购销活动的成功与否，不仅仅取决于产品的质量和价格，还取决于企业的市场营销策略和顾客满意度。以下是一些购销的最佳实践，这些实践经过实践验证，具有一定的参考价值。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇一
一、数量、计量单位、单价、金额。
二、质量标准：___水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：___甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货。
_______年_____月_____日前提(供)吨。其中：___吨。吨。
_______年_____月_____日前提(供)吨。其中：___吨。吨。
_______年_____月_____日前提(供)吨。其中：___吨。吨。
_______年_____月_____日前提吨。其中：___吨。吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：___。
1、甲方在_______年_____月_____日前付定金___元;。
2、采取先汇款后结算方式：___甲方按购水泥总金额分期先汇款。
_______年_____月_____日前电汇___元;。
_______年_____月_____日前电汇___元;。
_______年_____月_____日前电汇___元;。
_______年_____月_____日前电汇___元。
3、采取托收承付方式：___按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日-日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：___。
甲方责任：___。
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的'责任。
乙方责任：___。
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式份。经法定代表人签章后生效。有效期从_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止。
甲方：___。
乙方：___。
_______年_____月_____日_______年_____月_____日。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇二
供货方(以下简称甲方)：购货方(以下简称乙方)：
一：产品名称、型号、单价、数量、金额及供货时间。
供货时间：即日起春节前供完。
五：合理损耗及计算方法---水泥制管厂现场交接，按完好的数量以实计算，经鉴定属甲方产品质量问题，甲方无条件更换。(以产品的完整性和无损坏为标准)，经鉴定属乙方行为，造成产品损坏及不完整，甲方一律不退换;(因考虑到路途远且是山路的情况下，只能以水泥管现场交接数量及质量)。
七：数量及供应方法------乙方用货提前三天通知甲方，甲方应保证接到发货通知后，在三天内到货;(下雪及路滑的情况下应考虑实际情况)。
十：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字(盖章)生效，乙方付清本合同所有货款给甲方，甲方交清本合同所订货物给乙方，本合同自动失效。
甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：
签约日期：
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇三
甲方：(以下简称需方)。
乙方：(以下简称供方)。
依照我国《经济合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、责任，采购事项协商一致，特签订本合同。
一、产品名称、品牌、规格型号、厂家、需求数量、单价、金额、进货时间：
二、质量要求、技术标准及供方对质量负责的条件和期限：
质量必须符合国家标准和施工技术要求，供方提供的产品必须符合环境、职业健康安全管理体系的要求，检验要有合格证并复验合格。
交(提)货地点、方式：
按需方计划，货送需方工程施工现场指定地点。
四、运输方式、装卸等费用负担：
供方负责汽车运输至需方施工现场指定地点，并负责卸车及堆码好的一切费用。
五、物资验收计量方法：
货在工地后，经供方派人堆码整齐后双方现场点数，由需方指定专人在送货单上签收，以工地实际签收数量为准。
六、价格：
价格上下浮动超过5%(含5%)按实际价格调整，市场价格浮动需提前通知甲方，如上浮不通知甲方，甲方按原价格收货，价格下浮如未通知甲方，甲方发现后给予价格调整5倍罚款，所有收到货均按下浮结算。
七、货款结算及支付方式：
垫资九十天。超过120天，每吨(立方米)加10元，以此类推。
八、违约责任：
我方在施工作业前两天通知乙方，乙方须根据我方指令无条件配合我方施工作业，如出现拖延一天罚款500元以此类推。
九、解决合同纠纷的方式：
遵循协商、调解、仲裁的解决程序，调解不成的可向合同签订地所在法院起诉。
