要方式之一。在学期总结的写作过程中,不妨借鉴一些范文的结构和表达方式,来提升自己的写作水平。
合同协议是商业活动中的基本工具,确保交易的安全和顺利进行。合同协议范文中的条款和措辞都经过了仔细的调整和修订,具有很高的可参考性。尊敬的县电力局领导:。您好!我
发言稿是在会议、座谈会或演讲等场合中用来表达观点和主张的一种书面材料。以下是小编为大家收集的发言稿范文,仅供参考,大家一起来看看吧。教师,以教育为生的职业。这个
自我介绍是向他人传达自己的身份、职位和个人背景的一种方式。接下来,让我们一起来探讨一些自我介绍的写作技巧和注意事项,以及常见的错误和误区。很兴奋熟悉大家,固然我
策划方案是指为实现特定目标或解决特定问题而制定的一系列步骤和计划。下面是一些常见的策划方案案例,希望可以对大家的策划工作有所帮助。一、活动主题:“岁月无声、真爱
培训心得能够帮助我们巩固所学的知识和技能,并且对未来的学习和工作有指导意义。以下是小编为大家收集的培训心得范文,供大家参考和借鉴。培训是机会难得的,参加完培训
培训心得体会的撰写过程可以培养自己的写作能力和逻辑思维能力。接下来,让我们一起来阅读一些优秀的培训心得体会范文,一起学习和进步吧!中医专科护士是一种特殊的职业,
采购是企业中不可或缺的一项工作,它涉及到物资和设备等资源的获取。以下是小编为大家收集的采购经验分享,希望能为大家提供一些参考和启示。合同签订地:合同编号:需方:
策划书是一个详细描述项目目标、计划和实施方式的书面材料。假如你正在筹划一场文化节活动,那么这份策划书范文会对你有所启发和帮助。为丰富职工业余文化生活,培养我们顽
供货的成功与否不仅取决于供应商的能力,还与供需双方的沟通和合作有着密切关系。以下是一些供货的最佳实践和方法论,希望对大家有所帮助。根据《中华人民共和国合同法》等
演讲稿的语言应该准确、生动、引人入胜,让听众产生共鸣。大家可以阅读一些优秀演讲者的演讲稿范文,了解他们的成功之道。同志们:我们这次会议是在省环保厅组建后,第一次
通过写心得体会,我们可以更好地反思自己的行为和决策。接下来是一些优秀的心得体会范文,希望对大家写作有所启发。最近读了王树的《透析童年,让爱走向成熟》。作者通过透
写心得体会可以帮助我们在以后的工作或学习中更好地运用所学所思。小编为大家挑选了一些写心得体会的精华范文,欢迎大家阅读和借鉴。在煤矿管理中,管理结构的设计和实施是
月工作总结是我们回顾过去一个月整体工作表现的机会,也是改进和成长的契机。下面是一些有关月工作总结的范例,可以根据具体情况进行参考和修改。各位领导:感谢百忙之中抽
作文的题材和内容千差万别,但优秀作文的共性在于具备扎实的基础知识和独特的见解。以下是小编为大家整理的一些脍炙人口的优秀作文,让我们一起来品味一下吧。
教学工作总结可以让教师更好地反思和回顾过去一段时间的教学经验,为今后的教学实践做好准备。教学工作总结范文的内容丰富多样,既有中小学阶段的,也有高等教育阶段的,供
租赁合同是指出租方与承租方之间签订的一种法律文件,用于规范双方在租赁过程中的权利和义务。您可以在下面的范文中找到一些关于租赁合同格式和内容的参考,希望能够对您的
通过调查报告,我们可以获取到有关人群、市场、产品或问题的详细信息。通过阅读这些调查报告范文,我们可以了解不同问题的调查方法和研究成果。(1)文章式标题。此种标题
每个年度都是一个新的起点,让我们总结一下过去年度的收获和不足。虽然这些年度总结范文都不是完美无缺的,但每一篇都具有独特的价值和启示,值得我们细细品味。
银行业是国民经济的重要组成部分,对经济发展具有重要作用。以下是小编为大家收集的银行业务报告范文,供大家参考。白驹过隙,两个多月的试用期即将结束!从6月18号工作
计划书是一个明确目标和行动步骤的书面计划,它可以帮助我们更好地规划和安排工作。小编为大家整理了一些优秀的计划书范文,希望对大家有所帮助。1、研究的背景、现状分析
在实践报告中,我们可以从实践活动中学到很多东西,例如解决问题的方法、团队合作的重要性以及自我管理的能力等。接下来是一些实践报告的范文赏析,希望能够帮助大家提高实
制定规章制度需要充分考虑组织的实际情况和员工的意见和需求。规章制度的内容丰富多样,选择适合自己组织的规章制度至关重要。为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安