十、其他约定事项：
如供方供应不及时、质量不合格时，需方有权终止合同。剩余款项支付仍按合同第七条执行。未尽事宜，双方友好协商。
十一、其他。
本合同自签字盖章之日起生效，一式六份，需方执四份，供方执二份，具有同等法律效力，合同有效期为货款两清之日止。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
签订时间：年月日。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇四
甲方：
乙方：
经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：
一、数量、计量单位、单价、金额
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货
_______年_______月_______日前提(供_______)吨。其中：_______吨。_______吨。
_______年_______月_______日前提(供)_______吨。其中：_______吨。_______吨。
_______年_______月_______日前提(供)_______吨。其中：_______吨。_______吨。
_______年_______月_______日前提_______吨。其中：_______吨。_______吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
_______年_______月_______日前电汇_______元;
_______年_______月_______日前电汇_______元;
_______年_______月_______日前电汇_______元;
_______年_______月_______日前电汇_______元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月_______日-_______日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：
1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任：
1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。
3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式_______份。经法定代表人签章后生效。有效期从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
甲方：
乙方：
_______年_______月_______日
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇五
甲方：
地址：
电话：传真：
乙方：
电话：传真：
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、互惠互利的商业合作精神，在平等自愿、协商一致的基础上，就有关水泥买卖事宜，兹签订本合同如下：
一、产品名称、品种规格、价格、数量。
甲方自20_年4月1日起至20_年12月30日止，按下表所列产品、等级及价格向乙方供应水泥：
当市场上该产品价格变动较大时，双方可协商调整。(注：每月购货数量超1000吨时，每吨返还元。)。
乙方应每月5日前，以传真或其他书面形式用认购单通知甲方下一个月份拟购水泥数量品种并得到甲方确认函，以便甲方做好供货计划。
二、质量要求。
三、交货及计算方式:。
款到发货。甲方在乙方的预付款额内安排发货，并保证供货量。
四、验收标准及异限议期。
1、交货时水泥的质量验收以甲方同编号水泥的检验报告为依据。并以厂方地磅单为结算依据。
2、甲乙双方在提货、交货时在同编号水泥中抽取试样，双方共同签封后保存两个月;或委托甲方在同编号水泥中抽取试样，签封后保存两个月。
3、在两个月内，乙方对水泥质量有疑问时，甲乙双方把签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督机构进行仲裁检验。
五、所有权及风险转移。
货物的所有权及损坏、灭失的风险自交付时发生转移。
六、责任及索赔。
按《中华人民共和国合同法》执行。
七、其他约定事项。
未尽事宜，双方另行协商解决，解决不了时，可向合同签订地人民法院提出诉讼。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同自甲、乙双方盖章签字之日起生效。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇六
供货方(甲方)：
采购方(乙方)：
项目名称:。
合同签定地点:。
合同签定日期:_______年_______月_______日
一、兹有乙方向甲方订购混凝土砌块一批，经甲乙双方协商一致，形成以下共识，签订本合同。
二、订货内容：
三、供方对质量负责的条件：甲方将合格产品运至需方所在工地，随车提供产品质量合格证(质保书)及性能检测报告。
四、交(提)货地点、方式：供货时需乙方提前三天以电话或传真形式通知供方，由甲方负责送货至乙方工地，乙方派人签收。
五、运输方式及费用负担：公路运输，费用由甲方承担。
六、产品数量的确认：甲方将货送至工地现场，随车携带已填写好的材料送货清单。乙方组织现场清点，以现场清点数量为准，并在甲方提供的送货清单上签字确认。
七、验收标准、方法：根据厂家提供的企业标准或国家相关标准进行验收。
八、结算方式及时间：每月5日结上月货款的100%。
九、其他约定事项。
1、甲方提供相应的产品合格证等给施工单位，并委派供方技术负责人(姓名：_______电话：_______)为需方及施工单位提供现场技术服务。在施工中供方与需方及施工单位密切配合，保证工程施工进度。在施工中遇到技术问题应及时提供现场技术服务。甲方应与乙方密切配合，保证工程进度。
二、质量要求、技术标准：_______产品质量必须符合现行国家标准。及性能检测报告等能确保验收一次性合格通过的相关技术资料。如有因产品质量问题导致的验收无法通过等事项，由甲方承担相应的经济及法律责任。
3、本合同成立后，货品价格如有涨跌，概不影响本合同所订数量、价格，甲、乙双方均不得有异议。
4、合同未尽事宜当事各方协商解决。
5、合同有效期：自本合同签定之日起至合同履行完毕。
十、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同签字盖章后生效。
_______年_______月_______日。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇七
甲方：
地址：
电话：_______传真：
乙方：
电话：_______传真：
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、互惠互利的商业合作精神，在平等自愿、协商一致的基础上，就有关水泥买卖事宜，兹签订本合同如下：
一、产品名称、品种规格、价格、数量。
甲方自20_年4月1日起至20_年12月30日止，按下表所列产品、等级及价格向乙方供应水泥：
当市场上该产品价格变动较大时，双方可协商调整。(注：每月购货数量超1000吨时，每吨返还_______元。)。
乙方应每月5日前，以传真或其他书面形式用认购单通知甲方下一个月份拟购水泥数量品种并得到甲方确认函，以便甲方做好供货计划。
二、质量要求。
三、交货及计算方式:。
款到发货。甲方在乙方的预付款额内安排发货，并保证供货量。
四、验收标准及异限议期。
1、交货时水泥的质量验收以甲方同编号水泥的检验报告为依据。并以厂方地磅单为结算依据。
2、甲乙双方在提货、交货时在同编号水泥中抽取试样，双方共同签封后保存两个月;或委托甲方在同编号水泥中抽取试样，签封后保存两个月。
3、在两个月内，乙方对水泥质量有疑问时，甲乙双方把签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督机构进行仲裁检验。
五、所有权及风险转移。
货物的`所有权及损坏、灭失的风险自交付时发生转移。
六、责任及索赔。
按《中华人民共和国合同法》执行。
七、其他约定事项。
未尽事宜，双方另行协商解决，解决不了时，可向合同签订地人民法院提出诉讼。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份。本合同自甲、乙双方盖章签字之日起生效。
甲方：
乙方：
_______年_______月_______日。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇八
供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
经供需双方友好协商，本着平等、互利的原则，需方同意到供方定点采购水泥使用于_______工程，具体细节达成如下协议：
第一条：价款、数量及交(提)货时间：
1、成交价格：_______元/吨
2、成交数量：_______吨
3、按需方要求供货，大宗货物需提前三天报备计划。
第二条：质量标准：供方严格按照国家标准提供产品。
第三天：供方对质量负责的条件：因需方的损坏或施工未按厂家的技术要求造成的后果，由需方负责。
第四条：随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：
第五条：付款结算方式：_______元。
第六条：交(提)货地点、方式供方按需方出具的要货计划，要求的时间与具体数量送货到需方_______工地。
第七条：运输方式和费用的负担：大宗货物供方免费送到工地，由需方负责派人卸货。
第八条：验收标准方法，地点及期限：按本合同的第二条所规定的标准，本合同第六条规定的地点，由需方指定专人验收后在销售单上签字，对产品质量的异议期限应当在使用前。
第九条：违约责任，由违约方承担违约损失。
第十条：违约处罚方式：供方未如期供货，由供方每天赔偿需方拖欠发货金额的5‰，若需方未按照合同第五条的规定付款，则需方每天向供方支付尚欠货款金额5‰的滞纳金。
第十一条：资料提供和费用承担：供方提供产品合格证、厂家检测资料，如工地需要送检，费用由需方负担。