通过工作计划书的编写,我们可以提前预估任务完成所需的时间和资源,从而更好地控制工作进度和质量。通过参考工作计划书范文,我们能够了解到不同领域、不同情况下的工作计
个人总结可以帮助我们更好地规划未来的发展,制定明确的学习和职业目标。接下来,让我们一起来看看一些写得很好的个人总结范本吧。本人20xx,20xx年7月毕业于20
读后感是一种对作品的思考与解读,它可以让我们更加深入地了解作品的主题和意义。3.让我们一起来看看以下的读后感范文,感受不同读者对同一本书的不同理解。
编写教学计划需采取科学的方法和系统的思维,以确保教学目标的实现和学生的学习效果。以下是小编为大家搜集整理的教学计划范文,希望能够对大家有所帮助。二、教学目标。(
质量月是公司每年定期进行的一项质量管理活动,旨在提升产品和服务的质量水平。下面是一些质量月活动中的实用工具和方法,希望对大家的质量管理工作有所帮助。
优秀的作文语言要简练、准确,要避免使用过于复杂或模糊的词语,要注重表达的准确性和精确度。以下是小编为大家整理的一些经典作文范文,希望能够给大家带来一些启示和思考
活动方案的制定需要充分考虑资源的利用和分配,以及风险的评估和控制。在这里,分享一个成功的活动方案,希望能为大家的活动创意和组织提供一些思路和参考。(三)团体活动
演讲稿的写作需要针对不同的受众群体进行思考和调整,以确保传达的信息能够被理解和接受。以下是小编为大家收集的演讲稿范文,供大家参考。这些范文涵盖了各个领域的主题,
校园活动是学习之外的一种生活体验,让同学们在活动中找到乐趣,丰富自己的校园生活。以下是小编为大家整理的一些校园活动范例,供大家参考:校园文化节、科技创新大赛、运
合同协议是一种法律文件,具有约束力,双方应按约定履行,任何一方违约都会承担相应的法律责任。以下是小编为大家收集的合同协议范文,供大家参考和学习使用。
教学反思是教师成长的阶梯,通过不断总结经验和教训,促进自身的专业成长。教学反思是提高教育质量的有效方式,以下是一些案例供大家参考:高三这一年,对老师和学生来说都
在签署合同协议之前,双方应当认真阅读并理解合同的每一条款,确保自己的权益不会受到损害。以下是小编为大家整理的一些合同协议范文,供大家参考学习。为规范学校食堂的管
演讲稿的开头要引人入胜,可以用故事、问题、引用等方式吸引听众的注意力。下面是一些备受赞誉的演讲稿范文,它们凝结了作者的心血和智慧,值得我们去借鉴和学习。
教学计划应结合教学大纲和教材内容,合理分配各个知识点的学习时间。接下来,请参考下面这些教学计划例子,了解如何制定一个恰当且有效的教学计划。通过学习感受到,转变学
优秀学生积极锻炼身体,注重身心健康的培养,他们知道良好的身体状况是学习和工作的基础。这里有一些优秀学生的成功故事和学习经验,希望对大家有所启发和鼓舞。
个人简历是一个全面展示自己的机会,它可以突出个人所具备的能力和潜力,提高自己在求职市场的竞争力。小编为大家整理了一些个人简历的优秀范文,希望能够给大家在撰写简历
演讲稿的开头要引人入胜,可以用故事、问题、引用等方式吸引听众的注意力。阅读范文时要注意提炼和总结范文的亮点,以便在自己的写作中加以运用。在这个生机勃勃、万物复苏
人力资源是指组织中负责招聘、培训、激励和管理员工的部门或个人。以下是小编为大家搜集的人力资源管理指南,快速掌握人力资源管理的要点。5、针对公司往集团化发展方向,
规章制度是一种为了保障组织运作和规范成员行为而制定的一系列规则和准则。遵守规章制度是每个员工的责任和义务,也是对组织的尊重和支持。1、评比时间:每月月末。2、评
在撰写发言稿时,我们需要考虑到演讲的对象、目的、主题和时机,同时还要注意选用恰当的词语和话语风格。在下面,我们为大家整理了一些优秀的发言稿范文,希望对大家的演讲
教学手段是指教师在教学过程中用来提供信息、引导学习和检验学生学习情况的工具和方法。四年级教案范文的阅读可以帮助教师了解优秀教案的特点和编写技巧。教学内容:在学生
聘用是一种双向选择,既需要候选人符合企业的要求,也需要企业能够给予候选人发展机会。聘用并非只有一种模式,可以根据岗位特点和人才需求进行差异化的选择。
通过写心得体会,我们可以更深入地思考自己的思想、行为和价值观,并进行调整和改进。接下来,小编为大家推荐一些优秀的心得体会范文,让我们一起来欣赏和学习。