第十二条：退货期限、要求费用承担：需方如因计划不当出现退货，需在提货后三天内提出，如出现产品损坏则供方有权拒绝退货，退货的运输费用由需方负担，供方收取退货金5%的退货费用。
第十三条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商或解决不成的，服从长沙市经济仲裁委员会的仲裁。
第十四条：本合同一式两份，双方各执一份，本合同自双方盖章或签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇九
供方：___(以下简称甲方)。
需方：___(以下简称乙方)。
一、品名、规格型号、数量、单位：___(此价格不含税)。
二、甲方提供的钢筋、水泥属国标产品。
三、交货地点：___甲方将钢筋、水泥、水泥管道运到工地处，下车费由(甲方)承担。
四、结算方式及期限：___以上产品为货到付80%款，如果需方到时没有结账，甲方可停止供货。如乙方在其他地方供货，必须付清甲方余款，否则属违约。最后一次货款，在供完货后一星期内付清，否则也是违约。
五、如有违约，按国家合同法处理。
六、本合同一式二份，双方各执一份，签字之日起即生效，如有异议，需经双方协商处理。
甲方：___乙方：___。
_______年_____月_____日_______年_____月_____日。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇十
卖方：(以下简称甲方)。
买方：(以下简称乙方)。
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他有关法律规定，经甲乙双方平等友好协商达成一致，订立(工程名称)的这一批次水泥购销合同，合同条款如下：
第一条材料名称、规格、数量、单价。
序号产品名称厂家规格型号产品单价产品数量金额合计(元)。
1、本合同为总价合同，若超出合同总价需另签合同。
2、卖方承担运输费用，并将合同标的货物运输至购买方指定地点。
3、特别约定：本合同为一次性付款合同，禁止赊欠，若因卖方超额发货，则视为无偿提供行为。
第二条质量要求、技术标准。
2、材料进场后，必须按有关施工操作规定，送检后方可进行预制、安装、施工。如发现不合格，检测、退货等产生所有费用由卖方承担，货物的交货不能视为交付合格。
3、水泥随车合格证应清楚注明：执行标准、产品名称、规格、生产企业名称、生产许可证标志(qs)及编号、出厂编号、生产日期、净含量等。如卖方未提供上述相关证明材料，买方可拒绝验收。
4、产品在运输与存储中不得受潮和混入杂物。
第三条交付时间、地点。
1、交货时间：买方提前24小时以书面、短信、电子邮件等形式向卖方提供下批次的需求量计划，卖方接到通知后，卖方应在买方规定的时间内将合同货物2、交货地点：。
第四条供货及结算方式。
1、合同签订后供货前，由买方按需要报送卖方，卖方按报送材料品种、型号等组织货物。
2、货物送到指定工地后，双方要在现场对到货的材料进行清点确认。以有双方指定人员签字的签收单为准。
3、货品验收合格后天内，买方全额支付货款到卖方指定的银行对公账户;卖方在收到买方货款时提供税率为的全额增值税专用发票。
4、发票违约责任：如果因为卖方所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使买方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，卖方应承担违约责任和赔偿责任，包括但不限于买方所承担的所有税款、滞纳金、罚款及的赔偿款。
第五条违约责任。
1、卖方保证按照合同约定提供质量合格的货物。卖方所供货材料质量不合格的，买方有权拒收，卖方无权要求支付相应货款，并应赔偿因此给买方造成的损失。
2、卖方未能按约定供货的，每逾期一日，按供货货款数额支付违约金。买方未能按约定支付货款的，每逾期一日，按应付货款数额支付违约金。
第六条不可抗力。
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。
第七条解决争议的方式。
本合同在履行的过程中发生纠纷的，双方友好协商解决，协商不成提起诉讼的，双方同意向所在地人民法院起诉。
第八条合同生效。
本合同自盖章签订之日起生效。合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。
合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式两份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持一份。
本合同终止条件：合同条款执行完毕。
甲方(章)。
纳税人识别号：
地址：
法人代表人：
开户银行：
银行账号：
电话：
日期：年月日
乙方(章)：
纳税人识别号：
地址：
法人代表人：
开户银行：
银行账号：
电话：
日期：年月日
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇十一
甲(以下简称甲方)：
水泥厂(乙)：
一、数量、计量单位、单价、金额。
二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。
三、袋重合格率达到国家规范。
四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。
五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货。
年月日前提(供)吨。其中：吨。吨。
年月日前提(供)吨。其中：吨。吨。
年月日前提(供)吨。其中：吨。吨。
年月日前提吨。其中：吨。吨。
甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。
六、付款办法和期限：
1、甲方在年月日前付定金元;。
2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。
年月日前电汇元;。
年月日前电汇元;。
年月日前电汇元;。
年月日前电汇元。
3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日-日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
七、违约责任：
甲方责任：1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。
乙方责任：1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。
八、本合同一式份。经法定代表人签章后生效。有效期从年月日起至年月日止。
甲方：
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇十二
依照《中华人民共和国民法典》及有关法规，经双方协商同意，订立本合同。
一、购销产品。
1、名称：_____________。
2、强度等级：_________。
3、生产厂家：_________。
4、商标牌号：_________。
5、数量(吨)：__________。
6、单价(人民币：__________元)：_________，如遇市场价格上下浮动，由双方协商变更价格。
7、总金额：(人民币：______元)：_________。
三、包装标准、包装物的供应与回收：_________。
四、交货验收：交货时水泥质量验收以双方抽取实物试样或以卖方同编号水泥的检验结果为依据，无抽样封存的，以生产厂家封存样为检验依据。
六、交(提)货时间及数量：_________。
七、交(提)货地点、方式：_________。
八、运输方式及到站费用：_________。
九、合理损耗及计算方法：按国家有关规定计算。
十、结算方式及期限：_________。
十一、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十二、违约责任：_________。
十三、解决合同纠纷方式：由当事人友好协商解决，协商不成，依法向______人民法院起诉。
十四、本合同正本一式______份，双方各执______份，一经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章即为生效。
十五、未尽事宜，双方在执行中共同磋商完善。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：________。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇十三
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，遵行平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。
第一条标的、数量、价款。
第二条质量标准。
水泥质量应符合水泥国家gb175-20______标准，依据水泥国家标准(甲方)生产厂家只对水泥产品质量负责;乙方对甲方所供水泥有质量异议时，甲乙双方应共同将生产厂家同编号水泥封存样品送国家水泥质检中心仲裁，检验费用有责任方承担，确属水泥质量问题的甲方向乙方赔偿损失。
第三条运输交货方式：
由甲方组织车辆运到乙方施工工地即：乙方必须保证工地道路畅通;乙方要货须提前48小时通知甲方发货。
第四条付款结算方式。
合同签订支付合同总金额的30%给甲方，剩余70%的货款待货到工地验收合格后三个工作日内全部付清，逾期不能付款的乙方每天须向甲方支付所欠货款总额的3%的违约金。
第五条合同未尽事宜双方协商可天成补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第六条本合同共计二页，一式两份，甲乙双方各持一份。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇十四
甲方：
法定代表人。
地址：
联系人：
联系电话：
乙方：
法定代表人：
地址：
联系人：
联系电话：
经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利、共同发展、遵纪守法、诚信平等、互惠互利、双方共赢的原则，达成如下合作协议：
一、合作项目：
1、工程名称。
2、工程的具体位置：
3、供应沥青材料要求。
用量以乙方与陕西省交通建设集团公司按工程实际计划编制的沥青用量和正式使用通知书为准。品牌与质量以乙方与招标单位确定的材料品质为准。
二、合作方式。
(一)甲方。
1.提供完成合作工程项目所需要的资金(具体款项待乙方中标后以甲乙双方签订的详细资金运作流程协议为准)。
2.甲方负责将乙方购买的沥青从交货地铁路站运送到客户指定场地的公路地点。
(二)乙方。
1、负责标书的编制、投标;。
2、负责中标后外贸业务及报关、质检、铁路运输等相关事宜，以确保资源，为客户提供保质、保量、及时合格的服务。
(三)相关说明。
乙方负责国际购销合同的实际操作，甲方对于国际购销合同所引起的一切后果不承担任何的法律责任。
如出现不能按时按期交货或者是由于沥青的质量问题引起的违约责任，甲方不承担任何责任。
三、合作期限。
1、自本合同签订生效之日起至本合作项目材料供应期结束止。根据路面进度需要供应的具体供货期确定实际的供货期。
2、合作期限为年，即自________年____月____日至________年____月____日止。
(以上方式可以选择确定合作期限)。
四、合作项目管理机构。
(一)部门名称、设置及人员。
经双方协商同意，在乙方公司的办公地内设立小康工程项目组，场地由乙方提供，对双方合作的项目进行监督和财务管理。
小康工程项目组由甲乙双方各指派人共同组成，部门负责人由甲方担任。
甲方的联系人及电话：
乙方的联系人及电话：
(二)部门职责。
1、在乙方设立一个专门共管的银行账户，用于本项目合作的财务往来。
凡是与本项目有关的所有资金往来必须经过本账户并接受本共管部门的监督。
2、对本项目的财务往来进行严格审查，必须采用书面形式，并经甲乙双方签章认可才能作为财务往来凭证。
3、确保项目资金的安全，任何一方都不得以任何理由将本项目的专项资金用于合作项目无关的任何用途。
4、监督乙方在运营过程当中，严格按照标书合同中约定的时间结算款项并将款项在结算日后的____日内转入共管账户。
五、双方的权利、义务。
(一)甲方。
1、甲方在乙方投标时提供万元的保证金，于________年____月____日以现金/其他方式支付给乙方。
2、保证将沥青从交货地铁路站运送到客户指定场地的公路地点的运输。
(二)乙方。
1、按照招标文件的要求安排招标活动。
中标后必须严格按照招标文件的规定取得相应的资质;。
2、按照招标文件的规定购买货物，并办理外贸业务及其所有的相关事宜;。
3、为甲方提供的资金投入提供有效的担保，确保甲方的资金安全。
乙方的担保包括：
5、关于投标的报价和物资的采购价格，乙方均应向甲方通报，双方协商;。
7、保障资金的正常回收，如由于客户的原因导致资金无法及时回款，引起的资金周转问题及造成的损失由乙方承担经济责任。
六、合作利润的分配。
1、经甲乙双方协商同意，项目工程完成以后，对项目毛利润的分配，甲方占80%，以方那个占20%。
甲方向乙方提供劳务发票。
2、经甲乙双方协商同意，质量保证金的分担，甲方占2%，乙方占0.5%。
七、违约责任。
1、任何一方违反本协议，需赔偿守约方的经济损失，并支付违约金万元;。
4、因乙方原因造成无法对外开立信用证及其他情况发生时，造成的损失由乙方承担。
八、争议解决。
因履行本协议过程中发生争议时，双方首先应当友好协商解决、互谅互让。
协商不成的，提交法院解决。
九、合同解除及终止。
1、因政府政策调整、战争、动乱、重大事故或自然灾害等不可抗力因素致使合同无法履行时，可解除协议，后续问题由双方协商解决。
2、因客观情况致使合同目的无法实现时，双方可协商变更原合作方式。
协商期间，合同可中止执行。
3、乙方负责工程项目结算款的回收，在合同约定的回收期间以内，共管帐户内如果没有该笔款项入账，甲方有权中止该合同的履行，并由乙方承担中止期间给甲方造成的一切经济损失。
十、其它问题。
本协议自双方签章之日起生效。
未尽事宜，双方可约定补充条款，补充条款视为本协议的组成部分。
本协议共份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
代表人：
代表：
住所：
住所：
电话：
电话：
签订日期：
签订地点：
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇十五
(2)法人：_________________公司名称，公司住所地，法定代表人。
2.被上诉人：_________________同上。
上诉人_______________不服__________市__________区人民法院20__________年__________月__________日作出的(20__________)__________民商初字第_____________号民事判决书，现提出上诉。
3.上诉请求。
1、请求人民法院撤销一审判决，依法改判。
2、本案的诉讼费用由被上诉人承担。
4.事实与理由：_________________。
1、_____________。
2、_____________。
综上所述，被上诉人存在明显违约的过错行为，极大地损害了上诉人的合同权益，而在这种情况下一审法院却判决被上诉人不承担任何违约责任，放纵违约方，漠视弱者的合法民事权益，明显违反了法律的公平原则以及诚实信用原则，损害了当事人的合法权益。为了正确适用法律，依法维护法律的尊严，维护上诉人的合法权益，请二审法院对本案依法改判。
此致
__________市中级人民法院。
上诉人：_________________。
_____年_____月_____日。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇十六
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲乙双方在平等互利的基础上协商一致，为明确双方的权利和义务，就合同中有关问题达成如下协议，以资共同遵守。
一、供货名称：
由甲方代理销售华润水泥(福建)股分有限公司生产的旋窑普通硅酸盐水泥(pc32.5r、po42.5、po42.5r)。
二、产品价格：
袋装水泥：pc32.5r345元/吨，总合同共3363吨水泥，金额壹佰壹拾陆万元整。以上单价均含税和运费。价格随市场价格而变动，按实际结算，变动时应及时通知乙方。
三、产品质量：
甲方应提供国家规定的合格产品。
四、项目名称：乙方指定工地。
五、验收标准、方法及提出异议的期限：
1、甲方向乙方提供批的水泥每个编号，必须提供产品质量检验合格证。
2、水泥验收以甲方工厂同编号出厂水泥的检验报告为依据，乙方与甲方共同取样，双方签封封存三个月，在三个月内，如乙方对水泥质量有异议时，则甲乙双方将乙方和甲方签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验;水泥出厂后90天内，如乙方水泥质量提出疑问或施工过程中出现与水泥质量有关的问题需要由水泥质量监督检验机构仲裁时，用甲方水泥厂同一编号水泥的封存存样进行。若用户对水泥安定性、初凝时间有疑问要求现场取样仲裁时，甲方在接到乙方要求后7天内会同乙方共同取样，送水泥质量监督检验机构检验。甲方在规定时间内不去现场，乙方可单独取样送检，结果同等有效。如检验不合格，甲方将赔偿乙方损失及检验费用并向乙方的主管部门、业主等方面书面说明原因。如检验合格，检验费等费用由乙方承担。
3、乙方对水泥质量引起的损失进行索赔时，必须凭上述质量监督检验机构出具的水泥质量化验报告，并于检验结果出来后十日之内提出。
六、甲方应保证乙方的水泥用量：如无法满足时甲方应采取另购其它有相应质量的厂家水泥供应，差价部分由甲方负责。
七、付款方式;。
一次性付清所有货款，款汇入公司账户银行。
八、其他规定：
1、由于厂家设备检修或发生故障等情况不能及时供货时，应及时通知乙方，双方另行商定供货数量及时间。如果甲方供别厂家的水泥产品时需由甲方提供有资质的检测单位出具的水泥砼、砂浆的配合比报告单和水泥物检报告单且应与原甲方供应厂相应质量的厂家并提前通知乙方，如有差价由甲方自负，还应征得乙方相关部门的允许后实行，否则乙方所有损失由甲方赔偿。
2、双方有关收发货的提供通知单、出厂单及其他单据，合同执行过程中双方往来、信件等书面资料为本合同的一部分，与合同具有同等效力，由乙方指定人员验收水泥。
3、由于不可抗力原因如台风、暴雨等自然灾害造成甲方无法及时供货或乙方利益损失的，甲方不承担违约责任。
九、争议解决：
因本合同执行过程中发生的问题引起争议的，双方应友好协商解决，协商解决不了的，由法院仲裁解决。
十、安全责任：甲方负责送到工地及包括装卸到使用均地，在生产、运输、装、卸过程中如出现安全事故概由甲方自负，乙方不负责任何责任和费用。
十一、其他未尽事宜，双方协商解决。
十二、本协议壹式贰份，双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇十七
1.实施全域禁现，提升大气环境质量。
2.实施全域禁现，铸造碧水蓝天之城。
3.使用散装水泥预拌混凝土预拌砂浆，确保工程质量。
4.使用散装水泥，改善作业条件，减少环境污染。
5.使用散装水泥，实现文明施工。
6.使用预拌混凝土，确保工程质量。
7.使用预拌砂浆预拌混凝土，确保工程质量。
8.试点推广，散装水泥进农户;建材下乡，加快建设新农村。
9.水泥散装化，混凝土砂浆预拌化是建筑业现代化的必然要求。
10.水泥散装化，混凝土预拌化是建筑业现代化的必然要求。
11.水泥散装化，利国利大家。
12.提高水泥散装率，发展预拌混凝土和预拌砂浆是我国一项重要产业政策。
13.提高水泥散装率，发展预拌混凝土是我国一项重要产业政策。
14.推广预拌混凝土和预拌砂浆促进建筑业向低碳节能转型。
15.推广预拌砂浆，营造绿色空间。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇十八
四川省散装水泥管理条例（新版）。
四川省第十二届^v^常务委员会第三十二次会议通过了四川省散装水泥管理条例并将于206月1日起施行，下面是详细内容。
四川省散装水泥管理条例。
年3月29日四川省第十二届^v^常务委员会第三十二次会议通过。
第一条为了加强对散装水泥的管理，坚持绿色发展，节约资源和能源，减少污染物排放，根据《^v^循环经济促进法》等法律、法规，结合四川省实际，制定本条例。
第二条四川省行政区域内散装水泥的发展应用，预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件的生产、销售、运输、使用及监督管理，适用本条例。
第三条水泥生产和使用应当坚持发展散装、限制袋装的原则。
第四条县级以上地方人民政府住房城乡建设行政主管部门负责本行政区域内散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件发展应用的监督管理工作。
县级以上地方人民政府设立的散装水泥管理机构负责散装水泥发展应用的具体管理工作，所需经费纳入同级财政预算。
县级以上地方人民政府发展改革、经济和信息化、公安、财政、环境保护、交通运输、国土资源、水利、工商、质量技术监督行政主管部门和城市管理行政执法等部门，按照各自的职责做好散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件发展应用的相关监督管理工作。
乡(镇)人民政府、街道办事处协助有关部门做好散装水泥发展应用工作。
第五条省人民政府住房城乡建设行政主管部门应当会同有关部门按照合理布局、优化产能、适应市场、规范发展的原则，编制全省散装水泥发展应用专项规划。
市(州)、县(市、区)散装水泥行政主管部门应当根据全省散装水泥发展应用专项规划要求，结合本地实际，编制本行政区域散装水泥发展应用专项规划。
散装水泥发展应用专项规划应当符合城乡规划、土地利用规划和环境保护等方面的要求。编制散装水泥发展应用专项规划应当征求社会公众和企业的意见。
第六条市(州)、县(市、区)人民政府在符合散装水泥发展应用专项规划的前提下，应当维护企业平等的市场主体地位，不得限制预拌混凝土和预拌砂浆生产企业的设立。
任何单位和个人不得限制预拌混凝土和预拌砂浆生产企业经营活动的市场竞争。
第七条水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件的生产企业符合国家有关循环经济发展、资源综合利用、节能减排等规定的，依法享受相关税收优惠。
第八条市(州)、县(市、区)人民政府对符合城乡规划、土地利用规划的预拌混凝土和预拌砂浆生产企业用地，应当予以保障并在土地利用年度计划内安排。
第九条鼓励科研单位、大中专院校、企业等进行散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件等新产品、新工艺、新设备的研发;开发适合农村应用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的配套装备。
第十条省人民政府住房城乡建设行政主管部门应当组织实施散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件的先进适用技术与工艺、先进产品及配套装备的应用与推广，公布预拌混凝土和预拌砂浆行业发展信息。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇十九
为保护供需双方的合法权益，根据《__________》，经协商一致同意签订本合同。
品名：
规格：
型号：
牌号：
商标：
产地或厂家：
质量标准：
包装要求：
计量单位：
数量单价：
总金额：
交（提）货时间：
数量：
备注：
执行记录：
合计人民币（大写）：____________。
二、供方对质量负责的条件和期限：____。
三、交（提）货方式及地点：____________。
四、运输方式到达站（港）及收货单位：______________。
五、运输费用负担：________________。
六、合理损耗计算及负担：____________。
七、包装费用负担：________________。
八、验收方法及提出异议的期限：____。
九、结算方式及期限：________________。
十、违约责任：____________________。
十一、合同：____________________。
十二、其他约定事项：
1、合同正本一式两份，双方各执一份。
2、本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自__________年____月____日至__________年____月____日。
甲方：（盖章）____________________。
乙方：（盖章）_____________________。
___________年_______月________日。
___________年_______月________日。
工程水泥购销合同书（实用20篇）篇二十
合同编号：
出卖人：签订地点：
买受人：签订时间：年月日。
第一条家具名称、数量、价款。
条二条质量标准：
第三条家具保修期为月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在天内修理好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。
第四条定做家具图纸提供办法及要求：
第五条交货时间：
第六条交(提)货方式、地点：
第七条运输方式及费用负担：
第八条检验标准、方法及提出异议的期限：
第九条付款方式及期限：